1. <rp id="zsypk"></rp>

      2. 商品房裝修合同

        時(shí)間:2022-08-02 11:41:04 裝修合同 我要投稿

        2022年商品房裝修合同

          隨著人們法律意識(shí)的建立,能夠利用到合同的場(chǎng)合越來(lái)越多,簽訂合同也是避免爭(zhēng)端的最好方式之一。那么制定合同書有什么需要注意的呢?下面是小編精心整理的2022年商品房裝修合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

        2022年商品房裝修合同

        2022年商品房裝修合同1

          委托方(甲方)

          承接方(乙方)

          甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設(shè),訂立本協(xié)議,以共同恪守。

          一、工程地點(diǎn):____區(qū)____街____單元____室。

          二、形式結(jié)構(gòu):____層式____室____廳____廚____衛(wèi)。

          三、工程項(xiàng)目:

          1、四個(gè)房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設(shè)80*80瓷磚,打地角線,要求平整;一個(gè)廚房,一個(gè)衛(wèi)生間墻面25*40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪30*30瓷磚,要求平整;兩個(gè)陽(yáng)臺(tái)地面鋪設(shè)30*30瓷磚,要求平整。

          2、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。

          四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應(yīng),乙方負(fù)責(zé)施工。

          五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收合格后,3個(gè)月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,乙方負(fù)責(zé)無(wú)償返工維修。

          六、工程造價(jià):材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費(fèi)_________元人民幣。

          七、付款方式:為確保工程質(zhì)量,暫扣500元押金,XX年4月__日至XX年7月日內(nèi)無(wú)任何問(wèn)題,將全額返還乙方。工程完工后,經(jīng)甲方驗(yàn)收,如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求,三天內(nèi)付清乙方人工費(fèi)。

          八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

          甲方:

          乙方:

          簽訂日期:

        2022年商品房裝修合同2

          上訴人(原審被告):XX置業(yè)顧問(wèn)有限公司

          地址:XX市ZZ區(qū)美湖路ZZ號(hào)

          法定代表人:

          被上訴人(原審原告): Z女士

          地址:XX市XX區(qū)XX街

          原審被告:XXA房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

          地址:XX市XX區(qū)XX東路XX號(hào)

          法定代表人:

          上訴請(qǐng)求:

          1、撤銷原審判決之第一、二項(xiàng),改判駁回被上訴人的全部訴訟請(qǐng)求;

          2、改判由被上訴人承擔(dān)本案一審及二審全部訴訟費(fèi)用。

          上訴人XXV置業(yè)顧問(wèn)有限公司、XXA房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與許《委托購(gòu)房及裝修咨詢合同》糾紛案件,上訴人不服原審判決之第一、二項(xiàng),特提起上訴,具體事實(shí)與理由如下:

          一、上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同項(xiàng)下的裝修咨詢義務(wù),原審認(rèn)定事實(shí)不清。

          首先,上訴人委托合同項(xiàng)下義務(wù)為提供裝修咨詢服務(wù),而不是進(jìn)行實(shí)際的裝修施工。

          其次,上訴人已經(jīng)為許華提供了XX苑精裝修選集。該選集根據(jù)不同戶型及各個(gè)類型的潛在客戶群,分別制作了不同風(fēng)格及多元功能的裝修方案,該選集并附有各方案項(xiàng)下之圖紙,可以說(shuō),上訴人已經(jīng)充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務(wù)。

          最后,至于裝修方案最終未能付諸實(shí)施,原因并不在上訴人或者同洲公司,而在許華,原因正是許華不履行認(rèn)購(gòu)書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。

          因此,上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同的裝修咨詢義務(wù)。

          原審法院并未對(duì)上訴人充分履行裝修咨詢服務(wù)義務(wù)的事實(shí)予以認(rèn)定,系屬認(rèn)定事實(shí)不清。

          二、委托購(gòu)房及裝修咨詢合同已因合同相對(duì)方均充分履行合同義務(wù)而終止,不存在單方解除的前提,原審適用法律錯(cuò)誤,并導(dǎo)致了錯(cuò)誤判決。

          前已述之,上訴人充分履行裝修咨詢服務(wù)義務(wù),那么,根據(jù)合同法第405條“受托人完成委托事務(wù)的,委托人應(yīng)當(dāng)向其支付報(bào)酬……”及合同約定,上訴人就應(yīng)該依約足額相應(yīng)報(bào)酬,事實(shí)上,許華也付清了相應(yīng)的裝修咨詢報(bào)酬。因此,委托購(gòu)房及裝修咨詢合同已因相對(duì)方均充分履行合同義務(wù)而終止,客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。

          反觀原審判決,在認(rèn)定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項(xiàng)的委托關(guān)系的情況下,逕行根據(jù),合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時(shí)解除委托合同。因解除合同給對(duì)方造成損失的,除不可歸責(zé)于該當(dāng)事人的事由以外,應(yīng)當(dāng)賠償損失”的規(guī)定支持了許華解除合同的訴求,系屬適用法律錯(cuò)誤。

          總之,上訴人認(rèn)為,原審認(rèn)定事實(shí)、適用法律均有誤。委托購(gòu)房及裝修咨詢合同已因合同相對(duì)方均充分履行合同義務(wù)而終止,上訴人獲取報(bào)酬有充分的事實(shí)與法律依據(jù),無(wú)需向許華退還任何款項(xiàng)。請(qǐng)貴院支持上訴人的全部上訴請(qǐng)求。

          此致

          XX市中級(jí)人民法院

          上訴人:XX置業(yè)顧問(wèn)有限公司

         。ㄉw章)

          日期:20 年 月 日

        2022年商品房裝修合同3

          發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方):_____________

          身份證:______________________

          承包方(簡(jiǎn)稱乙方):_____________

          身份證:______________________

          甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設(shè),訂立本協(xié)議,以共同恪守、

          一、工程地點(diǎn)

          _______區(qū)_______街_______單元_______室

          二、形式結(jié)構(gòu)

          _______層式_______室_______廳_______廚_______衛(wèi)

          三、工程項(xiàng)目

          1、四個(gè)房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設(shè)80—80瓷磚,打地角線,要求平整;一個(gè)廚房,一個(gè)衛(wèi)生間墻面25—40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪30—30瓷磚,要求平整;兩個(gè)陽(yáng)臺(tái)地面鋪設(shè)30—30瓷磚,要求平整、

