散熱器零件委托加工合同
隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編收集整理的散熱器零件委托加工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
散熱器零件委托加工合同1
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
甲方開發(fā)______整機(型號_____)，委托乙方加工散熱器模具和零件，乙方根據(jù)自己的設(shè)備、技術(shù)和能力，并依據(jù)甲方提供的零件圖紙上的規(guī)格與質(zhì)量要求，自愿承接_____散熱器模具和零件的加工業(yè)務(wù)。雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》就有關(guān)生產(chǎn)_____散熱器模具和零件之事，自愿一致達成如下協(xié)議：
1.甲方負責(zé)向乙方提供所委托之_____散熱器的零件圖紙，乙方依據(jù)甲方提供的有效圖紙進行模具的設(shè)計，制作和加工產(chǎn)品，并且要保證模具的壽命不少于_____萬次(甲方提供的零件圖紙在本協(xié)議簽字后交給乙方)。
2.乙方為甲方加工的產(chǎn)品，原材料由乙方負責(zé)采購，原材料質(zhì)量必須符合國家材料標準。否則甲方有權(quán)拒絕收貨。
3.零件的`價格，甲乙雙方都同意暫按附件1執(zhí)行。由于供需雙方市場行情的變化，雙方可以本著友好合作的精神，另行協(xié)商零件價格。
4.甲方委托乙方生產(chǎn)_____散熱器零件，生產(chǎn)規(guī)模由甲方根據(jù)市場情況進行調(diào)整，具體產(chǎn)量根據(jù)甲方訂單確定。在進行批量生產(chǎn)時，第一次訂單數(shù)量應(yīng)不少于_____千(特殊情況雙方另行協(xié)商),以后每次_____千以上。甲方需要產(chǎn)品發(fā)訂單時，一般應(yīng)給予乙方_____天的生產(chǎn)時間(特殊情況雙方另行協(xié)商)。乙方接到甲方的訂單后應(yīng)及時組織生產(chǎn)，保質(zhì)保量，按時交貨。
5.為了生產(chǎn)_____散熱器，需要制作模具一套，模具價格為_____港幣(大寫：_____港幣)。由乙方負責(zé)制作模具，甲方向乙方訂購該套模具，在甲方支付完全部模具款后，模具所有權(quán)歸甲方。
6.模具的付款方式為：先付_____%訂金,交板后付_____%，_____個月后付_____%。
7.乙方自本合同簽訂之日起周內(nèi)向甲方提交模具設(shè)計、制造詳細進度表。乙方在簽訂本協(xié)議后_____天內(nèi)，向甲方交付_____套樣品，要求樣品能符合甲方的使用要求。
8.甲方收到套樣品后，在天內(nèi)驗收，確認其是否符合甲方的技術(shù)質(zhì)量要求。
9.在模具費交付完成之后，甲乙雙方即行辦理模具財產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)，并委托乙方負責(zé)保管。
10.乙方應(yīng)按時按質(zhì)按量提供符合甲方技術(shù)質(zhì)量要求的產(chǎn)品，乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品如果達不到甲方的質(zhì)量要求，甲方有權(quán)終止本合同。
11.在模具財產(chǎn)轉(zhuǎn)移后，甲方應(yīng)在同等條件下，優(yōu)先選擇乙方作為零件供應(yīng)廠商。甲方如果沒有正當?shù)睦碛?如乙方產(chǎn)品的質(zhì)量長期得不到保證，乙方不能按時交貨等)，不能單方面收回模具，終止本合同。
12.零件圖紙及乙方依此設(shè)計的模具圖紙，裝配圖紙，維修圖紙等有關(guān)資料，乙方不得以任何形式向外泄露;乙方在未征得甲方同意之前，不得以任何形式向第三方提供或出售_____零件，否則要承擔由此給甲方造成的損失。
13.由于甲方的原因進行的設(shè)計變更，乙方應(yīng)積極配合改模，但有權(quán)向甲方收取一定的改模費用。
14.甲方收到乙方產(chǎn)品在個工作日內(nèi)驗收，驗收合格后，_____日內(nèi)付給乙方產(chǎn)品款。零件價為外銷價，需要辦理轉(zhuǎn)廠手續(xù)。在雙方合作一段時間之后，付款方式可以改為月結(jié)_____天。
15.甲乙雙方發(fā)生爭議或本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的交本合同簽訂地仲裁機關(guān)仲裁。
16.本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章，自合同簽字之日起生效，一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。附件1、2、3作為本合同的組成部分，也具有同等效力。
甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
日期：
散熱器零件委托加工合同2
委托方：
受托方：
1.驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。
受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負責(zé)賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標準。
2.質(zhì)量要求：應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等)，特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結(jié)算方式：委托方支付30%預(yù)付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內(nèi)。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。
7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應(yīng)當對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的`商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。
本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。
因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據(jù)《_____》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。
(傳真或掃描件有效)
委托方：____________
委托方：____________
日期：：
散熱器零件委托加工合同3
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委托承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規(guī)格：________________________
單位：________________________
數(shù)量：________________________
備注：________________________
第二條加工成品質(zhì)量要求
編號
名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
________________________________________________________________________
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
第五條價款或酬金
___________________________________________________________________
第六條驗收標準和方法
________________________________________________________________________
第七條交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
第八條包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔
___________________________________________
_____________________________
第十條結(jié)算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條其他
________________________________________________________________________
第十二條承攬人的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當負者修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應(yīng)當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的`幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時，應(yīng)當償付定作人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的，由承攬人對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權(quán)拒收，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作人的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權(quán)解除合同，定作人應(yīng)當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作人超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物時，承攬人有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養(yǎng)費后，退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養(yǎng)費時，定作人還應(yīng)補償不足部分，如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬人的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此
而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責(zé)任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作人應(yīng)當承擔責(zé)任，并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、_____，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年_____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份，交________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作人：(蓋章)________________
代表人：(蓋章)________________
________年________月________日
【散熱器零件委托加工合同】相關(guān)文章：
散熱器零件加工合同10-24
散熱器零件加工制作協(xié)議書01-29
機械零件委托加工的合同01-17
機械零件委托加工合同模板06-11
零件加工合同11-05
加工零件合同12-13
電子零件委托加工協(xié)議書06-13
外加工合同模板零件外加工合同12-05
零件加工合同范本04-11