精選裝修合同范文匯編九篇
隨著人們法律意識的加強,能夠利用到合同的場合越來越多,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。合同有不同的類型,當(dāng)然也有不同的目的,下面是小編精心整理的裝修合同9篇,希望能夠幫助到大家。
裝修合同 篇1
發(fā)包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)規(guī)定,遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項經(jīng)協(xié)商一致,共同簽訂本合同。乙方在簽訂本合同前已對施工現(xiàn)場及周邊環(huán)境進行了實地踏勘及了解,乙方知悉本工程為甲方開辦中小學(xué)生的培訓(xùn)輔導(dǎo)學(xué)校使用,對其特殊的安全要求及使用標(biāo)準(zhǔn)已在施工方案及選材中予以充分考慮。
1、工程概況
1.1 工程名稱: 伊旗財政局多功能廳裝修工程。
1.2 工程地點: 伊旗財政局
1.3 工程內(nèi)容:
1.4 承包范圍: 同預(yù)算表項目清單。
1.5 承包方式:
乙方包工、包全部料
乙方包工、包部分料(見附件)
乙方只包工
1.6 工程結(jié)構(gòu):
1.7 裝飾裝修施工面積:
2、工程質(zhì)量
2.1 本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到專業(yè)的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定的其他標(biāo)準(zhǔn)。
2.2 國家專業(yè)標(biāo)準(zhǔn):《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-20xx)
2.3 約定標(biāo)準(zhǔn):
3、工期
3.1 總工期:30日(為日歷工期,并包括法定節(jié)假日)。
3.2 開工日期:20xx年12月1日。
3.3 竣工日期:20xx年12月31日。
3.4 延期開工:乙方不能按期開工的,應(yīng)提前2日以書面形式通知甲方,如甲方不同意延期開工的,則工期不順延;如因甲方原因需延期開工的,應(yīng)提前告知乙方,并相應(yīng)順延工期。
3.5 暫停施工(停工):因甲方原因要求乙方暫停施工的,乙方應(yīng)妥善保護已完工工程。
3.6 工期順延
3.6.1 發(fā)生以下情況的,工期相應(yīng)順延,乙方不承擔(dān)責(zé)任:
(1) 7日內(nèi)由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。
(2) 不可抗力或其他非乙方原因造成停工的。
3.6.2 出現(xiàn)以上情況時,乙方應(yīng)及時以書面形式通知甲方。因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不順延。
3.7 工期提前
3.7.1 提前竣工的條件應(yīng)是采取可行的新技術(shù)措施,任何違反工藝標(biāo)準(zhǔn)、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議,且甲方應(yīng)批準(zhǔn)乙方修訂的進度計劃及新技術(shù)措施,并為趕工提供必要的條件。
3.7.2 提前竣工協(xié)議應(yīng)包含以下內(nèi)容:
(1)提前的時間。
(2)乙方采取的技術(shù)措施。
(3)甲方為實行新技術(shù)措施提供的條件。
(4)實行新技術(shù)措施增加的費用。
4、設(shè)計
4.1 設(shè)計圖紙及技術(shù)文件的提供方式
由甲方于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設(shè)計圖紙及技術(shù)文件。
由乙方于開工 日前提供滿足施工需要的設(shè)計圖紙及技術(shù)文件送甲方審批,甲方應(yīng)于日內(nèi)審批完畢并交還乙方。 □由甲方委托的專業(yè)設(shè)計公司于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設(shè)計圖紙及技術(shù)文件。
4.2 設(shè)計變更
4.2.1 甲方要求變更設(shè)計時,應(yīng)在該分部或分項工程施工前通知乙方。乙方應(yīng)立即停止對涉及部分的施工及準(zhǔn)備活動。
4.2.2設(shè)計變更應(yīng)由甲方代表辦理洽商確認(rèn)手續(xù),乙方應(yīng)變更施工進度計劃,送甲方批準(zhǔn),同時相應(yīng)調(diào)整工程價款。
4.2.3 涉及設(shè)計變更的,設(shè)計圖紙?zhí)峁┓綉?yīng)給出變更設(shè)計圖紙及材料樣品,以作計價及施工依據(jù)。
5、工程價款
5.1 本工程價款:
5.2 本工程價款總計:人民幣柒萬肆仟玖叁拾肆元整 元,(¥74934元)。此價款已包括乙方為完成本工程所必須的人工費、材料費、機械費、管理費、設(shè)計費、協(xié)調(diào)費、政府規(guī)費、措施費、保險費、臨時設(shè)施費、安全措施費、成品保護費、場地清理費、趕工增加費、保修費、文明施工費、不可預(yù)見費、稅金和利潤等一切費用。
5.3 本工程價款可在出現(xiàn)下列情況時調(diào)整:
(1)甲方確認(rèn)的工程量增減。
(2)甲方確認(rèn)的設(shè)計變更或工程洽商。
5.4 工程價款支付
5.4.1 預(yù)付款為工程總價的50%,支付時間為20xx年12月10日前。
5.4.2 工程進度款: 待竣工驗收合格后支付至結(jié)算總價的100%。
5.4.3在甲方支付乙方款項時,乙方承諾向甲方提交等額的合法有效的完稅發(fā)票,否則,甲方有權(quán)停止付款。
5.4.4 乙方同意甲方可以銀行匯款、信匯、支票等方式支付工程款,但在甲方支付前,乙方需憑付款申請和發(fā)票向甲方申請付款。
