承攬加工合同

(熱)承攬加工合同15篇

　　在當今不斷發(fā)展的世界，合同的用途越來越廣泛，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴格履行義務(wù)。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編整理的承攬加工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

承攬加工合同1

　　合同編號：_____________

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　法定代表人：_____________

　　法定代表人：_____________

　　聯(lián)系電話：_______________

　　聯(lián)系電話：_______________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的.以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結(jié)算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，向長春仲裁委員會申請仲裁。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

　　甲方(蓋章)：_____________

　　乙方(蓋章)________________

　　授權(quán)代理人(簽字)：_______

　　授權(quán)代理人(簽字)：___________

　　住址：_____________________

　　住址：______________________

　　聯(lián)系電話：_________________

　　聯(lián)系電話：__________________

　　開戶銀行：_________________

　　開戶銀行：__________________

　　賬號：_____________________

　　賬號：______________________

　　_________年____月____日

　　_________年______月____日

　　簽訂地點：__________________

　　簽訂地點：__________________

承攬加工合同2

　　定做方：(稱甲方)

　　承攬方：(稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內(nèi)容：

　　1.制作內(nèi)容：

　　主鋼構(gòu)：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

　　二、合同價格及結(jié)算方式：

　　1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)

　　2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款

　　3.提貨：

　　(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。

　　4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。

　　三、質(zhì)量要求：

　　乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205-20xx)認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。

　　四、交貨地點和時間：

　　1.交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

　　2.交貨時間：

　　五、包裝及運輸：

　　1.乙方負責裝車。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。

　　2.甲方負責運輸，運輸標志應(yīng)按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。

　　3.運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權(quán)利及義務(wù)：

　　1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2.甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3.乙方必須接受甲方的`質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

　　4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

　　5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負責修復(fù)，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：

　　按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　八、合同糾紛處理方式：

　　甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。

　　九、附則：

　　1.本合同

　　2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

　　3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系方式：

　　開戶行：

　　開戶行：

　　賬號：

　　賬號：

承攬加工合同3

　　定做方：（以下簡稱甲方）

　　承攬方：（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內(nèi)容：

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為：東風德納車橋有限公司新建齒輪車間

　　2、制作內(nèi)容：（含稅）

　　（1）、主構(gòu)件：角鋼桁架

　　材質(zhì)：Q235B，合同噸位約69噸單價：6100元/噸

　�。�2）、主構(gòu)件：吊車梁、鋼軌吊

　　材質(zhì)：Q235B，合同噸位約37噸單價：6000元/噸

　�。�3）、主構(gòu)件：鋼柱、鋼梁

　　材質(zhì)：Q235B，合同噸位約91噸單價：5550元/噸

　　以上單價所有構(gòu)件均進行拋丸除銹，紅丹防銹底漆一道。

　　二、合同價款及結(jié)算方式：

　　1、合同總價暫定為元大寫（以實際決算為準）。

　　2、合同簽訂之日甲方付￥元，大寫給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵沖貨款，）

　　3、結(jié)算方式：按照實際工程量結(jié)算。（每次發(fā)貨前付清當批次貨款）

　　4、發(fā)票：增值稅發(fā)票。

　　三、質(zhì)量要求：

　　1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范（鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205—20xx）認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼構(gòu)規(guī)范要求。

　　2、乙方需向甲方提供制作資料一份，原材料質(zhì)量保證書、合格證、自檢探傷報告，所有原材料必須是大型鋼廠產(chǎn)品，所有鋼材的`厚度應(yīng)達到國家標準。

　　3、鋼材應(yīng)滿足設(shè)計材質(zhì)要求。

　　4要求檢測為：自檢探傷報告出廠材料

　　四、交貨地點和時間：

　　1、交貨地點：湖北團風鴻路工廠。

　　2、發(fā)貨計劃及順序為：甲方提供詳細的交貨計劃，乙方按照甲方提供計劃認真加工及出貨。

　　五、包裝及運輸：

　　1、甲方負責組織運輸。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進行裝運，要求車輛使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，其中工廠裝車費用包含在合同價內(nèi)。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應(yīng)按甲方要求實施（具體由甲方在發(fā)運前另行交底）。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車，甲方需保證構(gòu)件運輸車輛進場場地要求。

