- 房屋裝修承攬合同 推薦度：
- 房屋裝修承攬合同 推薦度：
- 房屋裝修承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
房屋裝修承攬合同（通用21篇）
在人們愈發(fā)重視契約的社會中，人們運用到合同的場合不斷增多，合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編精心整理的房屋裝修承攬合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
房屋裝修承攬合同 1
甲方（業(yè)主):
乙方（承攬方):
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的室內(nèi)裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下條款：
一、工程施工地點及房屋情況
1.施工地點：武威市涼州區(qū)聚銀新都小區(qū)3號樓2單元1503室。
2.住房結(jié)構(gòu)：鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)；房型：二室二廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.2㎡。
二、雙方權(quán)利義務(wù)
1．乙方應(yīng)加強對其施工人員的安全教育，在施工過程中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的'財產(chǎn)、生命健康、安全等事故發(fā)生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發(fā)生等事故由乙方負責全部責任，與甲方無關(guān)。
2.乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。
3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。
6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借，并在結(jié)算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應(yīng)對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
三、質(zhì)量和工期要求
1.工期從___年10月____日開始建設(shè)，到___年11月_____日止。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定
2.裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3.乙方應(yīng)當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量。
4.甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
5.房屋裝修竣工后，甲方發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的，乙方必須及時進行免費維修。
四、違約責任
由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е潞贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔因其違約給甲方造成的一切損失。
五、爭議解決辦法
1.發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2.如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
1.本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。
2.以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
___年__月__日
房屋裝修承攬合同 2
甲方：
身份證號：
乙方：
身份證號：
甲方的房屋一幢需要裝修，乙方以自己的`設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修，并將裝修成果交付甲方使用�，F(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商達成下列協(xié)議：
一、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，經(jīng)甲方驗收合格支付承攬裝修費，也可以由甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，乙方負責對甲方咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應(yīng)與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期。
二、裝修施工地點：江川縣前衛(wèi)鎮(zhèn)上街地276號。
三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方70元（柒拾元整）。
四、在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù)，以及自行聘請技術(shù)工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護措施，如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負責。
五、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
___年__月__日
房屋裝修承攬合同 3
甲方：_________________
乙方：_________________
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況
1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
2、分項工程單價：
1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。
2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。
3、墻紙粘貼：6.00元每平方米。
4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。
5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算
4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天。
二、付款方式：
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60 %作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的95 %，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個月。
三、甲方責任
1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;
3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內(nèi)障礙物;
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應(yīng)當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任
1、按照甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設(shè)計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔相應(yīng)責任;
2、乙方應(yīng)當以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責;
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的'原材料;
4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。
四、質(zhì)量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;
8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2、乙方應(yīng)嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用;
3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)當賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金20% ;
2、乙方應(yīng)在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償金，同時每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價款的5 %向甲方支付違約金，延誤超過2天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。
七、合同解除
1、合同履行完畢后，本合同自動解除;
2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;
3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方：_________________乙方：_________________
日期：_________________日期：_________________
房屋裝修承攬合同 4
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方應(yīng)加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關(guān)。
2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量和工期要求
1、工期從___年3月1日開始建設(shè)，到___年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應(yīng)當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的'，乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣____元。
2、付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15天內(nèi)給付。
3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%�？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。
四、違約責任
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔違約金_______元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)承擔違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當承擔違約金
五、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方：_________________乙方：_________________
日期：_________________日期：_________________
房屋裝修承攬合同 5
甲方：
乙方：
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就乙方承包甲方裝修施工事宜達成一致，簽訂本合同。
