1. <rp id="zsypk"></rp>

      2. 簡單建筑施工合同

        時間:2021-02-04 18:34:14 合同范本 我要投稿

        簡單建筑施工合同(精選3篇)

          隨著人們法律意識的建立,合同的地位越來越不容忽視,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢?以下是小編整理的簡單建筑施工合同,歡迎閱讀與收藏。

        簡單建筑施工合同(精選3篇)

          簡單建筑施工合同1

          發(fā)包方(甲方):_________

          承包方(乙方):_________

          茲有乙方現(xiàn)承包甲方發(fā)包的工程,根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致,達成如下條款,并共同遵守執(zhí)行。

          一、工程概況:

          1、工程名稱:

          2、工程地點:

          3、承包內容:

          4、承包范圍:

          5、承包方式:

          6、質量要求:_________《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》

          7、工期要求:20___年__月__日至20___年__月__日。

          二、甲方工作:

          1、甲方指派為駐工地代表,負責履行本合同的相關事宜,全面、全權負責現(xiàn)場的管理工作,對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明等工作進行監(jiān)督、檢查。

          2、負責向乙方提供臨時水電。

          三、乙方工作:

          1、乙方為駐工地代表,常駐現(xiàn)場,負責履行合同范圍內的應盡職責,按照甲方要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。

          2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉配合工作,竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。

          3、未經甲方同意,不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。

          四、關于質量的約定:

          1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工,工程質量達到施工合同要求,相關質量驗收規(guī)范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作為本工程的質量評定驗收標準。

          2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。

          3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

          4、本工程質保期為壹年,質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發(fā)生質量問題,乙方須無償履行保修責任。

          五、關于工期的約定:

          1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期,工期順延。

          2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。

          3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。

          六、關于價款和結算的約定:

          1、雙方商定本工程合同承包價格__________元(人民幣)。

          2、本承包價格包含人工費、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。

          3、付款方式:

         。1)開工后8日內,甲方付款30%元作為乙方的前期進場費。

         。2)水電工程隱蔽驗收后,甲方付款30%元

         。3)瓦工及木基層、木飾面驗收后、漆工進場時,甲方付款15%元。

         。4)竣工驗收合格后,甲方付款20%元。

         。5)余款5%元待壹年保修期滿后結清。

          七、關于材料的約定:

          1、甲方負責同業(yè)主聯(lián)系及時提供乙方所需材料,并按時到場。經乙方驗收入庫后,由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價賠償。

          2、乙方須在預算定額范圍內使用材料(包括臨時電),材料損耗按定額計,超支的'不合理材耗由乙方自行承擔,并在承包價格中相應扣減。

          3、所有進場的業(yè)主供材,乙方不得擅自挪用。

          八、關于安全生產的約定:

          1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議,作為本合同的附件,與本合同具有同等的法律效力。

          2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規(guī)章制度,以及對文明現(xiàn)場和安全生產的要求。

          3、乙方須嚴格遵守安全協(xié)議中的條款,嚴禁在施工現(xiàn)場發(fā)生違法亂紀等行為。

          九、關于違約責任的約定:

          1、乙方須自行完成本施工任務,嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。

          2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金______元。

          3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險,在施工中發(fā)生安全生產事故造成人身傷害或財產損失,由乙方承擔經濟賠償責任。

          4、如乙方違約給甲方造成經濟損失,由乙方負責經濟賠償,且甲方有權單方終止本合同。

          本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效,履行完畢后即終止。其中未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。

          甲方(簽章):_________ 乙方(簽字):_________

          20___年__月__日 20___年__月__日

          簡單建筑施工合同2

          發(fā)包方:_________(以下簡稱甲方)

          承包方:_________(以下簡稱乙方)

          依據(jù)《中華人民共和國經濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定,經甲乙雙方協(xié)商一致,甲方愿把_________工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,確保工程順利完成,特訂立如下合同條款,以致共同遵守:

         。ㄒ唬┕こ添椖

          1、工程名稱:

          2、工程地址:

          3、工程范圍:

          4、承包造價:_________元(大寫:_________)