　　六、雙方權(quán)利及義務(wù)：

　　1、甲方向乙方提供完整的圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改或變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3、乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

　　4、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

　　5、乙方加工質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負責修復(fù)，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則提交黃岡仲裁委員會仲裁。

　　九、附則：

　　1、本合同壹式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期至款額結(jié)清為止。

　　3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　開戶行：

　　委托代理人：賬號：

　　聯(lián)系方式：委托代理人：

　　日期：日期：

承攬加工合同4

　　承攬方：_______________________身份證號：_______________________電話：_______________________

　　定作方：珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號：_______________________電話: 0756-3897556

　　錦宏公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條：加工產(chǎn)品及工價（見產(chǎn)品清單）

　　第二條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求（依照定作方公司品質(zhì)部要求）

　　第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應(yīng)當及時通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應(yīng)即時回復(fù)并提出修改意見。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第四條：工資

　　依照定作方公司生產(chǎn)排單上標明的的工價結(jié)賬（有特殊約定的除外）。

　　第五條：驗收標準和方法

　　依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。

　　第六條：交貨時間和地點

　　依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認方可生效。

　　第七條：結(jié)算方式及期限

　　按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬（平時借支除外）。

　　第八條：其他約定

　　1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實施管理和處理。

　　2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關(guān)。

　　第九條：承攬方的違約責任

　　1、承攬方未按合同規(guī)定（生產(chǎn)排產(chǎn)單）的時間和質(zhì)量標準交付產(chǎn)品的，承擔逾期交付的`責任；產(chǎn)品質(zhì)量不達標的要進行返工處理（返工費用由承攬方自行負責），經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的，定作方公司有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同（訂單）規(guī)定，應(yīng)當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔補料責任；

　　3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失；

　　4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現(xiàn)全額陪償定作方公司一切損失。

　　第十條：定作方公司的責任

　　1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設(shè)備和材料、部份工具等；

　　2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責；

　　3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；

　　第十一條：糾紛的處理

　　合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時報請當?shù)厮痉ㄖ鞴懿块T依法處理。

　　本合同自20___年5月9日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；

　　定作方（代表人）：________________________

　　簽訂地點：_______________________日期：年____月____日

　　承攬方（代表人）：________________________

　　簽訂地點：_______________________日期：年____月____日

承攬加工合同5

　　簽定日期：_______年____月____日

　　定作方（甲方）：______________

　　電話：________________________

　　承攬方（乙方）：______________

　　電話：________________________

　　經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。

　　品名

　　規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額

　　定作方供應(yīng)原材料：

　　原材料

　　規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

　　1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：______________________________________________。

　　2．產(chǎn)品檢驗標準和方法：__________________________________________________。

　　3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________________________。

　　4．貨款及費用結(jié)算辦法及期限：____________________________________________。

　　5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方（蓋章）：_______________

　　乙方（蓋章）：_______________

承攬加工合同6

　　委托方：

　　簽訂地點：

　　承接方：

　　訂日期：年月日

　　依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條：廣告承攬要求。

　　1.1 項目（制作）

　　1.2 廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的.名稱、編號

　　1.3 發(fā)布地點或形式：

　　1.4 顏色：

　　1.5 規(guī)格或材料：

　　1.6 刊播次數(shù)、起止日期及時間：

　　第二條：費用及支付方法

　　2.1 費用

　　本次活動總金額為_______（大寫_______圓整）

　　2.2 結(jié)算方式和期限：

　　第三條：驗收方式及時間：

　　第四條：違約責任

　　4.1 委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

　　4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

　　4.3 其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

　　第五條：糾紛解決方式

　　發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（2）項規(guī)定辦理。

　　1. 向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁；

　　2. 向 當?shù)?人民法院起訴。

　　第六條：雙方商定的其他事項：

　　第七條：附則

　　本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

　　委托方：

　　單位名稱（蓋章）

　　地址：

　　委托代理人：

　　電話：

　　承攬方：

　　單位名稱（蓋章）

　　地址：

　　委托代理人：

　　電話：

承攬加工合同7

　　委托方：_________紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：_____________電鍍廠（乙方）

