1. <rp id="zsypk"></rp>

      2. 加工承攬協(xié)議

        時(shí)間:2023-02-21 15:22:07 加工合同 我要投稿

        加工承攬協(xié)議15篇

          在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中,越來越多人會(huì)去使用協(xié)議,簽訂協(xié)議是解決糾紛的保障。我們?cè)撛趺磾M定協(xié)議呢?下面是小編整理的加工承攬協(xié)議,希望對(duì)大家有所幫助。

        加工承攬協(xié)議15篇

        加工承攬協(xié)議1

          承 攬 方:____________________________________

          地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

          法定代表人:____________ 職務(wù):____________

          定 作 方:____________________________________

          地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

          法定代表人:____________ 職務(wù):____________

          定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

          第一條 加工成品

          第二條 加工成品質(zhì)量要求

          第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

          1。(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

          2。(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

          3。交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

          第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

          1。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

          2。承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

          3。定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

          第五條 價(jià)款或酬金

          價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

          第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

          1。按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

          2。定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

          3。當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

          第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

          1。交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

          2。交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。

          第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

          第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

          第十條 結(jié)算方式及期限

          第十一條 其他約定

          第十二條 承攬方的違約責(zé)任

          一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

          二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的.,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

          三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

          四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

          未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

          五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

          六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

          七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

          八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

          九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

          十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

          第十三條 定作方的違約責(zé)任

          一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

          二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

          三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

          四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

          五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

          六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

          七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

          第十四條 不可抗力

          在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

          第十五條 糾紛的處理

          加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項(xiàng)處理:

          1。向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;

          2。向人民法院起訴。

          本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

          本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

          定作方:________________________

          代表人:________________________

          ____年____月____日

          承攬方:________________________

          代表人:________________________

          ____年____月____日

        加工承攬協(xié)議2

          加承合()字第號(hào)

          定作方:_______________(簡(jiǎn)稱甲方)

          營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________

          承攬方:_______________(簡(jiǎn)稱乙方)

          營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________

          根據(jù)《加工承攬協(xié)議條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:

          品名或項(xiàng)目

          規(guī)格、型號(hào)

          單位

          數(shù)量

          單價(jià)

          價(jià)款或酬金元

          金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分

          一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________

          二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________

          三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:_________________________

          四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:_________________________

          五、結(jié)算方式:_________________________

          六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協(xié)議,都要承擔(dān)違約責(zé)任。

          1.承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____%的.違約金。

          其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

          2.定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止協(xié)議,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。

          其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

          七、雙方約定的其它條款:________________

          八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。

          九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向協(xié)議管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

          十、本協(xié)議一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。

          十一、本協(xié)議有效期限:從雙方簽章之 日起到________年________月________日止。

          十二、本協(xié)議簽訂日期:________年________月________日

          定作方:________________

          代表:__________________

          開戶銀行:______________

          帳號(hào):__________________

          承攬方:________________

          代表:__________________

          開戶銀行:______________

          帳號(hào):__________________

          _______年______月_____日

        加工承攬協(xié)議3

          甲方:_________________

          乙方:_________________

          經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方加工承擔(dān)甲方衛(wèi)生保潔事宜達(dá)成一致意見,簽訂本加工承攬協(xié)議,供雙方共同遵守:

          一、乙方負(fù)責(zé)甲方場(chǎng)所的衛(wèi)生保潔事宜,具體清潔事項(xiàng)包括:

          1、日常清潔區(qū)域:

          2、定期保潔區(qū)域:

          3、垃圾區(qū)域:

          二、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達(dá)到甲方的要求,甲方提出相關(guān)意見時(shí),乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見及時(shí)改正,直到達(dá)到甲方的要求。

          三、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點(diǎn)前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求,不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。

          四、乙方應(yīng)身體健康、誠實(shí)勤勞,應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)范、清潔標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工作,確保衛(wèi)生質(zhì)量。

          五、乙方在提供保潔服務(wù)過程中,必須遵守甲方的規(guī)章制度,服從甲方的安排,不得影響甲方正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

          六、保潔加工承攬費(fèi)用為元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉(zhuǎn)賬,乙方的賬戶為:

          七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對(duì)甲方負(fù)責(zé),提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的',由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。

          八、乙方提供保潔服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)注意自身安全,如果因?yàn)橐曳皆驅(qū)е伦约簱p害的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。

          九、甲方在保潔工作中未達(dá)到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)甲方兩次通知整改,仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的,乙方有權(quán)扣除月加工承攬費(fèi)的10%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費(fèi)用。

          十、本協(xié)議未盡事宜,雙方協(xié)商簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議解決,書面補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

          十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭(zhēng)議及糾紛,應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決;協(xié)商未果,應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

          十二、本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

          _________________年_________________月_________________日乙方:_________________

          _________________年_________________月_________________日甲方:_________________

        加工承攬協(xié)議4

          合同編號(hào):_________

          定作人:______

          承攬人:______

          第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限

          加工物|規(guī)格|計(jì)量||報(bào)酬|交貨期限及數(shù)量___________________________

          數(shù)量___________________________

          名稱|型號(hào)|單位||單價(jià)|金額|合計(jì)____________________________________

          合計(jì)人民幣金額(大寫):_________

          (注:空格如不夠用,可以另接)

