委托施工合同匯編15篇
在當(dāng)今社會，人們對合同愈發(fā)重視，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。合同有不同的類型，當(dāng)然也有不同的目的，以下是小編精心整理的委托施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
委托施工合同1
甲方：
乙方：
經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方將乙方中標(biāo)的商貿(mào)物流中心十一棟建筑物委托給乙方施工，特協(xié)議如下：
一甲方權(quán)利和義務(wù)
根據(jù)中標(biāo)施工合同：
�。�1）甲方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工的周邊環(huán)境不受干擾；
�。�2）甲方會同業(yè)主負(fù)責(zé)辦理開工報(bào)建檢查竣工等手續(xù)；
�。�3）甲方會同業(yè)主監(jiān)督檢查乙方施工進(jìn)度和安全，質(zhì)量；
�。�4）甲方負(fù)責(zé)向業(yè)主催付進(jìn)度工程款；
�。�5)甲方負(fù)責(zé)向業(yè)主在≧0完成內(nèi)催退履約保證金，主體完工再催要剩下的50%履約保證金。
二乙方權(quán)利和義務(wù)
根據(jù)中標(biāo)合同：
�。�1）履約保證金在20__年3月3日上午12點(diǎn)之前交于業(yè)主人民幣壹佰萬元整
�。�2）20__年3月2日下午5點(diǎn)之前交給※※保證金拾萬元整，否則本協(xié)議作廢。20__年3月3日12點(diǎn)之前公司管理費(fèi)四十萬元整交于※※，剩余的管理費(fèi)分批根據(jù)業(yè)主的付款付與※※。
�。�3)乙方應(yīng)按甲方要求按期進(jìn)駐現(xiàn)場開工，并確保施工工期和質(zhì)量；
（4）配合甲方會同業(yè)主辦理開工報(bào)建檢驗(yàn)，檢查，竣工等手續(xù)；
�。�5）配合甲方協(xié)調(diào)周邊施工環(huán)境；
�。�6）負(fù)責(zé)整理工程的各項(xiàng)有關(guān)建設(shè)施工竣工驗(yàn)收資料及報(bào)驗(yàn)手續(xù)；
（7）向甲方支付工程總額的5%工程管理費(fèi)用。不再支付其他任何費(fèi)用；
（8）乙方提供正規(guī)的'稅票；
�。�9）乙方安全事故完全自負(fù)，與甲方無關(guān)。
三．違約與仲裁：
（1）甲方應(yīng)確保乙方在支付履行保證金后下達(dá)開工日期，會同業(yè)主處理辦理相關(guān)手續(xù)，確保乙方正常正當(dāng)施工，如有違約，在乙方提出終止協(xié)議的十日后全額履約保證金。
�。�2）乙方在甲方下達(dá)開工命令后三日內(nèi)無條件開始施工，如果不能按期進(jìn)駐現(xiàn)場，甲方提出終止協(xié)議，保證金不退，如有違約雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向戶口所在地人民法院提出仲裁。
本協(xié)議一式四份，自簽訂后一日內(nèi)生效。
甲方代表： 乙方代表：
甲方擔(dān)保人：乙方擔(dān)保人：
___年___月___日
委托施工合同2
甲方(委托人)： 身份證號碼：
乙方(居間人)： 身份證號碼：
本著優(yōu)勢互補(bǔ)、互惠互利的經(jīng)營宗旨，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依據(jù)平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達(dá)成如下協(xié)議：
一、委托事項(xiàng)
1.1乙方接受甲方委托，負(fù)責(zé)就 工程項(xiàng)目(以下稱該工程項(xiàng)目)，引薦甲方參加該項(xiàng)目的公開招投標(biāo)/議標(biāo)/談判，向甲方提供關(guān)于該工程項(xiàng)目的重要信息，并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項(xiàng)目的專業(yè)承包施工合同。
1.2居間成功是指完成本條所列全部委托事項(xiàng)。甲方未與建設(shè)單位簽訂該工程項(xiàng)目專業(yè)承包施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或?yàn)榧追教峁┑穆?lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的'，均視為委托事項(xiàng)未完成。