          2、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定、

          四、承包方式

          甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應(yīng),乙方負(fù)責(zé)施工、

          五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

          施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可、工程竣工驗(yàn)收合格后,3個(gè)月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,乙方負(fù)責(zé)無(wú)償返工維修、

          六、工程造價(jià)

          材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費(fèi)_________元人民幣、

          七、付款方式

          為確保工程質(zhì)量,暫扣500元押金,—年4月__日至—年7月日內(nèi)無(wú)任何問(wèn)題,將全額返還乙方、工程完工后,經(jīng)甲方驗(yàn)收,如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求,三天內(nèi)付清乙方人工費(fèi),

          八、本協(xié)議一式_____份,甲乙方各執(zhí)_____份,具有相同效應(yīng)、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、

          甲方:(簽字)_________________

          乙方:(簽字)_________________

          聯(lián)系電話:_________________

          聯(lián)系電話:_________________

          _________年_____月_____日

          _________年_____月_____日

        2022年商品房裝修合同4

          建設(shè)單位(甲方):___________________

          施工單位(乙方):中山市西區(qū)xx裝飾

          甲方有一套位于__________________的商品房,現(xiàn)委托乙方對(duì)該商品房進(jìn)行室內(nèi)裝修。該工程實(shí)行包工包料形式。乙方按甲方的要求對(duì)該商品房的裝修進(jìn)行設(shè)計(jì)(附相關(guān)圖紙及工程項(xiàng)目預(yù)算一份)。

          一、工程名稱:室內(nèi)裝修及水電工程。

          二、施工地點(diǎn):________________________________

          三、工程內(nèi)容及工程量:本工程屬包工包料形式。施工項(xiàng)目以預(yù)算表項(xiàng)目為準(zhǔn),施工中如有漏報(bào)項(xiàng)目或增加項(xiàng)目,則按實(shí)際結(jié)算項(xiàng)目數(shù)量結(jié)算工程款。

          四、工程總造價(jià):按圖紙及工程項(xiàng)目預(yù)算表甲乙雙方暫定工程總造價(jià)合計(jì)人民幣約:______________元; 大寫: ________________________元正(工程款不含稅金;裝修工程款以最終結(jié)算數(shù)量計(jì)算。)

          五、付款方式:甲方應(yīng)于________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30% ___________元; _______年_____月____日(水電基礎(chǔ)工程驗(yàn)收合格后)支付總工程款的20%______________元 ; ________

          年_____月_____日(泥水工程驗(yàn)收合格后)支付總工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日(木工工程驗(yàn)收合格)支付總工程款的20%_______________元); _______年______月____(批灰工程驗(yàn)收合格)支付總工程款的10%______________元)。

          六、施工期限:從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變?cè)O(shè)計(jì)方案、工程款不到位、甲方材料供應(yīng)不及時(shí)或遇臺(tái)風(fēng)、暴雨、火災(zāi)等不可抗力的因素,工期順延。

          七、保修期:保修為 年,保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞,乙方需無(wú)償保修。工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后簽定“工程移交報(bào)告和質(zhì)量保修協(xié)議”(如屬人為損壞或天然災(zāi)害問(wèn)題,不在保修范圍之內(nèi))。

          八、責(zé)任:

         。1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案,所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。施工方案的變更以雙方簽定的變更項(xiàng)目為準(zhǔn)。

          (2)甲方應(yīng)提供具備施工條件的現(xiàn)場(chǎng)以及水、電源接口(水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),施工用設(shè)備由乙方自行負(fù)責(zé)),清除影響乙方施工的障礙物。并負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)(費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé))。

         。3)乙方需指定施工負(fù)責(zé)人,非經(jīng)甲方同意,乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術(shù)人員。并保證施工安全、及防火安全,若由乙方原因造成的事故損失由乙方負(fù)責(zé)。

          (4)如由于甲方所選購(gòu)的材料導(dǎo)致施工質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題的,所造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。

          (5)工程未經(jīng)雙方驗(yàn)收確認(rèn),甲方不能入住,否則示為甲方驗(yàn)收合格,乙方只對(duì)甲方履行保修責(zé)任。

          (6)附工程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(水電、泥水、木工、批灰部份)

          九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。由雙方簽字后生效,全部工程結(jié)算后自行終止。

          甲方:______________________ 乙方:中山市西區(qū)xx裝飾工程部

          簽約代表: 簽約代表:

          聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:

          簽約日期: 年 月 日 簽約日期: 年 月 日

        2022年商品房裝修合同5

          甲方:

          乙方:

          一、工程項(xiàng)目:

          1、三個(gè)臥室(其中一間用水泥磚砌好墻體,內(nèi)外用沙漿粉刷好)用水泥打好地平(須水平),以便鋪強(qiáng)化地板。用大理石鋪好門坎石。窗戶及窗臺(tái)用磁磚包邊(暗裝且磨圓邊)、鋪磁磚。

          2、客廳鋪好磁磚、腳線(暗裝);客廳陽(yáng)臺(tái)用混泥土填平齊客廳并鋪好磁磚,外邊緣用水泥磚補(bǔ)齊后鋪好磁磚,墻體鋪磁磚到頂,門框用磁磚匡邊、用大理石鋪好門坎石。

          3、過(guò)道地面用磁磚匡邊、鋪好磁磚;石階加寬到30厘米一步用大理石(磨圓邊)。

          4、兩個(gè)衛(wèi)生間、廚房及陽(yáng)臺(tái)放洗衣機(jī)處做好防水,鋪磁磚到頂,地面鋪磁磚,打一廚房操作臺(tái)。廚房陽(yáng)臺(tái)邊用水泥磚先補(bǔ)齊,再用磁磚匡邊。廚房門留80厘米內(nèi)空外用水泥磚填補(bǔ)并用磁磚包門邊(磨圓邊)。

          5、所有未說(shuō)到的門框(臥室除外)、窗戶均用磁磚匡邊,鋪窗臺(tái);所有下水管用磁磚包好,陽(yáng)角邊為碰角。

          6、未盡細(xì)節(jié)之處,由甲方提出方案,商量確定。

          二、承包方式:

          甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方提供防水材料,其它材料乙方需提前通知甲方),乙方負(fù)責(zé)施工。

          三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):

          施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。

          四、施工期限:

          ________年________月________日至________年________月________日,如不能按期完成,超出5天后每天將處罰金100圓。

          五、工程造價(jià):

          材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費(fèi)10000圓人民幣。

          六、付款方式:

          工程完工后,經(jīng)甲方驗(yàn)收,如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求,三天內(nèi)一次將裝修人工費(fèi)付清。

          七、其它問(wèn)題:

          裝修項(xiàng)目的具體要求,由甲方提出,乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

          八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。

          甲方:

          乙方:

          簽字(蓋章):

          簽字(蓋章):

          ________________年________月________日

          ________年________月________日

        2022年商品房裝修合同6

          建設(shè)單位(甲方):___________________

          設(shè)計(jì)單位(乙方):中山市西區(qū)xx裝飾

          甲方有一套位于__________________的商品房,現(xiàn)委托乙方對(duì)該商品房進(jìn)行室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)。

          一、設(shè)計(jì)名稱:室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)。

          二、施工地點(diǎn):______________________________

          三、設(shè)計(jì)內(nèi)容:

          1、設(shè)計(jì)房間內(nèi)裝飾方案(包括提供3張效果圖);

          2、如果需要增加效果圖按每張 300 元計(jì)算;

          3、制作房間內(nèi)裝飾施工圖;

          4、按需要提供施工現(xiàn)場(chǎng)修改及調(diào)整圖紙;

          四、設(shè)計(jì)造價(jià)費(fèi):按業(yè)主提供的圖紙按實(shí)際的建筑面積計(jì)算_____________平方,設(shè)計(jì)費(fèi)________________平方/元,合計(jì)人民幣約:______________元; 大寫: ________________元正(設(shè)計(jì)費(fèi)不含稅金;)

          五、付款方式:甲方確認(rèn)合同后應(yīng)付設(shè)計(jì)費(fèi)50% ___________元;確認(rèn)效果圖后應(yīng)付設(shè)計(jì)費(fèi)30%______________元 ; 確認(rèn)施工圖后應(yīng)付設(shè)計(jì)費(fèi)20%_______________元) ;如果沒(méi)有交清費(fèi)用甲方不能帶走設(shè)計(jì)效果圖與施工圖。

          六、設(shè)計(jì)期限:從甲方繳交設(shè)計(jì)定金之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變?cè)O(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)費(fèi)不到位及不可抗力的因素,設(shè)計(jì)順延。

          七、另加:如果甲方將裝修交于乙方裝修,所有的設(shè)計(jì)費(fèi)用自動(dòng)轉(zhuǎn)入施工費(fèi)用,不再收取設(shè)計(jì)費(fèi)。

          甲方:______________________ 乙方:中山市西區(qū)xx裝飾工程部

          簽約代表: 簽約代表:

          聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:

          簽約日期: 年 月 日 簽約日期: 年 月 日

        2022年商品房裝修合同7

          建設(shè)單位(甲方):___________________

          施工單位(乙方):___________________

          甲方有一套位于__________________的商品房,現(xiàn)委托乙方對(duì)該商品房進(jìn)行室內(nèi)裝修。該工程實(shí)行包工包料形式。乙方按甲方的要求對(duì)該商品房的裝修進(jìn)行設(shè)計(jì)(附相關(guān)圖紙及工程項(xiàng)目預(yù)算一份)。

          一、工程名稱:___________________

          二、施工地點(diǎn):________________________________

          三、工程內(nèi)容及工程量:本工程屬包工包料形式。施工項(xiàng)目以預(yù)算表項(xiàng)目為準(zhǔn),施工中如有漏報(bào)項(xiàng)目或增加項(xiàng)目,則按實(shí)際結(jié)算項(xiàng)目數(shù)量結(jié)算工程款。

          四、工程總造價(jià):按圖紙及工程項(xiàng)目預(yù)算表甲乙雙方暫定工程總造價(jià)合計(jì)人民幣約:______________元; 大寫: ________________________元正(工程款不含稅金;裝修工程款以最終結(jié)算數(shù)量計(jì)算。)

          五、付款方式:甲方應(yīng)于________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30% ___________元; _______年_____月____日(水電基礎(chǔ)工程驗(yàn)收合格后)支付總工程款的20%______________元 ; ________年_____月_____日(泥水工程驗(yàn)收合格后)支付總工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日(木工工程驗(yàn)收合格)支付總工程款的20%_______________元); _______年______月____(批灰工程驗(yàn)收合格)支付總工程款的10%______________元)。

          六、施工期限:從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變?cè)O(shè)計(jì)方案、工程款不到位、甲方材料供應(yīng)不及時(shí)或遇臺(tái)風(fēng)、暴雨、火災(zāi)等不可抗力的因素,工期順延。

          七、保修期:保修為 年,保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞,乙方需無(wú)償保修。工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后簽定“工程移交報(bào)告和質(zhì)量保修協(xié)議”(如屬人為損壞或天然災(zāi)害問(wèn)題,不在保修范圍之內(nèi))。

          八、責(zé)任:(1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案,所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。施工方案的變更以雙方簽定的變更項(xiàng)目為準(zhǔn)。

          (2)甲方應(yīng)提供具備施工條件的現(xiàn)場(chǎng)以及水、電源接口(水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),施工用設(shè)備由乙方自行負(fù)責(zé)),清除影響乙方施工的障礙物。并負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)(費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé))。

          (3)乙方需指定施工負(fù)責(zé)人,非經(jīng)甲方同意,乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術(shù)人員。并保證施工安全、及防火安全,若由乙方原因造成的事故損失由乙方負(fù)責(zé)。

          (4)如由于甲方所選購(gòu)的材料導(dǎo)致施工質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題的,所造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。

          (5)工程未經(jīng)雙方驗(yàn)收確認(rèn),甲方不能入住,否則示為甲方驗(yàn)收合格,乙方只對(duì)甲方履行保修責(zé)任。

          (6)附工程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(水電、泥水、木工、批灰部份)

          九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。由雙方簽字后生效,全部工程結(jié)算后自行終止。