一、乙方包干承包該房屋裝修的工作，即實行“包工不包料”，甲方自備裝修材料，乙方只負責施工。
二、包干承包費用：_____人民幣整。除此之外，甲方不再向乙方支付任何費用。
三、支付方式：
1、乙方進場施工之日，甲方向乙方預(yù)付人民幣圓整;
2、乙方完成全部裝修施工后，支付進度款人民幣圓整;
3、全部裝修施工完成后天內(nèi)，甲方支付余款人民幣整。
四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為天，乙方應(yīng)在約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)。
五、其他約定：
1、甲方按照乙方提供的清單及時自行負責采購裝修材料;
2、甲方應(yīng)按合同約定及時付款，否則按200元/天支付違約金;
3、乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工，確保工程質(zhì)量，如在施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格行為，造成返工，因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔;
4、乙方不得浪費、挪用甲方的.裝修材料，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失;
5、乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)，每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內(nèi)容等甲方原因而延誤工期，乙方不承擔違約責任;
6、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內(nèi)乙方應(yīng)該及時負責為甲方維修。
六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
時間：
時間：
房屋裝修承攬合同 6
甲方：
乙方（承攬方）：
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》關(guān)于承攬合同的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成以下協(xié)議：
一、承攬方式：
乙方承攬甲方_____住房（具體工種）。
二、施工地點：
_______________________
三、住房結(jié)構(gòu)、戶型及面積：
_____________________
四、付款方式：
按照元計價，在乙方完工，甲方驗收合格后，甲方再支付價款。
五、質(zhì)保金：
乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質(zhì)量合格后，甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格，質(zhì)保金將用于修繕。
六、施工質(zhì)量：
乙方應(yīng)確保質(zhì)量符合國家質(zhì)量標準。
七、施工期限：
自合同簽訂之日起至___年__月__日止。
八、甲方的權(quán)利義務(wù)
�。ㄒ唬┘追降臋�(quán)利
1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質(zhì)量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責任。
2、房屋裝修竣工后，發(fā)生質(zhì)量問題，甲方可以要求乙方進行維修。
（二）甲方的義務(wù)
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
2、甲方應(yīng)按照施工進度為乙方提供裝修材料。
九、乙方的權(quán)利義務(wù)
�。ㄒ唬┮曳降臋�(quán)利
1、在驗收合格后，要求甲方支付相應(yīng)承攬加工費用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
�。ǘ┮曳降牧x務(wù)
1、乙方應(yīng)加強安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應(yīng)對所有安全事故承擔責任，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負安全責任。
2、乙方應(yīng)文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產(chǎn)的事故發(fā)生，由于乙方的.行為導(dǎo)致這些行為發(fā)生，由乙方承擔責任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應(yīng)提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關(guān)系，不存在雇傭關(guān)系。
5、乙方按時發(fā)放所屬員工的工資報酬，任何因工資產(chǎn)生爭議的糾紛與甲方無關(guān)。
6、乙方在進場時領(lǐng)取的房屋鑰匙，應(yīng)在甲方驗收完承攬成果后，立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應(yīng)隨時鎖好房門，對房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負有保管義務(wù)，若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀，乙方應(yīng)如實賠償。
8、房屋驗收后，若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無條件立即維修。
十、違約責任
由于施工質(zhì)量達不到要求，乙方進行維修，維修費用由乙方承擔，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導(dǎo)致甲方解除合同的，乙方應(yīng)承擔違約責任，賠償損失。
十一、爭議解決條款
因本合同產(chǎn)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議為本合同組成部分。
甲方：
乙方：
___年__月__日
房屋裝修承攬合同 7
甲方：________
乙方：________
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，____年____月____日甲自愿將位于________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：
一、工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。
工程項目：____________________________________。
二、工程價款及付款方式：
1、本工程總價為________元，大寫_________。
2、本合同簽訂后，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計費)，乙方才進場施工。
3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。
A、本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準，甲方提供的材料，乙方應(yīng)當即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準，應(yīng)當及時通知甲方，甲方應(yīng)即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應(yīng)順延。
B、本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。
五、質(zhì)量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時驗收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
六、施工期限：
工期為_______,從____年____月____日到____年____月____日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)的順延。
七、違約責任
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付_____元，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2、由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。
3、工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的`工程驗收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。
八、其他約定：
1、乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當及時通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的，應(yīng)當賠償損失。
2、甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應(yīng)支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當對乙方進行賠償。
3、乙方在施工期間，應(yīng)當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。
4、乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當即時向甲方交付，甲方應(yīng)當即時驗收該房屋。
5、乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當賠償。
九、附則
1、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
2、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。
甲方：________乙方：________
法定代表人：________法定代表人：________
地點：________地點：________
電話：________電話：________
簽訂日期：____年____月____日
房屋裝修承攬合同 8
發(fā)包方(簡稱甲方)：_________________________ 承包方(簡稱乙方)：_________________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況
1. 裝飾施工地點：
2. 住房結(jié)構(gòu)：房型，施工面積______平方米。
3. 裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
4. 承包方式：________。
5. 工期：自________年________ 月________日開工，至________年________月________日竣工，工期________天。
二、工程價款及結(jié)算的約定
1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。
2.工程款付款方式按下列方式支付：
(1)第一次，對預(yù)算設(shè)計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金，結(jié)算付款時扣除。
(2)第二次， 施工過程中 工期進度過半 支付工程總造價50% 合計_________元。
(3) 第三次 ，竣工驗收當天支付工程總造價其余款合計_________元。
(5)工程保修期兩年。工程款全部結(jié)清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.乙方負責采購裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于符合規(guī)定的住宅裝飾，不得挪作他用。