5.4.5 乙方應(yīng)每月向甲方提交已完工程量報告及相關(guān)質(zhì)量驗收記錄,甲方會同乙方核實計量并檢驗工程質(zhì)量。
5.4.6工程進度款的撥付應(yīng)包括洽商款項(如設(shè)計變更、工程量增加等)。
5.4.7乙方未經(jīng)監(jiān)理或甲方同意超出設(shè)計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計量。
6、材料設(shè)備供應(yīng)
6.1 本工程由甲方供應(yīng)主要材料設(shè)備的,雙方約定編制甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表作為本合同附件,一覽表中應(yīng)準(zhǔn)確寫明材料設(shè)備的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等級、提供時間和地點等。
6.2 本工程由乙方采購材料設(shè)備的,應(yīng)按照設(shè)計說明、施工圖紙和有關(guān)技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)要求進行采購,并提供材料設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保合格證明,并對所購材料設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,應(yīng)返工重做,造成的所有損失均由乙方負(fù)責(zé)。
6.3 甲方提供和乙方采購的材料設(shè)備按約定到達(dá)指定地點前應(yīng)通知對方,雙方應(yīng)對材料、設(shè)備進行共同驗收。甲方供應(yīng)的材料設(shè)備經(jīng)驗收合格后,應(yīng)移交給乙方管理、使用。
6.4 本工程中的主要材料應(yīng)由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應(yīng)經(jīng)雙方驗收后封存,作為材料供應(yīng)和竣工驗收的實物標(biāo)準(zhǔn)。
6.5 雙方所提供的工程主要材料應(yīng)符合國家質(zhì)檢總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》,并符合環(huán)保、節(jié)能等標(biāo)準(zhǔn)。
6.6 乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
9、雙方義務(wù)
9.1 甲方義務(wù)
9.1.1 按約定向乙方支付工程款。
9.1.2組織乙方和設(shè)計單位進行圖紙會審和技術(shù)交底工作。
9.1.3提供施工場地。
9.1.4提供房屋主體結(jié)構(gòu)等已有的技術(shù)資料。
9.1.5 提供施工所需水、電,保證施工期間的需要。
9.1.6 協(xié)調(diào)施工場地進行交叉作業(yè)的各專業(yè)施工單位間的關(guān)系,保證工程有序進行。
9.2 乙方義務(wù)
9.2.1 制定并組織落實施工進度計劃。
9.2.2 遵守政府有關(guān)主管部門對施工場地交通、施工噪音、環(huán)境保護和安全生產(chǎn)等管理規(guī)定。
9.2.3 安全施工
9.2.3.1 應(yīng)按有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格安全防護和防火等措施,并承擔(dān)由于管理不善造成的人員及財產(chǎn)損失。 。
9.2.3.2 發(fā)生傷亡事故,應(yīng)在第一時間報有關(guān)部門及通知甲方,并按政府有關(guān)部門的要求處理。甲方應(yīng)提供搶救搶險的必要條件,協(xié)助處理事故。事故引發(fā)的費用由乙方承擔(dān)。
9.2.3.3 按工程及安全需要提供看守和警衛(wèi)、維修施工使用的照明、圍欄,在動力設(shè)備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時,應(yīng)與甲方協(xié)商安全防護措施,經(jīng)甲方同意后實施,防護費用由乙方承擔(dān)。
9.2.3.4 在未騰空和繼續(xù)使用的建筑物內(nèi)施工的,應(yīng)制定專用安全和防火措施,以確保建筑物內(nèi)財產(chǎn)和人身安全。以上措施費已包含在工程價款中。
9.2.4 已竣工工程在未正式交付甲方之前,應(yīng)負(fù)責(zé)工程成品保護工作。
9.2.5 負(fù)責(zé)施工場地的清潔,符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定。
9.2.6 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全,佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
9.2.7嚴(yán)格履行合同實行信譽工期,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
9.2.8 乙方在施工期間應(yīng)隨時接受甲方的檢查檢驗,并按甲方要求對不合格的部分進行返工,乙方應(yīng)承擔(dān)此部分返工的全部費用且工期不予順延。
9.2.9乙方負(fù)責(zé)自身人員、材料、設(shè)備等一切事項的各類保險,并保證不因此等原因而令甲方承擔(dān)任何法律或經(jīng)濟責(zé)任。
9.2.10乙方已清楚本工程現(xiàn)場位于居民樓、辦公樓附近,故乙方須遵照國家、市政府及甲方物業(yè)管理部門的有關(guān)規(guī)定,避免或減少由于施工造成的包括但不限于因夜間施工、噪音、空氣污染、通道占用等帶來的擾民影響等,因乙方未能遵守本條款的規(guī)定而引起的民擾/擾民亦由乙方負(fù)責(zé)調(diào)停及解決,并支付一切費用。
9.2.11 乙方保證其雇傭的勞務(wù)工人有符合相關(guān)規(guī)定的在北京市從事施工及工作的一切合法手續(xù), 并保障甲方不承擔(dān)因乙方未能遵守本條款的規(guī)定而引致的罰款、訴訟及后果損失。
