年裝修合同
在當(dāng)今社會(huì),人們對(duì)合同愈發(fā)重視,合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多,你確定會(huì)寫嗎?下面是小編收集整理的年裝修合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
年裝修合同1
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國價(jià)格法》、《北京市保護(hù)消費(fèi)合法權(quán)益條例》,中華人民共和國建設(shè)部(1997)92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
發(fā)包方(簡稱甲方):(業(yè)主)_______________ 聯(lián)絡(luò)方式:______
承包方(簡稱乙方):(施工工程隊(duì)負(fù)責(zé)人)_____________________
身份證:_____________________ 聯(lián)絡(luò)方式:__________________
家庭住址:___________________ 家庭固定電話:_______________
第一條 工程概況
1.裝潢施工地點(diǎn):
2.住房結(jié)構(gòu):鋼筋混凝土;房型____房____廳____套,建筑面積約____平方米。
3.承包方式:清包工。
4.裝飾施工內(nèi)容:甲方住房的水電改造工程,墻體改造,窗套門套的制作,地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,頂面、墻面涂料,廚具、潔具、燈具安裝,儲(chǔ)藏室、家具打造,清潔工程,搬運(yùn)工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。(關(guān)于搬運(yùn)工程的補(bǔ)充約定:甲方在采購過程中,承諾在免費(fèi)的前提下盡力要求裝修材料供應(yīng)商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi)。但如遇材料供應(yīng)商堅(jiān)持只負(fù)責(zé)送貨到甲方住宅樓下的情況,則乙方負(fù)責(zé)將該等裝修材料搬運(yùn)到房屋內(nèi))。
5.總價(jià)款:¥約____元(包括清潔費(fèi)和搬運(yùn)費(fèi)),大寫(人民幣):____________元整。
以上總價(jià)款根據(jù)乙方實(shí)地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價(jià)款包含所有乙方承擔(dān)的裝修工程中涉及的人工。如甲方?jīng)Q定對(duì)該房屋初定裝修工程項(xiàng)目進(jìn)行變更,包含增加或刪減,該總價(jià)款不做變更。
6.工期:自____年____月____日開工,至____年____月_____日竣工,工期_約____天(以上規(guī)定工期為指導(dǎo)工期,為保證施工質(zhì)量,原則上不少于以上工期,也不應(yīng)超過工期15天。如遇甲方材料供應(yīng)不及時(shí)等問題, 則相應(yīng)順延竣工日期)。另,如雙方經(jīng)過協(xié)商,對(duì)工期的延長達(dá)成一致意見,則按達(dá)成的統(tǒng)一意見執(zhí)行(如延長工期后遇春節(jié)假期,甲方允許乙方春節(jié)期間停工____至____天)。
第二條 關(guān)于乙方職責(zé)的約定
1.乙方(即)在裝修期間承擔(dān)施工工程隊(duì)負(fù)責(zé)人的職責(zé),對(duì)本次裝修工程的質(zhì)量和工期負(fù)責(zé)。乙方全面承擔(dān)聯(lián)絡(luò)甲方,提供材料需求,現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé)。如在施工過程中,產(chǎn)生質(zhì)量問題和各類應(yīng)由施工工程隊(duì)承擔(dān)的對(duì)甲方造成的損失,甲方只針對(duì)乙方(即)提出賠償。
2.乙方在裝修過程中,需保證全程在現(xiàn)場進(jìn)行施工和管理(陪同甲方進(jìn)行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并且獲得認(rèn)可)。
3.乙方負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對(duì)乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無條件更換。
第三條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設(shè)備、工具由乙方提供。
2.甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方必須協(xié)助甲方辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)甲乙雙方共同驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管并組織施工,由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4.為了保證工程的正常進(jìn)行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,以便甲方于周末采購材料。甲方應(yīng)按時(shí)提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤,造成的工期延誤由甲方承擔(dān)責(zé)任。乙方同時(shí)必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯(cuò)誤過大而導(dǎo)致的材料重新購買或材料退回的交通費(fèi)用將由乙方承擔(dān),或者由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸退回供應(yīng)商。
5.甲方采購供應(yīng)的`裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
第四條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程由甲方聘請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)師進(jìn)行設(shè)計(jì),提供設(shè)計(jì)施工圖紙及特別要求(具體內(nèi)容見參見設(shè)計(jì)施工圖紙)。乙方負(fù)責(zé)按有關(guān)行業(yè)規(guī)定進(jìn)行施工。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)和材料損失由乙方承擔(dān)。
5.在施工過程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。
6.若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費(fèi)安裝或由甲方安排其他單位安裝(如櫥柜防火門,臺(tái)面,ppr水管等),甲方應(yīng)事先安排時(shí)間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
7.工程驗(yàn)收-甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。(參照北京市地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》)。
8.工程竣工:乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗(yàn)收,甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并書面辦理驗(yàn)收確認(rèn)手續(xù)(見附件三《工程竣工驗(yàn)收單》)。如果甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收,須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。如通過竣工驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
9.工程保修期三年,從竣工驗(yàn)收確認(rèn)之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進(jìn)行維修,并承擔(dān)相應(yīng)材料費(fèi)用。保修期內(nèi)如屬甲方使用不當(dāng)造成損壞,直至不能正常使用,乙方可酌情收費(fèi)。保修期結(jié)束后,乙方負(fù)責(zé)長期為甲方提供維修服務(wù),直至甲方重新進(jìn)行該房屋的裝修工程。
第五條 關(guān)于安全生產(chǎn)和防火的約定
1.甲方提供的施工要求(見上述第三條)及與乙方協(xié)商,且施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,遵守物業(yè)管理部門的裝修指南(見附件一),防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
2.施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu),拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商,經(jīng)確認(rèn)后施工。
3.乙方應(yīng)注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各 安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方負(fù)責(zé)。
第六條 關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1.工程款付款方式:經(jīng)雙方認(rèn)可,工程款付款時(shí)間表如下:
2.雙方款項(xiàng)往來均應(yīng)于《工程付款確認(rèn)單》簽字確認(rèn)(見附件四)。
第七條 其它事項(xiàng)
1.甲方工作:
(1)甲方應(yīng)在開工當(dāng)天,向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項(xiàng)。
(2)做好施工中因臨時(shí)使用公用部位操作影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
2.乙方工作:
(1)參加甲方召集的現(xiàn)場交底。
(2)全權(quán)負(fù)責(zé)協(xié)議履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。如在保證工程質(zhì)量的情況下更換人員,乙方應(yīng)提前通知甲方,并取得甲方同意。
第八條 違約責(zé)任
1.由于甲方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天甲方向乙方支付50元違約金。甲方未按協(xié)議約定時(shí)間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天乙方向甲方支付50元違約金。
3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
5.工程未辦理驗(yàn)收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程由此造成無法驗(yàn)收和損失的,由甲方負(fù)責(zé)。
5.工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)未辦理驗(yàn)收,乙方提前進(jìn)行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負(fù)責(zé)。
第九條 糾紛處理方式
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時(shí),雙方應(yīng)盡量協(xié)商。或若協(xié)商不成時(shí),可以按照本協(xié)議約定向:
-北京仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
-人民法院提起訴訟。
第十條 協(xié)議的變更和解除
2.施工過程中任何一方提出終止協(xié)議,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協(xié)議協(xié)議,解除本協(xié)議。
3.如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方可以無條件提出中止協(xié)議,而無需獲得乙方的認(rèn)可。
第十一條 附則
1.工程開工前,甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙__把交乙方 施工隊(duì)負(fù)責(zé)人保管。工程竣工驗(yàn)收時(shí),甲方負(fù)責(zé)提供新鎖__套,由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用。
2.本協(xié)議簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包。
3.本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等的法律效力。
第十二條 協(xié)議附件
附件一物業(yè)管理部門的裝修指南(略)
附件二設(shè)計(jì)施工圖紙及要求(略)
附件三工程竣工驗(yàn)收單
附件四工程付款確認(rèn)單
甲方(簽字):______ 乙方(簽字):______
住址:______________ 住址:______________
電話:______________ 電話:______________
郵編:______________ 郵編:______________
簽訂日期:__________
簽訂地點(diǎn):北京
附件三
工程竣工驗(yàn)收單
甲方:__________________
乙方:__________________
注:(1)分項(xiàng)檢驗(yàn)評(píng)定:合格打√,不合格打×,補(bǔ)驗(yàn)合格打√并簽名。
_______年_______月_______日
附件四
工程付款確認(rèn)單
甲方:________________________
乙方:________________________
年裝修合同2
委托方(甲方):承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方對(duì)房屋進(jìn)行全面的裝修并立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點(diǎn):。
二、施工時(shí)間:20年月日,竣工日期20年月日,工程總天數(shù):天。
三、形式結(jié)構(gòu):房屋,裝修面積平方米。
四、工程項(xiàng)目:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容清單》。
五、承包方式:乙方按甲方要求必須保證裝修材料的質(zhì)量和規(guī)格,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的`雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
六、由乙方負(fù)責(zé)施工,由甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督施工。
七、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收合格后,3個(gè)月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)無償返工維修。
八、工程造價(jià):材料和裝修人工費(fèi)共計(jì)元人民幣。
九、付款方式:工程完工后,經(jīng)甲方驗(yàn)收,如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的20%,剩余80%尾款在20年月日之前付清,如甲方?jīng)]在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)付清尾款,甲方每天應(yīng)付每款的0。1%進(jìn)行補(bǔ)償給乙方。
十、付款賬號(hào):。
十一、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方:乙方:
簽字(蓋章):簽字(蓋章):
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
年月日年月日
年裝修合同3
甲方:_________
代表人:_________
乙方:_________
代表人:_________
依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合住宅裝飾工程施工的特點(diǎn),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,就雙方的住宅裝飾工程的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程地點(diǎn)_________.