2.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如果為偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程執(zhí)行是DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30 –1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2.本工程由乙方設(shè)計施工方案。
3.在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進行該項目的施工。
4工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。
五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
乙方提供的`施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，乙方負責修復(fù)和賠償。
六、其它事項
1、乙方應(yīng)在開工前，向甲方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙，甲方向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。
2、乙方要組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、糾紛處理方式
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。
八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章)： 電話：
乙方(簽章)： 電話：
簽訂日期：___年__月__日
房屋裝修承攬合同 9
委托方（以下簡稱甲方）：________________________
承包方（以下簡稱乙方）：________________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、互信、互利、自愿、協(xié)商的`原則，達成以下協(xié)議：
一、甲方將____________小區(qū)______樓______單元______室住房一套承包給乙方裝修，總面積____________m。
二、承包方式：包工包料，材料按合同約定由乙方采購，使用前需由甲方檢驗后方可使用。
三、承包內(nèi)容：______________________________。
四、施工工期：從______年______月______日至______年_____月_____日止，總工期為______天。施工過程中如有停水、停電、非人為因素，工期順延。如到期未完工，每天扣除______元，工期超過______天后乙方每天按總造價______%賠償甲方。
五、總造價金額：____________元整（￥：__________________元）。
六、施工要求：乙方按照效果圖施工，施工過程中甲方如有變更，乙方按甲方要求施工。
七、乙方購買材料按用料表購買，若甲方指定材料購買，超出預(yù)算另補差價。如選擇材料降低預(yù)算表價格，乙方需扣回給甲方。
八、甲方義務(wù)
開工前一天，甲方為乙方入場施工創(chuàng)造條件（包括清場如有其它雜物，由甲方負責清除），不能影響乙方施工。甲方提供施工水源、電源。
九、乙方義務(wù)
施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范，注意防火、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。如施工時間內(nèi)施工者發(fā)生安全事故，由乙方承擔全部責任。
十、工程款支付方式
1、自簽訂合同之日，甲方預(yù)付乙方____________元。
2、二期付款，木工完工油漆進場時，甲方付給乙方____________元。
3、工程竣工驗收后，甲方在七天內(nèi)一次性支付捌仟元，不得拖欠。
十一、質(zhì)量保證：乙方對自己所裝修的質(zhì)量保修一年，人為除外。
十二、合同爭議的解決辦法
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成，依法向人民法院提起訴訟。
十三、違約責任
甲、乙雙方需共同遵守合同條款，違約金按總造價的20%付給對方，其它損失按實計算。
十四、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起具有同等法律效力。
甲方：__________________乙方：__________________
______年____月____日______年____月____日
房屋裝修承攬合同 10
發(fā)包方（簡稱甲方）：________________
承包方（簡稱乙方）：________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行裝修，為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況
1。裝飾施工地點：________________________________________。
2。裝飾施工內(nèi)容：詳見清單。
3。承包方式：包工包料。
4。工期：自：________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，工期________天。逾期竣工的按照________元人民幣每天賠償。
二、工程價款及結(jié)算的約定
1。工程總價款：￥________元，大寫（人民幣）________________________________。
2。工程款付款方式按下列方式支付：
�。�1）第一次付款，對預(yù)算設(shè)計認可，簽訂合同后，在進場開工________天內(nèi)支付工程合同價的________%。
（2）第二次付款，施工中途完成工程量的________%，支付工程合同價________%
�。�3）第三次付款，驗收合格后支付工程合同價的________%。
�。�4）第四次付款，在驗收合格一個月之內(nèi)支付合同價的________%。
�。�3）工程質(zhì)量保修期________年。保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關(guān)于材料供應(yīng)與裝修過程的'約定
1、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如乙方提供的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，由此造成工程損失的，責任由乙方承擔。
2、在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。
4、乙方應(yīng)按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
5、工程質(zhì)量保修期一年，保修期從竣工驗收合格之日起算。
四、違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進行補償。
五、工程驗收
1、工程質(zhì)量驗收，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進行竣工驗收，雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
六、糾紛處理方式
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。
七、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。
八、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：________________________乙方：________________________
________年________月________日________年________月________日
房屋裝修承攬合同 11
委托方(甲方):____________
承辦方(乙方):____________
工程項目:____________
經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方裝修客廳。為確保工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，特簽訂本合同，共同遵守。
第1條:項目概述
1.項目地址:____________。
2.客廳規(guī)格:房間類型____________
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(1)《家裝施工內(nèi)容及施工圖清單》。
4.委托方式:____________。
5.項目開工日期:____________。
6.項目完成日期:____________。
項目總天數(shù):____________天。
第2條:工程價格
工程價款(大寫金額)為____________
1.材料款為人民幣____________元；
2.人工費為人民幣____________元；
3.設(shè)計費為人民幣____________元；
4.施工結(jié)算費用為人民幣____________元；
5.手續(xù)費為人民幣____________元。
6.管理費為人民幣____________元；
7.其他費用(注明內(nèi)容)為人民幣____________元。
第3條:質(zhì)量要求
1.項目所用主要材料的品種、規(guī)格和名稱須經(jīng)雙方認可。
2.雙方同意工程驗收標準參照國家相關(guān)規(guī)定。
3.在施工過程中，如甲方有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)對增加的費用進行確認并簽訂補充合同。
4.甲方自行采購的材料和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方承擔；乙方應(yīng)對工程質(zhì)量負責。
5.如甲方自行聘請工程監(jiān)理，應(yīng)在工程開工前通知乙方，以方便工作銜接。
第4條:材料供應(yīng)
1.乙方應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)價格規(guī)定，對本合同中使用的所有材料進行明確標記。甲方提供的材料應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾工程，未經(jīng)甲方同意，不得挪作他用如乙方被挪作他用，乙方應(yīng)賠償甲方被挪用物資的雙倍價款。
2.如果乙方提供的材料和設(shè)備不符合質(zhì)量要求或規(guī)格不同，則不得使用。如果已經(jīng)使用，給項目造成的一切損失由乙方負責。
3.甲方負責材料和設(shè)備的采購和供應(yīng)，材料和設(shè)備應(yīng)是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延誤到貨，工期順延，并按延誤工期進行處罰。甲方提供材料總額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，因保管不當造成的損失由乙方負責賠償。
第5條:支付條款
1.合同一經(jīng)簽訂，甲方支付100%的工程材料和50%的工程費用；當工期進度超過一半(日、月、年)時，甲方支付第二次工程費用的40%，其余10%在甲方驗收工程竣工后結(jié)算。(注:施工費用包含人工費)。噴嘴逾期付款屬于違約，乙方有權(quán)停止施工。工程價款驗收后未結(jié)算的'，不得交付使用。
2.施工過程中，如工程有增減或變更，雙方應(yīng)簽訂補充合同，乙方負責簽發(fā)施工變更單，并通知施工現(xiàn)場負責人。提高或降低項目價格，當場清倉。
3.如果甲方未能在本合同規(guī)定的期限內(nèi)預(yù)付工程價款，每逾期一天，甲方應(yīng)向乙方支付未付工程價款的1%。
4.如甲方在客廳裝修中向銀行抵押，甲方應(yīng)將抵押證明及相關(guān)文件(復(fù)印件)移交給乙方..