二、乙方的義務(wù)
2.1乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項(xiàng)目的信息。
2.2乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項(xiàng)目的信息真實(shí)可靠。
2.3乙方應(yīng)保證該工程項(xiàng)目真實(shí)可靠，各種施工手續(xù)齊全，能夠正常施工。
2.4 如工程款支付遇到問題，乙方應(yīng)利用自身關(guān)系協(xié)助甲方與業(yè)主方或其他方共同追繳工程款。
2.5乙方應(yīng)盡到作為居間人的慎謹(jǐn)和誠實(shí)義務(wù)。
三、甲方義務(wù)
3.1甲方負(fù)責(zé)提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負(fù)責(zé)標(biāo)書的編制。
3.2如果居間成功，則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān)。
3.3如果居間成功，則甲方應(yīng)按本合同約定，向乙方支付居間報(bào)酬。
四、居間報(bào)酬的計(jì)算方法、支付時間和支付方式
4.1本項(xiàng)目居間報(bào)酬為
4.2居間成功后，報(bào)酬為總中標(biāo)金額千分之 。本報(bào)酬支付為一次性支付應(yīng)在簽訂中標(biāo)合同后三日內(nèi)一次性付清。
4.3甲方可以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金的方式支付。
4.4 報(bào)酬支付到指定賬號。
賬戶名：
賬號：
五、保密事項(xiàng)
5.1甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
5.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而做出不利甲方的任何行為，否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報(bào)酬。
六、合同終止
6.1本合同簽字生效后，如中標(biāo)合同未簽訂本合同自動終止。
6.2如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
6.3甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項(xiàng)時，本合同終止。
七、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項(xiàng)
8.1乙方不得將本合同委托事項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)委托。
8.2 乙方不得以取得的居間報(bào)酬向建設(shè)單位或者建設(shè)單位的工作人員行賄;如果有，則由乙方自行承擔(dān)法律責(zé)任。
8.3本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。 甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
簽訂日期： 年 月 日
委托施工合同3
工程項(xiàng)目施工監(jiān)理委托合同提要：本合同書（協(xié)議書連同合同一般條款、特殊條款與附錄，稱為"本合同書"）經(jīng)合同雙方法定代表人或代理人簽字，并加蓋本單位公章后生效
絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃，提出各合同控制性進(jìn)度目標(biāo)。審查批準(zhǔn)承包單位提出的施工進(jìn)度計(jì)劃、檢查實(shí)施情況，督促承包單位采取措施實(shí)現(xiàn)合同目標(biāo)要求。當(dāng)計(jì)劃變動時，及時提出調(diào)整網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的意見。
�。|(zhì)量控制：審查承包單位的質(zhì)量控制性體系和措施核實(shí)質(zhì)量文件，對施工依據(jù)合同文件、設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求等進(jìn)行檢查，對施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。對單項(xiàng)工程、隱蔽工程和施工前準(zhǔn)備工作等進(jìn)行檢查、驗(yàn)收和簽證，發(fā)布停工和復(fù)工令。對施工質(zhì)量進(jìn)行評價。
