實用的銷售合同模板集錦八篇
現今社會公眾的法律意識不斷增強，人們運用到合同的場合不斷增多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編整理的銷售合同8篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
銷售合同 篇1
甲方（受托方）：_________
乙方（委托方）：_________
甲乙雙方本著互惠互利的原則，經友好協商，達成如下協議：
一、甲方接受乙方的委托
試銷乙方_________雜志在_________地區三個月的試銷業務。
二、_________雜志全國統一刊號
_________，郵發代號：_________。每月_________日出版，單價：_________，全年_________期，全年訂價_________元。
三、乙方按甲方實銷數量計算
以促銷價_________元的_________折（不含發票）與甲方結款。甲方需在試銷結束后兩星期內將三期書款結清。
四、雙方責任
甲方責任
1．收貨后_________日內將刊物發送到_________各主零售網點，保證零售市場最高覆蓋率；
2．試銷_________雜志數量為_________本；
3．�？约幕匕鏅囗摰男问酵嘶匾曳�。
乙方責任
1．承擔_________雜志從乙方到甲方（市內）的運費；
2．每期免費為甲方提供_________本樣刊；
3．保證每期_________雜志是國家合法出版物。
五、本協議有效期
為_________年_________月至_________年_________月。出版共_________期雜志。雙方可視雜志銷售狀況，可優先考慮續簽正式銷售合同。其余未盡事宜，雙方協商解決。
六、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。
乙方帳號
開戶名稱：_________
帳號：_________
開戶行名稱：_________
地址：_________
郵編：_________
付款方式為：匯款□支票□電匯□
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
代表（簽字）：_________代表（簽字）：_________
地址：_________地址：_________
電話：_________電話：_________
傳真：_________傳真：_________
聯系人：_________聯系人：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
銷售合同 篇2
甲方（受托方）：_________
乙方（委托方）：_________
甲乙雙方本著互惠互利的原則，經友好協商，達成如下協議：
一、甲方接受乙方的委托，試銷乙方_________雜志在_________地區三個月的試銷業務。
二、_________雜志全國統一刊號：_________，郵發代號：_________。每月_________日出版，單價：_________，全年_________期，全年訂價_________元。
三、乙方按甲方實銷數量計算，以促銷價_________元的_________折（不含發票）與甲方結款。甲方需在試銷結束后兩星期內將三期書款結清。
四、雙方責任
甲方責任
1。收貨后_________日內將刊物發送到_________各主零售網點，保證零售市場最高覆蓋率;
2。試銷_________雜志數量為_________本;
3。�？约幕匕鏅囗摰男问酵嘶匾曳�。
乙方責任
1。承擔_________雜志從乙方到甲方（市內）的運費;
2。每期免費為甲方提供_________本樣刊;
3。保證每期_________雜志是國家合法出版物。