10、工程驗收
10.1 隱蔽工程驗收:具備隱蔽條件的工程部位,乙方應(yīng)在自檢合格后48小時內(nèi)以書面形式通知甲方代表(監(jiān)理工程師)驗收,驗收合格并經(jīng)甲方代表(監(jiān)理工程師)在檢驗紀(jì)錄上簽字后,乙方才可進行隱蔽和繼續(xù)施工。
10.2 竣工驗收
10.2.1 工程具備竣工驗收條件的,乙方應(yīng)按國家竣工驗收的有關(guān)規(guī)定向甲方提供竣工驗收報告、竣工資料、竣工圖紙。甲方應(yīng)在收到報告后7日內(nèi)組織驗收,并在驗收后28日內(nèi)書面通知乙方同意或提出修改意見,雙方根據(jù)修改工程量的多少約定修改期限。乙方應(yīng)按甲方意見進行修改并承擔(dān)因自身原因造成的修改費用。
10.2.2 甲乙雙方在確認(rèn)的竣工驗收合格之日辦理工程移交手續(xù)。
10.2.3 因特殊原因部分工程暫時不能竣工的,雙方可簽訂甩項竣工協(xié)議處理。
10.2.4 竣工結(jié)算:竣工報告經(jīng)甲方同意后,乙方按國家有關(guān)規(guī)定或合同約定向甲方遞交竣工結(jié)算報告及完整的竣工資料、圖紙等。甲方自收到報告和結(jié)算資料后及時進行審核確認(rèn),按合同約定向乙方支付工程尾款(質(zhì)保金除外)
10.2.5乙方知悉并同意,甲方/監(jiān)理/政府主管部門的驗收僅為形式上的驗收,鑒于本工程的質(zhì)量要求,乙方同意在該工程通過甲方驗收后,在日后的使用過程中若出現(xiàn)質(zhì)量問題或其他事故的,由此給甲方造成的一切損失及法律責(zé)任均應(yīng)由乙方承擔(dān),甲方亦有權(quán)在質(zhì)保金中予以相應(yīng)扣除,乙方不得以甲方驗收合格、已過保修期等為由而拒絕承擔(dān)該工程質(zhì)量問題給甲方造成的損失。
11、違約責(zé)任
11.1甲方違約
若甲方無正當(dāng)理由未在接到乙方提交的書面請款報告后的14個工作日內(nèi)按合同約定支付工程款,則從第15日算起,甲方按該筆應(yīng)付未付金額的同期銀行存款利率向乙方支付違約金。
11.2 乙方違約
乙方有下列不履行合同義務(wù)或不按合同約定履行義務(wù)的行為,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,賠償因其違約給甲方造成的損失。乙方除應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任外,還應(yīng)以次(天)計算按每天/每次處罰1000元的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金,如造成嚴(yán)重后果的,甲方有權(quán)解除本合同:
11.2.1工程進行中乙方非不可抗力或未經(jīng)甲方同意情況下中止施工累計5天以上,拒不執(zhí)行合同;
11.2.2在工程進度中,乙方提出調(diào)整工程款支付條件或方式以及提出超出合同以外的付款要求,在甲方?jīng)]有批準(zhǔn)的情況下發(fā)生停工;
11.2.3乙方未按甲方審定的施工設(shè)計及方案進行施工的;
11.2.4無論任何原因?qū)е碌闹苓吘用窕蛎窆[事、圍攻、威脅甲方工作人員或甲方工作場所給本工程造成嚴(yán)重影響的;
11.2.5乙方拖延工期,而又無視監(jiān)理工程師或甲方的指示,拒不采取加速施工的措施;
11.2.6乙方無視監(jiān)理工程師及甲方的警告,固執(zhí)地實施或公然違反本合同約束的行為;
11.2.7當(dāng)乙方出現(xiàn)以下違約情況時,甲方有權(quán)解除本合同,乙方除應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任外,還應(yīng)按合同總價款的20%向甲方支付違約金:
11.2.7.1乙方施工質(zhì)量經(jīng)第三方國家質(zhì)量監(jiān)督機關(guān)確認(rèn)明顯達(dá)不到合同和規(guī)范的要求;
11.2.7.2乙方轉(zhuǎn)包或未經(jīng)甲方同意進行分包的;
11.2.7.3出現(xiàn)質(zhì)量安全事故,影響使用安全的;
11.2.7.4因乙方自身原因使本合同無法履行的情況。
11.2.8若乙方未按合同規(guī)定的竣工日期完工,每延期一天向甲方支付合同總價款1%的違約金,不足一天亦按一天計。如未按各階段工期完工且延誤超過10天的,甲方可停止付款并有權(quán)解除本合同。乙方除支付違約金外,還需賠償甲方(或甲方委托的第三方)另行施工或接續(xù)施工的全部費用。
11.2.9 乙方如果私自代換材料,其造成的損失由乙方負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)返工的全部費用,并賠償代換材料的兩倍造價同時追加合同總價款5%的違約金,工期不得順延,同時甲方有權(quán)解除本合同。
11.2.10 經(jīng)驗收,工程質(zhì)量達(dá)不到合同、設(shè)計和規(guī)范要求時,甲方有權(quán)委托第三方對工程進行改建或完善,費用由乙方承擔(dān)。造成工程延期的,乙方須同時承擔(dān)延期竣工等違約責(zé)任,并賠償甲方的一切經(jīng)濟損失。
11.2.11甲方依據(jù)上述約定解除合同的,乙方應(yīng)按約定向甲方支付違約金,如該違約金不足于彌補甲方所有損失的,甲方有權(quán)就不足部分向乙方予以追索。
11.2.12由于乙方責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量和室內(nèi)環(huán)境污染控制不達(dá)標(biāo)的工程,乙方須對工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)進行徹底返工修理,對室內(nèi)空氣質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的應(yīng)進行全面綜合治理,相關(guān)費用由乙方承擔(dān),若由于以上原因造成工程延期交付的視同延誤工期。