第6條:建設(shè)期
1.如因乙方原因延誤竣工，則每天應(yīng)向甲方支付1%的人工費作為違約金，直至扣除人工費。如因甲方原因延誤竣工，每延誤一天，應(yīng)向乙方支付裝修工程價款中人工費的1%作為損失時間。
2.甲方選用的不合格材料設(shè)備影響工程質(zhì)量和工期的，返工費用由甲方承擔，因乙方施工造成質(zhì)量事故的，返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.在施工過程中，因工程質(zhì)量問題和雙方意見不一致而導(dǎo)致的停工，不視為延期開工或工期延誤。雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門的調(diào)解或仲裁部門盡快協(xié)調(diào)處理爭議，以便繼續(xù)施工。
4.在施工中，如因甲方原因需要再次返工，或因甲方變更施工內(nèi)容導(dǎo)致工期延誤，需簽證，所有施工費用由甲方承擔。如因乙方原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.在施工過程中，未經(jīng)乙方同意擅自更改施工內(nèi)容造成的質(zhì)量問題和延誤，由甲方負責。
第7條:項目驗收
1.工程質(zhì)量驗收，除隱蔽工程外，所有工程完成后，乙方應(yīng)組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進行工藝驗收和竣工驗收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)進行驗收。逾期的，視為甲方自愿放棄權(quán)利，驗收合格。如有問題，甲方自行承擔責任。甲方自行入住的，視為合格。
3.如甲方未能在乙方規(guī)定的期限內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方并另行確定日期。但甲方應(yīng)確認該過程或項目的完成日期，并承擔乙方的托管費及相關(guān)費用。
第8條:其他事項
1.甲方的責任
(1)必須提供物業(yè)管理部門批準的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并對乙方進行現(xiàn)場炕底..
(2)二次裝修工程，全部或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。滯留在只能部分騰空的房屋內(nèi)的家具、陳設(shè)應(yīng)采取必要的保護措施，并全部向乙方辦理手續(xù)并承擔費用。
(3)確需拆除或改變原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線的，應(yīng)向當?shù)胤抗懿块T辦理手續(xù)，并承擔相關(guān)費用。施工期間如需臨時使用公共部位，應(yīng)向鄰里問好。
2.乙方的責任
(1)應(yīng)主動出示營業(yè)執(zhí)照、會員證或施工資質(zhì)；經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必須有法定代表人的委托證明。
(2)指派一名工作人員作為乙方現(xiàn)場代表，負責合同的履行，按合同要求組織施工，保質(zhì)保量按時完成施工任務(wù)。
(3)對施工現(xiàn)場的安全負責，嚴格防火、持證上崗、文明施工，防止因施工造成的管道堵塞、漏水、停電、物品損壞等事故影響他人。萬一發(fā)生，必須盡快修復(fù)或賠償。
(4)嚴格履行合同，落實信用工期。如因工期延誤，如材料掉落、進度放緩或借口等原因?qū)е录追教崆案犊睿?jīng)調(diào)查將按違約處理。
(5)承擔裝修施工范圍內(nèi)的保修責任，保修期為工程竣工后甲方驗收合格之日起12個月。
第9條:違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同的一方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц逗贤偨痤~的5%作為違約金。因?qū)Ψ缴米越獬贤斐傻膶嶋H損失超過違約金的，應(yīng)當賠償。
第十條:爭議解決
在本合同履行過程中，雙方如有爭議，應(yīng)在不影響工程進度的情況下協(xié)商解決。當事人不愿協(xié)商解決的，或者協(xié)商不成的，可以根據(jù)合同向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1.本合同經(jīng)雙方簽字后生效，雙方必須嚴格遵守。任何一方如需變更合同內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，應(yīng)重新簽訂補充協(xié)議。如需解除合同，提出解除合同的一方應(yīng)以書面形式提交，并按合同總價的10%支付違約金，辦理解除合同手續(xù)。
2.如果任何一方在施工過程中提出終止合同，必須以書面形式提交給對方。雙方同意辦理清算手續(xù)并訂立終止協(xié)議后，可視為合同終止。
第12條:合同生效
1.本合同及其附件應(yīng)由雙方蓋章簽字。
2.補充合同與本合同具有同等法律效力。
3.本合同(包括附件和補充合同)一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽名蓋章):____________
住址:____________
郵政編碼:____________
電話:____________
乙方(簽字蓋章):____________
企業(yè)地址:____________
郵政編碼:____________
電話:____________
簽名地址:____________
簽署日期:____________
房屋裝修承攬合同 12
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《民法典》等相關(guān)法律，在平等公正的情況下簽定如下合同
一、工程概況
工程地址：
二、價格
清包工費：￥___元
其中水電工__元
木工__元
瓦工___元
油漆工__元
垃圾清運費__元
三、付款方式
1、施工隊進場，預(yù)支生活費：1000元
2、木工完成，付1000元
3、瓦工完成，付1000元
4、工程竣工，付1800元
5、保修金400元，從竣工之日起1年后支付
四、設(shè)計
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作.