五、本協議有效期為_________年_________月至_________年_________月。出版共_________期雜志。雙方可視雜志銷售狀況，可優先考慮續簽正式銷售合同。其余未盡事宜，雙方協商解決。
六、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。
乙方帳號
開戶名稱：_________
帳號：_________
開戶行名稱：_________
地址：_________
郵編：_________
付款方式為：匯款□支票□電匯□
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
代表（簽字）：_________代表（簽字）：_________
地址：_________地址：_________
電話：_________電話：_________
傳真：_________傳真：_________
聯系人：_________聯系人：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
銷售合同 篇3
合同編號：
甲方:
統一社會信用代碼：
通訊地址：
乙方：
統一社會信用代碼：
通訊地址：
風險提示：
仔細審查合同相對方是否具有簽約資格和履約能力，避免相對方惡意欺詐或無力履行合同而導致損失。
在簽約前應保留對方的營業執照復印件并盡量通過工商部門查詢了解其真實情況，還可以通過電話、網絡查詢，最好親自上門察看一下，盡可能多地了解對方的資格、信用狀況、留意對方的營業執照是否年檢，是否是假執照、單位經營(辦公)場所和登記的是否一致，股東構成如何，是否有不良記錄，要求提供經審計的財務報告來判斷經營狀況等。
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規之規定，買賣雙方經過協商，確認根據下列條款訂立合同，以茲共同遵守執行。
風險提示：
合同訂立應采取書面形式并使用比較標準的合同范本或采用自己一方提供的范本。因為非書面形式在發生糾紛時不好確定責任，也為免被人利用進行欺詐，訂立合同應盡量采用書面形式。
合同的內容應合法，且能充分保護自身權益，避免不利條款。根據合同雙方力量的對比，盡可能爭取相對有利的合同條款，不要簽義務多、責任重、權利少的一邊倒的合同。仔細審核合同主要條款是否齊全，力求用語準確、清晰、避免歧義，嚴防筆誤、涂改。
一、貨物清單及價格
序號貨物編碼配置及規格單位單價(RMB：元)數量總價(RMB：元)
1
2
合計
二、質量與技術標準和產品包裝
1、質量與技術標準：
產品的質量技術標準為產品制造商(下稱原廠商)制定的質量技術標準。
買方已知悉上述標準，并確認采用該標準的產品。
風險提示：
對于購貨方提出的特殊包裝方法應當引起足夠的重視。包裝物是否回收，包裝的合理標示、包裝物的商標印制、標識的著作權等問題都應按國際相關法律規定在合同中予以明確。
2、產品包裝：
(1)有原廠包裝的，按原廠包裝標準;
(2)沒有原廠包裝的，按賣方包裝標準進行包裝。
三、收貨事項
風險提示：
應明確約定付款的時間。模棱兩可的約定會給合作方找到拖延付款的理由。如約定“乙方在收貨后一次性付清款項”，此約定只有始期，即“收貨”，無終期，即到底是收貨后當日/當時支付款項，還是收貨后一日/兩日/十日內付清?應該有明確的始期和終期。
1、本合同到貨日期為：合同生效起_______個工作日內。
2、本合同實際支付金額為人民幣(大寫)_______。
3、甲方給乙方的付款方式：()支票;()電匯;()銀行匯票;()LC;()T/T。
4、本合同付款方式：_______。
5、甲方未付齊貨款全款(100%)之前，貨物所有權歸乙方所有。
6、定金：_______。
四、運輸、交貨、驗收及異議的提出。
1、貨物的運輸和運輸過程中的保險由_______方負責辦理，費用由_______方承擔。