－－投資控制：協(xié)助委托方編制投資控制性目標(biāo)，和各年的合理投資計(jì)劃。審查承包單位提交的資金表，審核承包單位的.收方計(jì)量及單價費(fèi)用等。簽發(fā)付款憑證，受理索賠申請，進(jìn)行索賠調(diào)查和談判，提出處理意見、處理合同變更，下達(dá)變更指令。
�。踩┕けO(jiān)督：督促檢查施工安全措施和防護(hù)設(shè)施，參加重大安全事故調(diào)查。進(jìn)行合同內(nèi)的協(xié)調(diào)工作。
�。瓍f(xié)助委托方按國家規(guī)定進(jìn)行工程各階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收、審查設(shè)計(jì)單位和施工單位編制竣工圖和資料。
�。幹票O(jiān)理月、季、年報(bào)等。做好施工記錄，對工程檔案資料進(jìn)行整理和管理，即檔案管理。
附錄Ｃ 提供設(shè)施與設(shè)備
甲方：
乙方：
提供設(shè)施與設(shè)備具體要求如下：
�。保�
�。玻�
３．……
附錄Ｄ 監(jiān)理費(fèi)用及支付
�。保O(jiān)理費(fèi)用：經(jīng)甲乙雙方協(xié)商總費(fèi)用為＄＿＿元
２．費(fèi)用支付：合同生效后一個月內(nèi)由甲方支付給乙方進(jìn)場費(fèi)＿＿萬元，以后按下表撥款：
年 月 日撥款金額／元備注
附錄Ｅ 監(jiān)理機(jī)構(gòu)及主要人員表
�。保O(jiān)理機(jī)構(gòu)：（略）
�。玻饕O(jiān)理人員表：
總 監(jiān)：
副 總 監(jiān)：
總監(jiān)代表：
總監(jiān)辦公室：
行 政 部：
合 約 部：
中心試驗(yàn)室：
駐地監(jiān)理部：
�。撸吖こ探M：
＿＿工程組：
�。撸吖こ探M：
顧問組成員：（略）
委托施工合同4
發(fā) 包 方： (以下簡稱甲方)
承 包 方： (以下簡稱乙方)
甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗(yàn)收完成，經(jīng)雙方同意簽訂合同如下：
第一條 工程概況
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
工程內(nèi)容： 承包形式：
(不含配電所土建照明工程費(fèi)用、配電所內(nèi)接地網(wǎng)、設(shè)備基礎(chǔ)槽鋼安裝、低壓出線工程、高壓進(jìn)出線電纜、外線工程費(fèi)用等)
第二條 工程總價
合同總價為(RMB)： 元整 含稅(大寫 壹佰萬 元整)。
第三條 付款方式
1、 雙方自正式簽訂合同之日起至供電局業(yè)擴(kuò)會答復(fù)意見書出來后，甲方應(yīng)一次性付給 乙方工程預(yù)付款(人民幣)40% 40,0000 元整,(大寫 肆拾萬 元整);
2、 設(shè)備進(jìn)廠甲方應(yīng)支付工程款50%(人民幣) 50,0000 元整(大寫 伍拾萬 元整) 3、 工程驗(yàn)收通電合格后7天內(nèi)付款10%(人民幣) 10,0000 元整(大寫 拾 整) 4、 雙方蓋章后合同開始生效。
第四條 合同范圍
1、 合同范圍為配電房內(nèi)的設(shè)備。(詳細(xì)內(nèi)容見合同附件)
2、 合同范圍內(nèi)的主器材設(shè)備及管路.電線.相關(guān)配件.工資等依報(bào)價單及圖說數(shù)量(以供電局審批為依據(jù))，雙方采包干方式承包完工結(jié)算時不因物價調(diào)整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方要求追加或變更項(xiàng)目得依原價或市場價辦理加減賬;
3、 本合同含代業(yè)主辦理申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成及向供電局申請紅線外的外部工程手續(xù)。
第五條 甲方職責(zé)
1、 在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。
2、 保證配合乙方及供電局施工所需的款項(xiàng)的.如期支付;
3、 供應(yīng)乙方及供電局在工地施工時所需的臨時場地及用水用電;
4、 向乙方提供用電申請手續(xù)必要的相關(guān)文件及協(xié)助;