          甲方:__________________________ 乙方:__________________________

          簽約代表:______________________ 簽約代表:______________________

          聯(lián)系電話:______________________ 聯(lián)系電話:______________________

          簽約日期:______________________ 簽約地點(diǎn):______________________

        2022年商品房裝修合同8

          建設(shè)單位:___________________

          施工單位:中山市西區(qū)__裝飾

          甲方有一套位于__________________的商品房,現(xiàn)委托乙方對(duì)該商品房進(jìn)行室內(nèi)裝修。該工程實(shí)行包工包料形式。乙方按甲方的要求對(duì)該商品房的裝修進(jìn)行設(shè)計(jì)。

          一、工程名稱:室內(nèi)裝修及水電工程。

          二、施工地點(diǎn):________________________________

          三、工程內(nèi)容及工程量:本工程屬包工包料形式。施工項(xiàng)目以預(yù)算表項(xiàng)目為準(zhǔn),施工中如有漏報(bào)項(xiàng)目或增加項(xiàng)目,則按實(shí)際結(jié)算項(xiàng)目數(shù)量結(jié)算工程款。

          四、工程總造價(jià):按圖紙及工程項(xiàng)目預(yù)算表甲乙雙方暫定工程總造價(jià)合計(jì)人民幣約:______________元大寫:________________________元正

          五、付款方式:甲方應(yīng)于________年_____月_____日先付給乙方總工程款的30%___________元_______年_____月____日支付總工程款的20%______________元________

          年_____月_____日支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____日支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____支付總工程款的10%______________元)。

          六、施工期限:從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變?cè)O(shè)計(jì)方案、工程款不到位、甲方材料供應(yīng)不及時(shí)或遇臺(tái)風(fēng)、暴雨、火災(zāi)等不可抗力的因素,工期順延。

          七、保修期:保修為年,保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞,乙方需無(wú)償保修。工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后簽定“工程移交報(bào)告和質(zhì)量保修協(xié)議”。

          八、責(zé)任:因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案,所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。施工方案的變更以雙方簽定的變更項(xiàng)目為準(zhǔn)。

          甲方應(yīng)提供具備施工條件的現(xiàn)場(chǎng)以及水、電源接口,清除影響乙方施工的障礙物。并負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。

          乙方需指定施工負(fù)責(zé)人,非經(jīng)甲方同意,乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術(shù)人員。并保證施工安全、及防火安全,若由乙方原因造成的事故損失由乙方負(fù)責(zé)。

          如由于甲方所選購(gòu)的材料導(dǎo)致施工質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題的,所造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。

          工程未經(jīng)雙方驗(yàn)收確認(rèn),甲方不能入住,否則示為甲方驗(yàn)收合格,乙方只對(duì)甲方履行保修責(zé)任。

          附工程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

          九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。由雙方簽字后生效,全部工程結(jié)算后自行終止。

          甲方:______________________乙方:中山市西區(qū)__裝飾工程部

          簽約代表:簽約代表:

          聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:

          簽約日期:年月日簽約日期:年月日

        2022年商品房裝修合同9

          建設(shè)單位(甲方):___________________

          施工單位(乙方):________________

          甲方有一套位于__________________的商品房,現(xiàn)委托乙方對(duì)該商品房進(jìn)行室內(nèi)裝修。該工程實(shí)行包工包料形式。乙方按甲方的要求對(duì)該商品房的裝修進(jìn)行設(shè)計(jì)(附相關(guān)圖紙及工程項(xiàng)目預(yù)算一份)。

          一、工程名稱:

          室內(nèi)裝修及水電工程。

          二、施工地點(diǎn):

          ________________________________

          三、工程內(nèi)容及工程量:

          本工程屬包工包料形式。施工項(xiàng)目以預(yù)算表項(xiàng)目為準(zhǔn),施工中如有漏報(bào)項(xiàng)目或增加項(xiàng)目,則按實(shí)際結(jié)算項(xiàng)目數(shù)量結(jié)算工程款。

          四、工程總造價(jià):

          按圖紙及工程項(xiàng)目預(yù)算表甲乙雙方暫定工程總造價(jià)合計(jì)人民幣約:______________元大寫:________________________元正(工程款不含稅金裝修工程款以最終結(jié)算數(shù)量計(jì)算。)

          五、付款方式:

          甲方應(yīng)于________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30%___________元_______年_____月____日(水電基礎(chǔ)工程驗(yàn)收合格后)支付總工程款的20%______________元________

          ________年_____月_____日(泥水工程驗(yàn)收合格后)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____日(木工工程驗(yàn)收合格)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____(批灰工程驗(yàn)收合格)支付總工程款的10%______________元)。

          六、施工期限:

          從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變?cè)O(shè)計(jì)方案、工程款不到位、甲方材料供應(yīng)不及時(shí)或遇臺(tái)風(fēng)、暴雨、火災(zāi)等不可抗力的因素,工期順延。

          七、保修期:

          保修為年,保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞,乙方需無(wú)償保修。工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后簽定“工程移交報(bào)告和質(zhì)量保修協(xié)議”(如屬人為損壞或天然災(zāi)害問(wèn)題,不在保修范圍之內(nèi))。

          八、責(zé)任:

          (1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案,所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。施工方案的變更以雙方簽定的變更項(xiàng)目為準(zhǔn)。

          (2)甲方應(yīng)提供具備施工條件的現(xiàn)場(chǎng)以及水、電源接口(水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),施工用設(shè)備由乙方自行負(fù)責(zé)),清除影響乙方施工的障礙物。并負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)(費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé))。

          (3)乙方需指定施工負(fù)責(zé)人,非經(jīng)甲方同意,乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術(shù)人員。并保證施工安全、及防火安全,若由乙方原因造成的事故損失由乙方負(fù)責(zé)。

          (4)如由于甲方所選購(gòu)的材料導(dǎo)致施工質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題的,所造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。

          (5)工程未經(jīng)雙方驗(yàn)收確認(rèn),甲方不能入住,否則示為甲方驗(yàn)收合格,乙方只對(duì)甲方履行保修責(zé)任。

          (6)附工程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(水電、泥水、木工、批灰部份)

          九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。由雙方簽字后生效,全部工程結(jié)算后自行終止。