　　1．加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：

　　項目：

　　產(chǎn)品名稱：

　　規(guī)格單位：

　　數(shù)量單價（元）：

　　總價（元）：

　　交貨日期：

　　一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬_____________萬_____萬合計_______萬。

　　2．質(zhì)量標準：

　　乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3．原料供應(yīng)：

　　加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

　　4．交貨方式：

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5．質(zhì)量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。

　　6．結(jié)算方式：

　　7．違約責任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的'經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。

　　甲方：____________紡織器材廠

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　乙方：________________電鍍廠

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：_________________

　　_________年________月______日

承攬加工合同8

　　定作方：

　　地 址： 電話：

　　承攬方：

　　地 址： 電話： 履約地：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，訂立本合同，并依照履行。

　　第一條：定做合同概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　第二條：加工范圍

　　2.1本工程構(gòu)件共計 / 件，含鋼量約計 噸，材質(zhì)為 ;

　　2.2委托加工范圍：承攬方包工包料，加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi) 。

　　第三條：合同價格及付款方式

　　3.1合同單價：

　　主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;

　　3.2合同總價：共約計 元，大寫人民幣約計 。

　　3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金￥ 元(合同總價的 %)，定金全部到達承攬方指定賬戶之日起，本合同生效;

　　3.4若定作方一次性提貨時，必須付清所有結(jié)算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時，必須在付清本批所提構(gòu)件的貨款后方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時，執(zhí)行補充條款;

　　3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權(quán)擔保的一定數(shù)額的貨幣，不計入定作方分批提貨時的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結(jié)算;

　　3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)

　　第四條：質(zhì)量要求

　　4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作;

　　4.2承攬方根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量規(guī)范》(GB50205x20xx)及《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范》(JGJ81x20xx)的要求進行加工生產(chǎn)，并保證所生產(chǎn)的構(gòu)件質(zhì)量符合上述規(guī)范的要求;

　　4.3所加工的鋼構(gòu)件底漆為 ，中間漆為 ,面漆為 ，漆膜總厚度 μm;

　　4.4所用油漆全部由 提供。

　　第五條：驗收、結(jié)算方式

　　5.1驗收方式：鋼構(gòu)件出廠前3日，由承攬方通知定作方，定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構(gòu)件進行驗收，驗收合格后方可出廠，如定作方在此期間(鋼構(gòu)件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來廠對鋼構(gòu)件進行驗收而要求發(fā)貨，則承攬方視為此批發(fā)貨構(gòu)件已通過定作方驗收，且驗收合格，進行發(fā)貨;

　　5.2結(jié)算方式：鋼構(gòu)件結(jié)算重量均以承攬方提供的加工詳圖標注的構(gòu)件長度的理論重量據(jù)實結(jié)算,雙方約定在發(fā)貨完畢前5日內(nèi)結(jié)算、審核完畢，并雙方簽章確認;雙方審核結(jié)算時，結(jié)算資料由承攬方在構(gòu)件加工地提供;

　　5.3結(jié)算期限：雙方合同約定的'鋼構(gòu)件全部加工完畢后，由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結(jié)算書，定作方應(yīng)在收到結(jié)算書(包括電子版結(jié)算書)后14日內(nèi)(電子版結(jié)算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢，并給出結(jié)算意見;如定作方在收到承攬方提交的結(jié)算文件(包括電子版文件)后，在14天期限內(nèi)不予答復(fù)，則視為定作方完全認可承攬方提供的結(jié)算文件，雙方按照此結(jié)算文件進行剩余款項的支付等工作。

　　第六條：運輸方式

　　第七條：圖紙要求

　　7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，并將圖紙簽字認可;

　　7.2承攬方在對圖紙進行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時，必須經(jīng)過定作方簽字認可后方可修改，定作方對自己提供的圖紙負責，由此產(chǎn)生的一切責任由定作方承擔;