11.3違約方承擔(dān)違約責(zé)任后,除符合以下情況而終止合同外,雙方均應(yīng)繼續(xù)履行合同,以保持工程的連續(xù)性和已施工程的完好:
(1)合同已無法履行。
(2)甲、乙方協(xié)議停止施工。
(3)調(diào)解要求停止施工。
(4)法院要求停止施工。
11.4在本合同履行期間,非因本合同約定的解除原因的,雙方均不得擅自解除本合同,否則應(yīng)按合同總金額的10%作為違約金付給對方。若使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)繼續(xù)進行賠償。
12、撤離現(xiàn)場
在甲方就本工程發(fā)出竣工驗收合格通知后或甲方因乙方違約而終止本合同或因法律、法規(guī)及政策的改變或合同有關(guān)條款所述原因而令本工程停工時,甲方有權(quán)指令乙方全部撤離施工場地,乙方須在甲方規(guī)定時間內(nèi)無條件全部撤離現(xiàn)場。乙方不可以藉任何原因(如本工程結(jié)算、付款等一切原因)而拒絕或拖遲撤離施工現(xiàn)場。若乙方不按期撤離現(xiàn)場,每拖延一日,須向甲方支付合同總金額的3%違約金,違約金不足以補償甲方損失的,乙方須賠償甲方的全部損失。
13、 質(zhì)量保修
13.1 質(zhì)量保修責(zé)任:
乙方在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔(dān)本工程的全部質(zhì)量保修責(zé)任。
13.1.1質(zhì)量保修期:根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》確定,本工程質(zhì)量保修期為兩年,有防水要求的衛(wèi)生間、廚房、屋頂?shù)炔课坏馁|(zhì)量保修期為兩年。前述質(zhì)量保修期均自工程竣工驗收合格之日起計算。
13.2質(zhì)量保修要求
13.2.1乙方須于保修期內(nèi)提供維修工作隊為本工程提供全部的免費檢修和保養(yǎng),費用由乙方承擔(dān)。如保修期內(nèi)本工程出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方于知道故障事故后4小時內(nèi)派專業(yè)人員到達(dá)故障現(xiàn)場進行免費修理或更換并達(dá)到甲方滿意。乙方應(yīng)保證本工程在保修期內(nèi)能夠達(dá)到甲方要求的使用性能。
13.2.2工程完工后乙方必須交付甲方電氣竣工圖和上下水管線等圖紙,標(biāo)明導(dǎo)線規(guī)格,暗管走向和上下水管線,閥門,接口走向和位置等,用于維修備查使用。
14.、不可抗力
因不可抗力不能履行合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責(zé)任,但法律另有規(guī)定的除外。一方因不可抗力不能履行合同時,應(yīng)及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并應(yīng)在合理期限內(nèi)提供證明。
15、爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解解決不成的, 依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾嵴堅V訟。
16、合同生效
本合同經(jīng)甲乙雙方簽訂之日起生效。
17、合同份數(shù)
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝修合同 篇2
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)結(jié)合本市住宅裝飾裝修的特點,甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,就乙方承包甲方的住宅裝飾裝修工作(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:
1.2 工程承包方式,雙方商定采取下列第種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料;(乙方包人工費和輔材費)
(3)乙方包工、甲方提供全部材料。 開工日期 年 月 日 竣工日期 年 月 日
1.4金額大寫:
1.5 合同生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
備注:工程施工中若遇變更或工程量增減,工程造價均按實結(jié)算。
1.6 甲方負(fù)責(zé)物管的裝修抵押金。
1.7 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,如遇裝修期間發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交重慶仲裁委員會仲裁。或其它方式: 。
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
年月日:
裝修合同 篇3
發(fā) 包 方(簽章) (以下稱甲方)
地址:
聯(lián)系電話:
承 包 方(簽章) (以下稱乙方)
地址:
聯(lián)系電話:
乙方承包甲方( )裝修工程,為了明確雙方責(zé)任及義務(wù),保證施工順利進行,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
工程地點:
工程內(nèi)容:室內(nèi)/室外裝飾工程;
承包方式:乙方包工包料;
工程造價:總承包價人民幣(大寫) 元
施工工期: 本工程暫定自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工,總工期為日歷 天;另質(zhì)保期限為 個月,從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條:施工圖紙等