          甲方:______________________

          乙方:________

          簽約代表:________

          簽約代表:________

          聯(lián)系電話:________

          聯(lián)系電話:________

          簽約日期:________年________月________日

          簽約日期:________年________月________日

        2022年商品房裝修合同10

          建設(shè)單位(甲方):___________________

          施工單位(乙方):中山市西區(qū)xx裝飾

          甲方有一套位于__________________的商品房,現(xiàn)委托乙方對(duì)該商品房進(jìn)行室內(nèi)裝修。該工程實(shí)行包工包料形式。乙方按甲方的要求對(duì)該商品房的裝修進(jìn)行設(shè)計(jì)(附相關(guān)圖紙及工程項(xiàng)目預(yù)算一份)。

          一、工程名稱:室內(nèi)裝修及水電工程。

          二、施工地點(diǎn):________________________________

          三、工程內(nèi)容及工程量:本工程屬包工包料形式。施工項(xiàng)目以預(yù)算表項(xiàng)目為準(zhǔn),施工中如有漏報(bào)項(xiàng)目或增加項(xiàng)目,則按實(shí)際結(jié)算項(xiàng)目數(shù)量結(jié)算工程款。

          四、工程總造價(jià):按圖紙及工程項(xiàng)目預(yù)算表甲乙雙方暫定工程總造價(jià)合計(jì)人民幣約:______________元; 大寫: ________________________元正(工程款不含稅金;裝修工程款以最終結(jié)算數(shù)量計(jì)算。)

          五、付款方式:甲方應(yīng)于________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30% ___________元; _______年_____月____日(水電基礎(chǔ)工程驗(yàn)收合格后)支付總工程款的20%______________元 ; ________

          年_____月_____日(泥水工程驗(yàn)收合格后)支付總工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日(木工工程驗(yàn)收合格)支付總工程款的20%_______________元); _______年______月____(批灰工程驗(yàn)收合格)支付總工程款的10%______________元)。

          六、施工期限:從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變?cè)O(shè)計(jì)方案、工程款不到位、甲方材料供應(yīng)不及時(shí)或遇臺(tái)風(fēng)、暴雨、火災(zāi)等不可抗力的因素,工期順延。

          七、保修期:保修為 年,保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞,乙方需無(wú)償保修。工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后簽定“工程移交報(bào)告和質(zhì)量保修協(xié)議”(如屬人為損壞或天然災(zāi)害問(wèn)題,不在保修范圍之內(nèi))。

          八、責(zé)任:

         。1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案,所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。施工方案的變更以雙方簽定的變更項(xiàng)目為準(zhǔn)。

         。2)甲方應(yīng)提供具備施工條件的現(xiàn)場(chǎng)以及水、電源接口(水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),施工用設(shè)備由乙方自行負(fù)責(zé)),清除影響乙方施工的障礙物。并負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)(費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé))。

         。3)乙方需指定施工負(fù)責(zé)人,非經(jīng)甲方同意,乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術(shù)人員。并保證施工安全、及防火安全,若由乙方原因造成的事故損失由乙方負(fù)責(zé)。

          (4)如由于甲方所選購(gòu)的材料導(dǎo)致施工質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題的,所造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。

         。5)工程未經(jīng)雙方驗(yàn)收確認(rèn),甲方不能入住,否則示為甲方驗(yàn)收合格,乙方只對(duì)甲方履行保修責(zé)任。

         。6)附工程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(水電、泥水、木工、批灰部份)

          九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。由雙方簽字后生效,全部工程結(jié)算后自行終止。

          甲方:_______________________ 乙方:中山市西區(qū)xx裝飾工程部

          簽約代表: 簽約代表:

          聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:

          簽約日期: 年 月 日 簽約日期: 年 月 日

        2022年商品房裝修合同11

          甲方:

          乙方:

          經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將自己座落在 樓單元 房(面積為 平方米)出租給乙方,具體事項(xiàng)如下:

          一、房屋租賃期間,乙方保證房?jī)?nèi)墻壁、門窗、水電、煤氣、暖氣、閉路、電話等完好無(wú)損,如有損壞,照價(jià)賠償。

          二、房屋租期為年,即從20 年 月 日至20年月日止。租金每年 元,(小寫元),即簽定之日預(yù)付 年租金。

          三、租期內(nèi),水、電、暖氣、煤氣、物業(yè)等費(fèi)用由乙方自付。租賃結(jié)束時(shí),乙方須交清欠費(fèi)。

          四、乙方在支付租金的同時(shí),交付甲方押金:小寫_____元,大寫:_____________元,本協(xié)議結(jié)束后,如甲方查看房屋及房?jī)?nèi)設(shè)施完好后,可全額退還乙方。

          五、乙方應(yīng)注意房屋及人身安全,自行采取防火、防盜等安全措施。加強(qiáng)用電安全,不得亂拖、亂接電線;對(duì)于防盜、防火、用電安全進(jìn)行經(jīng)常檢查。

          六、在承租期間,未經(jīng)甲方同意,乙方無(wú)權(quán)轉(zhuǎn)租或轉(zhuǎn)借該房屋。乙方不得利用承租房屋進(jìn)行違規(guī)經(jīng)營(yíng)或違法活動(dòng),損害公共利益。

          七、簽定協(xié)議后,雙方按以上條款執(zhí)行,共同守約。

          八、本協(xié)議未盡事宜,雙方另行協(xié)商。

          九、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效。

          甲方: 乙方:

          20xx年月日

        2022年商品房裝修合同12

          建設(shè)單位(甲方):___________________

          設(shè)計(jì)單位(乙方):_________________

          甲方有一套位于__________________的商品房,現(xiàn)委托乙方對(duì)該商品房進(jìn)行室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)。

          一、設(shè)計(jì)名稱:室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)。

          二、施工地點(diǎn):______________________________

          三、設(shè)計(jì)內(nèi)容:

          1、設(shè)計(jì)房間內(nèi)裝飾方案(包括提供3張效果圖);

          2、如果需要增加效果圖按每張300元計(jì)算;

          3、制作房間內(nèi)裝飾施工圖;

          4、按需要提供施工現(xiàn)場(chǎng)修改及調(diào)整圖紙;