          第二條定作人提供的材料

          材料|規(guī)格|計(jì)量__________________

          數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額__________________

          名稱|型號(hào)|單位__________________

          (注:空格如不夠用,可以另接)

          第三條承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限:

          第四條加工物的'技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:

          第五條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:

          第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):

          第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求:

          第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)。

          第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

          第十條加工物的交付方式及地點(diǎn):

          第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限:

          第十二條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限:

          第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。

          第十四條本合同解除的條件:

          第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。

          第十六條違約責(zé)任:___________________________

          第十七條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:

          (一)提交________仲裁委員會(huì)仲裁;

          (二)依法向人民法院起訴。

          第十八條其他約定事項(xiàng):____________________________________

          定作人(章):_________

          承攬人(章):_________

          簽于:_________

        加工承攬協(xié)議5

          簽定日期:__________年__________月__________日

          定作方(甲方):___電話:______

          承攬方(乙方):___電話:______

          經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅履行。

          品名

          規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價(jià)金額

          定作方供應(yīng)原材料:原材料

          規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

          1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:_________。

          2.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:____________。

          3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):______。

          4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:____________。

          5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。

          甲方(蓋章):___

          乙方(蓋章):___

          時(shí)間:__________

        加工承攬協(xié)議6

          甲方:_______  代表人:_______  電話:_______  職務(wù):_______

          乙方:_______  代表人:_______  電話:_______  職務(wù):_______

          經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,共同遵守執(zhí)行。

          一、甲方供應(yīng)原材料:

          原材料:_______

          規(guī)格:_______

          單位:_______

          數(shù)量:_______

          日期:_______

          成品單位耗用量:_______

          二、乙方完成產(chǎn)品情況:

          品種:_______

          規(guī)格:_______

          單位:_______

          數(shù)量:_______

          加工費(fèi):_______單價(jià)金額

          三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密:

          四、甲方提供原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:

          五、甲方對(duì)加工完成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:

          六、交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):

          七、貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:

          八、本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。

          甲方(蓋章):_______

          乙方(蓋章):_______

          簽訂時(shí)間:________年___月___日

        加工承攬協(xié)議7

          承攬方(甲方):_________定作方(乙方):_________

          甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。

          第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱

          型號(hào)

          規(guī)格

          質(zhì)量要求

          計(jì)量單位

          數(shù)量

          加工費(fèi)

          單位

          總價(jià)

          第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱

          完工時(shí)間

          檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)

          檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法

          包裝標(biāo)準(zhǔn)

          包裝費(fèi)承擔(dān)

          第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱

          交付時(shí)間

          交付地點(diǎn)

          運(yùn)輸方法

          運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)

          第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱

          型號(hào)

          規(guī)格

          質(zhì)量要求

          計(jì)量單位

          數(shù)量

          單價(jià)

          總價(jià)

          圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間

          第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱

          交付時(shí)間

          交付地點(diǎn)

          交付數(shù)量

          包裝要求

          檢驗(yàn)方法

          運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)

          第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間

          _________。

          第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還。

          第八條甲方的違約責(zé)任

          1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

          2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

          3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

          4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。

          5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。

          6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。

          第九條乙方的違約責(zé)任

          1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的`損失。

          2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。

          3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

          4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。

          5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

          6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

          第十條聲明及保證

         。ㄒ唬┘追剑

          1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

          2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

          3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

          4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

         。ǘ┮曳剑

          1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

          2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

          3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

          4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

          第十一條保密

          雙方保證對(duì)從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

          一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

          第十二條不可抗力

          本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。

          如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí),遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。

          第十三條通知

          1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。

          2.各方通訊地址如下:_________。

          3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

          第十四條爭(zhēng)議的處理

          1.本合同受_________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

          2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:

         。1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

         。2)依法向人民法院起訴。

          第十五條解釋

          本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。

          第十六條補(bǔ)充與附件

          本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

          第十七條合同效力

          本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

          承攬方(蓋章):_____________ 定作方(蓋章):_____________

          法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

          地址:_______________________ 地址:_______________________

          _________年____月____日 _________年____月____日

          簽訂地點(diǎn):___________________ 簽訂地點(diǎn):___________________

        加工承攬協(xié)議8

          定作方:_______________(簡(jiǎn)稱甲方)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________

          承攬方:_______________(簡(jiǎn)稱乙方)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________

          根據(jù)《加工承攬協(xié)議條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:

          品名或項(xiàng)目

          規(guī)格____________

          型號(hào)____________

          單位____________

          數(shù)量____________

          單價(jià)____________

          價(jià)款或酬金元

          金額:________________________

          一、產(chǎn)品的質(zhì)量____________包裝____________加工方法________________________

          二、原材料的提供以及規(guī)格____________數(shù)量____________質(zhì)量________________________

          三、履行的期限____________地點(diǎn)____________方式:_________________________

          四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法_________________________

          五、結(jié)算方式:_________________________

          六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協(xié)議,都要承擔(dān)違約責(zé)任。

          1.承攬方的`違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____%的違約金。

          其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

          2.定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止協(xié)議,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。