2。1 甲方進行設(shè)計,并向乙方提供施工方案、施工說明。
第三條:工程變更和終止
3。1 工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》,同時調(diào)整相關(guān)工期。
3。2 工程量變化和設(shè)計變更(1)所有的設(shè)計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》,否則該變更單無效。(2)甲方變更設(shè)計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費用則由甲方支付。(3) 乙方私自進行工程變更,由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3。3 合同終止(1)因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無法進行、或合同目的無法實現(xiàn)的情況出現(xiàn),雙方都可以書面提出解除本合同,并進行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單,本合同終止;(2)甲、乙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同; (3)因一方的違約行為,相對方根據(jù)約定終止本合同的; (4)本合同履行期限屆滿自行終止; (5)本合同依法解除。
第四條:工期延誤
4。1 以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延: (1)工程量變化和設(shè)計變更; (2)不可抗力因素;(3)甲方同意工期順延的其他情況。
4。2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。
4。3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4。4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失,另須承擔(dān)違約責(zé)任。
第五條:雙方權(quán)利與義務(wù)
5。1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。
5。2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5。3 甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。
5。4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進場施工。
5。5 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的,須經(jīng)甲方書面同意,否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費用;
5。6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工,保質(zhì)保量。如施工過程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無關(guān),甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任,如第三人依法向甲方主張權(quán)利,甲方承擔(dān)后可向乙方追償;
5。7 乙方應(yīng)積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內(nèi)完成整改。
5。8 乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作,并清理好場地;
5。9 甲方在本合同期限內(nèi),發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時限內(nèi)免費完成修理或返工。
第六條:工程結(jié)算及工程款支付方式
委托代理人 : 委托代理人 :
裝修合同 篇4
原告曹某訴稱,原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程,承包方式為全包,總價款5萬元,工期自20xx年9月24日開工,至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬元,但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料,隱蔽工程也未通知原告驗收,原告曾提出異議,被告卻在工程未完工的狀態(tài)下于20xx年11月25日擅自撤離施工現(xiàn)場,導(dǎo)致原告無法如期入住,只得在外租房居住,故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計算。
經(jīng)審理查明,原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定,由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程,承包方式為全包,總價款5萬元,工期自20xx年9月24日開工,至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的,每逾期一天被告應(yīng)賠償50元等內(nèi)容。合同簽訂后,被告進場進行施工,原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中,雙方因被告未通知原告驗收材料及驗收隱蔽工程等問題產(chǎn)生矛盾,原告曾對被告使用的材料提出異議,被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現(xiàn)場,致成訟。
【案件要點】:是否應(yīng)解除合同,退還裝修費?
