房屋裝修合同【熱】
現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同的類型越來越多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編收集整理的房屋裝修合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
房屋裝修合同1
委托方(甲方):____________________。
承辦方(乙方):________________________。
工程項目:___________________________
經友好協商，甲方決定委托乙方裝修客廳。為確保工程順利進行，根據國家有關法律法規，特簽訂本合同(包括本合同附件及所有補充合同)，共同遵守。
第1條:項目概述
1.項目地址:_________________________________
2.施工內容:_________________________________。
3.委托方式:___________________________。
5.項目開工日期:___。
6.項目完成日期:___________________________________
項目總天數:_________天
第2條:工程價格
工程價款(大寫金額)為人民幣元整。
第3條:保修期
保修期為自工程竣工并經甲方驗收之日起個月..
第4條:違約責任
1.合同生效后，在合同履行過程中，擅自解除合同的一方應向對方支付合同總金額的.______%作為違約金。因對方擅自解除合同造成的實際損失超過違約金的，應當賠償。
2.保修期內，乙方應保證在甲方電話或書面通知乙方維修后24小時內提供現場服務，如有違約，按合同總額的5%支付違約金。
第5條:爭議解決
1.在本合同履行過程中，雙方如有爭議，應在不影響工程進度的情況下協商解決。
2.當事人不愿通過協商調解解決的，或者協商調解不成的，可以依照本合同向武昌區人民法院提起訴訟。
第6條:有效合同
1.本合同經雙方蓋章簽字后生效。
2.本合同分別以______________________種文字訂立。
甲方簽字:_____________________
乙方簽字____________________
房屋裝修合同2
發包方(以下簡稱甲方)：___________
承包方(以下簡稱乙方)：___________
根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜，達成如下協議：
工程地點：____省____市____區____街道____路臻匯園____棟____樓____單元。
一、房屋形式結構式室廳廚衛陽臺。
二、工程承包方式：___________
三、工程期限天。___________
開工日期___________年___________月___________日
竣工日期年月日四、雙方商定，本工程的'價款按乙方實際施工具體操作計算，結算方式為按進度付款結算。
五、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后一星期內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。
六、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。
七、施工范圍:
具體居室：一個客廳、一個餐廳、三個臥室、一個書房、一個廚房、兩個衛生間、兩個陽臺。
1、整屋瓷磚鋪設，50元/平方米;瓷磚鋪設施工范圍包括但不限于地板磚鋪設和墻磚到頂鋪設。
2、整屋波打線鋪設：30cmx30cm以上尺寸，按照整屋瓷磚鋪設造價進行結算;30cmx30cm以下尺寸的波打線，按照10元/米進行結算。
3、整屋門檻石鋪設：20元/條。
4、整屋地腳線鋪設：15元/米;包括但不限于鑿墻、鑲嵌等工序，要求地腳線與墻面平整。
5、衛生間防水：每層10元/平方米;乙方完成防水工作后必須進行沉池操作，并達標。
6、臥室窗臺飄窗鋪石：60元/平方米。
7、整屋封管和所有需要加鋪水泥的房間門頭總造價：共計900元;封管包括廚房所有外露排水管或污水管、兩個衛生間所有外露排水管或污水管，封管操作包括但不限于鋪水泥、貼瓷磚;門頭加鋪水泥操作包括但不限于房間或者廁所門頭除門外多余部分的鋪水泥加固，需要鑲嵌鋼筋進行鋪水泥。
8、廚房接地櫥柜和水池總造價：共計1000元;廚房接地櫥柜面積為整個廚房靠墻處接地面積(除小陽臺門口和廚房門口位置)，施工包括但不限于設計、量尺寸、鑲嵌安裝等;水池鋪設尺寸約40cmx60cm。
9、廁所安裝(包括但不限于座廁或者蹲廁)：150元/個;此造價含廁所安裝完成所需的全部施工操作，包括但不限于廁兜鋪設、排污管放置等工序;乙方有義務保證廁所安裝完畢后，甲方廁所能正常排水使用。
10、洗手盆安裝(包括但不限于臺上式或臺下式的洗手盆)：100元/個;此造價含洗手盆安裝完成所需的全部施工操作，包括但不限于安裝下水器、水龍頭等操作，乙方有義務保證洗手盆安裝完畢后，甲方洗手盆能正常排水使用。
以上所有工程造價，均為乙方人工造價。乙方施工所需材料均由甲方負責，乙方有義務根據工程進度提前通知甲方準備施工相關材料，避免由于施工材料短缺導致工期停滯或延誤。
以上所有工程鋪設或者安裝，必須保證平整，無毛躁邊角;所有排水相關鋪設，必須保證排水順暢無積水死角;所有防水相關鋪設涂層，必須保證通過甲方所在物業管理處驗收;
八、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字。
九、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。
十、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的損失。
十一、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
十二、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
房屋裝修合同3
委托方：______
受委托方：______
根據《中華人民共和國民法典》以及其他相關法律、法規規定的原則，結合室內裝修、裝飾的特點，就甲方委托乙方承擔本合同所列工程項目的裝修、裝飾設計解決方案等事宜。經甲、乙雙方友好協商，并達成如下協議，供雙方共同遵照履行。
一、工程項目說明：
1.工程項目名稱：______
2.工程項目地點：______