2、工程內(nèi)容及做法:詳見雙方確認(rèn)的工程預(yù)算表、施工圖和工程內(nèi)容。
3、承包方式:雙方商定采取下列_________種方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
4、工程期限及保修期:工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年 _________月_________日止。保修期:_________月。自工程竣工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,雙方簽字之日起計(jì)算,并由乙方開具工程保修單。
5、合同價(jià)款及付款方式:
本合同總價(jià)為(大寫):_________(小寫)_________元,合同生效后,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:
工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算單,并將有關(guān)資料送交甲方,由甲方在五天內(nèi)審核完畢如無異議視為同意,并在簽字同時(shí)結(jié)清工程余款,工程發(fā)票(合同總價(jià))中所應(yīng)繳納的稅金由甲方承擔(dān)。
二、雙方應(yīng)盡的責(zé)任及義務(wù)
甲方:
1、開工前_________天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,騰空房間,清除影響施工的障礙物,對(duì)只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)歸堆,遮蓋,采取保護(hù)措施;
2、提供施工期間的水源、電源,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)和鄰里之間的關(guān)系;
4、不得變動(dòng)建筑主體或者承重結(jié)構(gòu),如確需折改原建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;
6、對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度進(jìn)行檢查和監(jiān)督;
7、甲方家庭成員對(duì)工程的意見,均需經(jīng)過甲方代表與乙方接觸。
乙方:
1、根據(jù)施工圖紙,提供施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方備案認(rèn)可;
2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
3、負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場設(shè)施和工程成品的保護(hù),防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發(fā)生,如有發(fā)生,應(yīng)盡快負(fù)責(zé)修復(fù);
4、文明施工,佩證上崗,保證施工現(xiàn)場的整潔,盡量減少噪音,不擾民及污染環(huán)境,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
三、工程變更
1、工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí),須提前與乙方聯(lián)系,并簽訂書面變更協(xié)議后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。
2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負(fù),給乙方造成損失,延誤工期的,還應(yīng)賠償。
四、材料、設(shè)備的供應(yīng)
1、由甲方提供的材料設(shè)備,應(yīng)為附合設(shè)計(jì)和國家標(biāo)準(zhǔn)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按施工進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場,并事先通知乙方,雙方對(duì)所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進(jìn)行共同驗(yàn)收,辦理交接手續(xù)后由乙方負(fù)責(zé)保管,并收取一定的保管費(fèi)用,如造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價(jià)格補(bǔ)償給甲方。
3、由乙方提供的材料、設(shè)備,必須與所供的材料明細(xì)表中的品種、規(guī)格、型號(hào)、品種、等級(jí)、質(zhì)量、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量相符,經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后再行使用。
4、乙方提供的'材料設(shè)備如不符合國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時(shí),禁止使用;如已使用,其后果和損失均由乙方承擔(dān)。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收
1、本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按20xx年1月10日發(fā)布的江蘇省《住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。
2、工程驗(yàn)收分隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收三部分,其中對(duì)隱蔽工程和中間驗(yàn)收應(yīng)由甲、乙雙方及時(shí)辦理,以便進(jìn)入下道工序施工,甲方如不能按通知時(shí)間到現(xiàn)場視作同意。工程全部結(jié)束后,乙方應(yīng)通知甲方在5天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單。如甲方因故不能在5天內(nèi)參加驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)以書面形式通知乙方,另定驗(yàn)收日期,甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用,驗(yàn)收合格簽字后,結(jié)清工程余款,工程保修單即行生效
3、如未經(jīng)驗(yàn)收,甲方自行搬入家具或居住,則視為驗(yàn)收合格。
4、施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由質(zhì)檢部門對(duì)工程質(zhì)量予以驗(yàn)證,經(jīng)驗(yàn)證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,驗(yàn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān),如符合合同約定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,驗(yàn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
5、室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量。乙方與甲方共同做到
使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)(國家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局20xx年1月1日發(fā)布實(shí)施)的建筑裝飾材料。工程完工后,乙方應(yīng)根據(jù)國家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局和建設(shè)部20xx年1月1日聯(lián)合發(fā)布實(shí)施的“民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范”,進(jìn)行室內(nèi)環(huán)境的檢測,并提供檢測報(bào)告。檢測費(fèi)用根據(jù)建設(shè)部建辦質(zhì)(20xx)17號(hào)文件精神,室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測屬裝修裝飾工程最后一個(gè)環(huán)節(jié),應(yīng)列入工程預(yù)算中,檢測結(jié)果不合格,雙方應(yīng)分析原因,明確責(zé)任,責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的治理費(fèi)用。
6、甲方如有特殊施工項(xiàng)目和特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),并另簽補(bǔ)充合同。
六、工期延誤
1、對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn)簽字,工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
3、甲方不按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4、因乙方責(zé)任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
七、工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責(zé)等通知乙方。
八、違約責(zé)任
1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠給對(duì)方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。
2、合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同,應(yīng)按合同總造價(jià)的5%作為違約金,會(huì)付給對(duì)方,因一方擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金時(shí),應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。如一方因故無法履行合同時(shí),應(yīng)及時(shí)通過另一方法辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
3、甲方責(zé)任:
(1)未按合同規(guī)定的時(shí)間、要求提供材料、設(shè)備,應(yīng)償付乙方因此造成的停工、誤工機(jī)械臺(tái)班的實(shí)際損失。
(2)由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量的規(guī)格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
(3)工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前使用造成質(zhì)量問題或損壞,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
(4)甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價(jià)款1‰的滯納金。