          其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

          七、雙方約定的其它條款:________________

          八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。

          九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向協(xié)議管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

          十、本協(xié)議一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。

          十一、本協(xié)議有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

          十二、本協(xié)議簽訂日期:________年________月________日

          定作方:________________代表:__________________開戶銀行:______________帳號(hào):__________________

          承攬方:________________代表:__________________開戶銀行:______________帳號(hào):__________________

          _______年______月_____日

        加工承攬協(xié)議9

          加工承攬合同

          甲方:__________

          乙方:__________

          第一條加工成品

          第二條加工成品質(zhì)量要求

          第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

          1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

          2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

          3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

          第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

          1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

          2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

          3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

          第五條價(jià)款或酬金

          價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

          第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

          1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

          2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的.定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

          3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

          第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

          1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

          2.交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。

          第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

          第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

          第十條結(jié)算方式及期限

          第十一條其他約定

          第十二條承攬方的違約責(zé)任

          一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

          二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

          三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

          四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_______元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

          未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

          五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的________%(10%~30%)或酬金總額的________%(20%~60%)的違約金。

          六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

          七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

          八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

          九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

          十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

          第十三條定作方的違約責(zé)任

          一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

          二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的________%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的________%(20%~60%的幅度)違約金。

          三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

          四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

          五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

          六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

          七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

          第十四條不可抗力

          在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

          第十五條糾紛的處理

          加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按____項(xiàng)處理:

          1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;

          2.向人民法院起訴。

          本合同自______年______月______日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

          本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份,交________________________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

          ______年______月______日定作方:________________________代表人:________________________

          ______年______月______日承攬方:________________________代表人:________________________

        加工承攬協(xié)議10

          承攬方:____縣木具廠以下簡(jiǎn)稱甲方

          定作方:____縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方

          甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.

          第一條加工成品

          第二條加工成品質(zhì)量要求:

          一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳.

          二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.

          三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù).

          第三條原材料由甲方提供.

          第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

          第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.

          第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.

          第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):____年____月____日至____年____月____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).

          第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).

          第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).

          第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款_____元(貳萬元).甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.

          第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.第十二條甲方的違約責(zé)任

          一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

          二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

          四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.

          五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.

          六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.

          第十三條乙方的違約責(zé)任

          一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

          二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.

          三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的`損失.

          四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.

          五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.

          第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.

          第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份.

          甲方:____

          乙方:____

          ____年____月____日

        加工承攬協(xié)議11

          定作方(甲方):

          承攬方(乙方):

          甲方委托乙方加工下列產(chǎn)品,經(jīng)雙方協(xié)商,特訂立本合同:簽訂時(shí)間:20__年4月_日

          第三條、交(提)貨地點(diǎn)、時(shí)間:簽訂合同后,20天內(nèi)鋼架進(jìn)場(chǎng),總工期50天。

          第四條、提貨方式:由乙方負(fù)責(zé)。

          第五條、加工成品的檢驗(yàn)期限、地點(diǎn)、方法:甲方在乙方公司內(nèi)提貨時(shí)檢驗(yàn)加工成品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等,如有異議應(yīng)于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方,內(nèi)在質(zhì)量異議應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)以書面方式提出,否則視為沒有異議。

          第六條、付款方式及期限:甲方應(yīng)于本合同生效后,一天后向乙方預(yù)付預(yù)付款計(jì):30萬元,主鋼架到場(chǎng)后3天內(nèi)支付70萬,主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬,彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款,(余款安實(shí)際發(fā)生量結(jié)算計(jì)算)。否則甲方承擔(dān)違約責(zé)任。合同標(biāo)地物所有權(quán)自甲方貨款全額交付時(shí)起轉(zhuǎn)移給甲方,若甲方未履行完支付價(jià)款義務(wù)時(shí),合同標(biāo)地物的所有權(quán)歸乙方所有。預(yù)付款沖抵最后一筆貨款。

          第七條、違約責(zé)任:

          1、乙方逾期提供加工成品,應(yīng)賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失,甲方逾期提貨或不按合同約定按時(shí)付款,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)貨款每日1%的違約金。

          2、逾期拾日視為拒提(退貨),應(yīng)承擔(dān)拒提部分相應(yīng)貨物價(jià)款30%的.違約金。逾期提貨時(shí),市場(chǎng)原材料若發(fā)生價(jià)格漲價(jià),甲方當(dāng)按漲價(jià)后價(jià)格執(zhí)行。

          3、雙方有其他違約行為,給對(duì)方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

          4、如遇下雪、下雨、風(fēng)沙、停電、戰(zhàn)爭(zhēng)、運(yùn)輸中斷,交通管制及原材料在新疆市場(chǎng)上無法采購到等不可抗拒因素時(shí)交貨期限順延。