          四、設(shè)計(jì)造價(jià)費(fèi):按業(yè)主提供的圖紙按實(shí)際的建筑面積計(jì)算_____________平方,設(shè)計(jì)費(fèi)________________平方/元,合計(jì)人民幣約:______________元;大寫: ________________元正(設(shè)計(jì)費(fèi)不含稅金;)

          五、付款方式:甲方確認(rèn)合同后應(yīng)付設(shè)計(jì)費(fèi)50% ___________元;確認(rèn)效果圖后應(yīng)付設(shè)計(jì)費(fèi)30%______________元;確認(rèn)施工圖后應(yīng)付設(shè)計(jì)費(fèi)20%_______________元) ;如果沒(méi)有交清費(fèi)用甲方不能帶走設(shè)計(jì)效果圖與施工圖。

          六、設(shè)計(jì)期限:從甲方繳交設(shè)計(jì)定金之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變?cè)O(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)費(fèi)不到位及不可抗力的因素,設(shè)計(jì)順延。

          七、另加:如果甲方將裝修交于乙方裝修,所有的.設(shè)計(jì)費(fèi)用自動(dòng)轉(zhuǎn)入施工費(fèi)用,不再收取設(shè)計(jì)費(fèi)。

          甲方:______________________

          乙方:__________________

          簽約代表:

          簽約代表:

          聯(lián)系電話:

          聯(lián)系電話:

          簽約日期:

          簽約日期:

        2022年商品房裝修合同13

          委托方(甲方): 身份證號(hào):

          承接方(乙方): 身份證號(hào):

          甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行商品房裝修。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。

          第一條:工程概況

          1. 工程地址: 。

          2. 居室規(guī)格:房型三房?jī)蓮d一廚兩衛(wèi)兩陽(yáng)臺(tái),套內(nèi)面積約78平方米。

          3. 施工內(nèi)容、要求及工期:詳見本合同經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的附件“工程內(nèi)容、要求及價(jià)格”。

          4. 工程內(nèi)容:詳見附件“工程內(nèi)容、要求及價(jià)格”。

          第二條:工程價(jià)款、結(jié)算要求及付款方式

          1、工程相關(guān)價(jià)款(金額大寫)詳見附件“工程內(nèi)容、要求及價(jià)格”。

          2、結(jié)算要求:對(duì)于所列項(xiàng)目,如計(jì)價(jià)方式為全包價(jià),則按全包價(jià)結(jié)算;如計(jì)價(jià)方式為按實(shí)際施工量計(jì)算,則結(jié)算工程價(jià)格不得超出概算價(jià)的5%,超出部分由乙方無(wú)條件承擔(dān)。如附件“工程內(nèi)容、要求及價(jià)格”有其他約定,從其約定。

          3、付款方式:按照以下第種方式付款(默認(rèn)為第(1)種):

          乙方該項(xiàng)目工程竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方支付乙方該項(xiàng)目100%的工程款(沒(méi)有做的項(xiàng)目要從中扣除)。

          4、工程經(jīng)甲方驗(yàn)收合格但未結(jié)清乙方工程價(jià)款時(shí),乙方有權(quán)不交付甲方使用。

          第三條:質(zhì)量要求

          1. 工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國(guó)家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

          2. 凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量(含乙方發(fā)包給第三方部分)由乙方負(fù)責(zé)。

          3. 乙方應(yīng)按照甲方要求施工,做到文明施工,在施工過(guò)程中,如因乙方施工造成的一切損失(如結(jié)構(gòu)破壞、鋼筋破壞、樓道破壞、漏水滲水等),均由乙方負(fù)責(zé)維修或者全額賠付。如果因?yàn)橐曳皆蛟斐山唤o物業(yè)管理處的裝修押金不能取回,由乙方償還甲方押金款。

          第四條:材料供應(yīng)及施工

          1、除“工程內(nèi)容、要求及價(jià)格”中另有約定外,本工程所有物料均由甲方采購(gòu)。乙方須在施工前對(duì)房屋進(jìn)行勘察測(cè)量,向甲方提供工程所有的全部物料清單,供甲方提前采購(gòu)。甲方物料到位后通知乙方,乙方在一周內(nèi)正式進(jìn)場(chǎng)施工,工期從乙方正式進(jìn)場(chǎng)施工之日算起。

          2、如施工過(guò)程中需甲方補(bǔ)充相關(guān)物料,也應(yīng)及時(shí)告知甲方,由甲方自行采購(gòu)。甲方采購(gòu)的時(shí)間不計(jì)入施工期。如甲方委托乙方采購(gòu),乙方需明碼標(biāo)價(jià)且取得甲方確認(rèn),除另有約定外,乙方采購(gòu)的時(shí)間計(jì)入施工期。如乙方未經(jīng)甲方確認(rèn)便采購(gòu)相關(guān)物料,費(fèi)用由乙方無(wú)條件自行承擔(dān)。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求或施工要求,應(yīng)禁止使用;如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

          3、乙方進(jìn)場(chǎng)施工后,對(duì)于施工現(xiàn)場(chǎng)的物料,乙方有保管義務(wù),由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。

          4、施工過(guò)程中如存在與“工程內(nèi)容、要求及價(jià)格”不一致的地方(包括但不限于涉及價(jià)格、數(shù)量和面積的改變,增加項(xiàng)目等等),均需要甲方確認(rèn)并簽字。

          5、如乙方將工程部分內(nèi)容發(fā)包給第三方,需取得甲方同意且不得增加費(fèi)用。發(fā)包后,乙方對(duì)工程被發(fā)包部分的質(zhì)量負(fù)全責(zé),承擔(dān)相關(guān)的返工、賠償、保修等責(zé)任。

          6.施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

          第五條:工程工期

          1. 如果因乙方原因而延遲完工,在無(wú)法取得甲方諒解的情況下,每日按工費(fèi)的 1 %作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。工費(fèi)扣完后甲方有權(quán)無(wú)條件終止合同。

          2. 由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)。由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

          3. 在施工中,因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見不一而造成停工,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。

          第六條:其他事項(xiàng)

          1. 甲方責(zé)任

          (1)按照乙方要求提供房屋相關(guān)圖紙,并和乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)磋商和確認(rèn)。

          (2)按乙方要求采購(gòu)和提供相關(guān)物料。

          2. 乙方責(zé)任

          (1)按合同和合同附件要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。

          (2)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、安排相關(guān)專業(yè)人員上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。