(5)甲方未辦理有關(guān)手續(xù),要求乙方拆除原有建筑結(jié)構(gòu)設(shè)備管線,乙方有權(quán)拒絕施工。
4、乙方責(zé)任
(1)工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,甲方有權(quán)要求無償修理或返工,造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
(2)乙方擅自折改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔(dān)。
(3)乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的材料和設(shè)備等,如有損壞,應(yīng)予賠償。
(4)由于乙方原因,致使工期延誤的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r(jià)款1‰的滯納金。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中產(chǎn)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解,如調(diào)解不成的,可提交蘇州仲裁委員會(huì)仲裁。
十、其它約定事項(xiàng)
1、因施工而產(chǎn)生的垃圾清除和材料搬運(yùn),甲方可委托乙方負(fù)責(zé),其費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,交乙方保,工程竣工驗(yàn)收后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖,由乙方當(dāng)場安裝好后交付甲方使用。
十一、附則
1、雙方另有約定,可簽訂補(bǔ)充合同。
2、本合同(包括附表)經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
3、本合同和補(bǔ)充合同具有同等法律效力。
4、本合同簽訂后工程不得非法轉(zhuǎn)包。
5、本合同一式_________份,雙方各執(zhí)_________份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
代表人(簽章):_________法定代表人(蓋章):_________
電話或手機(jī):_________電話或手機(jī):_________
_________年____月____日_________年____月____
年裝修合同4
收包圓(級(jí)萁):
癡圓(乙圓):
甲、乙雙圓經(jīng)沒有戰(zhàn)洽商戰(zhàn)協(xié)商,級(jí)萁?jīng)Q定將居室拆潢收包給乙圓。為包督工程順利遏制,依照《摯人仄易遠(yuǎn)共戰(zhàn)國開同法》及穎ヘ法律、法規(guī)的劃定,甲、乙雙圓正在劃1、志愿、協(xié)商分歧的根柢上,便居室拆潢穎ヘ手嗡,達(dá)成以下戰(zhàn)講,以便配開依照。
第一條:工辰才略
1.工程天紙焙___________________________________
2.居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi),總計(jì)施工里積____________仄圓米。
3.施工內(nèi)容詳睹本開同附件(一)〗砸庭拆潢施工內(nèi)容單》戰(zhàn)施工圖。
4.癡格式:雙圓商定回支以下第_________種格式:
。1)乙圓包工、包齊數(shù)原料;
。2)乙圓包工、部門包料,級(jí)萁供給部梅適料;
。3)乙圓包工、級(jí)萁包齊數(shù)原料。
5.工潮工日期:______年______月______日
6.工程降成日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
第兩條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額除夜寫)___________________元,詳睹本開同附件(兩)〗砸庭拆潢工程質(zhì)烈に惚懟貳
1、原料款__________元; 2、人 工 費(fèi)__________元;
3、設(shè)念費(fèi)__________元; 4、施工渾運(yùn)費(fèi)__________元;
5、搬卸費(fèi)__________元; 6、管 理 費(fèi)__________元;
7、其他用度(標(biāo)明內(nèi)容)______________元。
第三條:量量要供
1.工程操做尾要原料的種類、規(guī)格、稱吸、數(shù)目,經(jīng)雙圓具名認(rèn)可。
2.工程驗(yàn)支尺度,雙圓贊同參照國產(chǎn)業(yè)編干劃定真止。
3.施工中,級(jí)萁如有特地施工項(xiàng)目或特地量量要供,雙圓應(yīng)確認(rèn),刪減的用度,應(yīng)另簽訂補(bǔ)償開同。
4.凡是由級(jí)萁自止采估閱原料、裝被霈產(chǎn)物量量由級(jí)萁自年夜;施工量量由乙圓當(dāng)真。
5.級(jí)萁如自票少程監(jiān)理,須正在工潮工前報(bào)告乙圓,以便于工做銜接。
第四條:原料供給
1.乙圓須寬厲依照國家穎ヘ價(jià)格條例劃定,對(duì)本開同中所用原料一概施止稀碼標(biāo)價(jià)。級(jí)萁所供給的原料均操做于本開同劃定的拆潢工程,非經(jīng)級(jí)萁贊同,沒有得挪做他用。乙圓如挪做他用,應(yīng)按挪用原料的單苯咱款賺償給級(jí)萁。
2. 乙圓供給的原料、設(shè)備如沒有搖率量量要供,或規(guī)格有好異,應(yīng)停止操做。如已操做,對(duì)工程釀秤弈義ё倬由乙圓當(dāng)真。
3.級(jí)萁當(dāng)真采購供給的原料、裝被霈該當(dāng)是相宜設(shè)念要供的及格產(chǎn)物,并應(yīng)按時(shí)供給到現(xiàn)場。如延期到達(dá),施工期順延,并按耽延工期處獎(jiǎng)。原料經(jīng)乙圓驗(yàn)支后,由乙圓當(dāng)真保管,因?yàn)楸9軟]有妥而組成義ё伲由乙圓當(dāng)真賺償。
第五條:付款格式
1. 開同簽訂后,級(jí)萁即付 %工程原料款戰(zhàn)施工工費(fèi)的 %;當(dāng)工期進(jìn)度過半( 年 月 日),級(jí)萁即第兩次付%工程原料款戰(zhàn)施工工費(fèi)的 %,殘剩 %悲迎級(jí)萁對(duì)工程降成驗(yàn)支后結(jié)算(注:施工工費(fèi)搜羅野生費(fèi))。
2.工程施工中如有項(xiàng)目刪減或需供變更,雙圓應(yīng)簽訂補(bǔ)償開同,并由乙圓當(dāng)真開具施工變更令,報(bào)稿┕すぬ斕閉嬡恕
3.級(jí)菹蒲按本開同規(guī)霸猶日預(yù)出工程價(jià)款的,每過期一天按已付工程價(jià)款額的1%付出給乙圓。
4.級(jí)萁正在居室拆潢中,如背銀止按皆冬須將按掀的憑據(jù)及相閉文件(復(fù)印件)交給乙圓。
第六條:工程工期
1.假定果乙圓啟事此提早降成,逐日按工費(fèi)的1%做為背約金獎(jiǎng)款付出給級(jí)萁,直至工費(fèi)扣完為止并賺償給級(jí)萁釀秤弈真踐經(jīng)濟(jì)義ё。紓Rü級(jí)萁啟事此提早降成,每提早一日,以拆潢工程價(jià)款中野生費(fèi)的1%做為誤工費(fèi)付出給乙圓 元。
2.由級(jí)萁自止遴選的`原料、裝被霈果量量沒有及格而影響工程量量和工期,其返工費(fèi)由級(jí)萁包袱,因?yàn)橐覉A施工啟事組成量質(zhì)變略冬其返工用度由乙圓包袱,工期波動(dòng)。
3. 正在施工中,果工程良飪標(biāo)題成績、雙圓定睹紛歧而組成罷工,均沒有按誤工或提早工期論處,雙圓應(yīng)自動(dòng)要供穎ヘ部門調(diào)解或仲裁部門和諧、措置,盡快處理膠葛,以繼絕施工。
4.施工中假定果級(jí)萁啟手為供重新返工的,或果級(jí)萁變動(dòng)施工內(nèi)容而耽延工期的,均需簽證,級(jí)萁須包袱齊數(shù)施工用度,如果乙圓的啟事組成返工,由乙圓包袱任務(wù),工期波動(dòng)。
5.施工中,級(jí)菹蒲經(jīng)乙圓贊同,擅自報(bào)稿┕と嗽憊止變動(dòng)施工內(nèi)容所激起的良飪標(biāo)題成績戰(zhàn)耽延工期,級(jí)萁自年夜任務(wù)。
第七條:工程驗(yàn)支
1.工程量量驗(yàn)支,除藏藏工程需分段驗(yàn)支中,待工程齊數(shù)終了后,乙圓構(gòu)造級(jí)萁遏制降成驗(yàn)支。驗(yàn)支及格后雙圓操持工程結(jié)算戰(zhàn)邑蘋足絕。
2.乙圓報(bào)告級(jí)萁遏制工序驗(yàn)支及降成驗(yàn)支后,級(jí)萁應(yīng)正在三天內(nèi)前去驗(yàn)支,過期視為級(jí)萁自動(dòng)放棄權(quán)益并視為驗(yàn)支及格,如有標(biāo)題成績,級(jí)萁自年夜任務(wù)。級(jí)萁自止搬進(jìn)進(jìn)住,視為驗(yàn)支及格。
3.級(jí)萁如沒有能正在乙圓指按時(shí)限內(nèi)前去驗(yàn)支,應(yīng)實(shí)時(shí)報(bào)告乙圓,另定日期。但級(jí)萁應(yīng)認(rèn)可工序或工程的降成日期,并包袱乙圓的扼守費(fèi)戰(zhàn)相閉用度。
第八條:其他事項(xiàng)
1. 級(jí)菹棋務(wù)
。1)必須供給經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)坑弈房屋仄里圖及水、電、氣線路圖,或由級(jí)萁供給房屋仄里圖及水、電、氣線路圖,并背乙圓遏制現(xiàn)場交底。
(2)兩次拆潢工程,應(yīng)齊數(shù)騰空或部門騰空房屋,斷根影響施工抵章興礙物。對(duì)只能部門騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須回支需供的保護(hù)要收,均需與乙圓操持足絕戰(zhàn)包袱用度。
(3)如確侵硅供拆、改本構(gòu)筑物挨算或設(shè)備、管線,應(yīng)背地點(diǎn)天房管部門操持足絕,并包袱穎ヘ用度。施工中如需一時(shí)操做公用部位,應(yīng)背鄰里挨好召喚。
2.乙興棋務(wù)
。1)應(yīng)自動(dòng)出示企業(yè)開業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書或施工資質(zhì);包辦開業(yè)員必須有法人代表的奉供證書。
(2)指派 為乙圓工天代表,( 為木匠項(xiàng)目當(dāng)真人、 為水電安拆項(xiàng)目當(dāng)真人、 為水泥工項(xiàng)目當(dāng)真人、 為墻里油漆工項(xiàng)目當(dāng)真人、為泛昧窗網(wǎng)安拆項(xiàng)目當(dāng)真人)當(dāng)真開同施止,并霸營同要供構(gòu)造施工,保量保量天按期完成施工任務(wù)。
。3)當(dāng)真施工現(xiàn)場的安然,寬防水災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并停止果施工釀秤弈管講梗塞、滲漏水、停電、物品譽(yù)壞等事變產(chǎn)死而影響他人。萬一產(chǎn)死,必須盡快當(dāng)真建復(fù)或賺償。
(4)寬厲施止開同,施止諾止工期,假定果提早降成,如脫料、窩工或借端誘使級(jí)萁墊資,舉查后均按背約論處。
。5)正在拆潢施工范圍內(nèi)背包管建任務(wù),保建期自工程降成級(jí)萁驗(yàn)支及格之日算起,為12個(gè)月。
第九條:背約任務(wù)
以上條目系甲、乙雙圓志愿達(dá)成,雙圓應(yīng)自發(fā)依照;如有一圓背約時(shí),獎(jiǎng)背約圓背約金為開同總價(jià)款的%并賺償果其背約給對(duì)圓釀秤弈真踐經(jīng)濟(jì)義ё佟
第十條:爭議處理
