個人裝修承攬合同范本
隨著人們法律觀念的日益增強，很多場合都離不了合同，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家收集的個人裝修承攬合同范本（精選6篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
個人裝修承攬合同范本1
發(fā)包人：（以下簡稱甲方）
承包人：（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本裝修工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條：工程概況
1．工程名稱：營銷中心辦公室裝飾
2．工程地點：季華四路意美家衛(wèi)浴世界9棟4-6號
3．工程范圍：室內(nèi)裝修（見預(yù)算清單）
4．工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承包（參見附件清單，部分地、墻磚未在預(yù)算內(nèi)）
5．工程造價：
（1）工程預(yù)算總造價為￥160100,00元，大寫人民幣：壹拾陸萬零壹佰元整。
�。�2）本工程總造價依據(jù)工程設(shè)計施工圖紙及設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證。
第二條：工程期限
1、經(jīng)甲、乙雙方商定：本工程合同工期為30天（日歷），具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的裝修合同為準(zhǔn)。
2、本工程在施工過程中，如遇甲方原因或不可抗力的情況，可順延工期。
第三條：工程施工準(zhǔn)備與雙方責(zé)任
1．甲方責(zé)任：
�。�1）開工前甲方協(xié)商各方面的關(guān)系，辦妥進場手續(xù)，甲方承擔(dān)進場手續(xù)費用。
�。�2）組織好設(shè)計交底及圖紙核對會審工作。
（3）委托白建華為甲方代表，實行工程質(zhì)量、進度監(jiān)理，代表甲方處理工程日常事宜。
�。�4）做好甲方提供材料及設(shè)備的供應(yīng)，落實建設(shè)資金，按期撥付工程預(yù)付款，辦理現(xiàn)場簽證，竣工驗收。
2．乙方責(zé)任：
�。�1）開工前組織有關(guān)人員熟悉施工圖紙和設(shè)計資料，編制施工圖預(yù)算和施工組織計劃，制定施工總計劃進度。
（2）做好施工準(zhǔn)備工作，組織好人員及材料設(shè)備的進場、采購、供應(yīng)和管理。
�。�3）嚴(yán)格按施工圖與說明書施工，確保工程質(zhì)量，按合同規(guī)定的時間如期完工和交付，并承擔(dān)雙方約定的維修保養(yǎng)協(xié)議相關(guān)規(guī)定。人為損壞的修理由責(zé)任方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)費用。
第四條：工程價款及支付
1．本工程合同預(yù)算以施工圖及施工方案的工作量為依據(jù)編制。
2．由物業(yè)收取的管理配合、裝修押金等相關(guān)費用，由甲方支付。
3．支付采取按工程進度分段付款方式。
�。�1）水電等隱蔽工程完工時付合同價20%，計￥32020元（叁萬貳仟零貳拾元整）；
�。�2）木工及隔斷工程完工時付合同價40%，計￥64040元（陸萬肆仟零肆拾元整）；
�。�3）工程完工并通過甲方驗收合格后，付合同價35%，計￥56035（伍萬陸仟零叁拾伍元整）；
（4）留5%質(zhì)保金在驗收合格半年后，無質(zhì)量問題一次性付清。
工程變更項目款項于雙方確認(rèn)，付完此款項方可施工增加工程。
第五條：施工質(zhì)量與設(shè)計變更
1．堅持按圖施工，發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或嚴(yán)重不合理，乙方應(yīng)通知甲方后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)發(fā)出變更設(shè)計文件。
2．遇到重要及復(fù)雜的隱蔽工程內(nèi)容，乙方應(yīng)通知甲方共同驗收。
第六條：工程竣工驗收及結(jié)算
1．乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。
2．甲方應(yīng)在接到驗收通知組織驗收并在驗收后出具工程驗收證明。
3．工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用，應(yīng)視為甲方已確認(rèn)工程合格，若使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由甲方承擔(dān)責(zé)任。
4．乙方于工程竣工后，提供一年的免費維修服務(wù)，但不包含人為原因造成的損壞部分。
第七條：工程安全生產(chǎn)、文明施工
1．乙方必須認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)、文明施工的規(guī)章制度，做好安全生產(chǎn)、文明施工，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。因乙方人員野蠻施工而引起的事故。責(zé)任和費用均由乙方負(fù)擔(dān)。與甲方無關(guān)。
第八條：工程處罰及仲裁
1．按本工程合同工期拖延一天，按工程總造價的千分之五進行處罰，工期處罰待本工程竣工后一次結(jié)清。若因一方違約，由違約方承擔(dān)合同價的30%的違約金。
2．甲方拖延結(jié)算及付款，按國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第九條：附則
1．本合同未盡事宜，雙方及時協(xié)商增補條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。
2．本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
3．本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收交付后保修期滿，工程價款結(jié)清自動終止。
4．本合同有效附件。
�。ㄒ唬┮曳教峁┢矫鎴D紙；
�。ǘ┕こ填A(yù)算書；
甲方（蓋章）：
代理人：
___年__月__日
乙方（蓋章）：
代理人：
___年__月__日
個人裝修承攬合同范本2
甲方(定作人)：__________乙方(承攬人)：__________
住址：__________住址：__________
身份證號碼：__________身份證號碼：__________
甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方應(yīng)加強對其施工人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。
2、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量和工期要求
1、工期從20xx年3月1日開始建設(shè)，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。
2、付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15天內(nèi)給付。
3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%�？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。
四、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金
五、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
此協(xié)議
甲方簽字：________乙方簽字：________
___年__月__日___年__月__日
個人裝修承攬合同范本3
發(fā)包方(簡稱甲方)：_________________________
承包方(簡稱乙方)：_________________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權(quán)益，合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況
1.裝飾施工地點：
2.住房構(gòu)：房型房廳套，施工面積平方米。
3.裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
4.承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。
5.工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、工程價款及算的約定
1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。
2.工程款付款方式按下列方式支付：
(1)第一次，對預(yù)算設(shè)計認(rèn)可簽訂合同之日。支付10000元訂金，第二次付款時扣除
(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計_________元
(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元
(4)第四次竣工驗收當(dāng)天支付工程總造價10%合計_________元
(5)工程保修期兩年。工程款全部清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程執(zhí)行DBJ08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程由________方設(shè)計施工方案。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費由甲方承擔(dān)，工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。
4.在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后，若甲方要求復(fù)驗，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。
6.工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。
五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
六、其它事項
1、甲方應(yīng)在開工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙，并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜，對其行為乙乙方應(yīng)予認(rèn)可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。
十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章)：
電話：
乙方(簽章)：
電話：
簽訂地點：
簽訂日期：___年__月__日
個人裝修承攬合同范本4
甲方：
乙方：
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，___年__月__日甲自愿將位于_______________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：
工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。
工程項目：____________________________________。
工程價款及付款方式：
1.本工程總價為________元，大寫_________。
2.本合同簽訂后，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計費)，乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負(fù)責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。
a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方提供的材料，乙方應(yīng)當(dāng)即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方，甲方應(yīng)即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān)，如延誤工程進展，施工期限相應(yīng)順延。