　　7.3若定作方委托承攬方設(shè)計出圖時，設(shè)計費用單獨結(jié)算;

　　7.4定作方在深化圖紙上簽字確認后承攬方方可加工制作，若圖紙與合同發(fā)生沖突，以合同為準;

　　7.5因定作方圖紙細節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。

　　第八條：加工時間

　　8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后，且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;

　　8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時，合同工期順延。

　　第九條：違約責任

　　9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償因此給承攬方造成的損失;

　　9.2定作方中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;

　　9.3定作方未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失;

　　9.4定作方超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，定作方應(yīng)按每超期一天，定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金，另外還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費;定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方，變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;

　　9.5定作方超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　9.6定作方無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十條：其他條件

　　10.1最后一批構(gòu)件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結(jié)算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結(jié)算金額x定作方已支付金額)的基礎(chǔ)上方可進行;

　　10.2本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。

　　第十條： 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。

　　第十一條：本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。

　　定作方：(蓋章) 承攬方：(蓋章)

　　法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

　　簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

承攬加工合同9

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　定作方（甲方）：

　　承攬方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　一、項目概況

　　1、項目名稱：

　　2、項目地點：

　　二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價

　　序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價：元/m2 備注

　　1 鋼質(zhì)防火門 甲級

　　2 乙級

　　3 丙級

　　合計：（樘）㎡×元/㎡=元。

　　114樘/363.06㎡

　　金額（大寫）： （不含稅）

　　注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內(nèi)填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色 ；門板為平板；按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。

　　三、交貨日期：根據(jù)現(xiàn)場進度交貨。

　　四、交貨地點：工地現(xiàn)場。

　　五、技術(shù)質(zhì)量要求：

　　1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標準GB12955-20xx。

　　2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。

　　六、承包方式：

　　含運輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，預(yù)付總貨款的%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的.％，剩余％為質(zhì)保，質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。

　　八、售后服務(wù)承諾

　　1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計算，質(zhì)保十二個月。在質(zhì)保期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責免費維修。質(zhì)保期過后，所有產(chǎn)品實行終身售后服務(wù)，只收取材料成本費用。

　　九、違約責任

　　1、按《合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　十、爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　代理人： 代理人：

　　電話： 電話：

　　年 月 日 年 月 日

承攬加工合同10

　　委 托 方：簽 訂 地 點：

　　承接方： 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期：年月日

　　依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商， 簽訂本合同，共同信守。

　　第一條：廣告承攬要求。

　　1.1 項目（制作）

　　1.2 廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號

　　1.3 發(fā)布地點或形式：

　　1.4 顏色：

　　1.5 規(guī)格或材料：

　　1.6 刊播次數(shù)、起止日期及時間：

　　第二條：費用及支付方法

　　2.1 費用

　　本次活動總金額為 ，（大寫 圓整）

　　2.2 結(jié)算方式和期限：

　　第三條：驗收方式及時間：

　　第四條：違約責任

　　4.1 委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。

　　4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；不能按期履行合同義務(wù)的.，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。

　　4.3 其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

　　第五條：糾紛解決方式

　　發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（ 2 ）項規(guī)定辦理。

　　1. 向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁；

　　2. 向 連云港市當?shù)?人民法院起訴。

　　第六條：雙方商定的其他事項：

　　第七條：附則

　　本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

　　委 托 方：連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方：

　　單位名稱（蓋章） 單位名稱（蓋章）

　　地址： 地址：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

承攬加工合同11

　　合同編號：___________

　　簽約地點：______________

　　日期：__________________

　　甲方：________

　　地址：__________

　　電話：__________

　　傳真____________

　　乙方：________

　　地址：__________

　　電話：__________

　　傳真____________

　　根據(jù)平等互利原則，______________有限公司與______________有限公司友好協(xié)商特約簽定本合同。

　　一、雙方：由乙方提供不作價設(shè)備______美元（港幣）給甲方用于加工生產(chǎn)______之用，（詳見設(shè)備清單）。產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。使用期限為______年，在監(jiān)管期限內(nèi)，不得擅自在境內(nèi)銷售、串換、轉(zhuǎn)讓、抵押或者移作他用。到期后如不續(xù)簽，則由甲方協(xié)助乙方申報海關(guān)核準后處理。乙方以免費方式提供設(shè)備，不需甲方辦理付匯進口，也不需用加工費或差價償還設(shè)備款。