          5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務(wù)時(shí),如果原材料價(jià)格發(fā)生變化,甲乙雙方按原材料漲價(jià)或降價(jià)的比例對(duì)合同單價(jià)協(xié)商解決。

          第八條、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預(yù)付款后,乙方開始履行合同義務(wù)。

          第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。

          單位名稱(章)

          單位名稱(章)

          單位地址:

          單位地址:

          法定代表人:

          法定代表人:

          委托代理人:

          委托代理人:

          ______年______月_____日

        加工承攬協(xié)議12

          甲方(定作方):

          法定代表人:

          乙方(承攬方):

          法定代表人:

          鑒于甲方擁有資源,乙方擁有資源,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方加工事宜達(dá)成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。

          第1條定義

          除了本合同另有約定,本合同的相關(guān)用語以如下定義為準(zhǔn):

          1.1“合同產(chǎn)品”是指由承攬方根據(jù)本合同以及本合同的附件的規(guī)定(如有)為定作方所生產(chǎn)的產(chǎn)成品及其配件和包裝等,在本合同中也稱定作物。

          1.2“規(guī)格”是指由本合同雙方以書面形式確認(rèn)每一 個(gè)產(chǎn)品的各自規(guī)格。產(chǎn)品規(guī)格可以由雙方通過一致同意進(jìn)行更改。

          1.3“機(jī)密信息”是本合同一方向另一方披露的,以任何形式表明其具有機(jī)密性以及雖未表明但實(shí)際具有機(jī)密性的書面或口頭信息。機(jī)密信息包括但不限于有關(guān)披露方的技術(shù)、研究、發(fā)展、產(chǎn)品、價(jià)格、服務(wù)、員工、合約商、市場(chǎng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、合同、法務(wù)或商務(wù)信息。

          1.4“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”是指所有知識(shí)產(chǎn)權(quán),包括但不限于著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán),以及所有上述權(quán)利的注冊(cè)申請(qǐng)權(quán),還包括根據(jù)任何可適用的法律與上述權(quán)利擁有同等效果的其他權(quán)利。

          1.5“生產(chǎn)檔案”是指包含所有根據(jù)本合同制造、裝配和測(cè)試產(chǎn)品所必需的資料、說明、數(shù)據(jù)和指引的全面性生產(chǎn)指南,以及其他涉及生產(chǎn)、加工或裝配產(chǎn)品的任何文件、指引及資料,不論該指引或資料等是來源于合同雙方或任何其他第三方。

          第2條定作物規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量要求

          定作物規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)其他

          合計(jì)人民幣金額:人民幣(大寫)(¥ 元)

          第3條原材料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量及提供辦法

          3.1原材料規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn):

          材料名稱規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)質(zhì)量要求消耗定額其他

          合計(jì)人民幣金額:人民幣(大寫)(¥ 元)

          3.2原材料提供方及辦法:(以下材料提供方式二選一)

          □定作方

          定作方應(yīng)于__年__月__日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到原材料后日內(nèi)通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,否則定作方有權(quán)解除本合同,承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

          □承攬方

          承攬方應(yīng)于__年__月__日之前通知定作方對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。定作方如對(duì)原材料有異議,應(yīng)于檢驗(yàn)完畢后日內(nèi)通知承攬方調(diào)換。承攬方應(yīng)當(dāng)對(duì)有異議的原材料調(diào)換,否則定作方有權(quán)解除本合同,承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

          3.3未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由乙方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

          第4條技術(shù)資料和圖紙?zhí)峁?/p>

          4.1加工定作物的技術(shù)資料和圖紙由于__年__月__日前提供。

          4.2承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

          4.3承攬方對(duì)于承攬的工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

          第5條轉(zhuǎn)包

          5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成:

          (1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括:。

          (2)承攬方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。

          5.2承攬方未經(jīng)定作方同意將其他工作交由第三人的,定作方有權(quán)解除合同,要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任。

          第6條定作方協(xié)助承攬方的事項(xiàng)和要求

          1.圖紙和技術(shù)問題的說明:。

          2.現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn):。

          3.其他:。

          第7條交(提)樣品的方法和驗(yàn)收

          7.1樣品提交

          合同產(chǎn)品規(guī)格單位數(shù)量質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

          7.2雙方約定由□定作方自提樣品□承攬方送交樣品(方式二選一)

          □定作方自提樣品

          自提樣品的時(shí)間:__年__月__日。

          自提樣品的地點(diǎn):。

          □承攬方送交樣品

          送交樣品的時(shí)間:__年__月__日。

          送交樣品的地點(diǎn):。

          送交樣品的方式:(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)。

          費(fèi)用承擔(dān)方:。

          7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

          7.4以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。

          7.5交(提)樣品日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交樣品的,以定作方接收的簽字日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)樣品時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提樣品的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取樣品的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間。

          7.6定作方在收到樣品后的天內(nèi)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè),并于收到樣品后的天內(nèi)提供反饋并通知承攬方。如定作方對(duì)樣品無異議,則承攬方繼續(xù)履行本合同。