3.工程項目使用面積：______
4.設計內容包括：______
二、設計收費方式：
1.本委托設計合同設計費按______/平米計取，設計費總額幣______大寫______。
2.甲方于簽訂委托設計合同時支付設計費總額的萬元。初步設計方案確定后，甲方按實地測量面積支付設計費總額的，共計萬元，乙方進行整套圖紙的繪制。整套圖紙繪制完成交給甲方使用，甲方按實地測量面積支付設計費總額的，共計萬元,即支付完全部設計費用。
三、設計時間周期：
1.乙方簽訂委托設計合同后進行實地測量，并在天內完成初步設計方案。
2.甲方確定初步設計方案后，乙方應在天內完成整套圖紙的繪制。
四、甲方權利及義務：
1.本合同簽訂時，甲方應提供給乙方進行設計所需的原建筑有關圖紙資料。
2.甲方在接到乙方初步設計方案已完成的通知后，有義務在內對方案設計文件進行簽字確認。如甲方認為該設計方案需要修改，應提出書面修改意見。雙方根據修改內容確定修改文件的提交日期。乙方負責在約定日期內對原方案進行修改，如期提交。
3.甲方在接到乙方整套圖紙繪制已完成的通知后，有義務在天內對方案設計文件進行簽字確認。如甲方認為該設計方案需要修改，應提出書面修改意見。雙方根據修改內容確定修改文件的提交日期。乙方負責在約定日期內對原方案進行修改，如期提交。
五、乙方權利及義務：
1.乙方在約定的期限內完成實地測量及初步設計方案的設計，并知道甲方進行溝通確定。
2.乙方在甲方簽字確認初步設計方案后，應在約定的設計時間內完成整套圖紙的繪制，并知道甲方進行溝通確定。
3.在施工過程中，乙方有義務負責處理有關圖紙內容存在的技術性問題，并配合甲方參加現場技術指導及階段驗收工作。
六、設計方案修改及版權：
1.乙方對甲方已簽字確認的'方案不再有修改的義務，若甲方有修改需求，可與乙方協商，并交納相關的方案變更費用。方案變更及變更費用，以附件方式由雙方簽字生效。
2.本項目的設計版權為乙方所有，甲方有責任對此進行保護，不得將本項目的設計造型、設計文件、相關技術參數提供給第三方或其他項目使用。如甲方將上述圖紙另作其它用途或公開發表，須事先征得乙方書面同意。
3.為保證甲方利益，乙方須對甲方身份背景，項目的各項內容進行保密。
七、違約責任：
1.因乙方原因造成本合同約定的設計完成日期延誤的，每延一天乙方須支付甲方設計費總額的作為違約賠償金。
2.因乙方原因造成中途停止設計的，乙方須書面通知甲方，按照設計費總額支付給甲方作為違約賠償金，并將甲方已付的設計費返還甲方。
3.如因甲方原因造成本委托終止時，甲方應以已付費用作為違約賠償金，乙方有權不予退還。
八、糾紛解決方法：
1.雙方出現不能自行協商解決的'問題,雙方同意按以下方法解決。
1)、到乙方所在地區行業管理仲裁機構解決。
2)、到乙方所在地區人民法院訴訟解決。
2.如因不可抗力因素造成合同終止,雙方互不承擔違約責任。
九、其他：
1.甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份。
2.本合同自雙方簽字后生效。
3.合同履行完后自動終止。
4.合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋裝修合同4
發包方(以下簡稱甲方)： 聯系電話：___________________ 承包方(以下簡稱乙方)： 聯系電話：___________________ 根據甲、乙雙方充分協商以及遵守國家有關法律、法規，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，雙方共同遵守，重要 房屋裝修合同范本。
一、工程概況
1、工程地址： 裝修面積：___________________
設計師：___________________ 聯系電話：___________________
2、工程內容：詳見效果圖(施工圖)及工程預算書。
3、本工程范圍：包工包料、包工期、包質量、包安全和文明施工。
4、本工程工期為 天(日歷天)，自 年 月 日至 年 月 日，如遇雷雨天氣，不適宜施工特殊情況工期順延。
二、工程質量和驗收標準
按圖紙、設計要求及國家頒發的施工驗收規范、規程和質量檢驗標準驗收。
三、合同價款和支付方式
1、本工程預算總造價： (大寫)_________________ 本工程造價詳見工程預算表，如有增加工程項目，雙方另行協商。
2、付款方式：
11.2 工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核自提交之日起2日內如
1、提供完整的工程施工場地并協調好各部門、鄰居關系，以保障工程的順利進行。
2、提供乙方施工過程中的供水及供電。
3、負責審核圖紙并簽字認可，作為施工的`依據。否則乙方有權不進行施工，工期順延。工程項目如變更或增加，雙方協商調整施工圖紙、工程費用及工期，否則乙方有權不進行修改或變更、增加。
4、負責隱蔽工程的隱蔽前驗收。
5、及時做好工程竣工后的組織驗收工作。
6、及時按本合同第三項付工程進度款給乙方。
五、乙方職責
1、嚴格按照甲方認可的圖紙施工。
2、切實按照工程設計相關規范嚴格操作精細施工，確保工程質量與安全。
3、積極配合甲方做好環境衛生及安全保衛工作，并遵守小區有關管理制度。
4、負責整個工程預算確定項目所需材料的質量，嚴格按工程設計方案所列質量標準，選購材料。
5、負責及時配合甲方做好工程竣工后驗收工程。
6、如期進場施工，按期完工。
六、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，必須經甲方或甲方授權人簽字認可，順延工期。甲方不按合同約定拔付工程進度款，每逾期一天按應付款額的0.1%支付滯納金。
2、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，應按付款額的0.1%支付違約金。
3、因一方原因，合同無法繼續履行時應通知對方辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
七、保修條例
1、工程的保修期限按國家有關規定執行，保修期內若存在工程質量方面的問題，乙方負責免費維修，易耗品(如拉手、門鎖、燈泡、燈管、水龍頭等)除外。若由于甲方使用不當或故意損壞的質量問題，不在保修范圍，乙方可協助維修，費用由甲方承擔。
八、安全
1、乙方在工程施工至交付之前的過程中，甲方人員(除現場代表及監理人員外)未經乙方現場工程管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則造成人身安全或其它安全事故由甲方負責。如非甲方人員擅自進入施工現場，造成人身安全或其它安全事故的，則由乙方負責。