5、 向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網(wǎng)、設(shè)備基礎(chǔ)槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條 乙方職責(zé)
1、 向供電局申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成;
2、 變電站高低壓系統(tǒng)依設(shè)計(jì)圖紙施工及送電;
3、 協(xié)助甲方向供電局申請10KV外線施工的手續(xù);
4、 自柜體到廠日起履行保固條款;
5、 開具本合同價上的工程發(fā)票。
第七條 技術(shù)規(guī)范
按甲方提供經(jīng)供電部門審核的圖紙為施工需求方案及報(bào)價單所列品牌為驗(yàn)收依據(jù)。
第八條 工程日期
1、 本合同項(xiàng)內(nèi)于雙方簽訂合同且供電局業(yè)擴(kuò)會答復(fù)意見書出來后75天經(jīng)供電公司驗(yàn)收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內(nèi)竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導(dǎo)致工期延誤后果由甲方承擔(dān)。
2、 甲方若不能如期付款，則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金;若甲方不能如期支付定金的，則通電時間順延，且由此所造成的一切損失均與乙方無關(guān);
第九條 解 約
1、 甲方認(rèn)為合同有中止必要時，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，經(jīng)甲方認(rèn)可后依報(bào)價單所訂定之金額全數(shù)付給乙方;
2、 乙方未能履行本合同各項(xiàng)規(guī)定，經(jīng)甲方訂為無法完成任務(wù)，經(jīng)函告七日內(nèi)仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。
第十條保固條款
自柜體到廠日起一年內(nèi)如發(fā)生設(shè)備安裝、產(chǎn)品質(zhì)量等原因引起的故障及損害由乙方負(fù)責(zé)修復(fù); 乙方必須保證產(chǎn)品的安全性能，若由于產(chǎn)品安全性能不符合國家有關(guān)規(guī)定而造成事故發(fā)生，所造成的經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任由乙方負(fù)責(zé);若因甲方使用不當(dāng)或遇自然災(zāi)害等不可抗力引起的故障由甲方承擔(dān)相應(yīng)維修費(fèi)用;乙方提供終身有償維修。
第十一條 任何一方中途違約應(yīng)負(fù)全部經(jīng)濟(jì)損失之責(zé)任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權(quán)。未盡事宜雙方先行協(xié)商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄。
第十二條 本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同5
甲方：
乙方：
現(xiàn)就甲方所委托的福建華建御景裝飾工程有限公司裝飾技術(shù)研發(fā)基地設(shè)計(jì)事項(xiàng)，乙方接受設(shè)計(jì)委托，就委托設(shè)計(jì)事項(xiàng)，雙方經(jīng)協(xié)商一致，并依據(jù)《中華人民共和國合同法》，簽訂本合同，雙方承諾信守執(zhí)行：
一、委托事項(xiàng)
福建華建御景裝飾工程有限公司裝飾技術(shù)研發(fā)基地總平方案規(guī)劃及各單體設(shè)計(jì)
二、設(shè)計(jì)費(fèi)用
1.規(guī)劃方案：先預(yù)付 萬(不含稅)，結(jié)算時在研發(fā)大樓單體設(shè)計(jì)總價中扣還給甲方。
3.研發(fā)大樓價格：(三期開發(fā)前雙方再行確定)
三、付款方式
1.甲方需在合同簽訂之日起五個工作日內(nèi)將委托設(shè)計(jì)預(yù)支費(fèi)用的 付給乙方，原則上，乙方收到甲方的款項(xiàng)后作為設(shè)計(jì)的開始時間。
2.設(shè)計(jì)完成后，甲方需在三天內(nèi)簽名或蓋章確認(rèn)(以傳真方式確認(rèn)同樣有效)，確認(rèn)后甲方應(yīng)即付清設(shè)計(jì)費(fèi)用的全部余款。