本開同施止時(shí)期,雙圓如產(chǎn)死爭議,正在沒有影響工程進(jìn)度的條件下,雙圓應(yīng)協(xié)商處理。當(dāng)事人沒有愿經(jīng)過進(jìn)程協(xié)商處理,或協(xié)商處理沒有成時(shí),可以或許依照本開同商定背人仄易遠(yuǎn)法院提起訴訟。
第十一條:開同的變更戰(zhàn)停止
1.開同經(jīng)雙圓具名死效后,雙圓必須寬厲依照。任何一圓需變更開同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙圓協(xié)商分歧后重新簽訂補(bǔ)償戰(zhàn)講。
2.施工進(jìn)程中任何一圓提出停止開同,須背別的一興圃書里情支貫出,經(jīng)雙圓贊同操持渾算足絕,訂坐停止開同戰(zhàn)講后,可視為本開同消弭。
第十兩條:開同死效
1.本開同書及開同附件,自甲、乙雙圓具名(蓋章)之日起死效。
2.補(bǔ)償開同與本開同具涌一法律效力。
3.本開同書(搜羅開同附件、補(bǔ)償開同)一式三份,甲、乙雙圓各執(zhí)一份, 開同搜檢處保存一份;三份具涌一法律效力。
級(jí)萁(業(yè)主): (簽章) 乙圓: (簽章)
居處天紙焙 企業(yè)天紙焙
又編碼: 又編碼:
工做單元: 法人代表:
奉供代庖代庖署理人: 奉供代庖代庖署理人:
電 話: 電 話:
簽約天紙焙 簽約日期:
開同附件(一)〗砸庭拆潢施工內(nèi)容單》戰(zhàn)施工圖-----------略
開同附件(兩)〗砸庭拆潢工程質(zhì)烈に惚懟---------------略
開同附件(三)《拆建杜盡隱現(xiàn)以下十除夜偷工減料征象許鑰嚅》
1、乙圓許愿正在為級(jí)萁拆建時(shí),杜盡隱現(xiàn)以下10除夜偷工減料征象:
1、墻里刷漆
乳膠漆是古晨最多睹的墻里拆潢原料,正在詳峽喋工中可以或許遏制涂刷、輥涂或噴涂。假定工人正在施工時(shí)沒有瘸碌或閉于了事,常會(huì)隱現(xiàn)渺小的色好。特地是色彩較深的乳膠漆更會(huì)呈現(xiàn)這類標(biāo)題成績。
2、下水管路
施工隊(duì)正在遏制拆建時(shí),偶然為林Ъ費(fèi)事,將露有除夜量水泥、沙子戰(zhàn)混凝土碎塊倒進(jìn)下水講。何等做的直接了局便是寬峻梗塞下水講,組成廚房和衛(wèi)死間果下水沒有暢而跑水。又供工程雖然正在末了驗(yàn)支時(shí)出有標(biāo)題成績,但老是隱現(xiàn)下水沒有暢的標(biāo)題成績。
3、電線接頭
電工正在安拆插座、開閉戰(zhàn)燈具時(shí),沒有按施工要供接線。特地正在斲喪者操做一些耗電量較除夜的熱水器、空調(diào)等電器時(shí),組成開閉、插座收燒以致銷譽(yù),給斲喪者帶去了很除夜的義ё佟
4、墻天磚展掀
展掀墻天磚是一個(gè)足藝性較強(qiáng)的工序。假定工人們偷工減料的話,最隨便隱現(xiàn)瓷磚空飽、對(duì)縫沒有齊等標(biāo)題成績,別抵章飯掀瓷磚用的水泥戰(zhàn)粘接劑也有講求,假定配比步璜允頤揮嗅隱現(xiàn)脫降等標(biāo)題成績。
5、墻里剔槽
暗埋管線便必須正在墻壁戰(zhàn)空中上開槽,才氣將管線埋進(jìn)。少數(shù)工人正在遏制開槽操縱時(shí)悍戾施工,沒有但破壞涼ㄖ啟重挨算,借有可以或許給周圍的其他管線組成譽(yù)壞。
6、接縫建飾
正在一些墻里與門、窗戶的對(duì)接處,戰(zhàn)兩種沒有開色彩涂料對(duì)接的天圓,也正是工人們常常閉于了事的地點(diǎn)。您常常會(huì)看到乳膠漆與木做之間的涂料彼此混雜,接縫處隱細(xì)髦種標(biāo)題成績。
7、電線脫管
正在家庭拆建施工中,幾遠(yuǎn)統(tǒng)統(tǒng)電線皆是脫正在PVC管中,暗埋正在墻壁內(nèi)。是以電線脫進(jìn)PVC管后,斲喪者根柢看脖茫而且調(diào)換比較易。假定工人正在操縱中沒有瘸碌,會(huì)招致電線正在管內(nèi)扭結(jié),組成用電隱患。假定工人故意偷工減料,便會(huì)操做帶接頭的電線或?qū)⒓背愚缇脫正在同一根PVC管內(nèi)。
8、小里措置
所謂“小里”,便是一些斲喪者眼睛看沒有到,又沒有太寄看的小天圓,比方戶門的上沿、窗臺(tái)板的上里,熱氣罩的里里等天圓,又供工人正在那邊便會(huì)偷工減料,以致會(huì)沒有做任閡央置。
9、空中找仄
又供房屋的空中步杌仄整,正在拆建種硅供重新找仄。假定工人步杌細(xì)致或故意細(xì)制濫制,便會(huì)組成“越找越?jīng)]有仄”的標(biāo)題成績,而且施工中操做的水泥沙漿借會(huì)除夜除夜刪減空中荷載,給樓體安然帶去隱患。
10、基底措置
正在涂刷乳膠漆、展掀墻天磚之前,必定要做搖鱷底措置。又供工人正在施工時(shí)正在畝探里偷工減料,沉則組成墻里沒有仄整,乳膠漆涂刷后有色好,重則乳膠漆變色脫降,或瓷磚粘掀沒有牢。
2、本開同附件三系甲、乙雙圓志愿達(dá)成;若隱現(xiàn)沙脈10除夜征象之一時(shí),則視為乙圓背約,由乙圓霸營同總價(jià)款的%拜托背約金并賺償給級(jí)萁釀秤弈真踐經(jīng)濟(jì)義ё佟
級(jí)萁(業(yè)主): (簽章) 乙圓: (簽章)
居處天紙焙 企業(yè)天紙焙
又編碼: 又編碼:
工做單元: 法人代表:
奉供代庖代庖署理人: 奉供代庖代庖署理人:
電 話: 電 話:
簽約天紙焙 簽約日期:
年裝修合同5
承接方(乙方):__________
發(fā)包方(甲方):__________
工程項(xiàng)目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況.工程地址:
2.居室規(guī)格:房型層(式)室廳廚衛(wèi),總計(jì)施工面積平方米。
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件
(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.委托方式:
5.工程開工
日期:__________年__________月__________日
6.工程竣工
日期:__________年__________月__________日工程總天數(shù):__________天
第二條:工程價(jià)款工程價(jià)款(金額大寫)__________元,詳見本合同附件
(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款元;
2、人工費(fèi)元;
3、設(shè)計(jì)費(fèi)元;
4、施工清運(yùn)費(fèi)元;
5、搬卸費(fèi)元;
6、管理費(fèi)元;
7、其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)元。
第三條:質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
6.款項(xiàng)劃入名稱;賬號(hào)
第四條:材料供應(yīng)
1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用此材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。
甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均有乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的'材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到場。
如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。
按甲方提供的材料合計(jì)金額的0%作為管理費(fèi)支付給乙方。
材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:付款方式.合同已經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付00%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(__________年__________月__________日),甲方即第二次付施工費(fèi)的40%。
剩余0%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。
1.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。
增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場結(jié)清。
2.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的%支付給乙方。
3.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條:工程工期.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的__________%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。
如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的__________%作為誤工費(fèi)支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條:工程驗(yàn)收
1.工程質(zhì)量驗(yàn)收,除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗(yàn)收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗(yàn)收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。
第八條:其他事項(xiàng).甲方責(zé)任
(1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
(2)二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。
對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
(3)如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
施工中如需臨時(shí)使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方責(zé)任應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
(2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
(3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。
萬一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
(4)嚴(yán)格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
(5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起,為2個(gè)月。
第九條:違約責(zé)任合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。
因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十條:爭議解決本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。
當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時(shí),可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的0%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式份,甲乙雙方各執(zhí)份。