2、在施工過程中，由于乙方違章施工，違反操作規程，造成人員安全或在建工程損失，其責任由乙方承擔。
九、其他事項
1、其他未盡事宜經甲乙雙方協商解決。
2、當合同履行過程中出現分歧，原則上雙方應友好協商解決, 協商不成時，可向當地經濟仲裁委員會申請仲裁。
3、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效，在工程竣工、結算、甲方付清工程款，乙方將工程交付甲方使用，合同范本《重要 房屋裝修合同范本》。
甲 方： 乙 方：
簽字蓋章： 簽字蓋章：
日 期： 日 期：
房屋裝修合同5
原告：__________________公司，住所地__________，組織機構代碼________。
法定代表人：__________________
聯系電話：________________________
被告：____________公司，住所地__________，組織機構代碼________。
法定代表人：__________________
聯系電話：________________________
訴訟請求：
一、請求依法判令被告支付原告工程款人民幣_____元，并支付原告上述款項自_____年___月____日起至實際支付之日止的利息損失(按______銀行同期同檔次貸款基準利率計算);
二、本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
_____年_____月____日，被告將__________工程發包給原告，并與原告簽訂了《_________合同》，合同約定：施工面積約為_______，總工程價約為______元，按實際施工面積結算工程款。合同對如何支付工程款作了約定：1、合同簽訂后，被告向原告支付總款_____作為合同定金;2、工程全部完成，經現場驗收合格，核對施工數量，被告向原告付清工程款______，余下_____質量保證金，待保修期滿______年后，一次性付清。合同中明確約定工程保修期為____(大寫)年，保修期自竣工驗收簽字之日起計。合同簽訂后，被告支付了____萬元的定金。_____年____月____日，被告驗收了該工程，并對原告實際施工面積和工程總價款都予以了簽字確認。原告實際施工防腐面積為_______，工程總價款為_______元。時至今日，該工程的'保修期早已屆滿，但被告僅支付工程款_____元，余下工程款_____元。原告曾多次催討該款項，但被告均以各種理由推脫支付剩余款項。
綜上所述，被告的行為已嚴重損害了原告的合法權益。為此，為保護原告的合法權益，特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第108條之規定訴至貴院，請依法予以判決。
______人民法院
具狀人：_______
___年___月___日
房屋裝修合同6
委托方(甲方)： ____________
承接方(乙方)：____________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。
一、工程地點：____區____街____單元____室
二、形式結構：____層式 ____室____廳____廚____衛
三、工程項目：
1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80*80瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設30*30瓷磚，要求平整。
2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的`所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。
五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。
六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_____ ____元人民幣。
七、付款方式：為確保工程質量，暫扣500元押金，XX 年 4 月_ _日至 XX 年 7 月 日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方： ____________ 乙方：____________
簽字(蓋章)：____________ 簽字(蓋章)：____________
聯系電話： ____________ 聯系電話：____________
____年 ____月 ____日 ___年 ____月 ____日
房屋裝修合同7
委托方（甲方）：_______________身份證號：______________________
承接方（乙方）：_______________身份證號：______________________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條工程概況
1。工程地址：_________________________。
2。居室規格：房型______層（式）____室____廳____廚____衛。
�。�1）____室，計____________平方米；
（2）____廳，計____________平方米；
�。�3）____廚房，計__________平方米；
�。�4）衛生間，計___________平方米；
（5）陽臺，計_____________平方米；
（6）過道，計_____________平方米；
�。�7）其他（注明部位）：計_____________平方米；總計：___________，施工面積_________平方米；
3。施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容清單》和施工圖。
4。委托方式：包工包料大包干工程。
5。開工日期：_____________年_____月__日，竣工日期_____________年_____月__日，工程總天數：_____________天。
第二條工程價款
工程價款（金額大寫）__________________________，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。
第三條質量要求