2、乙方負責在將貨物交付給甲方。甲乙雙方應對貨物共同驗收，隨貨物箱內所提供的單據作為驗收的標準，乙方供應貨物在數量、質量和包裝上符合生產廠家的.規定，則視為乙方交貨完成，交貨后的風險責任由甲方承擔。
風險提示：
如果貨物送往本地，當明確約定送貨地點，這關系到糾紛處理時法院的管轄;如果貨物送往外地，則盡量不要寫明，而應爭取約定由本地法院管轄。此外，合同中應列明收貨方的經辦人的姓名。經辦人簽收亦視買受人簽收。重新委任簽收人，須提交留有其簽名的收貨授權書。這樣做的目的是防止經辦人離開后，對方不承認收貨的事實，給訴訟中的舉證帶來困難。
因現在企業人員的變動較為頻繁，當對方更換新的經辦人時，應當要求對方提供授權委托書。對于送貨到外地的賣方來說，應特別注意應盡量要求對方付清全款后再卸貨，以防止外地買方卸貨后不再支付余款，置于“貨款兩飛”的尷尬境地。
3、甲方發現收到的貨物與規定的不符，應在貨物到達之后_______個工作日內向乙方提出書面異議，乙方在收到異議后應在合理期間內根據產品的具體情況協助甲方解決，直至驗收合格。甲方怠慢行使該項權利，視為產品驗收合格。
五、免責條款
1、雙方約定由于水災、火災、地震、臺風、戰爭、海關檢查、進口手續及廠商供貨延遲等不可抗拒的原因，導致合同不能全部或部分履行(或適當履行)的，免除相應的違約責任。
2、受到上述免責事項影響的一方，應在_______天內通知另一方。
3、如果受上述免責事項的影響，使本合同義務之履行延遲的時間超過_______天，則任何一方均有權解除合同而不承擔任何后果，也可由雙方協議采取其他補救措施。
六、違約責任
風險提示：
質量不符合合同約定，通常違約方應按照合同總金額的___%向守約方支付違約金。違約責任中是否包括預期利潤，可以綜合交易的實際的情況，約定違約方違約時須賠償守約方的預期利潤，約定的預期利潤可以得到法院的支持。
根據合同法規定，當事人一方違約時，守約方只能向違約方主張違約金和經濟損失的一種，既主張違約金又主張賠償損失的一般不會得到法院的支持。
1、甲方逾期付款的，應每日向乙方支付合同總價款_______分之_______的違約金。
2、乙方逾期交貨的，應每日向甲方支付合同總價款_______分之_______的違約金。
七、爭議解決的方式
如履行本合同期間發生爭議，甲乙雙方應本著友好的方式協商解決，協商不成的，雙方同意交由_______人民法院管轄，由敗訴方承擔律師費，交通費等相關合理費用。
風險提示：
在合同履行中出現問題，應積極主張自己的權利，并保留相關證據。如發現對方當事人的資信有問題，應要求對方提供擔保。積極行使訴權保護自己的權利，以便因超過訴訟時效而蒙受損失，即及時提起訴訟或仲裁。
八、其他
1、甲、乙雙方應保守通過簽訂和履行本合同而獲取的對方之商業及技術秘密，包括本合同文本，相關技術文件、相關數據，以及其他有關信息。
2、就本合同訂立及履行過程中的問題或與本合同有關的問題，一方作出有法律效力的意思表示，應以書面形式作出，加蓋本方公章，且向對方送達，對方應_______個工作日內回函，否則視為無效。
3、本合同一式_______份，雙方各執_______份，具有同等法律效力。
4、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方：(蓋章)
委托代理人：
乙方：(蓋章)
委托代理人：
簽訂地點：
簽訂時間：
銷售合同 篇4
買方： (以下簡稱甲方)
賣方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及國家的有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎上，甲乙雙方就甲方向乙方購買苗木事項協商一致，特簽訂本合同，以資信守。
第一條 標的、數量、交貨
1.1 標的名稱、品種、型號規格、單價、金額見合同附件“貨物清單”，乙方交付的貨物必須與合同附件“貨物清單”的內容要求相一致。