【律師評析】
審理中,經(jīng)原告申請,本院委托某某工程造價咨詢公司對系爭房屋內(nèi)被告已施工的工程價格進行審價,該公司經(jīng)審核后確認(rèn)被告已施工工程造價為33945元。
審理中,原告稱系爭房屋經(jīng)有關(guān)部門對施工工程進行審價后,原告為減少損失,于20xx年4月7日對該房屋進行了裝修,并已入住,由于被告逾期竣工,原告以每月3000元的價錢在外租房居住。期望法院在計算租金損失時考慮到原告另行裝修需要一個合理期限,從而支持原告有關(guān)租金損失計算至20xx年5月7日的訴請。
本院認(rèn)為依法成立的合同受法律保護,當(dāng)事人按照約定履行各自的合同義務(wù)。本院原、被告簽訂的合同系雙方當(dāng)事人真實意思的表示,并未違反法律規(guī)定,依法應(yīng)認(rèn)定為有效。被告在施工過程中,未嚴(yán)格按照合同約定履行合同義務(wù),且在工程未完工的情況下擅自退場,造成逾期竣工及系爭房屋長期空置,原告據(jù)此要求解除合同,并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當(dāng),應(yīng)予支持。被告已施工工程經(jīng)審計價格為33945元,原告據(jù)此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理,應(yīng)予支持。至于原告主張的在外租房損失一節(jié),本院認(rèn)為被告逾期竣工導(dǎo)致原告無法按期入住,原告已提出證據(jù)證明其在外租房居住,該損失被告理應(yīng)賠償,至于賠償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)本院將根據(jù)本案案情并結(jié)合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規(guī)定,判決如下:
一、解除原告曹某與被告某某室內(nèi)裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;
二、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告曹某逾期竣工違約金6700元;
三、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)返還原告曹某裝修工程款6055元;
四、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告曹某租金損失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止,按每月20xx元計算)。
如果付款義務(wù)人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費650元,審價費1500元,由被告某某室內(nèi)裝潢公司負(fù)擔(dān)。
裝修合同 篇5
1合同責(zé)任不明
如今買全裝修房,部分開發(fā)商會要求購房者在買房的時候簽訂兩份合同:一份購房合同與開發(fā)商簽訂;另一份與負(fù)責(zé)裝修的裝修公司簽訂。這是開發(fā)商為規(guī)避開發(fā)風(fēng)險,而轉(zhuǎn)嫁裝修責(zé)任。業(yè)主和開發(fā)商指定的裝修隊簽訂裝修合同后,盡管有政策規(guī)定,開發(fā)商是第一責(zé)任人,但上了法庭還是以合同說了算,業(yè)主根本就打不到開發(fā)商半點板子。
建議:只簽一份合同,責(zé)任歸屬明確
比較規(guī)范的做法應(yīng)該是購房者與開發(fā)商只簽訂一份購房合同,然后在合同附件中對于全裝修的材料、品牌等標(biāo)準(zhǔn)進行詳細(xì)約定。這樣可以避免開發(fā)商和裝潢公司把自己當(dāng)皮球踢。
▲只簽定一份房產(chǎn)合同,其他列入附件,簡單又清晰。
2標(biāo)識籠統(tǒng)含混
大約有一半以上的糾紛是開發(fā)商事先沒和購房人約定清楚材料的品牌、標(biāo)準(zhǔn)、等級、型號等引發(fā)的。目前使用的上海市預(yù)售商品房買賣合同中盡管有裝飾、裝修標(biāo)準(zhǔn)的約定,但內(nèi)容只有簡單的外墻、內(nèi)墻、衛(wèi)生間等項目,并且是針對毛坯房的要求。購房合同中的裝修標(biāo)準(zhǔn)寫著“高級地磚”、“進口潔具”等非;\統(tǒng)的字眼,很容易讓購房人產(chǎn)生過高的期望值。
建議:合同標(biāo)識詳細(xì),品牌型號準(zhǔn)確
裝修項目及標(biāo)準(zhǔn)一般來說,裝修項目與標(biāo)準(zhǔn)約定得越詳細(xì),對購房者權(quán)益的保障力度就越高。對裝飾材料的品牌、顏色等諸多細(xì)節(jié)在合同附件中應(yīng)當(dāng)有明確的約定,并且有雙方簽字。
▲合同中應(yīng)當(dāng)包含關(guān)于裝修材料品牌型號的附件。
3材料品級缺失
有業(yè)主入住后,發(fā)現(xiàn)裝修盡管用了與預(yù)售合同里約定一樣的品牌,但與樣板房的效果相去甚遠(yuǎn)。當(dāng)初在樣板房看到的潔具都是釉光發(fā)亮,可到了自己家里就黯淡無光。引發(fā)這種情況很有可能是開發(fā)商在樣板房里選用的是頂級品,而給業(yè)主使用的可能是二三級,甚至是次品。即便是有品牌型號,同一種品牌的產(chǎn)品還有各種不同檔次和品級。
建議:品級工藝詳細(xì)約定
為此,購房者應(yīng)該與開發(fā)商詳細(xì)約定裝修項目及其標(biāo)準(zhǔn)、品牌、價格或相應(yīng)的等級、顏色、規(guī)格、工藝。為避免工作量過大可以合同中標(biāo)明開發(fā)商提供的裝修應(yīng)與標(biāo)準(zhǔn)房在材料指標(biāo)方面完全一致。
▲合同對產(chǎn)品的等級要求應(yīng)當(dāng)列在附件的說明欄中。
4驗收缺乏標(biāo)準(zhǔn)
質(zhì)量驗收方面的糾紛大約占了將近4成。絕大部分購房人一輩子就買這么一回房,對裝修基本是外行,由于多數(shù)購房者對開發(fā)商提供的裝修應(yīng)達(dá)什么標(biāo)準(zhǔn)并不清楚,而部分開發(fā)商又對裝修施工究竟以什么為標(biāo)準(zhǔn)沒有在合同上做出相關(guān)約定,導(dǎo)致裝修房裝修質(zhì)量低下,所以容易引起糾紛。
建議:驗收標(biāo)準(zhǔn)指定公開
購房者應(yīng)該參考上海市技術(shù)監(jiān)督局、上海市建設(shè)委員會發(fā)布的《上海住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》或《高級建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》,這兩個文件對裝修的標(biāo)準(zhǔn)做了詳細(xì)規(guī)定。如果購房者覺得將這些標(biāo)準(zhǔn)一項項訂入合同過于復(fù)雜,則可以考慮在合同中加入類似“所有裝飾裝修應(yīng)不低于《上海住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》”的條款。