甲方(業(yè)主):__________
乙方:__________
住所__________
地址:__________
企業(yè)__________
地址:__________
郵政編碼:__________
郵政編碼:__________
工作單位:__________
法人代表:__________
委托代理人:__________
電話:__________
簽約__________
地址:__________
年裝修合同6
甲方:北京萬科物業(yè)服務(wù)有限公司 青島分公司四季花城 物業(yè)服務(wù)中心(以下簡稱甲方)
地址:青島市即墨鶴山路166號(hào)四季花城物業(yè)服務(wù)中心 聯(lián)系電話:66093555--109
乙方:青島泓鑫磊建筑安裝工程有限公司(以下簡稱乙方) 地址:青島市即墨大同步行街北閣開發(fā)段45號(hào) 聯(lián)系電話:13061479177
為明確甲乙雙方在垃圾清運(yùn)過程中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議,雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。
一、 合同標(biāo)的:
甲方四季花城 項(xiàng)目內(nèi) 所有 業(yè)戶(含商戶)的施工裝修垃圾的清運(yùn)及消納工作。
二、 數(shù)量及范圍:
裝修垃圾存放點(diǎn),堆放的所有生活垃圾及裝修垃圾。 合同期限:
自 20xx年 4月 1 日零時(shí)起至 20xx 年3月 31 日二十四時(shí)止。
三、 甲方權(quán)利與義務(wù):
1、 甲方有權(quán)對(duì)乙方的垃圾清運(yùn)服務(wù)質(zhì)量、清運(yùn)及時(shí)性、工作方法、服務(wù)禮儀等提出要求并監(jiān)督管理;
2、 甲方對(duì)乙方連續(xù)兩個(gè)月度垃圾清運(yùn)質(zhì)量評(píng)估(供方工作評(píng)估記分卡得分) 在60分以下,甲方有權(quán)單方解除本合同并不承擔(dān)由此給乙方造成的任何損失;
3、 甲方有權(quán)臨時(shí)通知乙方清運(yùn)垃圾;
4、 甲方有權(quán)根據(jù)現(xiàn)場情況要求乙方調(diào)整清運(yùn)時(shí)間;
5、 執(zhí)行合同過程中,如政府行政管理部門指定供方,本合同自行終止。
四、 乙方權(quán)利與義務(wù):
1、 乙方負(fù)責(zé)提供清運(yùn)垃圾所需全部清運(yùn)車輛、清運(yùn)設(shè)備、清運(yùn)工具以及從事施工垃圾清運(yùn)所必須的相關(guān)物品,并自行承擔(dān)所發(fā)生的全部費(fèi)用;
2、 乙方提供清運(yùn)垃圾的機(jī)動(dòng)車及非機(jī)動(dòng)車必須為全封閉式垃圾清運(yùn)車,并確保車身潔凈,在清運(yùn)過程中無遺灑、無漏油、無異味等現(xiàn)象的發(fā)生; 3、 乙方人員應(yīng)統(tǒng)一著裝并符合甲方要求;
4、 乙方負(fù)責(zé)日常生活垃圾、裝修施工垃圾、綠化垃圾日產(chǎn)日清,并保證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)、按照規(guī)定路線清運(yùn)垃圾;
5、 乙方負(fù)責(zé)將日常生活垃圾、裝修施工垃圾、綠化垃圾運(yùn)至政府認(rèn)可的填埋場,并自行負(fù)責(zé)辦理準(zhǔn)運(yùn)、消納手續(xù)并承擔(dān)全部費(fèi)用;由此發(fā)生的問題,由乙方自行解決,并自行承擔(dān)產(chǎn)生的法律責(zé)任;
6、乙方垃圾車停放于指定點(diǎn),車輛干凈、擺放整齊、場地干凈無強(qiáng)異味。垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾桶(箱)、垃圾不得散裝,無超載、無強(qiáng)異味、無蚊蠅滋生、無污水橫流、無有礙觀瞻,外表無污跡、油跡。
7、 乙方在清運(yùn)過程中造成甲方、業(yè)戶及公共設(shè)施設(shè)備損傷、損壞,由乙方負(fù)責(zé)賠償;
8、 乙方由于清運(yùn)不及時(shí)以及清運(yùn)不符合甲方要求并給甲方造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償并同時(shí)支付與該損失數(shù)額相等的違約金;
9、 乙方被相關(guān)部門處罰,責(zé)任及處罰費(fèi)用由乙方自行全部承擔(dān); 10、 乙方根據(jù)甲方要求及時(shí)清運(yùn)垃圾并確保生活垃圾日產(chǎn)日清,垃圾中轉(zhuǎn)站的'垃圾不得積存24小時(shí)以上;
11、 乙方負(fù)責(zé)垃圾中轉(zhuǎn)站內(nèi)及門前的衛(wèi)生保潔,乙方不得將垃圾存放在垃圾中轉(zhuǎn)站以外的區(qū)域;
12、乙方總部每月派出一名高層管理人員或質(zhì)檢人員不少于一次到本項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場巡檢并做好與甲方主管負(fù)責(zé)人的聯(lián)系工作,接受甲方的監(jiān)督。
13、乙方選派本項(xiàng)目的人員必須符合國家有關(guān)勞動(dòng)用工管理規(guī)定并承擔(dān)相應(yīng)工資、勞保福利、社會(huì)保險(xiǎn)及意外險(xiǎn)等一切費(fèi)用,否則甲方有權(quán)要求更換不合格人員。
14、乙方在保證對(duì)其服務(wù)于甲方項(xiàng)目的員工進(jìn)行正常職業(yè)技能培訓(xùn)的基礎(chǔ)上,還須對(duì)其進(jìn)行職業(yè)安全培訓(xùn),以確,F(xiàn)場工作人員的施工安全。
15、在合同的有效期內(nèi),因乙方工作人員不遵守施工標(biāo)準(zhǔn)流程及國家法律法規(guī)、地方性法規(guī)、部門規(guī)章以及行業(yè)規(guī)范的規(guī)定而造成員工人身、財(cái)產(chǎn)等任何損失的,由乙方獨(dú)立承擔(dān)全部責(zé)任;如因此而給甲方或第三方造成任何損失的(包括但不限于財(cái)產(chǎn)損失、公司名譽(yù)損失、人身傷害等有形及無形損害),乙方應(yīng)在法律規(guī)定及本協(xié)議約定的范圍內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任。
16、在合同有效期內(nèi),因乙方違反本合同職業(yè)安全行為規(guī)定的,甲方有權(quán)利視乙方違規(guī)行為的嚴(yán)重程度對(duì)乙方處以人民幣 20xx 元至 20000 元的現(xiàn)金處罰,并有權(quán)要求乙方立即停止施工、限期整改;乙方嚴(yán)重違反本合同約定的,甲方有權(quán)單方面解除合同,并保留向乙方追償損失的權(quán)利。 17、甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)本行業(yè)特點(diǎn)及甲方項(xiàng)目實(shí)際情況制定提供《垃圾清運(yùn)操作流程》,經(jīng)甲方審核同意后,作為本合同的附件,由乙方嚴(yán)格執(zhí)行;甲方將采取定期及不定期檢查的方式進(jìn)行監(jiān)督。
五、 合同費(fèi)用:
1、 總費(fèi)用:
建筑垃圾費(fèi)用按每立方米 28 元 人民幣,按每次清運(yùn)的實(shí)際費(fèi)用支付。
2、 支付方式:□支票 □現(xiàn)金
3、 甲方對(duì)乙方的違約金處罰從每期應(yīng)付費(fèi)用中扣除,不足部分從下期應(yīng)付款中扣除。
4、 支付時(shí)間:甲方根據(jù)對(duì)乙方檢查考核結(jié)果,于每次清運(yùn)后5日內(nèi)向乙方提供結(jié)算費(fèi)用數(shù)額,并于收到乙方正式發(fā)票起15日內(nèi)支付。
5、 乙方向甲方提供開戶銀行、賬戶名稱及賬號(hào),如有變化,應(yīng)及時(shí)書面知會(huì)甲方,若因乙方提供內(nèi)容產(chǎn)生的責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。
六、 其他約定
1、 甲方違反合同,無正當(dāng)理由,未按本協(xié)議約定的服務(wù)報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間向乙方支付,乙方有權(quán)要求甲方補(bǔ)交。
2、 乙方違反本合同第五條第2款、第5款、第6款、第12款的規(guī)定,被甲方查出或引起客戶投訴的,每發(fā)生一起,甲方有權(quán)從合同款中扣除相應(yīng)款項(xiàng)作為違約金,情節(jié)嚴(yán)重者加倍處罰。(見附件一《供方考核細(xì)則》) 3、 乙方清運(yùn)垃圾要干凈、徹底,不得在現(xiàn)場分類或揀拾垃圾,每發(fā)生一起, 甲方有權(quán)從合同款中扣除相應(yīng)款項(xiàng)作為違約金。(見附件一)
4、乙方在工作區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)盜竊、打架、斗毆等違法行為,應(yīng)承擔(dān)由此給甲方或他人造成的損失;同時(shí),甲方有權(quán)扣除乙方合同總額的1-3%作為違約金。
5、因乙方原因造成他人人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、嚴(yán)重?fù)p害甲方聲譽(yù)的行為,乙方除賠償經(jīng)濟(jì)損失外,甲方有權(quán)扣除乙方合同總額的3-5%作為違約金,
并有權(quán)單方解除本合同并不承擔(dān)由此造成的任何損失。
6、乙方違反合同,未及時(shí)清運(yùn)垃圾或者清運(yùn)垃圾不符合甲方要求的,給甲方造成影響、損失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償,并同時(shí)支付與該損失數(shù)額相等的違約金,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部法律責(zé)任。
7、乙方員工在工作中所發(fā)生的工傷事故或傷及他人,責(zé)任完全由乙方負(fù)責(zé)。
七、不可抗力
在本合同履行期間,當(dāng)事人一方因不可抗力,致使本合同不能履行的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對(duì)方,并在七日內(nèi)提供有效證明,根據(jù)不可抗力的影響,部分或者全部免除責(zé)任,但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
八、 本合同未盡事宜,均按照國家有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章執(zhí)行,或由雙方協(xié)商后簽訂補(bǔ)充協(xié)議,與合同正文具有同等法律效力。
九、本合同期間,甲乙雙方發(fā)生爭議可協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向合同履行地法院提起訴訟。
十、本合同一式肆份,甲方執(zhí)叁份,乙方執(zhí)壹份,具有同等法律效力。
十一、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
十二、合同附件與合同正文具有同等法律效力
附件一《供方考核細(xì)則》 附件二《員工行為規(guī)范》 附件三《垃圾清運(yùn)操作流程》
十三、甲乙雙方均已了解上述條款,無其它異議。
甲方:(蓋 章) 乙方:(蓋章) .