2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可.
五、材料
1、乙方應(yīng)提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應(yīng)在4天內(nèi)及時采購材料供施工隊使用，雙方應(yīng)各自承擔各自拖延工期的責任和經(jīng)濟損失.
2、未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權(quán)無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用.
3、乙方應(yīng)在甲方指定的建材供應(yīng)點購買材料，并開具正式發(fā)票.
4、乙方應(yīng)驗收甲方所購建材的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)向甲方及時提出并有權(quán)拒絕使用。若甲方堅持使用，應(yīng)書面要求乙方，并承擔因材料質(zhì)量引起的損失.
5、乙方應(yīng)幫甲方收貨，核對數(shù)量和配件的準確性.
6、乙方應(yīng)做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現(xiàn)場.
7、乙方應(yīng)保證在本小區(qū)內(nèi)沒有雙包和半包的工程.
8、乙方應(yīng)做好對施工完成的成品保護工作.
9、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象，按材料價格加倍從人工費中扣除。
六、工期
從___年__月__日起至___年__月__日止，工期為天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費50元/天
七、材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應(yīng)無條件搬運。
八、垃圾清運
1、垃圾袋裝化
2、垃圾應(yīng)日日清
3、垃圾應(yīng)由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所
九、勞動力管理
1、開工前乙方應(yīng)向甲方提供所有施工人員的身份證復(fù)印件。
2、未經(jīng)甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。
3、甲方應(yīng)及時替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關(guān)費用。
4、乙方應(yīng)具備在上海市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關(guān)損失由乙方自行承擔。
5、乙方指定由為工地現(xiàn)場負責人，為替補負責人。
6、在合同價內(nèi)，乙方應(yīng)提供人次跟隨甲方挑選材料。
7、乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員，每天工地現(xiàn)場必須保持2人以上的施工人員。
8、未經(jīng)甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。
十、施工機具
1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。
2、因工具所產(chǎn)生的易耗品由甲乙雙方各自承擔一半，甲方代購，在工程完工后結(jié)算。
十一、工地現(xiàn)場管理
1、現(xiàn)場禁止使用明火。
2、現(xiàn)場禁止吸煙。
3、油漆材料必須和其他材料分開放置。
十二、維修
1、因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，乙方應(yīng)在兩年內(nèi)無償維修。
2、普通維修乙方應(yīng)在甲方通知乙方后三天內(nèi)及時維修，特殊情況乙方必須在24小時內(nèi)趕到并維修。
3、若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發(fā)生的人工費用按實從保修金中扣除。
十三、合同附件
1、施工項目清單。
2、雙方認可的報價單。
3、乙方開出的材料采購清單。
十四、合同爭議
1、出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商。
2、協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
十五、裝修要求
“電路安裝工藝要求：
1、電路安裝時，必須用有合格證書的產(chǎn)品材料。
2、三線制安裝必須用三種不同色標。原則上，紅色、黃色、蘭色、為火線色標。蘭色、綠色、白色為零線色標，黑色，黃綠彩線為接地色標。
3、所有導(dǎo)線安裝時，必須用相應(yīng)的管子穿起來，埋在事先鑿好的深寬為4×3的槽子里，如遇并排線路槽子鑿寬時，不能影響其他工種施工，必要時可和木、瓦工協(xié)商解決施工中的難題，不得有只顧自己，而不顧大局的.施工作風。
4、所有線路必須按橫平豎直的方向分布，嚴禁蛛網(wǎng)式分布。管一頭要穿進總開關(guān)箱約3左右，然后沿墻壁，順地面垂直分布，轉(zhuǎn)彎處用90度彎頭或軟管聯(lián)接好，并用管卡固定好。所有導(dǎo)線在管子里不能有接頭。
5、預(yù)埋導(dǎo)線的線徑大小是按電器的功率來測算的，空調(diào)，浴霸，電熱水器，冰箱的線路必須從開關(guān)箱單放到位。
6、所有預(yù)埋導(dǎo)線留在接線盒處的長度為20，按線盒必須用水泥砂漿封裝牢固，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墻面0.5左右。總開關(guān)箱大小可視客戶用電線多少來確定。
7、所有導(dǎo)線分布到位確認無誤后，可通電試驗，方法為：將所有用電接頭接上燈頭套上15燈泡，接通電源如全亮說明該戶電路安裝基本合格，這時可填寫工程交接單。請其它工種負責人簽字驗收，電氣隱蔽工程初步結(jié)束。
8、安裝各種燈具和開關(guān)面板，需在油漆快要撤場前三天或漆最后一遍油時進場，大型吊燈頂部必須事先用膨脹羅絲固定4×3木方，然后將吊燈固定羅絲切在木方上。所有開關(guān)的面板安裝必須平整端正，不得歪斜�？郯逦敓舭惭b時，必須將固定羅絲切在木楞子上，嚴禁切在扣板上。
9、電話線和有線電視線不得和電線同在一根管內(nèi)必須各行其道�！�
甲方：
乙方：
____年____月____日
房屋裝修承攬合同 13
甲方（業(yè)主）：________________________________________
乙方（施工方）：______________________________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就裝修工程的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
一、工程位置：_____________________________________。
二、形式結(jié)構(gòu)：__________式__________室__________廳__________廚__________衛(wèi)。
三、工程承包方式：__________________。
四、合同工期：____________天。開工日期：____________年____________月____________日，竣工日期：____________年____________月____________日。
五、合同價款及支付方式：雙方商定，本工程的`價款為人民幣（大寫）____________拾____________萬____________元（小寫：￥____________）。首付____________萬元，第二次付款____________萬元，裝修完成后付尾款____________萬元。