1。工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
2。工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。
3。施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4。凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
5。甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條材料供應
1。乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的`雙倍價款補償給甲方。
2。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3。甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的_____________%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條付款方式
1。合同一經簽訂，甲方即應付_____________%工程材料款和施工工費的_____________%；當工期進度過半（_______年______月______日），甲方即第二次付施工工費的______%。剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。（注：施工工費包括人工費）。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
第六條工程工期
1。如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的______%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲______日，以裝潢工程價款中人工費的______%作為誤工費支付給乙方。
2。由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3。在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
第七條其他事項
1。甲方責任
1）必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。
2）二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。
2。乙方責任
1）指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
2）負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。
第八條違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第九條爭議解決
本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十條合同的變更和終止
1。合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。
2。施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
第十一條合同生效
1。本合同雙方蓋章，簽字后生效。
2本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。
甲方（委托方）：____________乙方（承接方）：__________________
簽字：____________________委托代理人簽字：________________
_____________年_____月___日_____________年_____月___日
房屋裝修合同8
甲方__________________身份證號碼：___________________
乙方__________________身份證號碼：___________________
出租之房屋座落于____市______區_____________________________________.建筑面積______平方米。室內設備包括_______________________________________________________.
甲、乙雙方就上述房屋友好協商，達成下列條款，以資共同遵守履行。
一、租賃用途為__________________________________________之用，不得擅自另作他用。
二、租賃期限：暫定______年，從_____年____月____日起至_____年____月____日止，每月租金為人民幣___________________元整。
三、付款方式：乙方每_____應向甲方繳納租金人民幣_________________元整，每次租金必須提前_____天內交清。
四、合同簽訂之日，乙方向甲方交付人民幣_________________元整作為押金，待不租或期滿費用算清后，甲方應將押金無息退還乙方。
五、乙方必須依約交付租金，如有拖欠押金，甲方每天按租金拖欠部分的2%加收滯納金，并有權追回乙方所欠的`租金和提前解除合同收回房屋。
六、租賃期間，雙方均不得借故解除合同，當事人一方如有正當理由要求解除合同時，必須提前壹個月通知對方，經對方同意，解除合同歸還房屋，并賠償違約金壹個月。如遇不可抗拒原因不在此例。
七、乙方要遵守____的暫住條例，不得利用該房屋之便進行非法活動，否則乙方要自行承擔由此所產生的一切法律責任，甲方概不負責并有權提前終止租賃合同。
八、租賃期間內，乙方如中途讓給他人轉住，需經甲方同意，不得私自轉租。
九、租賃期間，乙方應負責交付：□水、電費□電話費□衛生費□管理服務費。
十、租賃期間，乙方應愛惜室內一切設備，如因故意或過失造成租用房屋及其配套設施損壞，應負責恢復房屋及其配套設施原狀，無法恢復的應酌情賠償。
十一、租賃期滿，乙方應按時將房屋歸還甲方，如乙方需續租，須提前半個月與甲方協商，在同等條件下，乙方有優先承租權。租賃期滿后，乙方退出時，若有家具雜物等布置不搬者，甲方將視其為廢棄物，任由甲方處理，乙方不得有異議。
十二、合同簽訂之日的電表底數為______，水表底數為______，煤氣表底數為______.