負(fù)責(zé)人(簽字): 法定代表人(簽字):
時(shí)間: 20xx 年 4 月 1 日 時(shí)間: 20xx 年 4 月 1日
年裝修合同7
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項(xiàng)目:根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國價(jià)格法》、建設(shè)部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記,并持有市建委頒發(fā)的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》的企業(yè)。
2.工程地址:__________________________________________________
3.居室規(guī)格:__________房型______房_____廳_____套,施工面積___________平方米。
、臺(tái)___室,計(jì)__________平方米;
、芲____廳,計(jì)__________平方米;
、莀____廚房,計(jì)__________平方米;
、萠____衛(wèi)生間,計(jì)__________平方米;
、蒧____陽臺(tái),計(jì)__________平方米;
、蔩_____過道,計(jì)_______平方米;
、似渌(注明部位)__________,計(jì)_______平方米;
4.工程內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
5.委托方式:_____________________________________
6.工程開工日期:_______年_______月________日
7.竣工日期:__________年_________月_________日
工程總天數(shù):_____________天
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫)元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1.材料款_______元;
2.人工費(fèi)_________元;
3.設(shè)計(jì)費(fèi)________元;
4.施工清運(yùn)費(fèi)_________元;
5.搬卸費(fèi)________元;
6.管理費(fèi)__________元;
7.稅金(3.41%)___________元;
8.其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)_____________元;
第三條:質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照市地方標(biāo)準(zhǔn)db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3.施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4.質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專業(yè)委員會(huì)。
5.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
6.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的.裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
第五條:付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%.剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))
付款百分比按付款方式表進(jìn)行:
付款要求付款時(shí)間付款百分比金額:元
甲方:
乙方:
簽字(蓋章):
簽字(蓋章):
年月日
年月日
年裝修合同8
發(fā)包方(簡稱甲方):_________________________
承包方(簡稱乙方):_________________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行住房裝修,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況
裝飾施工地點(diǎn):
住房結(jié)構(gòu):
房型房廳套,施工面積平方米。
裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
工期:
自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程價(jià)款及結(jié)算的約定
工程總價(jià)款:¥_________元,大寫(人民幣):________________詳見本合同裝修工程報(bào)價(jià)單。
工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,對(duì)預(yù)算設(shè)計(jì)認(rèn)可簽訂合同之日。支付10000元訂金,第二次付款時(shí)扣除
(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價(jià)50%合計(jì)_________元
(3)第三次施工過程中工期進(jìn)度過半支付工程總造價(jià)40%合計(jì)_________元
(4)第四次竣工驗(yàn)收當(dāng)天支付工程總造價(jià)10%合計(jì)_________元
(5)工程保修期兩年。工程款全部結(jié)清后,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。
三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報(bào)價(jià)單。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。
如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi),費(fèi)率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
乙方對(duì)甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
本工程執(zhí)行dbj08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30 –1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
本工程由________方設(shè)計(jì)施工方案。
甲方提供的`材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),工期順延。
由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
在施工過程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,雙方同意后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工.由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
工程驗(yàn)收甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收,由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后,若甲方要求復(fù)驗(yàn),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收。
如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。
五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任,甲方負(fù)責(zé)和賠償;
屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
六、其它事項(xiàng)
1、甲方應(yīng)在開工前,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項(xiàng)。做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工,保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜,對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任
由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;
甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對(duì)合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。
十、本合同一式份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):________
電話:________
乙方(簽章):________
電話:________
簽訂地點(diǎn):________
簽訂日期:________年________月________日
年裝修合同9
上訴人(原審被告):XX置業(yè)顧問有限公司
地址:XX市ZZ區(qū)美湖路ZZ號(hào)
法定代表人:
被上訴人(原審原告): Z女士
地址:XX市XX區(qū)XX街
原審被告:XXA房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
地址:XX市XX區(qū)XX東路XX號(hào)
法定代表人:
上訴請(qǐng)求:
1、撤銷原審判決之第一、二項(xiàng),改判駁回被上訴人的全部訴訟請(qǐng)求;
2、改判由被上訴人承擔(dān)本案一審及二審全部訴訟費(fèi)用。
上訴人XXV置業(yè)顧問有限公司、XXA房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件,上訴人不服原審判決之第一、二項(xiàng),特提起上訴,具體事實(shí)與理由如下:
一、上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同項(xiàng)下的裝修咨詢義務(wù),原審認(rèn)定事實(shí)不清。
首先,上訴人委托合同項(xiàng)下義務(wù)為提供裝修咨詢服務(wù),而不是進(jìn)行實(shí)際的裝修施工。
其次,上訴人已經(jīng)為許華提供了XX苑精裝修選集。該選集根據(jù)不同戶型及各個(gè)類型的潛在客戶群,分別制作了不同風(fēng)格及多元功能的裝修方案,該選集并附有各方案項(xiàng)下之圖紙,可以說,上訴人已經(jīng)充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務(wù)。
最后,至于裝修方案最終未能付諸實(shí)施,原因并不在上訴人或者同洲公司,而在許華,原因正是許華不履行認(rèn)購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。
因此,上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同的裝修咨詢義務(wù)。
原審法院并未對(duì)上訴人充分履行裝修咨詢服務(wù)義務(wù)的事實(shí)予以認(rèn)定,系屬認(rèn)定事實(shí)不清。
二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對(duì)方均充分履行合同義務(wù)而終止,不存在單方解除的前提,原審適用法律錯(cuò)誤,并導(dǎo)致了錯(cuò)誤判決。