b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn)，并接受甲方檢驗。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時驗收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
五、施工期限：
工期為_______,從___年__月__日到___年__月__日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)的順延。
六、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付_____元，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。
七、其他約定：
1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應(yīng)支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當(dāng)即時向甲方交付，甲方應(yīng)當(dāng)即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
地點：
地點：
電話：
電話：
___年__月__日
___年__月__日
個人裝修承攬合同范本5
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況
1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
2、分項工程單價：
1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。
2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。
3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。
4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。
5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算
4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天。
二、付款方式：
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的.60%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個月。
三、甲方責(zé)任
1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;
3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內(nèi)障礙物;
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。
三、乙方責(zé)任
1、按照甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗收規(guī)范，嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;
2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負(fù)責(zé);
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。
四、質(zhì)量要求
1、嚴(yán)格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;
7、驗收標(biāo)準(zhǔn)，按國家現(xiàn)行驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;
8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔(dān)。
五、安全施工與檢查
1、乙方負(fù)責(zé)對其施工人員進行安全教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責(zé)任由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費用;
3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責(zé)任
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%;
2、乙方應(yīng)在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔(dān)，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金，同時每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價款的5%向甲方支付違約金，延誤超過2天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。
七、合同解除
1、合同履行完畢后，本合同自動解除;
2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;
3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔(dān)違約責(zé)任。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方(簽章)：
乙方(手印)：
地址：
地址：
法定代表人：
身份證號(復(fù)印件附后)
本合同簽約代表人：
電話
個人裝修承攬合同范本6
甲方（裝修方):
乙方（承攬方):
甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢，經(jīng)協(xié)商達成下列協(xié)議：
一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，合格后支付加工承攬費（也可以由甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，乙方負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期）。
二：裝飾施工地點：
1、住房結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu)，房型：三室一廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.m2，室內(nèi)面積84m2。
2、裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期__天。
三：在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù)，以及自行聘請技術(shù)工人，并由乙方對安全事故承擔(dān)全面責(zé)任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任和墊付任何費用責(zé)任。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產(chǎn)生命健康安全等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)賠償。
四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價格、品牌、售貨單位購買材料 。甲方可以預(yù)支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。 五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六：乙方在進場前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件（須與原件對照），通訊號碼等，便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借，并在結(jié)算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護和保管責(zé)任，直至交付使用后為止，否則應(yīng)對保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。八：驗收：
1、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。
�。�1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；
�。�2）油漆、面層涂料施工前驗收；
2、乙方須提供圖紙對隱藏的電線、水管、氣管等其它設(shè)施進行標(biāo)注，說明其位臵、形狀、尺寸、材質(zhì)等，防止甲方今后使用時產(chǎn)生意外損壞，以及便于維修；
3、工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。
九：其它：
1、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方合同總價的3％向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
3、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，
重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款10％支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
4、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。甲方購買的材料、電器、家具經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
十：衛(wèi)生：家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)部門指定的位臵、方式和時間進行堆放及清運。嚴(yán)禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品；
十一：保修
1.工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單（保修期為貳年）(衛(wèi)生間、廚房等防滲漏部分為五年)。
2. 在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
十二：違約責(zé)任：甲方無正當(dāng)理由不按期結(jié)算加工承攬費和乙方工程質(zhì)量不達標(biāo)，超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約，違約方應(yīng)向守約方支付合同總價5%的違約金，條款中對違約金已有約定的除外。
十三：附則
1.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身損失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2. 乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方,并負(fù)責(zé)反工修復(fù)至合格為止。
4.合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付合同總價10%的違約金；若因此造成其他損失的，違約方也應(yīng)予以賠償。
十四：本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。雙方簽字后生效。
甲方：
乙方 ：
日期：
【個人裝修承攬合同范本】相關(guān)文章：
最新的裝修承攬合同范本08-09
房屋裝修承攬合同范本02-25
房屋油漆裝修承攬合同范本11-02
酒吧裝修合同范本_承攬合同02-15
個人裝修房屋承攬合同范本（精選7篇）05-06
裝修承攬合同08-31
個人承攬合同范本11-26
裝修承攬合同范文07-09
超市裝修承攬合同07-11
房屋裝修承攬合同08-09