十三、本合同若有未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決，另擬定補充協議。
本合同自簽訂之日起生效，本合同壹式叁份，甲、乙雙方各持一份，送工商壹份，叁份都具有同等法律效力。
附加：
甲方：__________
乙方：__________
年 月 日
房屋裝修合同9
委托方(甲方)：承接方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行房屋室內裝修，訂立本協議，以共同恪守。
一、工程地點：________小區____單元____室
二、形式結構：____層式____室____廳____廚____衛
三、工程項目：
1、三個房間(兩臥室、一廳)的所有裝修。
2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：乙方負責圖紙，裝修期間的所需材料和施工。
五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的`裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。
六、工程造價：甲方支付乙方材料費和人工費_________元人民幣。
七、付款方式：為確保工程質量，暫扣500元押金，__年__月__日至__年__月__日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方所有費用。
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋裝修合同10
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：
甲方委托乙方進行房屋裝修。為保證工程順利進行，特簽訂本合同。
第一條：工程概況
1.施工具體地址：___________________________________
2.房屋規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衛，總施工面積____________平米。
3.施工內容：房屋裝修。
4.委托方式：____________________________________________
5.開工時間：______年______月______日
6.竣工時間：______年______月______日
工程總天數：________天
第二條：工程價款
工程價款(大寫)___________________元。
1、材料費__________元;
2、人工費用__________元;
3、設計費用__________元;
4、施工垃圾清運費用__________元;
5、搬卸費用__________元;
6、管理費用__________元;
7、其他費用(注明具體內容)______________元。
第三條：質量要求
1.工程使用材料的數量、規格、牌子，經雙方認可。
2.工程驗收標準，雙方同意參照國家相關規定執行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或其他要求，雙方應確認，額外增加的費用另簽補充合同。
4.凡由甲方采購的材料、設備，產品質量由甲方負責;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前告知乙方。
第四條：材料供應
1.乙方須對本合同中所用材料明碼標價。甲方提供的材料均用于本合同規定的裝修工程，非經甲方同意，不得另作他用。乙方擅自挪用，須支付雙倍價款給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備等如存在質量問題，或規格有異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
3.甲方負責供應的材料和設備，應符合設計要求，并按時供應。如延期到達，導致施工期順延，須將甲方提供的材料金額的______%給乙方。乙方驗收材料后，因保管不當造成的損失，由乙方賠償。
第五條：付款方式
1. 合同簽訂后，甲方須支付材料款和施工費的______%;工期過半( 年 月 日)，甲方第二次付施工費的______%。剩余______%驗收后支付。
甲方在應付款時間不付款屬于違約，乙方有權停止施工。驗收合格未結清款項，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或變動，雙方應簽補充合同。增減項目的款項當場結清。
3.甲方未按規定預付工程款的，每逾期一天按未付工程款的______%付給乙方。
4.甲方在裝修中如向銀行按揭，須將按揭憑證及相關資料的復印件交給乙方。
第六條：工程工期
1.因乙方原因延遲完工，每日按工費的______%付給甲方，直至工費扣完為止。因甲方原因，每延遲一日，以人工費的______%付給乙方。
2.甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影工期、質量等，其返工費由甲方承擔，由于乙方原因造成的，返工費由乙方承擔，工期不變。
3. 因工程質量、雙方意見不同而造成工程停滯，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應要求有關部門調解或仲裁部門協調處理。
4.因甲方原因需返工，或因甲方更改施工內容而延誤工期，需重新簽約，甲方承擔相關費用；因乙方原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.未經乙方同意，甲方私自要求施工隊更改施工內容，引發的.質量問題和工期延誤，由甲方負責。
第七條：工程驗收
1.除隱蔽工程進行分段驗收外，工程結束后，乙方組織甲方進行驗收，辦理工程移交和結算手續。
2.接到驗收通知后，甲方應在XX天內前往驗收，逾期的視為甲方放棄驗收權利，并視為驗收合格，如有問題，甲方責任。
3.甲方若不能如期驗收，要及時通知乙方，更改驗收日期。但甲方應承認工程竣工時間，并承擔乙方看管費和相關費用。
第八條：其他事項