前已述之,上訴人充分履行裝修咨詢服務(wù)義務(wù),那么,根據(jù)合同法第405條“受托人完成委托事務(wù)的,委托人應(yīng)當(dāng)向其支付報(bào)酬……”及合同約定,上訴人就應(yīng)該依約足額相應(yīng)報(bào)酬,事實(shí)上,許華也付清了相應(yīng)的裝修咨詢報(bào)酬。因此,委托購房及裝修咨詢合同已因相對(duì)方均充分履行合同義務(wù)而終止,客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。
反觀原審判決,在認(rèn)定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項(xiàng)的委托關(guān)系的'情況下,逕行根據(jù),合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時(shí)解除委托合同。因解除合同給對(duì)方造成損失的,除不可歸責(zé)于該當(dāng)事人的事由以外,應(yīng)當(dāng)賠償損失”的規(guī)定支持了許華解除合同的訴求,系屬適用法律錯(cuò)誤。
總之,上訴人認(rèn)為,原審認(rèn)定事實(shí)、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對(duì)方均充分履行合同義務(wù)而終止,上訴人獲取報(bào)酬有充分的事實(shí)與法律依據(jù),無需向許華退還任何款項(xiàng)。請(qǐng)貴院支持上訴人的全部上訴請(qǐng)求。
此致
XX市中級(jí)人民法院
上訴人:XX置業(yè)顧問有限公司
。ㄉw章)
日期:20 年 月 日
年裝修合同10
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:
2、居室規(guī)格:計(jì)***平方米。
3、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4、委托方式:包工包料
5、工程開工日期:
6、工程竣工日期:
工程總天數(shù):
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫)。
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的.合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付%工程材料款和施工工費(fèi)的%;當(dāng)工期進(jìn)度過半,甲方即第二次付施工工費(fèi)的%.剩余%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
2、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項(xiàng)目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場結(jié)清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
第六條:本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第七條:本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份。
第八條:本合同自簽訂之日起生效。
甲方:
乙方:
法人代表:
簽約日期:
年月日
年裝修合同11
甲方: 手機(jī):
乙方: 手機(jī):
現(xiàn)甲方有新建房屋6個(gè)衛(wèi)生間(二樓3個(gè)、三樓3個(gè))需裝修,承包給乙方裝修,經(jīng)雙方現(xiàn)場協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下。
一、 乙方先將衛(wèi)生間上面的地板磚用切割機(jī)切開,將雜物清除。然后將衛(wèi)生間用單磚砌好。
二、 將衛(wèi)生間內(nèi)外按原甲方已經(jīng)裝修好的衛(wèi)生間安裝好有關(guān)設(shè)施(如:便盤、下水管、地漏管等)并裝修好(6面都貼好瓷磚)。
三、 裝修過程中,乙方要保證不損壞甲方已經(jīng)裝修好的一切建筑設(shè)施(要保證不損壞現(xiàn)有的.門、窗、地板磚、樓梯扶手、墻壁、電線、水管等)。如有損壞從工錢中扣除一切費(fèi)用。
四、 材料由甲方提供,乙方只包做工,每個(gè)衛(wèi)生間做成功的工錢是 元( 元/個(gè)),共計(jì) 所需材料乙方應(yīng)提前3天告知甲方,以便準(zhǔn)備好材料。
五、 乙方要保證質(zhì)量,若以后出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方必須把問題解決好,一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
六、 乙方有義務(wù)協(xié)助做防漏水的師傅做好防水工程。提前2天告知甲方,以便通知做防漏水的師傅。
七、 乙方有義務(wù)協(xié)助甲方和租房人做好安全和防盜工作,進(jìn)出門與租房人打聲招呼(租房人不在房屋內(nèi),應(yīng)告知甲方,以便將門鎖好)。
八、 工程完成后經(jīng)驗(yàn)收合格,一次付清工錢。
九、 此合同從雙方簽字之日起生效,雙方不得反悔。
甲方簽字: 乙方簽字:
年裝修合同12
發(fā)包人(甲方): 住址:
聯(lián)系電話:
承包人(乙方): 住址:
聯(lián)系電話:
甲乙雙方按照《中華人民共和國經(jīng)紀(jì)合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結(jié)合工程的實(shí)際情況,達(dá)成如下協(xié)議。
一、承包工程的概況:
1、工程名稱:宿舍樓。
2、工程地點(diǎn):
3、工程工期: 年 月 日到 年 月 日。(注明:如工程不能在工期內(nèi)完成按超期每天扣除工程全額千分之一做為超期補(bǔ)償金,超過一個(gè)月未完成工程則甲方有權(quán)終止合同并按違約處理。)
二、承包內(nèi)容:
1、施工中所需的工具、機(jī)器、模具、配套、內(nèi)外腳手架、外排、模板等。
2、實(shí)施內(nèi)容包括:放線定位、破樁頭、挖基回填、裝拆模、扎鐵、砌墻、內(nèi)外墻批蕩粘貼、地面鋪貼、安裝瓷盆、接通大便器、,清理施工垃圾等(按圖紙和甲方要求施工)(不包括供水、供電、乳膠漆、門窗)另外承臺(tái)、地樑、樓面攪拌費(fèi)用由乙方出。(注明:甲方要支付三千元倒水泥的費(fèi)用其于有關(guān)費(fèi)用都由乙方出)
3、外墻沾貼:前面貼 后面貼 左面貼 右面貼 ,樓地面貼地板磚房內(nèi)貼地磚及墻身貼 米高瓷磚,衛(wèi)生間瓷磚貼 米高,大廳、樓梯、走廊、都貼 米高瓷磚。
三、施工質(zhì)量:必須達(dá)到鎮(zhèn)規(guī)范建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,各階段完工后到下一階段開工前乙方必須進(jìn)行保證質(zhì)量檢查。在整個(gè)工程中施工單位人員一定要在工地,在施工過程中每一個(gè)部位一定要熟練工人施工不得亂叫工人進(jìn)場,如生手工人進(jìn)場搞錯(cuò)一切后果由乙方負(fù)責(zé)。
四、安全責(zé)任:安全施工,乙方按《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理》規(guī)定采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施承擔(dān)全部安全事故責(zé)任和因此發(fā)生的`全部費(fèi)用,甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。
五、工程結(jié)構(gòu):框架結(jié)構(gòu)。
六、付款方式:房屋倒完基礎(chǔ)和地面支付 元,第二層支付 元以后每一層完工支付 元,砌磚每層支付 元,貼好外墻支付 元,貼好每一層地面與墻身瓷磚支付元,工程完工后余五千元保修金到三個(gè)月后無任何質(zhì)量問題付清,其余工款裝修完工后一次付清。
七、在施工期間必須按圖設(shè)計(jì)和甲方要求進(jìn)行施工,甲方有權(quán)作個(gè)別位置改動(dòng),更改大甲方應(yīng)補(bǔ)給乙方人工費(fèi),但不能收取甲方附加費(fèi)。圖紙如要改動(dòng)個(gè)別位置,乙方必須經(jīng)甲方同意后方可施工。乙方如不按圖紙或甲方要求施工,搞錯(cuò)要返工的,返工的人工與材料費(fèi)都由乙方負(fù)責(zé)。但因甲方原因引起的返工,返工的人工與材料費(fèi)都由甲方負(fù)責(zé)。乙方在進(jìn)入工地開工前,必須按有關(guān)部門的規(guī)定,辦理與本工程有關(guān)的手續(xù)。
八、違約責(zé)任:甲乙雙方必須按合同辦事,因一方違約,由違約方向?qū)Ψ街Ц豆こ坛邪鼉r(jià)的15%做為違約金。
以上事項(xiàng)經(jīng)甲乙雙方確定簽名立即生效。一式兩份,甲乙雙方各一份。
甲方代表:
乙方代表:
年裝修合同13
發(fā)包人(全稱):楊應(yīng)萍
承包人(全稱)黔南州第二建筑安裝工程有限責(zé)任公司按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實(shí)、信任的原則協(xié)商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
第一條工程概況
1.1工程名稱:都勻市財(cái)政局職工福利房。
1.2工程地點(diǎn):原沙包堡財(cái)政所。
1.3工程項(xiàng)目及承包范圍:具體說見《工程預(yù)算書》。
1.4施工日期:自20____年____月____日始,至20____年____月____日止,工期共5個(gè)月。
1.5工程總額:包工包料合同總造價(jià)人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元)。
第二條工程款付款方式的約定裝修房屋合同2.1于簽署本合同7日內(nèi),甲方向乙方一次性支付工程總造價(jià)的35%支付備料款,裝修工程余款,自雙方驗(yàn)收合格之日起7個(gè)自然日內(nèi)由甲方扣除工程質(zhì)量保修金計(jì)14000.00元后,剩余部分一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項(xiàng)目(內(nèi)容)變更或增加引起工程預(yù)算造價(jià)變更,甲方應(yīng)簽定《項(xiàng)目變更單》,因此而增加的費(fèi)用應(yīng)在簽定之后作為決算附件。
2.3工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時(shí)付清款項(xiàng),每延誤一天,乙方有權(quán)向甲方按工程未支付尾款的1%的標(biāo)準(zhǔn)收取滯期費(fèi),直至甲方付清為止。
2.4甲方應(yīng)付的工程款項(xiàng),不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則,由此產(chǎn)生的一切后果由甲方自行承擔(dān)。
第三條工期約定
3.1施工過程中,甲方要求修改較大設(shè)計(jì)方案工期順延;
3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗(yàn)收通知單》后,因故未能及時(shí)進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收并要求復(fù)驗(yàn)的,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.3因非甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`,工期不順延。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按每日500元標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付延誤費(fèi)。
第四條工程項(xiàng)目(內(nèi)容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項(xiàng)目(內(nèi)容),甲、乙雙方須簽署《工程項(xiàng)目(內(nèi)容)變更確認(rèn)單》;