四、設(shè)計(jì)的時間：乙方應(yīng)在 個工作日內(nèi)，遵照甲方對委托設(shè)計(jì)所提出的`意向和理念設(shè)計(jì)出初稿并交于甲方審定，在甲方審定意見基礎(chǔ)上，乙方應(yīng)在 工作日內(nèi)完成終稿設(shè)計(jì)(由甲方原因耽誤的時間，完稿時間應(yīng)順延)。
四、知識產(chǎn)權(quán)約定
1.乙方對設(shè)計(jì)完成的作品享有著作權(quán)，甲方在將委托設(shè)計(jì)的所有費(fèi)用結(jié)算給乙方后，乙方所設(shè)計(jì)的作品的著作權(quán)將自動轉(zhuǎn)給甲方。
2.甲方在余款未付清之前對該作品不享有任何權(quán)利，甲方在余款未付清之前如擅自使用或者修改使用乙方設(shè)計(jì)的作品而導(dǎo)致的侵權(quán)，乙方有權(quán)依據(jù)《中華人民共和國著作權(quán)法》追究其法律責(zé)任。
3.未被甲方采用的設(shè)計(jì)方案，知識產(chǎn)權(quán)仍歸乙方。
五、雙方的權(quán)利義務(wù)
甲方義務(wù)：
1.甲方按照合同約定支付相關(guān)費(fèi)用;
2.甲方有義務(wù)提供有關(guān)企業(yè)資料或其他有關(guān)資料給乙方;即紅線圖1份，立項(xiàng)批文1份;
甲方權(quán)利：
1.在乙方設(shè)計(jì)初稿之前，甲方有權(quán)對乙方的設(shè)計(jì)提出建議和思路，以使乙方設(shè)計(jì)的作品更符合甲方企業(yè)文化內(nèi)涵。
2.在乙方設(shè)計(jì)初稿之后、和在按甲方選定的委托設(shè)計(jì)形式中規(guī)定的設(shè)計(jì)流程中，甲方有權(quán)對乙方所設(shè)計(jì)的作品提出修改意見;
乙方義務(wù)：
1.如甲方的要求合理，規(guī)范，乙方應(yīng)配合進(jìn)行設(shè)計(jì)。
2.乙方需按照合同約定按時交付設(shè)計(jì)作品。
3.乙方的設(shè)計(jì)成果需滿足建設(shè)主管部門對該成果的審核并達(dá)到通過。
乙方權(quán)利：
1.乙方有權(quán)要求甲方提供有關(guān)企業(yè)資料供乙方設(shè)計(jì)參考;
2.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付相應(yīng)款項(xiàng);
3.乙方有權(quán)要求甲方在未付清款項(xiàng)之前不得使用該設(shè)計(jì)作品。
六、違約責(zé)任
1.甲方在乙方已開始展開委托設(shè)計(jì)、但設(shè)計(jì)作品初稿完成之前單方面終止合同的，所預(yù)付的費(fèi)用無權(quán)要求退回;甲方在乙方委托設(shè)計(jì)作品初稿完成后單方面終止合同的，應(yīng)當(dāng)支付全額的設(shè)計(jì)費(fèi)用。
2.乙方如無正當(dāng)理由提前終止合同，所收取的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)全部退回給甲方。
七、不可抗力因素
甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同時，由雙方協(xié)商解決，確實(shí)無法調(diào)節(jié)，則由仲裁機(jī)關(guān)或根據(jù)合同法辦理。
八、合同生效
本合同需由甲乙雙方簽字蓋章，以雙方最后簽字日期為生效日;
本合同一式兩份，甲乙雙方各持對方簽字(蓋章)合同一份，均具有同等法律效力;本合同附件具有同等效應(yīng);合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工合同6
甲方： 乙方：
經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方將乙方中標(biāo)的商貿(mào)物流中心十一棟建筑物委托給乙方施工，特協(xié)議如下：
一甲方權(quán)利和義務(wù)
根據(jù)中標(biāo)施工合同：
�。�1）甲方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工的周邊環(huán)境不受干擾；
（2）甲方會同業(yè)主負(fù)責(zé)辦理開工報(bào)建檢查竣工等手續(xù)；
（3）甲方會同業(yè)主監(jiān)督檢查乙方施工進(jìn)度和安全，質(zhì)量；
（4）甲方負(fù)責(zé)向業(yè)主催付進(jìn)度工程款；
�。�5)甲方負(fù)責(zé)向業(yè)主在≧0完成內(nèi)催退履約保證金，主體完工再催要剩下的`50%履約保證金。
二乙方權(quán)利和義務(wù)