1.2 供貨數量：本合同“貨物清單”的供貨數量是預計數，實際供貨數量以每次甲方實際要求的供貨數量為準。
1.3 交貨時間和地點：以“貨物清單”記載的時間和地點為準，且應至少提前 三 個工作日(可視路程另行約定調整)通知乙方。若臨時變更時間和地點的應提前三個日歷天通知乙方，并給予乙方充足的交貨時間。
1.4 除技術規格另有規定外，計量單位使用公制。
第二條 價格
2.1 合同金額為：人民幣(大寫)
詳見合同附件“貨物清單”。
2.2 本合同總價格為預計數，實際價格按每次實際供貨數量乘以本合同單價為準，本合同實際結算金額超合同暫定總額時，甲、乙雙方簽訂補充協議。
2.4 貨物的單價詳見合同附件(貨物清單)。
第三條 結算方式和付款方式
合同簽訂后，甲方應支付30%的預付款給乙方，作為定金。供花卉結束后，乙方憑甲方確認的“花卉驗收單”及采購合同與甲方當日結算余款。本合同以人民幣為貨幣單位，采用現金支付。
第四條 花卉質量要求
由甲方到乙方苗圃選苗并做好標記,乙方應按甲方選苗并做好標記的花卉進行供貨，確保產品質量。
第五條 雙方責任及義務
5.1 甲方責任：
�、藕藢嵾M場花卉的品種、規格、數量是否與“貨物清單”相符，如不一致時，督促乙方及時調換。 ⑵按實際發貨清單支付花卉款;
�、秦撠熀贤男校瑢ω浳镔|量進行驗收等事宜;
5.2 乙方責任：
�、疟ＷC花卉的質量達到甲方要求。
�、瓢醇追降臅嫱ㄖ蠼M織供貨。
第六條 驗收方式
花卉進場后，由甲方工地負責人與乙方共同驗收，驗收標準按本合同約定內容進行。花卉驗收合格后，由甲方工地負責人開據“花卉驗收單”作為乙方結算憑據。若乙方未按甲方做好標記的花卉送貨，甲方可以退貨，乙方必須迅速將缺少部分的花卉補齊。
第七條 違約責任
7.1若甲方無故拒絕收貨或不按合同約定支付貨款的，視為甲方違約，乙方有權單方面解除合同，并可要求甲方承擔乙方一切經濟損失和違約責任。(甲方逾期付款，按合同總金額支付給乙方每日0.5%的違約金，以此類推。)
7.2若乙方未在規定的時候內交貨或貨物質量達不到甲方的要求，需承擔甲方的一切經濟損失和違約責任。(按合同總金額支付給甲方每日0.5%的違約金，以此類推。)
第八條 合同終止
8.1因解除而終止
8.1.1、由于甲方違約造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方認為本合同已無必要繼續履行或甲方在收到乙方要求其糾正違約的通知后仍不糾正其違約行為，則乙方有權向甲方發出解除本合同的書面通知，該通知自送達甲方時生效，甲方應按合同約定承擔違約責任。違約金不足以彌補乙方損失的，乙方可繼續向甲方追償。
8.1.2、合同一方依本合同約定行使解除權的，合同自解除通知送達之日起終止。違約方應當向另一方支付違約金或賠償損失。
8.1.3、合同終止后，不妨礙一方向違約方追究違約責任。
8.2有下列情形之一的， 合同權利義務終止：
8.2.1、本合同已按約定履行完畢;
8.2.2、本合同經各方協商一致而終止;
8.2.3、本合同因一方出現本條第(一)款的違約情況(包括一方擅自轉讓本合同項下權利義務行為)，另一方發出解除合同的通知;
8.2.4、法律法規規定終止的其他情形。
第九條 爭議的解決
因本合同的簽訂、履行而發生爭議的，合同各方應本著友好、協作的態度進行協商;協商不成的，可以提起訴訟，雙方同意由乙方所在地的人民法院管轄。
第十條 其它
13.1、本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另簽補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
13.2、本合同附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
13.3、本合同一式 二 份，甲乙雙方各執 一 份，均具同等法律效力。