　　二、甲方向乙方購買原料、輔料

　　原料輔料編碼單位數(shù)量單價金額品名單位數(shù)量單價金額

　　三、甲方供乙方制成品的數(shù)量及金額

　　原料輔料編碼單位數(shù)量單價金額品名單位數(shù)量單價金額

　　四、乙方供料于____________________起運抵_______________

　　甲方制成品于_________________日前運往______________

　　五、運輸方式及運費用

　　_______________________________________________________

　　六、保險費負擔

　　______________________________________________________

　　七、付款方式

　　_____________________________________________________

　　八、包裝要求

　　_____________________________________________________

　　九、仲裁：因執(zhí)行本合同所發(fā)生的`爭議或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不能解決，應(yīng)提交中國國際貿(mào)易促進委員會根據(jù)該會仲裁程序進行仲裁，仲裁裁決為最終裁決，對雙方都有約束力。

　　十、本合同一式八分，由簽字雙方各執(zhí)一分，其余六分報送有關(guān)部門備案。

　　甲方（蓋章）：__________________

　　乙方（蓋章）：__________________

承攬加工合同12

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承攬方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內(nèi)容

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。

　　2、制作內(nèi)容

　　(1)主鋼構(gòu)：由定作方提供鋼板材質(zhì)：;系列：;噸位：;單價約元(大寫：);

　　(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：;噸位：;單價約元(大寫：);

　　(3)其他：以上主構(gòu)件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

　　二、合同價款及結(jié)算方式

　　1、合同總價暫定為元，(大寫)(以實際決算為準)。

　　2、合同簽訂當日甲方付元，(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

　　3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質(zhì)量要求

　　1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范)認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復(fù)驗□

　　(2)其他檢測項目：。

　　(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。

　　2、交貨時間：年月日開始提貨。

　　五、包裝及運輸

　　1、乙方負責裝車，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內(nèi)。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權(quán)利及義務(wù)

　　1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)�，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的'應(yīng)當及時通知，否則由此引起的工期延誤應(yīng)當順延交貨時間。

　　3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題應(yīng)及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

　　4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負責修復(fù)，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任

　　按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　八、合同糾紛處理方式

　　甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。

　　九、附則

　　1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日。

　　3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：法定代表人：

　　委托代理人：

　　年月日年月日

承攬加工合同13

　　承攬方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務(wù)：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1.（用承攬方原料完成工作的）,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.（用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交（提）原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方；定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復(fù)或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1.交（提）定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的,按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結(jié)算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款；不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的',定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等）,應(yīng)當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金）以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的_

　　___%（20%～60%）的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位（人）,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人）,承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（）項處理：

　　1.向仲裁機關(guān)申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份,交____________（如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____

承攬加工合同14

　　定做方：

　　地址：

　　電話：

　　法定代表人：

　　承攬方：

　　地址：

　　電話：____________

　　法定代表人：

　　定做方委托承攬方加工___________________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、合同組成及內(nèi)容

　　1.1 本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。

　　1.2 原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件；本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

　　二、加工成品

　　2.1 定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商。

　　三、加工成品質(zhì)量要求

　　3.1 按照雙方認定的樣品質(zhì)量標準為檢驗合格的標準，經(jīng)檢驗，定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標準的產(chǎn)品。

　　3.2 承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定，以相應(yīng)的標準為準，承攬方應(yīng)提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。

　　四、訂單確認

　　4.1 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

　　4.2 承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單，指單品訂購數(shù)量_____套以上，特殊產(chǎn)品，指非承攬方正常產(chǎn)品（正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下）及新產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商交貨期。

　　4.3 定做方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。

　　4.4 定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認后，與本合同具有同等的法律效力。

　　五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

　　5.1 定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認日起____天內(nèi)，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預(yù)付款，余下____%在定做方驗收貨物后____天內(nèi)付清給承攬方。