根據(jù)中標(biāo)合同：
�。�1）履約保證金在20xx年3月3日上午12點(diǎn)之前交于業(yè)主人民幣壹佰萬元整
（2）20xx年3月2日下午5點(diǎn)之前交給※※保證金拾萬元整，否則本協(xié)議作廢。20xx年3月3日12點(diǎn)之前公司管理費(fèi)四十萬元整交于※※，剩余的管理費(fèi)分批根據(jù)業(yè)主的付款付與※※。
�。�3)乙方應(yīng)按甲方要求按期進(jìn)駐現(xiàn)場開工，并確保施工工期和質(zhì)量；
�。�4）配合甲方會同業(yè)主辦理開工報(bào)建檢驗(yàn)，檢查，竣工等手續(xù)；
（5）配合甲方協(xié)調(diào)周邊施工環(huán)境；
�。�6）負(fù)責(zé)整理工程的各項(xiàng)有關(guān)建設(shè)施工竣工驗(yàn)收資料及報(bào)驗(yàn)手續(xù)；
�。�7）向甲方支付工程總額的5%工程管理費(fèi)用。不再支付其他任何費(fèi)用；
�。�8）乙方提供正規(guī)的稅票；
�。�9）乙方安全事故完全自負(fù)，與甲方無關(guān)。
三．違約與仲裁：
（1）甲方應(yīng)確保乙方在支付履行保證金后下達(dá)開工日期，會同業(yè)主處理辦理相關(guān)手續(xù)，確保乙方正常正當(dāng)施工，如有違約，在乙方提出終止協(xié)議的十日后全額履約保證金。
�。�2）乙方在甲方下達(dá)開工命令后三日內(nèi)無條件開始施工，如果不能按期進(jìn)駐現(xiàn)場，甲方提出終止協(xié)議，保證金不退，如有違約雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向戶口所在地人民法院提出仲裁。
本協(xié)議一式四份，自簽訂后一日內(nèi)生效。
甲方代表： 乙方代表：
甲方擔(dān)保人： 乙方擔(dān)保人：
20xx年3月1日
委托施工合同7
甲方：_________
乙方：_________
立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方)，本契約不動產(chǎn)標(biāo)示委建事項(xiàng)經(jīng)由甲乙雙方同意訂立條款如下，以資共同遵守：
第一條 房地標(biāo)示：
本契約房屋坐落在_________市_________區(qū)_________地號土地內(nèi)定名“_________”，經(jīng)暫編號_________區(qū)_________棟_________樓的房屋一戶。
第二條 房屋面積：
本契約房屋面積包括室內(nèi)、陽臺及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限于水箱及樓梯間，其余部分不計(jì)入)地下室、電梯間等公共設(shè)施分?jǐn)偯娣e在內(nèi)計(jì)約_________平方米，(實(shí)際面積以當(dāng)?shù)卣畽C(jī)關(guān)復(fù)丈后，建筑改良物所有權(quán)狀記載的面積為準(zhǔn))，但雙方同意建筑改良物所有權(quán)狀記載面積加上本條前列(陽臺走道、樓梯間等)公共設(shè)施分?jǐn)偯娣e等，即相當(dāng)于本契約所記載面積，若有增減，而其面積差額未逾百分之二時，雙方均不得異議，若增減面積誤差超過百分之二時，其誤差超過百分二部分，即以該戶出售時的平均單價為計(jì)算基準(zhǔn)，由雙方互為補(bǔ)償。
第三條 本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外，乙方的投資、規(guī)劃，其使用權(quán)歸乙方，但乙方應(yīng)對甲方提供較一般人優(yōu)惠的服務(wù)。
第四條 本大樓地下室產(chǎn)權(quán)登記為本大樓全體所有人共有，地下室除機(jī)電設(shè)外，其余場地如遇空襲時，應(yīng)開放為公共避難場所，地下室平時作為停車場，由本大樓管理委員會統(tǒng)籌管理，其辦法另詳載于本大樓管理委員會管理章程。
第五條 甲方所訂購房屋的室內(nèi)隔間裝飾及設(shè)備工程，其施工標(biāo)準(zhǔn)悉依_________市政府_________局核準(zhǔn)的建造執(zhí)照圖說按圖施工，如甲方要求變更或增減等，須征求乙方意，惟屬大樓整體裝置者不得刪減，變更后的工程款由雙方協(xié)議定之，但以不少于本契約所定的工程款一次付清與乙方，甲方未繳清增加的工程款前，乙方不得施工，如雙方對變更后工程款未能達(dá)成協(xié)議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時，視為甲方取消變更或增減，乙方仍按本契約原定項(xiàng)目施工。