13.4、合同各方通訊地址改變的，應及時書面通知合同對方。
13.5、本合同條款中的貨幣形式均為人民幣。
13.6、其他約定： 乙方更換完成后負責草花以及灌木的養護直至草花壽命結束。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
銷售合同 篇5
合同編號:
需方: （以下簡稱甲方）
地址
供方：（以下簡稱乙方）
地址
根據《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規的規定，經甲、乙雙方友好協商,就乙方向甲方銷售并安裝電梯事宜，雙方自愿達成如下協議，以資雙方共同遵守。
第三條質量和驗收標準
3.1 電梯制造與安裝完全符合：GB7588-20xx《電梯制造與安裝安全規范》、GB10060-93《電梯安裝驗收規范》、GBT10058-97《電梯術語條件》、GBT10058-97電梯試驗方法等國家標準。
3.2 電梯技術規格參數及裝飾、電梯功能配置符合合同附件約定。
3.3 所有安全不見完全符合國家標準，生產、檢測、安裝、檢查等均按照國務院373號令《特種設備安全監察條例》執行。
3.4 電梯控制系統、曳引系統、門機系統采用富士電器元件，其性能可超過60萬次無故障。
第四條 供貨與安裝調試
4.1 交貨日期:20xx年 月 日,
4.2 安裝工期：乙方安裝電梯完工時間不遲于20xx年3月 日前。
4.3 交貨地點:
4.4 乙方在簽訂本合同時，應向甲方提供生產許可證、設計文件、產品質量合格證明、安裝及使用維修說明等證明文件；并由國家特種設備檢驗檢測機構檢測。乙方電梯安裝完畢后，應由國家特種設備檢驗檢測機構予以檢驗，以上所有檢測及相關費用由乙方承擔。
4.5 貨到工地，由乙方負責卸貨并承擔因此產生的各項費用。
4.6 本合同產品的包裝由乙方負責,費用由乙方支付，按適合鐵路、海運或汽車的條件設計。
第五條 雙方責任
5.1甲方責任
5.1.1 負責電梯井道的土建工作（包括：門套、招喚盒、機房引座、緩沖器座等的混凝土灌注）及提供現場安裝使用的少量土建材料（包括水泥、沙石、鋼筋），以上材料費用由乙方承擔，據實結算。負責電梯安裝后的修補土建余尾工程。
5.1.2 提供施工用電，電費由乙方承擔，把電力電源線（三相五線380V）接到電梯機房，提供防火裝置（泡沫及1211滅火筒一個，完工后歸還），
5.2乙方責任
5.2.1 負責電梯的安裝及調試。
5.2.2 給予甲方電梯井道土建技術指導，監督其施工。并在質量范圍內協助甲方解決特殊的技術問題,辦理電梯的報裝、報檢手續，并取得檢驗合格證。
5.2.3 負責到當地特種設備安全監管部門辦理電梯的報裝、報檢手續,在電梯安裝完工經安裝單位檢驗員驗收合格后應報國家特種設備檢驗檢測部門檢驗，檢驗費用由乙方承擔。
5.2.4 提交生產、運輸、安裝、調試計劃，并接受甲方監督。
5.2.5 遵守施工現場安全管理制度，落實現場安全防護措施，承擔因安全事故所致的各項法律責任。
第六條 付款方式及期限
6.1 本合同生效后內,甲方向乙方預付設備款人民
幣 整(￥元)。
6.2 自乙方設備安裝調試完畢，甲方向乙方支付合同金額的 %即人民幣圓整（￥ .00元）
6.3 自乙方安裝設備經國家特種設備安全監管部門驗收合格后_____內，甲方向乙方支付合同金額的%即人民幣:____________圓整（￥ .00元）__。
6.4 甲方留設備款的 %即人民幣圓整（￥ .00元）作為質保金，自乙方安裝電梯經特種設備安全監管部門驗收合格之日起滿一年起無質量事故，甲方在上述期滿之日起 日內向乙方無息支付該款項。
第七條 工程驗收
乙方安裝設備竣工后，乙方向甲方簽發《竣工驗收通知書》，根據本合同第四條2.3款向國家特種設備安全監管部門報檢。驗收中如發現不合格之處，
由甲方限期乙方整改并承擔整改費用，如因此延誤甲方整體工程進度，乙方應向甲方支付違約金人民幣 圓整（￥ .00元）