六、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收。甲方應(yīng)自接到驗收通知后____________天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。
七、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修____________年。雙方應(yīng)在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。
八、施工范圍
1、四個房間：兩個臥室、一個客廳、一個書房，四壁貼墻紙，其余公共地段刷漆，地面鋪設(shè)瓷磚，打地腳線，要求平整；
2、客廳臨街面用雙開玻璃門。一個廚房、一個衛(wèi)生間墻面鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪的瓷磚，要求平整。
3、兩個陽臺地面鋪設(shè)瓷磚，要求平整。水、電、氣、管線及安裝，管線必須是目前市場上最高端產(chǎn)品。
4、露臺要求修建簡易休閑廳，采用玻璃墻。
九、工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后____________日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。
十、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。
十一、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應(yīng)的損失。
十二、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
十三、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式____________份，甲乙雙方各持____________份。
甲方（簽章）：____________________________乙方（簽章）：_______________________________
________________年__________月__________日_______________年__________月__________日
房屋裝修承攬合同 14
供方：
需方：
一、貨物的品名，規(guī)格型號，數(shù)量及單價
_______
二、產(chǎn)品質(zhì)量
供方應(yīng)保證必須符合或優(yōu)于國家規(guī)定的“裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量”的環(huán)境保護標準以及國家和行業(yè)規(guī)定的其他質(zhì)量要求，技術(shù)指標與出廠標準，做到外觀整潔，標識清楚。
三、保修方式
以上產(chǎn)品在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，供方應(yīng)負責三包(包修、包換、包退)，所產(chǎn)生的費用由供方自行承擔、包修期滿后需方享有終身成本價維修服務(wù)。
四、交貨時間與地點
1、供方負責將貨物運送至約定地點，承擔相應(yīng)運輸、保管、裝卸的費用。需方在交貨地點對數(shù)量、外觀檢查后驗收，對產(chǎn)品質(zhì)量不符合或規(guī)格不符的`，有違合同原則的產(chǎn)品有權(quán)拒收，并由供方承擔因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟費用和一切損失。
五、付款方式
先款后貨。
六、服務(wù)：
1、產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同約定時，供方應(yīng)在24小時內(nèi)負責包修、包退、包換并承擔因此給需方造成的全部損失。
2、供方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時，少交部分，需方如需要，應(yīng)照數(shù)補齊，需方如不需要，可以退貨，由退貨所造成的損失，由供方自行承擔，如需方需要而供方不能交貨，則供方應(yīng)該給需方不能交貨部分貨款總值的20%的違約金，需方另行采購。
七：本合同一式二份，供方一份、需方一份。
供方簽字(蓋章)：
需方簽字(蓋章)：
地址：
地址：
開戶行及賬號：
開戶行及賬號：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
房屋裝修承攬合同 15
發(fā)包人(甲方)：____________
承包人(乙方)：____________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的.基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 裝修內(nèi)容
1、地 點：
2、承包范圍：
3、承包方式：雙方商定采取下列第
第二條：雙方責任
1、從合同簽定后_____天開始施工。
2、嚴格按照發(fā)包人的要求進行施工。
3、承包人必須保護好原居室室內(nèi)的家具、水、暖、電、管線等。
第三條 關(guān)于工期
1、期限 天，開工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。
2、如相互造成施工延續(xù)，賠償對方______%違約金。
第四條 關(guān)于材料要求
雙方商定后施工。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。自合同簽訂后生效。施工完畢后自動失效。
甲方(公章)：______ 乙方(公章)：______
法定代表人(簽字)：______ 法定代表人(簽字)：______
______年__月__日 ______年__月__日
房屋裝修承攬合同 16
委托方：
承接方：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設(shè)，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
一、工程地點：____區(qū)____街____單元____室
二、形式結(jié)構(gòu)：____層式____室____廳____廚____衛(wèi)
三、工程項目：
1、四個房間地面鋪設(shè)8080瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛(wèi)生間墻面2540鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪3030瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設(shè)3030瓷磚，要求平整。
2、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的`所需材料，和施工期間的午餐供應(yīng)，乙方負責施工。
五、質(zhì)量標準：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責無償返工維修。
六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費____________元人民幣。
七、付款方式：為確保工程質(zhì)量，暫扣______元押金，________年____月____日至________年____月____日內(nèi)無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設(shè)計要求，三天內(nèi)付清乙方人工費，