第六條 工程期限：本契約房屋建筑工程，乙方應(yīng)于本契約簽訂后_________月內(nèi)工，自開工之日起_________工作天完工，并以開始申請使用執(zhí)照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限，乙方不負(fù)遲延完工之責(zé)。
(一)甲方未依約定付款辦法的規(guī)定交付價款時。
(二)甲方要求變更內(nèi)部隔間與設(shè)計(jì)，致遲延完工時。
(三)因不可抗力的原因如天災(zāi)人x或法律法規(guī)限制等不可歸責(zé)于乙方的事由，以致工程不能如期進(jìn)行時。
(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設(shè)工程，不受本條約完工時限的拘束，電等的接通供應(yīng)悉憑該公用事業(yè)作業(yè)程序而決定。
第七條 保固期限：
本契約房屋領(lǐng)到使用執(zhí)照之日起，對本契約房屋建筑結(jié)構(gòu)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保固_________年，但天災(zāi)或不可歸責(zé)于乙方的原因而發(fā)生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負(fù)責(zé)保固)。
第八條 甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整，包括下房屋及裝修土地價款。
(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整。
(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整，包括建筑基地，道路用及地上物補(bǔ)償金、土地改良費(fèi)、公共設(shè)施用地等費(fèi)用。
第九條 付款辦法：
本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整，分為備款人民幣_________(大寫)元整，優(yōu)惠貸款人民幣_________(大寫)元整，銀行貸款人民幣_________(大寫)元整，甲方應(yīng)按下列進(jìn)度，將分期付款表上的金額，經(jīng)乙方通知于繳款期限內(nèi)繳付乙方，絕不拖延短欠。
第十條 貸款辦法：
本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時，應(yīng)另行與乙方簽委托代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。
第十一條 甲方如全部或一部分不履行本契約(第九條)所規(guī)定工程進(jìn)度的定付款時，其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起，按日加付千分之一計(jì)算滯納金，上項(xiàng)滯納金于補(bǔ)交其應(yīng)付款時一并付與乙方，如逾期滯納達(dá)十五天，經(jīng)乙方催告仍延不交付時，即視為甲方違約，乙方不得解除本契約及代辦貸款委托書，代管印章委托書等與本契約有連帶關(guān)系的約定，甲方同意將已繳的款項(xiàng)現(xiàn)金部分由乙方?jīng)]收，以為抵償乙方所受的損失，乙方并得將甲方所訂購的房地另行出售與第三者或?yàn)槠渌幏�，甲方絕無異議，甲方若依前條約定的付款規(guī)定，以票據(jù)支付時，甲方保證兌現(xiàn)，如有遭退票情形等，視為甲方未繳款，依前述約定方式處理。
第十二條 本約房屋如乙方非因第五條的情形而逾期交屋時，其每逾一日按賣總價千分之一計(jì)算違約金與甲方，如乙方因本身因素不履行交屋，及半途發(fā)生糾葛不能出賣等情況時，除應(yīng)將既收價款全數(shù)退還甲方外，并應(yīng)賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責(zé)于乙方的事由，致使乙方不能交付本契約房屋時，雙方同意解除本契約，乙方應(yīng)將甲方所繳付價款加計(jì)利息(按照銀行一年期定期存款利息計(jì)算)退還甲方。
第十三條 契約房屋已登記于甲方名義，如甲方違約拒付款項(xiàng)，經(jīng)乙方催仍不交付時，甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人，甲方不得另有其他的要求。