第八條 保修期限及條件
乙方對所供電梯設備免費維修兩年，終身維護，一年內出現非人為質量問題，整機包換。免費維修期從乙方安裝的電梯設備經國家特種設備安全監管部門驗收合格之日起計算。在免費維修期間，乙方承擔電梯設備各項維修支出，免費維修期滿后，乙方承擔保修義務只收取材料成本費。電梯維護保養由甲、乙雙方另行訂立電梯維護保養合同。
第九條 違約責任
9.1 甲方逾期未付清全部款項的,電梯的所有權歸供方，乙方有權不交付電梯給甲方使用。
9.2 乙方不能如期向甲方交付電梯，應按照每逾期一日，向甲方支付違約金人民幣_________整（￥ .00元）。
9.3 乙方不能按期完成電梯的安裝調試，每逾期一日，向甲方支付違約金人民幣________整(￥.00元)。
9.4 乙方所供電梯不符合本合同約定質量標準以及在安裝完畢后產生質量事故，由此產生的各項法律責任均由乙方承擔。
9.5 本合同其他條款對違約責任有約定的，從其約定。
第十條 合同附件
附件一 產品技術參數及要求。
附件二 電梯基本功能及主要部分(進口)配件。
合同附件是本合同的組成部分。
第十一條 特別約定
由于電梯是根據甲方要求及土建情況面設計、制造的專用產品,一旦發生產品逾期提貨或取消合同,都會給雙方造成損失。因此,請甲方密切關注合同的供貨期,如有異常情況不能按期提貨(包括推遲基建期、暫緩基建期、停止基建期),請及時于合同供貨 前以口頭或書面形式向乙方通報，由甲方另行指定交付安裝日期。
本合同一式 4 份，每份 9頁，雙方各執 2份。
甲 方
單位名稱：
公 章：
法定代表或授
權代理人簽章：
簽定日期：
單位地址：
電 話：
開戶銀行：
帳 號：
納稅人代碼：
郵政編碼：
銷售合同 篇6
簽訂地點：
合同編號：
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，就甲乙雙方對乙方提供的船艇聯合銷售事宜，訂立如下合同條款，雙方共同恪守履行。
一、銷售產品及價格
1、甲方向乙方提供擬聯合銷售游艇的型號及配置清單（詳見附件）
2、甲方向乙方提供擬聯合銷售游艇的底價和市場銷售價格（詳見附件）
二、合作方式
1、由甲方向乙方提供銷售船型的相關資料。乙方進行市場營銷推廣，并承擔相應 的費用；
2、甲方提供該游艇的底價和市場價格給乙方，高出底價的部分扣除稅收為乙方收益部分。
3、船艇購買信息確認后，由甲方和客戶簽訂購船合同并收取船艇售出的總費用，并開據游艇售出發票給客戶。甲方收款后按協議支付給乙方抽成，乙方須支付甲方抽成等額的增值稅發票。
4、根據客戶的意愿，若客戶最終直接跟甲方簽訂購買合同，則甲方須給乙方該船成交額(含稅)的4%作為抽成。
5、游艇售出后，該游艇的售后服務由甲方承擔，對于游艇存在的任何缺陷包括但不限于質量問題，乙方不承擔任何連帶責任。
三、客戶確認
1、乙方將制作一份《客戶信息確認單》詳見附件，確認單上將明確記錄乙方帶來看船的客戶相關信息，一式兩份。
2、乙方第一次帶客戶到甲方（所代理、生產）的游艇上看船，甲方須派工作人員 到現場確認并簽署《客戶信息確認單》(甲乙雙方各一份)，簽署人不管以后是否一直為甲方服務，但其簽署的信息將長期有效。
3、《客戶信息確認單》的簽署，將意味著甲方承認該客戶是由乙方推薦的，不管今后該客戶是通過何種渠道與甲方達成游艇購買合同的，乙方都將按照合同約定向甲方收取應得的抽成部分，《客戶信息確認單》應為乙方向甲方取得抽成的基礎依據。
4. 因甲方在和乙方簽訂該協議前已從事了一定時間的銷售活動，積累了一定的客戶資源。如乙方所推薦的客戶為甲方原有客戶資源，甲方將不簽署《客戶信息確認單》。特殊情況甲乙雙方可另議分成后，做為個案操作。
四、違約責任
甲方不得以任何方式獵取乙方的客戶信息后私自成交，否則應當承擔違約責任。一經發現，乙方有權通過以下途徑處理：
1、終止雙方合作合同；