          如定作方對(duì)樣品提出異議,承攬方應(yīng)按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工,定作方有權(quán)解除合同,并要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任。

          第8條交(提)定作物的方法

          8.1雙方約定由□定作方自提定作物□承攬方送交定作物(方式二選一)

          □定作方自提定作物

          自提定作物的時(shí)間:__年__月__日。

          自提定作物的地點(diǎn):。

          □承攬方送交定作物

          送交定作物的時(shí)間:__年__月__日。

          送交定作物的地點(diǎn):。

          送交定作物的方式:(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)。

          費(fèi)用承擔(dān)方:。

          8.2定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),定作方承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。

          8.3驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,包括。

          8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

          8.5交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的簽字日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間。

          8.6如定作方提供材料進(jìn)行加工,如承攬方在完成加工后,材料仍有剩余,應(yīng)及時(shí)返還。

          8.6.1返還時(shí)間:。

          8.6.2返還方式:。

          8.6.3費(fèi)用承擔(dān)方:。

          第9條交(提)定作物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

          9.1雙方按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

          9.2定作方應(yīng)當(dāng)在收貨后日內(nèi)驗(yàn)收承攬方交付的定作物,并提出異議。如在日內(nèi)未提出異議,則視為驗(yàn)收合格。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,雙方可約定質(zhì)量保證期,參見12.2條款。

          9.3如當(dāng)事人雙方對(duì)定作物質(zhì)量存在爭(zhēng)議:

          雙方如果對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格或者原材料的成分等有分歧的,雙方應(yīng)當(dāng)委托具有鑒定資質(zhì)的第三方對(duì)爭(zhēng)議事項(xiàng)進(jìn)行鑒定。如果一方拒絕委托鑒定的,另一方可以自行委托鑒定。鑒定費(fèi)用由鑒定結(jié)果對(duì)其不利的一方承擔(dān)。

          第10條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

          10.1定作方對(duì)承攬方的`包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)。

          10.2費(fèi)用負(fù)擔(dān)方:。

          第11條風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)

          11.1定作物風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)

          雙方約定定作物所有權(quán)自交付定作方之日起轉(zhuǎn)移,并由定作方承擔(dān)定作物毀損、滅失的責(zé)任。交(提)定作物日期的規(guī)定,參見合同8.4條款。

          11.2原材料風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)

          定作方提供原材料的,交付承攬方后所有權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移。在合同履行期內(nèi),如因不可抗力致使原材料破損或滅失,不利后果由定作方承擔(dān)。

          11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發(fā)生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此遭受的損失。

          第12條承攬方的保證及瑕疵擔(dān)保責(zé)任

          12.1承攬方保證:

          12.1.1交付給定作方的所有產(chǎn)品符合本合同約定的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

          12.1.2交付給定作方的所有產(chǎn)品未設(shè)置任何的留置權(quán)、抵押權(quán)、擔(dān)保權(quán)和其他債權(quán);

          12.1.3交付給定作方的所有產(chǎn)品未侵犯第三人知識(shí)產(chǎn)權(quán)或商業(yè)秘密。

          12.2雙方確定質(zhì)量保證期,自定作物交付之日起算,期限為 個(gè)月。

          12.2.1保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用,(包括定作方已墊付的運(yùn)輸費(fèi)用和因其他原因退回維修品或者更換品而產(chǎn)生的費(fèi)用。)并承擔(dān)定作方的實(shí)際損失。

          12.2.2承攬方應(yīng)當(dāng)在收到該通知之日起 個(gè)工作日內(nèi)對(duì)瑕疵產(chǎn)品及不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行更換、維修或退款。

          12.3產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,定作方?jīng)Q定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行召回的,如果該質(zhì)量問題是由于承攬方原因?qū)е,則承攬方應(yīng)當(dāng)按照定作方要求就所有召回產(chǎn)品進(jìn)行退換或者維修,并承擔(dān)因此給定作方造成的全部損失。

          如果非因承攬方原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量問題的,承攬方仍應(yīng)當(dāng)為召回作提供全方位的支持,并收取成本費(fèi)用和適當(dāng)?shù)姆⻊?wù)費(fèi)用。

          第13條報(bào)酬的結(jié)算

          13.1合同價(jià)款總額:人民幣(大寫)(¥ 元)。

          (本合同價(jià)款已包括稅款、人工、材料、機(jī)械、運(yùn)雜費(fèi)、包裝、安裝、調(diào)試、檢測(cè)、探傷、現(xiàn)場(chǎng)的試拼、試壓等所有費(fèi)用,定作方不再另行支付其它費(fèi)用。)

          13.2支付方式:

          (1)首筆款:¥ 元(合同總金額的 %),作為預(yù)付款,于本合同簽訂后的 個(gè)工作日內(nèi)支付;

          (2)第二筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于__年__月__日前支付;

          (3)第三筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于后的五 個(gè)工作日內(nèi)支付;