1. 甲方責任
1)須提供物業部門認可的房屋平面圖及水、電、氣的線路圖。
2)如需拆改原建筑物結構、設備、管線，應到所屬房管部門辦理手續，并承擔有關費用。
2.乙方責任
1)主動出示企業營業執照、施工資質;經辦業務員須有法人代表的委托證書。
2)指派XX名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行。
3)負責施工現場的安全，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，須盡快修復或賠償。
4)實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
5)在施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為XX個月。
第九條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應支付合同總金額的______%給對方。因擅自解除合同，使對方實際損失超過違約金的，應補償。
第十條：爭議解決
本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。協商不成時，可按本合同約定向法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止
1.合同簽字生效后，雙方須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應重簽補充協議。若終止合同，提出終止合同的一方以書面形式提出，應按合同總價款的______%交付違約金，并辦理終止手續。
第十二條：合同生效
1.本合同自雙方蓋章簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等法律效力。
3.本合同一式2份，甲乙雙方各執1份。
甲方（委托方)： (蓋章) 乙方（承接方）： (蓋章)
住所地址： 企業地址：
工作單位： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
手 機： 手 機：
簽約地址： 簽約日期：
房屋裝修合同11
1、查驗裝修合同當事人的身份。裝修合同中的發包方的裝修房應屬合法居住用房，亦即產權房或租賃房;合同承包方應是經工商行政管理部門核準登記的，并經建設主管部門審定具有裝飾施工資質的企業法人。另外，裝修合同中應當寫明裝修施工地點及面積。
2、寫明居室裝修施工內容及承包方式。居室裝修的施工內容及要求是家居裝修合同的主要內容之一，若該方面的條款過于籠統，就往往容易引發施工糾紛。因此，施工內容應當具體、明確，按照居室裝修部位分別寫清裝修內容、使用的材料、具體施工要求及承包方式。
3、寫明工價、付款方式和工期。無論采用何種承包方式，合同中的工價價款都應寫清楚，不能含糊。合同中的總價款包括材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費、其他費用及稅金。稅金由業主承擔，這是裝修業特殊要求。工程價款付款方式及期限應當在合同中約定清楚，以免發生糾紛。開工、竣工日期是合同必不可少的內容之一，往往涉及到違約責任的認定，因而在合同中應當寫明，并嚴格遵守。
4、詳細寫明有關材料供應的約定內容。材料供應的約定是涉及到家居裝修質量和工程款項的重要問題。因此，無論是包工包料還是包工不包料都應在合同附件的材料清單上詳細寫明材料的名稱、品牌、規格、型號、質量等級、單位、數量、單價。在供料單上其應明確寫明材料送達的時間和地點。
5、質量竣工驗收標準應依法定標準。 合同中的質量和竣工驗收標準條款必須符合政府有關主管部門相關規定允許的.范圍。需要注意的是，由于家居裝修要滿足多層次不同需求，同一房型往往有著不同檔次的裝修，因而不可能也不應當將不同層次的裝修適用同一標準。
6、應當明確違約責任、糾紛處理方式。合同的違約責任與合同雙方的義務和責任相對立。合同訂立后，雙方應該嚴格履行合同約定的義務，否則要承擔相應的違約責任。對于糾紛的處理方式，可以約定向當地建筑裝飾協會請求調解，或者向當地建設主管部門或者消協投訴。若協商調解不成，可以約定申請仲裁，或向法院起訴。
房屋裝修合同12
甲方：
乙方：
甲乙雙方經過友好協商，乙方承包甲方裝修施工事宜達成一致，簽訂本合同。
一、乙方包干
承包該房屋裝修的全部施工工作，即實行“包工包料”，具體施工內容詳見附件。
二、包干承包費用：
人民幣大寫_____整（小寫_____元）。除此之外，甲方如果要求增加施工項目，甲方應向乙方另外支付費用。
三、支付方式：
1、合同簽訂生效后，甲方付給乙方工程預付款人民幣三萬元整，小寫（：30000元）作為主材料采購款；
2、乙方完成地面鋪裝工程后，甲方付給乙方后期工程材料采購
3、乙方完成木制作工程后，甲方付給乙方人民幣壹萬伍仟元整，小寫（：15000元）作為后續工程施工費用；
4、全部工程施工完成經甲方驗收合格后，甲方支付剩余工程款人民幣壹萬元整（小寫￥：10000元）。
四、其他約定：
1、乙方按照甲、乙雙方商定的材料標準采購進場施工；
2、甲方應按合同約定及時付款，否則按200元/天支付違約金；
3、乙方自行準備工具、聘請人員，嚴格按照甲方的要求施工，確保工程質量，如在施工過程中發現質量不合格行為，造成返工，因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔；
4、乙方不得挪用甲方的裝修材料款項，否則甲方有權拒絕乙方要求支付的所有款項并且追究乙方的相關責任；
5、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務，如因甲方不及時付款，造成裝修材料延誤或新增施工內容等甲方原因而延誤工期，乙方不承擔違約責任；
五、房屋裝修承包內容
�。ㄒ唬┧婍�
1、乙方負責安裝本套房內的.管、線、燈具、開關插座、潔具，燃具采用美的牌三件套（天然氣灶、吸油煙機、熱水器），其他材料標準按照甲乙雙方商定的價款進行采購；
2、乙方負責安裝完成本套房內地面磚，廚房、衛生間、客廳陽臺、飯廳墻面磚安裝，完成灶臺安裝，完成墻面開標準門洞2個；