         。ǘ┕こ唐谙

          根據(jù)本工程,經甲乙雙方協(xié)商一致,總工期_________天。(雨天及人力不可抗拒特殊情況需經甲方代表簽證后,工期相應順延)開工日期為20___年__月__日至20___年__月__日,總工期_________天。

         。ㄈ┍竟こ炭⒐べ|量為一次性合格工程

          乙方必須嚴格按照國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程施工和標準進行施工。

         。ㄋ模┕こ虄r款支付及結算

          本工程按進度付款,具體金額由雙方協(xié)商為準。

         。ㄎ澹┢渌s定

          1、甲方承擔的安全責任、權利

         。1)甲方負責制訂施工現(xiàn)場的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程;

          (2)甲方有權要求乙方必須嚴格遵守安全生產法律、法規(guī)、標準、安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程,熟練掌握事故防范措施和事故應急處理預案;

         。3)甲方管理人員有權制止乙方人員違章作業(yè),并按規(guī)定給予處罰;

         。4)甲方有權對安全意識差、不聽安全生產指揮的乙方人員責令退場。

          2、乙方的責任、權利

         。1)乙方施工時是安全生產的直接責任人,必須嚴格執(zhí)行甲方的有關安全生產的規(guī)定、制度;

          (2)乙方負責為所有乙方安裝施工人員辦理醫(yī)療及工傷社會保險,并根據(jù)需要為從事高度危險工作的人員購買適當?shù)娜松硪馔鈧ΡkU,在施工過程中如發(fā)生的違章作業(yè)而造成的人身傷亡事故,由乙方承擔全部負責;

         。3)乙方應對現(xiàn)場安裝施工的行為完全負責,乙方安裝施工人員不得違章作業(yè),不得冒險作業(yè),不能疲勞作業(yè),并按規(guī)定做好防護工作;

         。4)乙方在施工現(xiàn)場人員必須有配備齊全的安全防護用品,不能滿足安全施工需要時,人員不得進入施工現(xiàn)場。

          (六)其它未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

          二、建筑工程施工合同簽訂的主體資格

          簽約過程中,大家注意的重點是合同的內容,對施工企業(yè)而言,建設單位就是上帝,而忽視了對合同主體資格的審查。有時為了促成合作或礙于情面,往往是“走過場”,這樣的做法容易導致主體缺陷而使合同歸于無效或難以履行,達不到預期目的。

          因此應該重視合同主體資格的審查,首先,要審查對方的營業(yè)執(zhí)照及年檢情況,了解其主體的合法性,如是否合法注冊,是否存在未年檢而被吊銷執(zhí)照,是否具有資金能力,注冊資金的到位情況。在主體資格方面應當著重查看一下對方的營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)參加年檢的證明資料。

          三、建設施工合同簽訂注意事項

          首先,要審查合同內容是否合法,有無違反法律法規(guī)的強制規(guī)定,是否存在危害社會公共利益或以欺詐、脅迫手段訂立合同損害國家利益,是否存在重大誤解和顯失公平等情況。

          其次,要審查合同主要條款是否完備、明確,具有可執(zhí)行性。各評審部門要根據(jù)自己的職責和掌握的公司資源情況對合同各條款進行甄別,確認是否齊備,表述是否清楚可行,公司現(xiàn)有資質能否滿足,并列明應注意事項。施工合同內容應特別注意以下內容:

         。、施工范圍界定與投標報價或合同價款是否一致及有無動態(tài)約定;

          2、雙方權利義務約定是否明確,用戶應該提供的設計文件、原始資料等接點規(guī)定是否清楚,能否影響工期;

          3、對用戶提出的技術標準及質量、安全等目標要求,能否滿足及注意事項;

         。、價款、支付條件及方式、結算方式、公司能否滿足及接受;

          5、索賠程序是否明確可行;

         。、合同是否采用格式合同及專用條款、補充條款,表述是否準確,不存歧義,合同的用詞用語不需要華麗、完美,但是一定要明確,簡單明了,避免毫無意義的空話,同時合同條款之間不能出現(xiàn)矛盾。合同條款的明確性是指用詞用語要到達當事人無需再進一步協(xié)商的程度;