          (4)第四筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于甲方驗(yàn)收通過后的五 個(gè)工作日內(nèi)支付。

          (5)尾款:¥ 元(合同總金額的 %),于質(zhì)保期滿后的五 個(gè)工作日內(nèi)支付。

          13.3指定收款賬號(hào):

          甲方:

          __年__月__日

          乙方:

          __年__月__日

        加工承攬協(xié)議13

          甲方(定作方):________________法定代表人:________________住所:________________聯(lián)系電話:________________傳真:________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:________________

          乙方(承攬方):________________法定代表人:________________住所:________________聯(lián)系電話:________________傳真:________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:________________

          經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,依據(jù)我國(guó)《中華人民共和國(guó)民法典》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定,就甲方向乙方采購相關(guān)等小商品事宜約定如下:

          一、采購產(chǎn)品情況

          1、品名________________規(guī)格________________數(shù)量________________單價(jià)________________;

          2、品名________________規(guī)格________________數(shù)量________________單價(jià)________________;

          3、品名________________規(guī)格________________數(shù)量________________單價(jià)________________;

          總金額(含稅價(jià)):人民幣_(tái)_______________元整(小寫¥)。

          二、樣品約定時(shí)間

          自本合同生效之日起個(gè)工作日內(nèi),乙方負(fù)責(zé)按甲方要求制作

          樣品,經(jīng)甲方確認(rèn)后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。

          三、交貨時(shí)間、地點(diǎn)及運(yùn)費(fèi)

          合同生效時(shí)甲方應(yīng)當(dāng)支付%預(yù)付款到乙方賬戶,確認(rèn)本協(xié)議第一條中各品名的尺碼數(shù)量后天內(nèi)交貨(具體數(shù)量由雙方以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認(rèn)),運(yùn)費(fèi)由承擔(dān)。

          四、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

          按照甲乙雙方事先確認(rèn)的樣品為標(biāo)準(zhǔn),貨物主要技術(shù)指標(biāo)按國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

          五、驗(yàn)收方法、標(biāo)準(zhǔn)和期限

          以甲乙雙方確認(rèn)的樣品為準(zhǔn),如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符,應(yīng)在收到貨物后個(gè)工作日內(nèi)以書面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實(shí)后,盡快做出相應(yīng)的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換或者退貨,因此產(chǎn)生的所有費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。

          六、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

          乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供包裝,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

          七、結(jié)算方式和期限

          合同生效且收到乙方發(fā)票后日內(nèi)甲方支付總價(jià)款%作為預(yù)付款,計(jì)人民幣_(tái)________元整(小寫¥),雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:

          收款人:________________

          開戶行:________________

          賬號(hào):________________

          最終結(jié)算金額以實(shí)際定作、雙方簽字確認(rèn)的數(shù)量和金額為準(zhǔn),自甲方驗(yàn)收合格之日起日內(nèi),甲方一次性支付其余貨款。

          八、違約責(zé)任

          1、合同生效后合同一方單方解除合同的`,合同另一方有權(quán)要求違約一方支付合同總金額的%作為違約金。

          2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時(shí)間制作樣品的,不能按時(shí)交貨的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。

          3、若乙方提交的樣品和甲方定作的小商品存在較大差異,甲方有權(quán)拒絕付款。

          九、合同爭(zhēng)議的解決方式

          本合同在履行期間發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的,雙方當(dāng)事人同意向人民法院起訴。

          十、本合同一式二份,甲方乙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

          甲方(簽章):________________委托代理人:________________法定代表人:________________

          乙方(簽章):________________委托代理人:________________法定代表人:________________

          日期:________________

        加工承攬協(xié)議14

          甲方(定作方):

          法定代表人:

          住所:

          聯(lián)系電話:

          統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:

          乙方(承攬方):

          法定代表人:

          住所:

          聯(lián)系電話:

          統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:

          為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保合同全面履行,經(jīng)雙方平等協(xié)商一致,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及有關(guān)規(guī)定訂立以下條款,以資雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。

          第一條定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)款

          1.1防盜門名稱,規(guī)格,單位,數(shù)量,單價(jià)(元/平方米),大寫:。

          注:以實(shí)際安裝樘數(shù)結(jié)算,面積以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量面積為準(zhǔn)。以上價(jià)格為一次性包死價(jià)。需方繼續(xù)訂貨時(shí),提前天向供方提供計(jì)劃通知單通知乙方。

          1.2工期要求:。

          第二條承攬方式、材料的提供

          2.1承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負(fù)責(zé)制作、安裝并運(yùn)輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場(chǎng);

          2.2本合同價(jià)格內(nèi)已包含:制作、安裝、運(yùn)輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部?jī)?nèi)容;

          2.3材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):;

          2.4乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證,需檢驗(yàn)的,應(yīng)提供檢驗(yàn)合格證,作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品,如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。