八、本協(xié)議一式______份，甲乙方各執(zhí)______份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方簽字：________________________乙方簽字___________________________
________年____月____日________年____月____日
房屋裝修承攬合同 17
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方對房屋進行全面的裝修并立本協(xié)議，以共同恪守。
一、工程地點：_____。
二、施工時間：________年____月____日，竣工日期________年____月____日，工程總天數(shù)：天。
三、形式結(jié)構(gòu)：房屋，裝修面積_____平方米。
四、工程項目：詳見本合同《家庭裝潢施工內(nèi)容清單》。
五、承包方式：乙方按甲方要求必須保證裝修材料的質(zhì)量和規(guī)格，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
六、由乙方負責施工，由甲方負責監(jiān)督施工。
七、質(zhì)量標準：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的'裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責無償返工維修。
八、工程造價：材料和裝修人工費共計元人民幣。
九、付款方式：工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設(shè)計要求，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的20%，剩余80%尾款在________年____月____日之前付清，如甲方?jīng)]在規(guī)定的時間內(nèi)付清尾款，甲方每天應(yīng)付每款的0.1%進行補償給乙方。
十、付款賬號：______。
十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方：
乙方：
簽字(蓋章)：
簽字(蓋章)：
聯(lián)系電話：
聯(lián)系電話：
________年____月____日
________年____月____日
房屋裝修承攬合同 18
委托方(甲方)：_________________
承接方(乙方)：_________________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行裝修，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
一、工程地點：
__________________________________
二、裝修時間：
_______年_______月_______日開始______________月_______日止。
三、工程項目：
1、_______個房間(_______臥室、_______客廳);_______個廚房，_______個衛(wèi)生間，_______個陽臺，總建筑面積_______平方米，所有房間的`墻壁全部按照規(guī)范要求刷_______漆(打膩子_______遍，_______漆(要求用______________)_______遍)廚房、衛(wèi)生間、陽臺全部貼______________包括地面，衛(wèi)生間和廚房吊______________，衛(wèi)生間和廚房的水路按照甲方要求做，衛(wèi)生間和廚房做防水，臥室和客廳、飯廳全部鋪_______磚，甲方提供地板磚和衛(wèi)生陶瓷，乙方負責其他材料和人工。
2、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：
乙方按照裝修預(yù)算表要求必須保證裝修期間的所需輔材(沙子、水泥等)，并負責施工。
五、質(zhì)量標準：
施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，_______個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責無償返工維修。
六、工程造價：
裝修總金額為：______________元整。材料及裝修費用由乙方先提供，待甲方驗收合格后，按照裝修總額給予付款。
七、本協(xié)議為一式_______份，甲乙方各執(zhí)_______份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議從雙方簽字之日起生效。
甲方：______________乙方：______________
簽字(蓋章)：______________簽字(蓋章)：______________
聯(lián)系電話：______________聯(lián)系電話：______________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
房屋裝修承攬合同 19
發(fā)包方(甲方)：__________________________
身份證：____________________________
承包方(乙方)：__________________________
身份證：____________________________
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合裝飾裝修的市場狀況，經(jīng)甲乙雙方認真協(xié)商一致，就__________________________裝飾裝修工程的有關(guān)事宜簽訂合同條款如下，雙方共同信守。
1、工程概況
�。�1）工程地點：____________________________________________________
（2）工程期限：____________________________________________________
�。�3）工程造價：(大寫)人民幣__________元整；(小寫)人民幣__________元整。
�。�4）承包方式：____________________________________________________
2、甲方的權(quán)利和義務(wù)
�。�1）甲方有權(quán)檢查、監(jiān)督乙方的工程進度、工程質(zhì)量、工程所用材料，工程竣工后對整個工程進行驗收。
�。�2）對不符合施工合同標準的材料、做工，甲方有權(quán)提出更換、整改、要求其退場等，其責任全部由乙方承擔。
�。�3）按合同約定及時支付工程款。
�。�4）負責施工過程中分部、分項及隱蔽部位的及時跟蹤檢查、驗收并履行驗收合格的書面依據(jù)。
�。�5）及時與乙方確認施工節(jié)點的詳細施工做法，以便于工程的結(jié)算。
�。�6）負責協(xié)調(diào)乙方現(xiàn)場施工有關(guān)事宜。施工范圍內(nèi)所發(fā)生的水費、電費、電梯費。
3、乙方的權(quán)利和義務(wù)
�。�1）嚴格執(zhí)行施工現(xiàn)場的有關(guān)規(guī)定，盡量避免噪音、灰塵等異味的污染。
�。�2）施工過程中，乙方施工人員發(fā)生的一切安全事故及責任由乙方全部承擔。
�。�3）工程由乙方負責采購的全部施工材料，應(yīng)符合設(shè)計及國家環(huán)保標準。
�。�4）凡屬原建筑存在的質(zhì)量問題，乙方不承擔責任，但必須在施工前通知甲方采取措施。
（5）乙方施工所用的設(shè)備、材料及工具等由乙方自行保管，如發(fā)生丟失和損壞由乙方自行負責。
4、工程款支付方式
合同生效后，甲方按如下約定三次性向乙方支付工程款：