2、甲方必須賠償乙方遭受的經濟損失，賠償額度按照該船市場價格的6%賠償；
3、將其不守信譽的行為通告其他游艇企業同行；
4、通過法律途徑解決。
五、合作時限
甲、乙雙方聯合銷售期限自合同簽訂之日起生效，止于合作雙方的其中一方以書面形式提出終止，本合同方終止。
六、付款及發票
1、客戶與甲方達成購買合同，客戶支付定金后，甲方先付抽成的50%給乙方，客戶打第二比款的時候，甲方應付清另外的50%抽成。
2、乙方收到款項后，向甲方提供正規的發票。
七、其他約定
1、甲乙雙方應對雙方間的商務信息嚴格保密，未經對方同意，不可將其泄露給第三方,反之違約方承擔相應違約責任。
2、甲方所代理、生產的船艇的產品資料、宣傳品、LOGO等，僅限于乙方用于銷售、宣傳等營銷推廣活動，如乙方用以從事其它違法活動，其后果由乙方承擔，與甲方無關。
3、、本協議一式貳份，雙方各執一份。附件作為本協議不可分割的部分，與本協議具有同等法律效力；
4、、未盡事宜或由于聯合銷售游艇船型的變更，雙方可另行簽訂補充協議。
甲方（委托方）：
法定住址：
法定代表人：
乙方（被委托方）：
法定住址：
法定代表人：
合同附件
船艇型號、配置、底價及市場銷售價格
1、船艇型號：
船艇基本參數：
搭載引擎：
游艇底價（含稅）：
市場銷售價格（含稅）：
船艇配置：
2、船艇型號：
船艇基本參數：
搭載引擎：
委托銷售價格（含稅）：
市場參考價格（含稅）：
船艇配置：
銷售合同 篇7
甲方：xx有限公司
乙方：
1．本合同根據中華人民共和國經濟合同法規定，并經甲乙雙方協商簽定，共同遵守下列條款：
2．經雙方友好協商，乙方向甲方購買日本二手島津sct－ 全身ct機一臺。
3．甲方負責機器的拆卸、安裝及運輸工作。其運輸過程中所產生的一切費用均由甲方承擔。（機器到達醫院后所發生的裝卸費用均由乙方承擔）
4．乙方負責協助甲方卸車，安裝工作為甲方提供卸車，安裝需要的一切便利條件。
5、甲方負責機器的安裝調試，機器安裝調試合格，可正常工作運轉后，雙方簽署保修合同。
6、保修方式：甲方負責整機保，保修期內ct機的維修費，零件費，差旅費均由甲方承擔。
7、購買價格：人民幣萬元整
8、付款方式：合同簽訂后機器起運前貨款一次性付清。
9、如雙方有任何一方違約，按照中華人民共和國經濟合同法，雙方均有權在當地法院提請訴訟。
10、本合同未盡事宜，由雙方友好協商解決。本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：xx有限公司
乙方：
年月日
銷售合同 篇8
20xx年10月26日，與瀏陽碧桂園房地產開發有限公司簽訂商品房買賣合同，然而乙方違反合同約定，房屋設計變更未按合同約定時限通知甲方，且在施工過程中使用不合格材料，導致房屋存在諸多質量問題和安全隱患，被瀏陽市建設質監部門否定竣工驗收結論。房屋買受人發現房屋存在質量問題，可拒絕收房，要求開發商維修后再交房，如開發商未在合理期限內交付房屋的，可根據《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十五條第一款規定：《合同法》第九十四條的規定，出賣人遲延交付房屋或者買受人遲延支付購房款，經催告后在三個月的合理期限內仍未履行，當事人一方請求解除合同的，應予支持，但當事人另有約定的除外”之規定要求解除房屋購買合同，合同解除后可要求開發商退還購房款及賠償利息。
案情回顧