          第三條承攬范圍

          3.1乙方承攬加工范圍:。

          3.2工程地點(diǎn):。

          第四條合同價(jià)款的計(jì)算、結(jié)算、支付方式

          4.1計(jì)算方法:面積以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量面積為準(zhǔn)。

          4.2本合同簽訂后,乙方必須提供樣品,經(jīng)甲方同意后方可大量使用,乙方全額墊資。

          4.3付款方式:安裝完畢經(jīng)驗(yàn)收合格付總價(jià)款的%,余%作為質(zhì)量保證金,待竣工驗(yàn)收合格后無質(zhì)量問題且質(zhì)保期滿后付清。

          第五條合同價(jià)款與酬金

          本合同價(jià)款共計(jì):以實(shí)結(jié)算元整,大寫:。

          第六條加工制作安裝要求

          6.1甲方在本合同簽訂后及時(shí)向乙方提供相關(guān)資料,具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)。

          6.2乙方進(jìn)入場(chǎng)后甲方配合接通電源、安裝電表,相關(guān)費(fèi)用及電費(fèi)由乙方承擔(dān)。

          6.3乙方必須嚴(yán)格按照甲方要求設(shè)計(jì)門型,甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)。

          6.4乙方在施工階段應(yīng)配合主包單位工作,按進(jìn)度要求及時(shí)提供安裝。

          6.5為了保證工程的進(jìn)度和質(zhì)量,總包單位應(yīng)配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)安裝成品,屬于乙方保護(hù)不當(dāng)造成損壞的費(fèi)用乙方自理。

          第七條工期

          7.1開工前天甲方向乙方下達(dá)開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報(bào)甲方進(jìn)度報(bào)表。乙方必須保證加工安裝進(jìn)度,不得影響甲方工程按期竣工驗(yàn)收。

          7.2如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后,工期相應(yīng)順延:

          (1)按施工準(zhǔn)備規(guī)定,不能提供施工場(chǎng)地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進(jìn)場(chǎng)施工;

          (2)在施工中如因現(xiàn)場(chǎng)連續(xù)停電小時(shí)以上影響正常施工;

          (3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。

          第八條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收辦法

          8.1本工程質(zhì)量要求達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。

          8.2乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說明文件和國(guó)家頒布的`建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。

          8.3乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時(shí)報(bào)告甲方派駐代表和當(dāng)?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站,一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案,應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究,并經(jīng)設(shè)計(jì)單位簽證后實(shí)施,所發(fā)生的費(fèi)用由承包方負(fù)責(zé)。安全培訓(xùn)交底、安全責(zé)任、防護(hù)由乙方負(fù)責(zé)。

          第九條質(zhì)量保修工程竣工并經(jīng)驗(yàn)收合格后,乙方按規(guī)定對(duì)所承攬工程實(shí)行保修,保修時(shí)間按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行,在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方免費(fèi)維修或更換。

          甲方通知乙方返修時(shí),乙方應(yīng)及時(shí)維修,如乙方未能及時(shí)維修,甲方有權(quán)安排人員維修,一切費(fèi)用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿后沒有發(fā)生保修費(fèi)用,甲方全額退還質(zhì)保金。

          第十條安全及特別約定

          10.1乙方在施工過程中必須嚴(yán)格按照國(guó)家操作規(guī)程進(jìn)行操作,高空作業(yè)配安全帶,進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、配合,所有責(zé)任及費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。

          10.2乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成主要工作,但當(dāng)事人另有約定的除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包,如有發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)隨時(shí)解除本合同。

          第十一條違約責(zé)任

          11.1工程質(zhì)量不符合合同約定的,乙方負(fù)責(zé)無償修理、返工。

          11.2由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價(jià)款的——‰。

          11.3甲方未能按照合同約定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方由此造成的實(shí)際損失。

          第十二條爭(zhēng)議的處理

          如在本合同履行過程中雙方發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)當(dāng)首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時(shí),可通過人民法院訴訟解決。

          本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商一致后訂立補(bǔ)充協(xié)議處理,補(bǔ)充協(xié)議為本合同的組成部分。

          第十三條合同的生效和份數(shù)

          本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。

          甲方(蓋章):乙方(蓋章):

          代理人(簽字):

          合同簽訂地:代理人(簽字):

          合同簽訂地:

          __年__月__日__年__月__日

        加工承攬協(xié)議15

          定作方:_______

          法定代表人: _______職務(wù):_______

          地址:_______

          承攬方:_______

          法定代表人:_______ 職務(wù):_______

          地址:_______

          因定作方需要向其客戶 供應(yīng)本合同所列貨物,因此委托承攬方加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

          第二條 質(zhì)量要求

          第三條 原材料的提供

          1、由定作方提供;

          2、由承攬方提供;

          3、如承攬方認(rèn)為定作方提供的原材料不合格,應(yīng)在收到原材料后 _______天內(nèi)提出書面異議,并協(xié)商解決辦法,如承攬方?jīng)]有在該期限內(nèi)提出書面異議的,視為原材料合格。

          第四條 原材料的損耗比例

          1、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過_______ %;