　　5.2 產(chǎn)品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號、聯(lián)系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。

　　六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　6.1 （用定做方原材料完成工作的，應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　6.2 （用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　7.1 承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定做方；定做方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

　　7.2 定做方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　7.4 由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進行生產(chǎn)，圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的，承攬方應(yīng)及時通知定做方，定做方認可后方可按照訂單生產(chǎn)。

　　八、價款

　　按照具體的訂貨單進行價款結(jié)算。

　　九、驗收標準和方法

　　9.1 按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　9.2 承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告，以及國家和行業(yè)強制要求的報告。

　　9.3 每批產(chǎn)品，定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如不符合樣品的產(chǎn)品，定做方通知承攬方，承攬方應(yīng)在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標準的產(chǎn)品。

　　9.4 定做方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定做方使用、保管不當?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。

　　9.5 當事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　十、交貨的時間和地點

　　10.1 交（提）定做物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定做物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　10.2 交（提）定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　十一、包裝、運輸及費用

　　11.1 發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。

　　11.2 發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費用。

　　11.3 承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。

　　十二、加工貿(mào)易手冊、原物料進口及成品出口報關(guān)（若有）

　　加工貿(mào)易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符（包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等），導(dǎo)致定做方在料件進口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時產(chǎn)生一切支出費用損失，由承攬方全數(shù)承擔。

　　十三、保密條款

　　13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

　　13.2 承攬方未經(jīng)定做方書面同意，不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

　　13.3 未經(jīng)定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

　　13.4 定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方。

　　13.5 承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的（包括但不限于）數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。

　　13.6 承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護存在計算機中的數(shù)據(jù)，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)。

　　13.7 雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內(nèi)。

　　13.8 承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系，但承攬方也無權(quán)保留。當根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復(fù)制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。

　　13.9 上述所有的（包括但不限于）數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息，承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產(chǎn)品時使用。

　　13.10 應(yīng)非常小心地對待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執(zhí)行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后，上述樣品應(yīng)無需要求立即返還給定做方。

　　13.11 承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。

　　13.12 在生產(chǎn)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應(yīng)為定做方的無限制的財產(chǎn)，未經(jīng)允許，承攬方不得使用。

　　13.13 定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

　　13.14 定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

　　十四、違約責任

　　14.1 未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的.，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　14.2 交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。

　　14.3 未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　14.4 逾期交付定做物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當向定做方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　14.5 未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。

　　14.6 不能交付定做物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　14.7 異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時，應(yīng)當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　14.8 實行代運或送貨的定做物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

　　14.9 由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定做方因此造成的損失。

　　14.10 未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

　　14.11 擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　14.12 承攬方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)當賠償定做方的所有損失，并加付合同標的額的20%的違約金。

　　十五、不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。

　　十六、合同解除

　　16.1 本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。

　　16.2 如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的_____日內(nèi)仍然無法交付貨物，定做方有權(quán)解除合同，承攬方所收定做方款項應(yīng)如數(shù)退還，如_____日內(nèi)不能退還，承攬方還應(yīng)在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。

　　十七、糾紛的處理

　　對本合同發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交_____________方所在地的人民法院解決。

　　本合同自______年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

　　定做方：

　　公章：

　　法定代表人：

　　開戶銀行:

　　帳號：

　　法定地址：

　　電話：

　　________年_____月_____日

　　承攬方：

　　公章：

　　法定代表人：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　法定地址：

　　電話：

　　________年_____月_____日

承攬加工合同15

　　甲方：

　　地址：

　　電話：

　　法定代表人：

　　合同訂立地點：

　　乙方：

　　地址：

　　電話：

　　法定代表人：

　　合同訂立地點：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致，訂立本合同，共同遵守。

　　第一條 加工地材名稱及單價

　　一、砂石料加工為綜合包干單價，單價內(nèi)含人工費、機械維修費、材料費、場內(nèi)轉(zhuǎn)堆費、場內(nèi)裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。