▲驗收的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)開發(fā)商、裝潢公司、業(yè)主人手一份,合理公開。
裝修合同 篇6
合同編號:________
發(fā) 包 人: 承 包 人:
住 所: 住 所:
委托代理人: 營業(yè)執(zhí)照號: 電 話: 委托代理人: 電話:
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的'家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:______________________________________。
1.2 工程內(nèi)容及做法(家庭居室裝飾裝修工程施工項目預(yù)算表)。
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
。1)承包人包工、包料;
。2)承包人包工、部分包料(承包人提供裝飾裝修材料表),發(fā)包人提供部分材料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料表);
。3)承包人包工、發(fā)包人包料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4 工程期限________天,開工日期________年____月____日,竣工日期______ 年____月____日。
1.5 合同價款:本合同工程造價為(大寫):________________________元,小寫:______________元(家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
。1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);
。2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
第四條 發(fā)包人義務(wù)
4.1 開工前________天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4.4 不拆室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
裝修合同 篇7
一、甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的辦公室裝飾進行設(shè)計及施工。
二、乙方按甲方事先約定的裝飾方案進行施工。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利
1.甲方有權(quán)對不符合甲方規(guī)劃意圖的地方要求返工的權(quán)利;
2.對乙方裝修過程中的重大質(zhì)量問題,甲方除有要求乙方賠償?shù)臋?quán)利外,還有終止合同的權(quán)利。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)乙方的權(quán)利
1.乙方有按時取得勞動報酬的權(quán)利,甲方應(yīng)按合同約定的付款方式支付裝飾款。
。ǘ┮曳降牧x務(wù)
1.乙方應(yīng)做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無關(guān)由乙方自負(fù);乙方的施工人員必須注意安全,在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關(guān)由乙方自負(fù);因乙方原因造成的火災(zāi)事故,材料損壞,已完工的成品破壞由乙方負(fù)責(zé)賠償相應(yīng)損失。
2.自甲方交付乙方之日起,乙方自行保管施工現(xiàn)場各類物品,否則造成的材料丟失與誤工由乙方負(fù)責(zé)。
3.嚴(yán)格按甲方要求施工,乙方有義務(wù)憑其豐富的經(jīng)驗向甲方提供建設(shè)性意見供甲方參考;
4.精心施工,認(rèn)真負(fù)責(zé),打造精品工程,質(zhì)量要求。返工所發(fā)生的一切費用由乙方負(fù)擔(dān);施工過程中如因施工不當(dāng)所造成的材料破損由乙方負(fù)責(zé)按原價賠償。
五、工程內(nèi)容及合同金額:
。ㄒ唬┕こ虄(nèi)容及單價按甲乙雙方認(rèn)定的裝飾項目預(yù)算單按實際項目計算;
。ǘ┖贤A(yù)算金額:
本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民幣:(大寫)
本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民幣:(小寫)
要求:最終裝飾總金額不得超出預(yù)算金額的10%,超出部分友好協(xié)商,協(xié)商不成功,則由乙方完全負(fù)責(zé)。
六、分期付款方式:
首期:甲方先付工程預(yù)算造價的20%訂金給承包方(乙方)。
二期:工程完工后三天內(nèi)進行驗收,合格后,甲方付預(yù)算金額的75%給乙方。 余款5%作為乙方對整個工程的質(zhì)量保證金,在完工后30天內(nèi)支付給乙方。
七、協(xié)議工程完成期限:
本工程施工期限自 年 月 日
至 年 月日止,共計 天。
本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商簽訂后共同遵守,未經(jīng)雙方同意,不得以其它任何理由終止合同。
八、 違約責(zé)任:
甲方在乙方施工過程中發(fā)現(xiàn)有重大質(zhì)量問題或乙方在設(shè)計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目,然后在施工過程中要求增加并抬高單價,甲乙雙方在協(xié)商不成功的條件下,甲方有權(quán)中止合同,合同中止后,乙方應(yīng)該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失,而已經(jīng)完工的合格工程量甲方可按裝飾預(yù)算單價支付給乙方。除此類原因外,甲方未經(jīng)乙方同意不得終止合同,否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金;
乙方未經(jīng)甲方同意中止合同,則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金,并退回已經(jīng)預(yù)付的所有款項。
而戰(zhàn)爭及自然災(zāi)害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協(xié)議無法履行除外。本協(xié)議未完善之外、雙方友好、平等協(xié)商解決,如協(xié)商不成按本合同及中華人民共和國合同法及相關(guān)的法律法規(guī)處置。
九、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(發(fā)包方):