          2、若原材料損耗超過_______ %,則超過部分,承攬方應(yīng)按照定作方購買原材料的價(jià)格,對(duì)定作方全額進(jìn)行賠償。

          第五條 剩余原材料的處理

          1、加工完成后,承攬方應(yīng)將剩余原材料返還給定作方;

          2、若定作方提出繼續(xù)加工的要求,則需按本合同確定價(jià)格,向承攬方支付額外的加工報(bào)酬。

          第六條 技術(shù)資料,圖紙

          1、定作方應(yīng)當(dāng)在_______ 年 _______月 _______日之前將技術(shù)資料,圖紙等提供給承攬方;

          2、上述技術(shù)資料、圖紙是鑒定貨物是否符合質(zhì)量要求的標(biāo)準(zhǔn)之一。

          第七條 價(jià)款支付方式

          1、承攬方應(yīng)在定作方付款前開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票給定作方;

          2、定作方在收到貨物并檢驗(yàn)合格后_______ 天內(nèi)支付 _______%貨款;若定作方客戶在_______ 年 _______月_______ 日之前沒有對(duì)貨物質(zhì)量和數(shù)量提出異議,則余款于 _______年_______ 月 _______日之前付清。

          第八條 貨物的交付

          1、交貨地點(diǎn):承攬方應(yīng)在_______ 年 _______月 _______日前,將貨物運(yùn)輸至定作方指定地點(diǎn)進(jìn)行交貨;

          2、運(yùn)費(fèi)承擔(dān):由承攬方承擔(dān)貨物的運(yùn)輸費(fèi)用;

          3、指定時(shí)間:定作方應(yīng)于_______ 年_______ 月 _______日之前將交貨地點(diǎn)和收貨人告知承攬方。

          第九條 貨物的檢驗(yàn)

          1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);

          2、驗(yàn)貨時(shí)間和地點(diǎn)為 ;

          3、貨物質(zhì)量不合格,如果可以在交貨期內(nèi)返修完畢,則由承攬方返修;如果不能在交貨期內(nèi)返修完畢,則承攬方應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量不合格的相應(yīng)違約責(zé)任;

          4、如雙方無法就貨物的質(zhì)量異議達(dá)成一致意見,可由雙方共同指定質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn),如有一方不配合指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),則視為同意對(duì)方的質(zhì)量異議。

          第十條 定作方的違約責(zé)任

          1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工數(shù)量,但應(yīng)向承攬方償付取消加工數(shù)量部分加工款_______ %的補(bǔ)償金,承攬方應(yīng)歸還未加工部分原材料;

          2、定作方逾期付款的,應(yīng)根據(jù)逾期時(shí)間,按銀行同期貸款利率計(jì)算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;

          第十一條 承攬方的違約責(zé)任

          1、承攬方逾期交貨的,每逾期一天,應(yīng)向定作方支付全部?jī)r(jià)款的_______ %的違約金;

          2、承攬方逾期交貨超過 天,定作方有權(quán)解除本合同;若定作方解除本合同,則承攬方應(yīng)返還定作方已付價(jià)款,按定作方采購價(jià)格向定作方全額補(bǔ)償原材料價(jià)款,并向定作方支付全部加工價(jià)款的_______ %的違約金;

          3、若加工貨物的質(zhì)量不符合合同約定,定作方可以向承攬方退回不合格貨物,承攬方應(yīng)按定作方采購價(jià)格向定作方全額補(bǔ)償不合格部分貨物的原材料價(jià)款,向定作方全額返還不合格部分貨物加工價(jià)款,并支付不合格部分貨物加工價(jià)款的_______ %的.違約金;

          4、若貨物的質(zhì)量不符合約定,定作方客戶向定作方索賠、扣除貨款或者解除合同,導(dǎo)致定作方損失的,不論定作方是否在貨物異議期內(nèi)提出異議,承攬方都應(yīng)向定作方補(bǔ)償該損失;

          5、若承攬方逾期交貨,導(dǎo)致定作方應(yīng)定作方客戶的要求而改變運(yùn)輸方式的,則運(yùn)輸方式改變之后的運(yùn)費(fèi)由承攬方承擔(dān)。

          第十二條 不可抗力

          在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任。

          第十三條 其他事項(xiàng)

          1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;

          2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容和本合同如有沖突,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn);

          3、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份;

          4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。

          定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):______ ___

          傳真:_______ 傳真:_______

          Email:_______ Email:_______

          電話:_______ 電話:_______

          _______年 _______月 _______日 _______年_______ 月 _______日

        【加工承攬協(xié)議】相關(guān)文章:

        加工承攬協(xié)議02-21

        承攬加工合同03-24

        加工承攬合同04-21

        承攬加工合同07-12

        加工承攬合同09-19

        加工承攬協(xié)議模板07-14

        加工承攬協(xié)議(15篇)02-21

        承攬加工合同模板10-26

        熱門承攬加工合同02-16

        99热这里只有精品国产7_欧美色欲色综合色欲久久_中文字幕无码精品亚洲资源网久久_91热久久免费频精品无码
          1. <rp id="zsypk"></rp>