3、甲乙雙方商定的材料規格如下：大廳采用800㎜×800㎜地板磚，房間采用600㎜×600㎜地板磚，墻面貼磚部位采用300㎜×600㎜墻磚，廚房、衛生間、陽臺地面采用300㎜×300㎜地板磚，材料標準按照甲乙雙方商定的價款進行采購；
�。ǘ┠竟ろ�
乙方負責完成廚房、衛生間300㎜×300㎜的鋁板天花吊頂，客廳、飯廳、陽臺石膏板吊頂，主臥、次臥、小孩房、客房的石膏線安裝，3個房間的墻壁柜，1個電腦桌，1個電視柜，裝飾隔斷1壁，4張床（20xx㎜×1800㎜=3張，20xx㎜×1500㎜=1張），進戶門包內套1個，廚房吊柜1個，電視墻1個，星星標準套裝門4套，廚房移滑門1道，衛生間門2道，陽臺鈦合金推拉門1道，無框陽臺玻璃1套；本項的施工尺寸、風格按照當地師傅的常規做法完成施工。
（三）油漆項
1、客廳墻面采用墻布；
2、其他的墻面、頂面采用干粉涂料裝飾；
3、廚房、衛生間、臥室窗洞的防盜網安裝。
六、本合同未盡事宜
經甲乙雙方協商可簽訂補充協議，本合同一式兩份，雙方各持一份，具同等法律效益，雙方簽字后生效，以下無正文。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
房屋裝修合同13
委托方(甲方)：____________身份證號：________________________________
承接方(乙方)：____________身份證號：________________________________
雙方協商，訂立本協議，以共同恪守。如下：
一、工程項目
1、三個房間(兩臥室、一客廳，以下簡稱三個房間)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，房頂四周打石膏線，包三個房間的門、窗�？蛷d、臥室鋪強化木地板，清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷立邦漆兩次。
2、通陽臺的'門窗處打一吧臺，上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架。陽臺東側打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側打一吊柜，包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊pvc板，廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳門后一多用途柜(底下放鞋，上面掛衣服)。
5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。
三、質量標準
施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限
________年______月______日至________年______月______日，如不能按期完成，每天將處罰金______元。
五、工程造價
材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式
工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題
裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式________份，甲、乙方各執________份，具有相同效應。
甲方(簽字/蓋章)：____________________乙方(簽字/蓋章)：____________________
聯系方式：___________________________聯系方式：___________________________
____________年__________月_________日____________年__________月_________日
房屋裝修合同14
委托方(甲方)：____________
身份證號：________________________________
承接方(乙方)：____________
身份證號：________________________________
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》，中華人民共和國建設部110號令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，雙方在認真閱讀本協議書后，本著公平自愿的原則，同意簽定本協議，以便共同遵守：
一、工程名稱：_____________________________________。
二、工程地點：_____________________________________。
三、工程性質：_____________________________________。
四、工程范圍：_____________________________________。
五、工程造價：￥___________元(大寫人民幣___________元整)。
六、工程價款結算：簽定協議時付定金___________元。木工開工前需預付工程款的_____%即__________元，木工完工后再付_____%即__________元，聚脂漆驗收后付__________%即__________元，全部竣工驗收除留保修金__________元后結清協議約定所有尾款。保修期滿后付清保修金。保修期為1年(自竣工驗收之日算起)。跑水及使用不當不在保修范圍內。施工或結帳發生糾紛，協商不成時，到勞動、工商仲裁部門仲裁(或到法院裁決)解決，工期順延。
七、施工與設計變更：根據工程項目一覽表及施工圖紙進行施工。
如遇設計變更，另做調整，超出原來設計范圍的發生費用由甲方承擔，變更圖由甲乙雙方商定。實際發生費用超過概算書定額部分由甲方承擔。如已經施工，甲方仍要求變更的，不要找任何借口，必須補償給乙方已經施工的損失，如拒付，乙方有權停止施工。