          (3)乙方施工須做好防護(hù)措施,嚴(yán)防安全事故,對(duì)安全事故負(fù)全責(zé)。

          (4)乙方提供對(duì)相關(guān)裝修部分的質(zhì)保服務(wù),由于乙方原因造成的維修應(yīng)免費(fèi)進(jìn)行。

          第七條:違約責(zé)任

          合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的 10 %作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

          第八條:爭(zhēng)議解決

          本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時(shí),可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

          第九條:合同的生效、變更和終止

          1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金和相關(guān)補(bǔ)償,并辦理終止合同手續(xù)。

          2、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。

          甲方(業(yè)主): 乙方:

          聯(lián)系地址: 聯(lián)系地址:

          聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:

          簽約日期: 簽約日期:

        2022年商品房裝修合同14

          發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方):

          承包方(簡(jiǎn)稱乙方):(施工工程隊(duì)負(fù)責(zé)人)

          身份證:

          聯(lián)絡(luò)方式:

          家庭住址:

          第一條 工程概況

          1.裝潢施工地點(diǎn):

          2.住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu);房型__房__廳__套,建筑面積約__平方米。

          3.承包方式:

          4.裝飾施工內(nèi)容:甲方住房的水電改造工程,墻體改造,墻體拆除,墻面及地面拆除,地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,門窗拆除,包水管,頂面、墻面涂料,廚具、潔具、燈具安裝,隔斷制作,搬運(yùn)工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。(關(guān)于采購(gòu)及搬運(yùn)工程的補(bǔ)充約定:甲方所有采購(gòu)都由乙方協(xié)助完成,甲方在采購(gòu)過(guò)程中,承諾在免費(fèi)的前提下盡力要求裝修材料供應(yīng)商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi)。但如遇材料供應(yīng)商堅(jiān)持只負(fù)責(zé)送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況,則乙方負(fù)責(zé)將該等裝修材料搬運(yùn)到房屋內(nèi)或者乙方負(fù)責(zé)將貨物運(yùn)送至施工現(xiàn)場(chǎng))。

          5.總價(jià)款:____元(包括屋內(nèi)垃圾清理費(fèi)和材料搬運(yùn)費(fèi)),乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價(jià)值______元,抵工程款______元整,剩余工程款____元。大寫(人民幣_(tái)_____整。以上總價(jià)款根據(jù)乙方實(shí)地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價(jià)款包含所有乙方承擔(dān)的裝修工程中涉及的人工。

          6.工期:自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期約__天。另,如雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商,對(duì)工期的延長(zhǎng)達(dá)成一致意見,則按達(dá)成的統(tǒng)一意見執(zhí)行。

          第二條 關(guān)于乙方職責(zé)的約定

          1.乙方(即)在裝修期間承擔(dān)施工工程隊(duì)負(fù)責(zé)人的職責(zé),對(duì)本次裝修工程的質(zhì)量和工期負(fù)責(zé)。乙方全面承擔(dān)聯(lián)絡(luò)甲方,提供材料需求,現(xiàn)場(chǎng)管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé)。如在施工過(guò)程中,產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題和各類應(yīng)由施工工程隊(duì)承擔(dān)的對(duì)甲方造成的損失,甲方只針對(duì)乙方(即)提出賠償。

          2.乙方在裝修過(guò)程中,需保證全程在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工和管理(陪同甲方進(jìn)行材料選購(gòu)除外。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并且獲得認(rèn)可)。

          3.乙方負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對(duì)乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無(wú)條件更換。

          第三條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定

          1.全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設(shè)備、工具由乙方提供。

          2.甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料,應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),乙方必須協(xié)助甲方辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)甲乙雙方共同驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管并組織施工,由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。

          3.乙方必須負(fù)責(zé)進(jìn)行材料的搬運(yùn)上樓工作(瓷磚除外)。

          4.為了保證工程的正常進(jìn)行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購(gòu)買的材料的清單及協(xié)助甲方進(jìn)行材料采購(gòu),以便甲方于周末采購(gòu)材料。甲方應(yīng)按時(shí)提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤,造成的工期延誤由甲方承擔(dān)責(zé)任。乙方同時(shí)必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯(cuò)誤過(guò)大而導(dǎo)致的材料重新購(gòu)買或材料退回的交通費(fèi)用將由乙方承擔(dān),或者由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸退回供應(yīng)商。

          5.甲方采購(gòu)供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

          第四條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

          1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

          2.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。

          3.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)和材料損失由乙方承擔(dān)。

          4.在施工過(guò)程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。

          5.若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費(fèi)安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥柜防火門,臺(tái)面等),甲方應(yīng)事先安排時(shí)間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,并避免造成整體工期的延誤。

          6.工程驗(yàn)收-甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。

          7.工程竣工:乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗(yàn)收,甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并書面辦理驗(yàn)收確認(rèn)手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收,須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。如通過(guò)竣工驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。

          8.工程保修期一年,從竣工驗(yàn)收確認(rèn)之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問(wèn)題,乙方無(wú)條件地進(jìn)行維修,并承擔(dān)相應(yīng)材料費(fèi)用。

          第五條 關(guān)于安全生產(chǎn)和防火的約定

          甲方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng) 采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

          第六條 其它事項(xiàng)

          1、甲方應(yīng)在開工前,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。 2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底。按要求組織施工,保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜,對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。

          第七條 違約責(zé)任

          由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。 2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。

          第八條 糾紛處理方式

          雙方如對(duì)合同執(zhí)行發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決,如協(xié)商無(wú)效的,可以提交人民法院訴訟。

          第九條 合同的變更和解除

          合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。

          第十條 本合同一式 份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。 合同附件為本合同的組成部分。

          甲方(簽章): 電話:

          乙方(簽章): 電 話:

          簽訂地點(diǎn):

          簽訂日期: 年 月 日

        2022年商品房裝修合同15

          房屋租賃合同

          出租方(以下稱甲方):承租方(以下稱乙方):

          根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法 》及國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī),經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。

          第一條 房屋基本狀況

          1. 甲方將自有的坐落在的住房出租給乙方做 使用。房屋建筑面積 平方米,房屋使用面積平方米。該房屋屬于多層住宅,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),裝修完整,墻面清潔,家具、家電完好,水、電、氣均已開通。