　　二、乙方在開工后，必須買好所有人員的工傷保、醫(yī)保及社保。

　　第二條 機械及原材料提供方式甲方提供原材料（山碴）到碎石廠現(xiàn)場，提供所有設(shè)備（含碎石設(shè)備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機____臺、電力設(shè)施、生活設(shè)施），由乙方利用路基挖方料（山碴）進行加工成甲方所需要的砂、碎石產(chǎn)品。

　　第三條 加工砂石料質(zhì)量要求

　　乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工，其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。

　　第四條 加工砂石料數(shù)量

　　本工程在________時間內(nèi)預(yù)計加工砂石料數(shù)量合計為________萬m33，具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應(yīng)按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產(chǎn)的正常進行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計劃，乙方需服從甲方整體安排。

　　第五條 砂石料數(shù)量確認方法及價款支付方式

　　一、每月_____日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石等用料清理匯總，以甲方簽認過領(lǐng)料單作為計算依據(jù)制作計價單，并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的'油料、五金等材料總價款，該計價單由甲方計劃經(jīng)營部、工程部、機物部進行簽認，經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據(jù)。

　　二、甲方根據(jù)計價單按80%的比例支付計量款，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內(nèi)付清給乙方，保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內(nèi)不計利息退還。（若出現(xiàn)安全事故，甲方有權(quán)從乙方交納的履約金及結(jié)算款中代扣代付）。

　　第六條 甲方權(quán)利義務(wù)

　　一、指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員，實施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。

　　二、若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權(quán)收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務(wù)，終止與乙方的合同關(guān)系，合同終止時一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計量費用。

　　三、負責提供施工用電（高壓端）引入到乙方加工場地，如有場地電機超負荷運轉(zhuǎn)造成變壓器損壞乙方概不負責。

　　四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內(nèi)。

　　五、負責協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃，確保每天所需的石料。

　　七、負責組織車輛運輸吧原材料（山碴）運輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場，并承擔運輸費用（場內(nèi)運輸費由乙方承擔）。

　　第七條 乙方權(quán)利和義務(wù)

　　在滿足合同約定的前提下，乙方有權(quán)對自有人員、甲方提供的設(shè)備進行合理調(diào)配，在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項。

　　一、上足本工作的生產(chǎn)工人，保證生產(chǎn)需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓，嚴格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程操作，若出現(xiàn)一切安全事故、一切經(jīng)濟責任及法律責任由乙方自理，甲方不承擔任何責任。

　　二、在合同期內(nèi)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標志，做好生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作，有義務(wù)配合甲方安全文明施工和迎接上級領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作。

　　第八條 違約責任

　　一、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔，如因甲方原材料供應(yīng)不足造成乙方停工需去其他料場采購時價差費用與甲方承擔，且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。

　　二、原材料、成品（即使經(jīng)檢驗質(zhì)量不合格）或半成品僅限于本項目建設(shè)使用，乙方不得對外銷售；生產(chǎn)線設(shè)施、設(shè)備，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務(wù)。否則，乙方承擔_______萬元人民幣的違約金，連續(xù)兩次發(fā)生上述行為，甲方有權(quán)解除合同。

　　三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉(zhuǎn)包。否則，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。

　　四、乙方應(yīng)采取有效安全保衛(wèi)措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件，相關(guān)損失由乙方自行承擔。

　　第九條 履約保證

　　提供履約保證金______萬元。

　　第十條 爭議解決方法

　　在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。

　　第十一條 協(xié)議的生效

　　本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　第十二條 附則

　　本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜雙方另行商定，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)_____份；乙方執(zhí)_____份。

　　甲方：

　　授權(quán)代理人：

　　合同訂立日期：

　　乙方：

　　授權(quán)代理人：

　　合同訂立日期：

【承攬加工合同】相關(guān)文章：

加工承攬合同04-21

承攬加工合同07-12

加工承攬合同06-12

承攬加工合同07-12

加工承攬協(xié)議02-21

承攬加工合同模板10-26

雕花加工承攬合同12-03

承攬加工合同【熱門】04-28

承攬加工合同【薦】04-28

加工承攬合同【薦】04-21