         。、糾紛解決方式約定是否合法有效,是否存在風險;

         。浮⒆R別出新的、不熟悉的、公司缺乏經驗的材料、設備、施工工藝、驗收標準及超出常規(guī)的特殊要求,并進行交底和指導履行;

         。、違約責任約定是否對等,如果有嚴厲的違約責任應明確提出注意事項等等,合同條款的對等性是公平原則的重要內容,不要簽義務多、責任重、權利少這類一邊倒的合同,例如合同只規(guī)定我方違約要如何處理而無對方違約如何處理的內容。

          甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

          法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

          20___年__月__日 20___年__月__日

          簡單建筑施工合同3

          合同編號:_______

          發(fā)包方:________________

          承包方:________________

          簽約時間:_______

          簽約地點:_______

          為了保證________施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī),雙方友好協(xié)商,就本工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。

          1、工程名稱:____________

          2、建筑面積(工程形式):____________

          3、施工地點:________________

          4、工期:

         。1)開工:____年__月__日;

         。2)竣工:____年__月__日;

          (3)合同工期總共歷時____天。

          5、承包形式:________

          6、工程質量標準:________

          7、工程價款:共計人民幣____元。

          8、付款方式:本合同生效后支付合同款項的__%,計____元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的__%,計____元;質保金___元,質保期滿后支付。

          9、質保期:____年。

          10、雙方的責任義務

          (1)發(fā)包方的責任義務

         、贋槌邪教峁┝己檬┕龅亍⒌缆、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調解決的四鄰關系及糾紛;

         、诒O(jiān)督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;

         、劢o承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;

         、馨磿r給承包方撥付款項和進行驗收、結算;

          2、承包方的責任義務

         、侔窗l(fā)包方要求及圖紙要求進行施工;

         、谌缙谕瓿墒┕と蝿;

         、劢邮馨l(fā)包方的技術指導和質量標準要求;

         、茇撠煱l(fā)包方提供料物及設備的保護;

         、萁逃┕と藛T愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;

         、蕹袚┕ぶ械囊磺邪踩鹿守熑渭百M用;

          11、其他

         。1)本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。

         。2)本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

          (3)合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等效力。

          二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定

          建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄,但合同沒有約定時,由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。

          依據(jù)《民事訴訟法》第二十三條的規(guī)定:因合同糾紛提起的訴訟,由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。

          第三十五條的規(guī)定:兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟,原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的,由最先立案的人民法院管轄。

          三、建筑合同合同履行地的理解

          所謂“合同履行地“,通常是指合同規(guī)定的履行義務和接受履行義務的地點,即義務清償?shù)攸c。

          建設工程設計合同是雙務合同,即由發(fā)包人提供設計工作所依據(jù)的基礎文件和情況,設計人交付設計文件,并由發(fā)包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中,與建設工程施工合同有所區(qū)別,有的明確了交付設計圖紙的地點,有的對交付圖紙的地點沒有約定。

          根據(jù)《合同法》第六十一條的規(guī)定“合同生效后,當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的,可以協(xié)議補充;不能達成協(xié)議的,按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據(jù)交易習慣,建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發(fā)包人接受圖紙所在地。

          發(fā)包方:_________ 承包方:_________

          委托代理人:_________ 委托代理人:_________

          20___年__月__日 20___年__月__日

        【簡單建筑施工合同(精選3篇)】相關文章:

        建筑施工合同04-22

        建筑施工合同12-02

        建筑施工合同新版(精選6篇)04-28

        施工合同簡單版(精選12篇)04-21

        建筑施工合同15篇05-26

        最新建筑施工合同04-25

        建筑工地施工合同04-22

        建筑施工物資租賃合同05-13

        房屋建筑施工合同精選15篇04-24

        大棚施工合同簡單版(精選6篇)05-16

        99热这里只有精品国产7_欧美色欲色综合色欲久久_中文字幕无码精品亚洲资源网久久_91热久久免费频精品无码
          1. <rp id="zsypk"></rp>