          2. 出租屋內(nèi)包含家具、家電價(jià)值等詳見《租賃合同之附件》。

          第二條 租賃期限

          租賃期共 (個(gè)月),甲方從 年 月 日起將出租房屋出租給乙方使用,至 年 月 日收回。

          乙方有下列情形之一的,甲方可以終止合同,收回房屋,由此造成的一切法律責(zé)任及損失由乙方承擔(dān):

          1. 擅自將房屋轉(zhuǎn)租、分租、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、聯(lián)營(yíng)、入股; 2. 利用承租房進(jìn)行非法活動(dòng)的,損害公共利益的; 3. 拖欠租金累計(jì)達(dá)30天的,賠償違約金并且押金不退。 4. 存放易燃易爆等危險(xiǎn)品或有毒有害物品;

          5. 出租期間,因乙方使用不當(dāng)造成房屋漏水等導(dǎo)致與其他住戶發(fā)生糾紛。 租賃合同如因期滿而終止時(shí),如乙方到期確實(shí)無(wú)法找到房屋,甲方應(yīng)當(dāng)酌情延長(zhǎng)租賃期限。如乙方逾期不搬遷,甲方有權(quán)向人民法院起訴和申請(qǐng)執(zhí)行,甲方因此所受損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。

          合同期滿后,如甲方仍繼續(xù)出租房屋,乙方享有優(yōu)先權(quán)。

          第三條 租金和租金交納方式

          1. 甲乙雙方議定月租金元,押金元,付租金方式為押一付三。在簽訂本租賃合同之日乙方應(yīng)支付押金和三個(gè)月租金。

          2. 乙方每月 日前繳納下月租金,乙方可以現(xiàn)金形式或轉(zhuǎn)賬方式支付租金。 3. 乙方必須按照約定向甲方繳納租金。如無(wú)故拖欠租金,甲方有權(quán)向乙方每天按實(shí)欠租金1%加收滯納金。

          第四條 各項(xiàng)費(fèi)用的繳納

          1. 出租期間,水、電、氣、有線以及物管費(fèi)(包含衛(wèi)生費(fèi),污水費(fèi),垃圾費(fèi),公攤費(fèi))由乙方及時(shí)繳納。因乙方不按時(shí)交納上述費(fèi)用而產(chǎn)生的滯納金和所造成的一切后果由乙方承擔(dān)。

          2. 使用該房屋進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生的其它各項(xiàng)費(fèi)用均由乙方繳納 (其中包括乙方自已申請(qǐng)安裝電話、寬帶等設(shè)備的費(fèi)用)。

          第五條 租賃期間房屋修繕

          1. 甲方將房屋交給乙方后,乙方不得破壞已裝修部分及房屋架構(gòu),要保持房屋墻面、窗戶、玻璃、地面、所有設(shè)施及家電、家具的完好,如有人為損壞乙方照價(jià)賠償。

          2. 修繕?lè)课菔羌追降牧x務(wù)。甲方對(duì)房屋及其設(shè)備應(yīng)每隔半年認(rèn)真檢查、修繕一次,以保障乙方居住安全和正常使用,人為破壞除外。乙方在租賃期間導(dǎo)致租賃房屋的質(zhì)量或房屋的內(nèi)部設(shè)施損毀,則維修費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。

          3. 甲方維修房屋時(shí),乙方應(yīng)積極協(xié)助配合。

          第六條 出租方與承租方的變更

          1. 如果甲方將房產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三方時(shí),合同對(duì)新的房產(chǎn)所有者繼續(xù)有效。 2. 甲方出賣房屋,須在3個(gè)月前通知乙方。在同等條件下,乙方有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。 3. 乙方需要與第三人互換住房時(shí),應(yīng)事先征得甲方同意;甲方應(yīng)當(dāng)支持乙方的合理要求。

          第七條 違約責(zé)任

          1. 甲方未按時(shí)交付出租房屋供乙方使用的,負(fù)責(zé)償付違約金元。 2. 甲方未按時(shí)(或未按要求)修繕出租房屋的,負(fù)責(zé)償付違約金 元;

          如因此造成乙方人員人身受到傷害或財(cái)物受毀的,負(fù)責(zé)賠償損失。

          3. 乙方逾期交付租金的,除仍應(yīng)及時(shí)如數(shù)補(bǔ)交外,應(yīng)支付違約金 元。 4. 乙方違反合同,擅自將承租房屋轉(zhuǎn)給他人使用的,應(yīng)支付違約金 元;如因此造成承租房屋毀壞的,還應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

          第八條 免責(zé)條件

          1. 房屋如因不可抗拒的原因?qū)е聯(lián)p毀或造成乙方損失的,甲乙雙方互不承擔(dān)責(zé)任。

          2. 因市政建設(shè)需要拆除或改造已租賃的房屋,使甲乙雙方造成損失,互不承擔(dān)責(zé)任。

          因上述原因而終止合同的,租金按實(shí)際使用時(shí)間計(jì)算,多退少補(bǔ)。 第九條 爭(zhēng)議的解決方式

          本合同在履行中如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方均可以向人民法院起訴。

          第十條 其他約定事項(xiàng)

          本合同如有未盡事宜,一律按《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

          第十一條 本合同雙方簽字蓋章后生效。本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

          甲方簽署:乙方簽署: 代表人: 身份證號(hào): 聯(lián)系電話:聯(lián)系電話: 開戶銀行:

          銀行帳號(hào):簽訂日期: 年 月 日

          租賃合同之附件一

          房屋交接書

        【商品房裝修合同】相關(guān)文章:

        商品房裝修合同07-04

        商品房裝修合同07-13

        商品房裝修的合同模板04-15

        商品房裝修工程合同08-09

        雙方商品房裝修合同模板07-03

        商品房裝修工程合同模板08-10

        商品房裝修合同范本08-16

        關(guān)于商品房的裝修合同范文07-07

        商品房裝修合同(15篇)07-13

        商品房裝修合同精選15篇07-13

        99热这里只有精品国产7_欧美色欲色综合色欲久久_中文字幕无码精品亚洲资源网久久_91热久久免费频精品无码
          1. <rp id="zsypk"></rp>