身份證號:
電話(或手機):
確認(rèn)日期:年 月
乙方(承包方): 身份證號: 電話(或手機): 確認(rèn)日期: 年 月日 日
裝修合同 篇8
發(fā)包方(簡稱甲方):_________________________
承包方(簡稱乙方):_________________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行住房裝修,此時為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況
1. 裝飾施工地點:
2. 住房結(jié)構(gòu):______房型_____房_____廳_____套,施工面積______平方米。
3. 裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
4. 承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5. 工期: 自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程價款及結(jié)算的約定
1.工程總價款:¥_________元,大寫(人民幣):________________詳見本合同裝修工程報價單。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,對預(yù)算設(shè)計認(rèn)可簽訂合同之日。支付_________元訂金,第二次付款時扣除;
(2)第二次,合同簽定后開工前支付工程總造價50%,合計_________元;
(3)第三次,施工過程中工期進度過半 支付工程總造價40%,合計_________元;
(4)第四次,竣工驗收當(dāng)天支付工程總造價10%,合計_________元;
(5)工程保修期兩年。工程款全部結(jié)清后,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。此時本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲 方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。此時如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程執(zhí)行dbj08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30–1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程由________方設(shè)計施工方案。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費由甲方承擔(dān),工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
4.在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,雙方同意后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后,若甲方要求復(fù)驗,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
6.工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。
五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。此時乙方在施工中應(yīng) 采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
六、其它事項
1、甲方應(yīng)在開工前,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙,并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工,保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜,對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,此時每逾期一天,支付_______元違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,此時可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。
十、本合同一式 份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):__________________ 電話:______________________
乙方(簽章):__________________ 電話:______________________
簽訂地點:___________________________________
簽訂日期:________年_______月______
裝修合同 篇9
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:住房裝修
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:
2、居室規(guī)格:計____平方米。
3、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4、委托方式:包工包料
5、工程開工日期:20____年____月____日
6、工程竣工日期:20____年____月____日
工程總天數(shù):____天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)。
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付_____%工程材料款和施工工費的_____%;當(dāng)工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的_____%。剩余_____%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條:本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第七條:本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份。
第八條:本合同自簽訂之日起生效。
甲方:
乙方:
法人代表:
簽約日期:20____年____月____日
【裝修合同】相關(guān)文章:
裝修的合同06-01
裝修合同05-31
裝修合同07-05
裝修的合同07-06
工裝裝修合同范本-裝修合同02-10
裝修清包工合同范本-裝修合同02-10
怎樣與裝修公司簽訂裝修合同07-07
裝修公司裝修的合同樣本07-04