首期款：簽訂合同后____日內(nèi)，支付合同總額的`______________%，計____________________元。
二期款：瓦工結(jié)束，木工進入現(xiàn)場日，支付合同總額的____________%計________________元。
工程竣工經(jīng)雙方驗收合格后支付至工程結(jié)算總造價的________________%，計____________元整。
5、違約責任
合同雙方當事人的任何一方因未履行合同約定給對方造成經(jīng)濟損失，均由責任方承擔責任，并賠償因此給對方所造成的一切經(jīng)濟損失。
因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該對方應(yīng)及時通知另一方辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償守約方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
6、爭議的解決
本合同在執(zhí)行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，若協(xié)商不成，雙方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
7、附則：
合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方(簽字)：____________________
乙方(簽字)：____________________
___________年_______月________日
___________年_______月________日
房屋裝修承攬合同 20
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，相關(guān)家庭裝修的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，甲方?jīng)Q定委托乙方對居室房進行二次裝修，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
總工期35天(正常條件下，不可抗拒原因由乙方報知甲方工期順延)，自__年__月__日止，具體事項如下：
一、甲方的要求及義務(wù)
1.負責為乙方提供所需的水，電。
2.負責物業(yè)管理處辦理裝修的手續(xù)及費用。
3.按時、按質(zhì)、按乙方施工要求提供自購主材。
4.按附件一各項施工，部分項目需按甲方要求，確認后方可施工，乙方不得自行增加項目，或在原項目中拆分、增加新的項目收費。若甲方提出增加項目，雙方按協(xié)商價格或附件一相關(guān)價格。
5.墻面應(yīng)平整，光滑，色澤一致等。總之，全部項目施工最終結(jié)果應(yīng)達到國家相關(guān)標準或行業(yè)標準以上。
6.隱蔽性工程，如供水，供電布線，弱電線等需由甲方驗收合格后方可封閉。
7.各項目需符合相關(guān)裝修驗收標準，需由甲方驗收合格后才能進入下一項目，驗收不合格，乙方需免費無償整改或重做。
8.對驗收合格的項目逐項結(jié)算，部分項目按實際工程量結(jié)算，最終總工程款不能超過總預(yù)算(附件一)的2000元。(甲方自行提出增加的項目不計)。
9.開工當天甲方支付乙方裝修款5000.00元，木工開始后支付15000元，余款在全部工程驗收合格，完工后結(jié)清。
10.甲方保留總裝修款的10%為質(zhì)量保證金，自完工日起6個月內(nèi)無裝修質(zhì)量問題，質(zhì)量保證金全部退還乙方。
二、乙方的要求和任務(wù)
1.按材施工，細致嚴格，多快好省。
2.乙方的施工人員需要符合國家規(guī)定的相關(guān)資質(zhì)條件。
3.提前5天通知甲方需備材料及相關(guān)要求，要支付的款項。
4.保證安全施工，注意消防問題，不當后果自負。
5.施工中乙方應(yīng)嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、家庭用電規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準。
6.乙方施工所采用的材料，輔料等應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，符合家庭裝修要求，環(huán)保要求，不得采用對人體有害的材料，輔料等。
7.工程增減項目雙方協(xié)商解決，以報價表(附件一)為例。
8.乙方接受甲方的'監(jiān)督檢查，驗收。
9.保護好原居室室內(nèi)的家具和相關(guān)陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通，避免施工中堵塞管道。
三、違約責任
1.由于甲方原因造成逾期完工，每逾期一天賠付乙方總裝修款的0.5%的違約金。
2.由于乙方原因造成逾期完工，每逾期一天賠付甲方0.5%的違約金。
四、關(guān)于保修
1.從完工驗收合格起，保修期為三年，水電部分保修十年。
2.保修期內(nèi)因乙方施工不當造成質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無條件進行維修。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效，具同等法律效力。
合同附件：
甲方：
乙方：
日期：
日期：
房屋裝修承攬合同 21
裝修方：
施工方：
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，甲方將___________________房屋精裝修包工給乙方，為明確雙方責任，特簽訂如下協(xié)議：
一、承包內(nèi)容
1、按甲方要求的內(nèi)容精裝修六樓，按圖紙施工。
2、所有施工垃圾及拆除的清理到一樓。
二、承包方式及工程造價
甲方按包工包料的形式承包給乙方，乙方按甲方交底的`內(nèi)容施工，工程造價為幣_________________元。
三、裝修質(zhì)量要求精裝按圖施工
施工過程中必須有可靠地安全措施，搭好腳手架和安全網(wǎng)，確保項目管理和施工人員的自身安全、營業(yè)門面及過往行人的人身安全。如出現(xiàn)人中傷亡所有安全事故均由乙方自理，甲方不負責法律和經(jīng)濟責任。
四、施工工期
1、本工程的開工期：__________________________。
2、合同簽訂生效后，乙方應(yīng)組織施工人員，技術(shù)人員及施工設(shè)備進場，除不可抗拒的情況下，乙方應(yīng)保證60天完工。
五、付款方式
乙方進場后甲方按四次付給乙方工程款，甲方第一次向乙方預(yù)付工程款為_________元，完成樓面后付幣____________元。工程驗收合格后無任何質(zhì)量問題甲方一次性付清。
六、甲方提供一樓給乙方作生活用房，提供三相四線施工用電承擔施工期間水電費用。
七、乙方在施工中保證施工場地周邊的交通通暢和環(huán)境衛(wèi)生，節(jié)約用水用電，做好防火防盜。
八、本合同一式兩份，雙方各持一份，簽字生效。
九、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(簽章)：____
乙方(簽章)：____
代表：________
代表：________
電話：________
電話：________
簽訂地點：__________________
簽訂日期：____年____月____日
【房屋裝修承攬合同】相關(guān)文章：
房屋裝修承攬合同08-09
房屋油漆裝修承攬合同09-07
裝修房屋承攬合同12-20
承攬房屋裝修工程合同通用10-18
房屋裝修承攬合同范本09-29
房屋裝修承攬合同14篇01-13
房屋裝修承攬合同(14篇)01-13
房屋裝修承攬合同(15篇)03-07
房屋裝修承攬合同15篇11-22
房屋裝修承攬合同精選14篇03-18