八、竣工驗收：竣工后即進行驗收，驗收標準按照甲乙雙方商定的協議附件——《工程驗收約定》進行驗收(在建筑質量達標合格的情況下按此驗收)。如當時未提出異議，或乙方交鑰匙、或甲方入住(不論什么原因)即視為驗收合格，并在三日內無條件結清全部款項。如當時確因不可抗力因素而不能驗收(但不能無故或借故拖延)，另定日期，若驗收合格，甲方應承認原竣工日期，并承擔由此造成的乙方的看管費用(50元～100元/天)。對于驗收不合格的，乙方應在工程約定的時間內修復完畢，若屢次修復達不到《工程驗收約定》的質量要求(在甲方不拖欠各種分期應付款的情況下)，選擇下面其中一種方式來解決：
1、乙方應賠償需修復項目造價50‰的賠償金。
2、但最后實驗證明屬異�；蚪ㄖ䥺栴}的，不論工期，修復好為止，費用由甲乙雙方各承擔一半。
九、工程期限：自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。工期：_____天。最后交工日期不得超過工程期限的10天(因故順延工期的，最后交工日期也順延)，如超，則按照第十條約定支付違約金。
十、經濟責任
1.因乙方工程質量原因而延誤超過最后交工日期的，每延期1周期(10天為一周期)，乙方向甲方支付已付款_____‰的違約金，但不支付此因之外的任何違約金或補償金，乙方不需墊付資金，特此說明。如墊付，甲方除應付墊付的資金外，還需支付此款項_____‰/天的周轉金利息和_____‰/天的違約金。
2.因甲方原因導致延期或中途停工，甲方應補償給乙方因此造成的損失_____元/天的補償金。如甲方未及時付款，則乙方就此停工，甲方付款后再繼續進行施工，工期順延(停幾天，順延幾天)。如甲方要求提前交工，每提前一天，應向乙方支付_____元加速施工補貼金。
3.本經濟責任項甲乙雙方必須認可通過了才能簽訂本協議書。
十一、在施工中，因雙方意見不一致而造成停工，均不計為誤工，工期可以順延。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果由甲方自負，給乙方造成的.損失，甲方應予雙倍的賠償。在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，商定后方能進行該項目的施工，簽字后或口頭答應都可以進行施工，施工了，就說明雙方都同意了，如果未能通過則停止施工，停幾天，工期就順延幾天，由此影響竣工日期，順延工期�！蹲兏鼏巍匪匈M用應在木工工程進行前一次性付給乙方(不得借任何理由拖欠變更款，如拖欠，按第十項第二款規定的逾期違約金的2倍支付此違約金)，以便后面的其它工程繼續進行。甲方因故未簽變更單，但已付或未付變更單所列費用，都可以在工程竣工之后結算。
十二、協議的變更、解除和延期開工：
協議經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守，任何一方需變更協議內容，應經協商一致后，簽訂《變更單》。如要終止協議，提出終止協議一方，要以書面形式提出，應按協議總價款的_____‰支付違約金，并辦理終止協議手續。甲方如要延期開工，須交納_____元延期開工違約保證金，并簽訂《工程延期開工協議》。
十三、甲方應保障水、電、暖的充足正常供應。如因此而影響乙方施工及施工進度，除工期順延外，還應補償乙方因此而造成的損失，甲乙雙方商定。不可抗力因素除外。
十四、本協議一式_____份，甲乙雙方各執_____份，具有同等法律效力。本協議依法簽訂，認定簽字，簽字生效。協議附件為本協議的組成部分。
甲方(簽字/蓋章)：____________________
乙方(簽字/蓋章)：____________________
聯系方式：___________________________
聯系方式：___________________________
____________年__________月_________日
____________年__________月_________日
房屋裝修合同15
甲方;[姓名]：
電話：
身份證號：
乙方;[姓名]：
電話：
身份證號：
第一條工程概況
1、工程地址：派華新都11號樓1單元701室
2、工程總價：82000元。大寫：八萬二千圓整。
3、委托方式：包工包料
4、工程工期：100天。20xx年5月9日至20xx年8月19日。
第二條 質量要求
1、水電;水管[日豐25管]、電線[玉蝶]、開關插座[TCL]、[燈具由 甲方購買]
2、泥工;水泥[烏蒙山325水泥]、防水[JS991防水]、灶臺石[人造 石音石160元每米]。
3、木工;木方[3*5木方]、木工板[威建]。
第三條 工程內容
1、兩個臥室、一個客廳、一個廚房、一個衛生間建墻、玻璃封頂[45X75]不銹鋼管架子上封1.2鋼化玻璃封頂。
2、水電;水電安裝、安裝開關及插座。
3、泥工;廚房、衛生間、客廳飯廳、臥室、地磚墻壁沾貼、廚房地柜制作、新建墻體外墻面磚沾貼。瓷磚由乙方購買。
4、木工;客廳、飯廳、臥室、廚房、衛生間、塑料扣板吊頂、鞋柜1.5米、主臥室衣柜2米、客臥衣柜2米、廚房吊柜3米、電視背景墻制作。
注：衣柜移門由乙方購買每平方米130元。
5、油漆、墻紙、客廳兩個臥室滿貼墻紙，全室新制作家具三次油漆噴圖。
6、防盜門3個、塑鋼窗6個、塑鋼門3個、套裝門1個、客廳雙扇移門1個、防護欄6個。
第四條其他約束
如乙方在規定時間內沒有完成一切工程甲方有權按每超出一天扣200元處理。如甲方在乙方要求付款在兩天內沒有付款而影響工期乙方有權向甲方出延期要求。
第五條安全責任
在施工過程中若出現一切安全事故如傷到工人，行人及車輛與甲方無關，乙方全權負責。
本合同一式兩分經甲乙雙方簽字后生效，雙方各執一份，增加項目雙方友好協商。
本合同不含熱水器、油煙機、洗臉盆、坐便器、洗菜盆、燈具。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
【房屋裝修合同】相關文章：
房屋裝修合同 房屋裝修合同怎么寫05-24
家庭房屋裝修合同家庭房屋裝修協議02-27
裝修公司房屋裝修合同10-28
房屋裝修合同經典08-31
房屋的裝修合同11-18
房屋裝修合同05-26
房屋裝修合同06-24
房屋裝修的合同11-06
經典房屋裝修合同09-01
房屋裝修合同12-27