邱思源稱：20xx年10月26日，與瀏陽碧桂園房地產開發有限公司簽訂商品房買賣合同，邱某購買其開發建設的嶺譽小區五街二棟102號雙拼別墅一棟，并按合同約定以銀行按揭方式付清全部價款1698563元。根據合同約定，乙方3應在20xx年7月30日前交房。然而乙方違反合同約定，房屋設計變更未按合同約定時限通知甲方，且在施工過程中使用不合格材料，導致房屋存在諸多質量問題和安全隱患，被瀏陽市建設質監部門否定竣工驗收結論。此外，該房屋只進行過消防設計備案，未予消防竣工驗收備案，亦未進行規劃驗收備案，該房根本無法達到商品房交付使用的條件，至今已逾期交房超過90日。根據雙方簽訂的商品房買賣合同第九條第二款及第十條之規定，逾期超過90日后，甲方邱某有權解除合同，乙方應當自甲方解除合同通知到達之日起10天內退還全部已付款，并按甲方累計已付款的15%向甲方支付違約金。因設計變更，乙方未在規定時限內通知甲方，甲方有權退房，乙方須在甲方提出退房要求之日起30天內將甲方已付房款退還甲方，并按同期銀行活期存款利率支付利息。但乙方從未履行設計變更的告知義務，直至甲方于去年7月初查看房屋而發生安全事故后，經投訴查證才發現事實真相，被告蓄意剝奪原告的知情權和選擇權，誤導甲方作出錯誤選擇投入大額購房資金，顯失公平，造成利益受損，乙方應按甲方所付房款而造成的實際經濟損失予以賠償。
法律分析
關于乙方是否有逾期交房的違約行為。
甲、乙雙方簽訂的《商品房買賣合同》第八條約定：“出賣人應當在20xx年7月30日前，依照國家和地方人民政府的有關規定，將具備下列條件，并符合本合同約定的商品房交付買受人使用：1、該商品房經驗收合格。……”，但由于乙方擅自變更設計未通知甲方，且在施工過程中存在使用不合格EPS裝飾線條等不當施工行為，致使房屋存在多處質量問題及安全隱患。經整改后，涉案商品房直至20xx年11月6日才辦理了消防驗收備案，20xx年2月13日才辦理了工程竣工驗收備案，乙方上述行為已嚴重違反了合同關于“商品房經驗收合格”的交付條件之約定，應認定已構成逾期交房之違約行為。
關于甲方邱某于20xx年11月9日向乙方送達《關于解除商品房買賣合同告知書》的法律效力問題。
根據以上認定，乙方已構成逾期交房之違約行為，至甲方20xx年11月9日向乙方送達《關于解除商品房買賣合同告知書》時，已逾期交房超過90日，根據《商品房買賣合同》第九條“……逾期超過90日的，買受人有權解除合同。買受人解除合同的，出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起10天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的15%支付違約金”之約定，甲方向乙方送達《關于解除商品房買賣合同告知書》的20xx年11月9日即已產生解除商品房買賣合同的法律效力，乙方應當在20xx年11月19日前退還原告全部購房款1698563元，并支付原告違約金254784元，合計1953347元。因乙方逾期未支付上述款項，又形成了新的違約事實，故乙方應當自20xx年11月20日起，按照中國人民銀行規定的同期同類逾期貸款利率向原告支付上述款項的利息損失。
綜上，甲方要求被告退還購房款1698563元，并支付違約金254784元
法條鏈接
《中華人民共和國消防法》第十一條規定“國務院公安部門規定的大型的人員密集場所和其他特殊建設工程，建設單位應當將消防設計文件報送公安機關消防機構審核。公安機關消防機構依法對審核的結果負責”；第十三條規定“按照國家工程建設消防技術標準需要進行消防設計的建設工程竣工，依照下列規定進行消防驗收、備案：（一）本法第十一條規定的建設工程，建設單位應當向公安機關消防機構申請消防驗收；（二）其他建設工程，建設單位在驗收后應當報公安機關消防機構備案，公安機關消防機構應當進行抽查。依法應當進行消防驗收的建設工程，未經消防驗收或者消防驗收不合格的，禁止投入使用；其他建設工程經依法抽查不合格的，應當停止使用。”
【實用的銷售合同模板集錦八篇】相關文章：
【實用】銷售合同模板集錦六篇04-23
實用的銷售合同集錦6篇05-01
實用的銷售合同模板合集八篇05-05
實用的銷售合同模板匯總五篇05-05
實用的銷售合同模板合集6篇05-04
實用的銷售合同模板匯編7篇05-04
實用的銷售合同模板匯編九篇05-04
實用的銷售合同模板匯編10篇05-03
實用的銷售合同模板合集7篇05-03