第五條工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》所列明的材料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)采購施工材料;甲方可對(duì)裝飾飾面板等材料之顏色、花式進(jìn)行確定;對(duì)乙方所采購材料按所列明標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》中所規(guī)定施工工藝及施工內(nèi)容進(jìn)行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》進(jìn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收。
5.4竣工工程驗(yàn)收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗(yàn)收通知單》通知甲方進(jìn)行竣工工程驗(yàn)收;甲方自接到《工程驗(yàn)收通知單》3日內(nèi),須協(xié)同乙方進(jìn)行竣工工程驗(yàn)收,竣工驗(yàn)收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗(yàn)收表》并辦理工程移交手續(xù)。
第六條工程結(jié)算的約定
6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后,乙方須在2個(gè)日歷天內(nèi)向甲方送達(dá)《工程結(jié)算表》,甲方須在工程驗(yàn)收合格后7個(gè)工作日內(nèi)付清所有應(yīng)結(jié)算款項(xiàng)。
6.2工程竣工驗(yàn)收合格交付使用同時(shí)乙方開具工程質(zhì)量保修單。
第七條服務(wù)的約定
7.1工程竣工結(jié)算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據(jù)。
7.2保修服務(wù)時(shí)間及保修金退還約定:工程竣工驗(yàn)收合格交付使用起次日的365個(gè)自然日內(nèi),即一年。保修期內(nèi),乙方應(yīng)在接到甲方保修通知兩日內(nèi)及時(shí)履行保修義務(wù),緊急保修事項(xiàng)則應(yīng)在接到保修通知后一小時(shí)內(nèi)進(jìn)行保修,否則承擔(dān)因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質(zhì)保期屆滿后三日內(nèi),甲方應(yīng)在乙方按約履行質(zhì)保義務(wù)下無息退還質(zhì)保金。
7.3保修內(nèi)容及保修范圍:
7.4.1乙方以包工包料形式進(jìn)行的施工項(xiàng)目因乙方所用材料質(zhì)量、施工工藝不當(dāng)引起的質(zhì)量問題,乙方實(shí)行全部免費(fèi)保修;并承擔(dān)甲方所有損失。
7.4.2乙方施工項(xiàng)目超過保修期的,對(duì)甲方實(shí)行優(yōu)惠有償維護(hù),收費(fèi)內(nèi)容為:材料費(fèi)、人工費(fèi)。
第八條其他約定
8.1本合同自雙方簽署后,即發(fā)生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預(yù)算總額的20%向?qū)Ψ接枰再r償。
8.2施工期間,乙方因施工耗用的'施工現(xiàn)場水、電、氣費(fèi)由甲方承擔(dān)。
8.3施工期間至竣工驗(yàn)收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負(fù)全部責(zé)任,甲方概不承擔(dān)。
8.4施工完畢,乙方須對(duì)施工現(xiàn)場進(jìn)行清潔整理。
8.5由于不可抗力事件對(duì)合同的履行帶來一定影響,根據(jù)程度不同,甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條爭議解決的約定
1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關(guān)的爭議,甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的應(yīng)向合同履行地都勻市人民法院起訴。
第十條附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執(zhí)二份,具同等法律效力,雙方應(yīng)共同遵守。
10.2本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
簽署日期:簽署日期:
簽署地點(diǎn):簽署地點(diǎn):
年裝修合同14
建設(shè)單位(甲方):___________________
施工單位(乙方):________________
甲方有一套位于__________________的商品房,現(xiàn)委托乙方對(duì)該商品房進(jìn)行室內(nèi)裝修。該工程實(shí)行包工包料形式。乙方按甲方的要求對(duì)該商品房的裝修進(jìn)行設(shè)計(jì)(附相關(guān)圖紙及工程項(xiàng)目預(yù)算一份)。
一、工程名稱:
室內(nèi)裝修及水電工程。
二、施工地點(diǎn):
________________________________
三、工程內(nèi)容及工程量:
本工程屬包工包料形式。施工項(xiàng)目以預(yù)算表項(xiàng)目為準(zhǔn),施工中如有漏報(bào)項(xiàng)目或增加項(xiàng)目,則按實(shí)際結(jié)算項(xiàng)目數(shù)量結(jié)算工程款。
四、工程總造價(jià):
按圖紙及工程項(xiàng)目預(yù)算表甲乙雙方暫定工程總造價(jià)合計(jì)人民幣約:______________元大寫:________________________元正(工程款不含稅金裝修工程款以最終結(jié)算數(shù)量計(jì)算。)
五、付款方式:
甲方應(yīng)于________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30%___________元_______年_____月____日(水電基礎(chǔ)工程驗(yàn)收合格后)支付總工程款的20%______________元________
________年_____月_____日(泥水工程驗(yàn)收合格后)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____日(木工工程驗(yàn)收合格)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____(批灰工程驗(yàn)收合格)支付總工程款的10%______________元)。
六、施工期限:
從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變?cè)O(shè)計(jì)方案、工程款不到位、甲方材料供應(yīng)不及時(shí)或遇臺(tái)風(fēng)、暴雨、火災(zāi)等不可抗力的因素,工期順延。
七、保修期:
保修為年,保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞,乙方需無償保修。工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后簽定“工程移交報(bào)告和質(zhì)量保修協(xié)議”(如屬人為損壞或天然災(zāi)害問題,不在保修范圍之內(nèi))。
八、責(zé)任:
(1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案,所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。施工方案的變更以雙方簽定的'變更項(xiàng)目為準(zhǔn)。
(2)甲方應(yīng)提供具備施工條件的現(xiàn)場以及水、電源接口(水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),施工用設(shè)備由乙方自行負(fù)責(zé)),清除影響乙方施工的障礙物。并負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)(費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé))。
(3)乙方需指定施工負(fù)責(zé)人,非經(jīng)甲方同意,乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術(shù)人員。并保證施工安全、及防火安全,若由乙方原因造成的事故損失由乙方負(fù)責(zé)。
(4)如由于甲方所選購的材料導(dǎo)致施工質(zhì)量出現(xiàn)問題的,所造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。
(5)工程未經(jīng)雙方驗(yàn)收確認(rèn),甲方不能入住,否則示為甲方驗(yàn)收合格,乙方只對(duì)甲方履行保修責(zé)任。
(6)附工程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(水電、泥水、木工、批灰部份)
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。由雙方簽字后生效,全部工程結(jié)算后自行終止。
甲方:______________________
乙方:________
簽約代表:________
簽約代表:________
聯(lián)系電話:________
聯(lián)系電話:________
簽約日期:________年________月________日
簽約日期:________年________月________日
年裝修合同15
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確雙方在本工程中的權(quán)利、義務(wù)以及相互的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保順利實(shí)施,經(jīng)雙方協(xié)議達(dá)成一致,簽訂合同。
一、合同標(biāo)的:xxxxxxxxxxxxxx承接xxxxxxxxxxxxxxxxxxx燈具、開關(guān)面板材料供應(yīng)項(xiàng)目
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品價(jià)格:(見附件)
三、施工工期:從甲方訂購本產(chǎn)品起15天內(nèi)分批次進(jìn)場。
四、雙方責(zé)任:
1、乙方在施工中按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,保證產(chǎn)品質(zhì)量和施工安全。
2、乙方應(yīng)文明施工不得蓄意破壞甲方的材物,乙方如意外破壞甲方材物則按市場價(jià)格賠償。
五、甲方責(zé)任:甲方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與其他施工單位的.關(guān)系。
六、驗(yàn)收:由甲、乙雙方共同對(duì)提供的本產(chǎn)品和施工進(jìn)行驗(yàn)收。
七、付款方式:
1、工程款結(jié)算按實(shí)際數(shù)量結(jié)算,價(jià)格按附件約定單價(jià)執(zhí)行。
2、乙方產(chǎn)品進(jìn)場后,甲方支付乙方貨款總金額的60%,施工完成后甲方付工程款金額的35%,剩余5%產(chǎn)品保證金,6個(gè)月后付清。
八、合同樣式:本合同一式三份,乙方執(zhí)兩份,甲方執(zhí)一份。本合同其它未盡事項(xiàng),由雙方協(xié)商解決。
九、生效日期:本合同經(jīng)雙方簽字后即行生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【年裝修合同】相關(guān)文章:
2022年裝修合同12-09
裝修公司裝修合同06-23
家裝裝修合同 “裝修合同”11-15
裝修公司房屋裝修合同10-28
精裝修裝修合同12-13
裝修協(xié)議和裝修合同09-28
工裝裝修裝修合同01-12
2018年裝修合同模板06-12