第十四條 甲方負(fù)責(zé)訂購本房屋土地，其房屋產(chǎn)權(quán)及基地產(chǎn)權(quán)的移轉(zhuǎn)登記事，乙方負(fù)責(zé)于本房屋建造完成，經(jīng)政府主管單位發(fā)給使用執(zhí)照，及甲方依約履行其義務(wù)后，乙方負(fù)責(zé)聘請代書與甲方共同委托統(tǒng)籌辦理，甲方應(yīng)按照乙方通知的時間內(nèi)，將應(yīng)提出的證件及在有關(guān)文件上蓋章，連同各項(xiàng)稅捐交與乙方或委托的代書以資辦理。甲、乙雙方應(yīng)負(fù)擔(dān)的費(fèi)用如下：
(一)建筑物登記費(fèi)、土地登記費(fèi)、印花稅、契稅、監(jiān)證費(fèi)(或公證費(fèi)用各項(xiàng)規(guī)費(fèi)及代辦產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。
(二)本契約土地移轉(zhuǎn)過戶前的'土地價款及移轉(zhuǎn)過戶時發(fā)生的增值稅由乙負(fù)擔(dān)。
(三)本契約房地移轉(zhuǎn)登記及質(zhì)押x款的抵押權(quán)設(shè)定登記移轉(zhuǎn)規(guī)費(fèi)，公定紙、印花稅、保險(xiǎn)費(fèi)及代辦手續(xù)費(fèi)均由甲方負(fù)擔(dān)。
(四)自領(lǐng)到使用執(zhí)照之日起所發(fā)生的房屋稅、地價稅、工程受益費(fèi)不論方已否遷入或抬頭為任何一方，均由甲方負(fù)擔(dān)如數(shù)繳清不得異議。
(五)以上各項(xiàng)應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，如由乙方先行墊付或代繳，甲方應(yīng)數(shù)歸還需要。
第十五條 產(chǎn)權(quán)登記：本契約房地產(chǎn)權(quán)登記由乙方指定代理人，統(tǒng)一辦理土移轉(zhuǎn)登記，建物所有權(quán)登記及貸款抵押權(quán)設(shè)定登記等手續(xù)。
第十六條 本契約房地，乙方保證產(chǎn)權(quán)清楚，絕無任何糾紛或設(shè)定他項(xiàng)權(quán)利象，如有任何糾葛，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)清理，不得損害甲方的利益。
第十七條 甲方同意于本房屋完工并接通水電之日起，無論所開列單據(jù)的抬為任何一方，均就負(fù)擔(dān)下列費(fèi)用：
(一)本戶水電基本費(fèi)用。
(二)本房屋自領(lǐng)得使用執(zhí)照日起的房屋稅。
(三)屬于本房屋公共使用應(yīng)由全體住戶分擔(dān)的水電費(fèi)用。
(四)屬于本建筑清潔保持、公共設(shè)施及設(shè)備的整理、操作與維護(hù)等事項(xiàng)應(yīng)由全體住戶分擔(dān)的管理費(fèi)用。
(五)本房屋有關(guān)公共管理費(fèi)用的分擔(dān)。
第十八條 本契約房屋于建筑完成經(jīng)主管機(jī)關(guān)發(fā)給使用執(zhí)照后，甲方應(yīng)付清列款項(xiàng)稅費(fèi)等，乙方始行交屋，甲方如不協(xié)辦或遲延逾期的，致影響本契約各項(xiàng)產(chǎn)權(quán)登記或施工進(jìn)度時視同違約，并應(yīng)負(fù)賠償乙方一切損失之責(zé)。
(一)繳付本約第十四條第一、三、四項(xiàng)約定應(yīng)付的稅捐。
(二)辦妥產(chǎn)權(quán)登記及代辦貸款等費(fèi)用，并預(yù)付乙方四個月的利息。
(三)付清因逾期付款的滯納金。
(四)付清本房屋的所有優(yōu)惠貸款。
第十九條 通知送達(dá)：甲乙雙方所為的征詢、洽商或通知辦理事項(xiàng)均以書面本約所載住址掛號郵寄為之，有拒收或無法投遞致退回的，均以郵局第一次投遞之日期為送達(dá)之日。甲方的住址如有變更時，負(fù)有通知乙方的義務(wù)。
第二十條 其他事項(xiàng)：
(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設(shè)計(jì)，須以書面征得乙方同意后托乙方辦理，所需工程費(fèi)用經(jīng)雙方議定價格后，差價由甲方于變更同時給付乙方，但經(jīng)不減少于原定總價為原則，如甲方未在約定期間內(nèi)給付時，乙方即視為甲方已取消變更設(shè)計(jì)的要求，乙方為避免影響工程的進(jìn)度，得按原合約圖說施工，甲方無異議。
(二)乙方通知交屋并給遷入證明前，甲方絕不進(jìn)行本約房屋自行裝潢施。
(三)本契約書于付清所定價款辦妥交屋手續(xù)、土地移轉(zhuǎn)登記完畢甲方領(lǐng)所有權(quán)同時，本契約書及本約有連帶關(guān)系的契約、附件，甲方得一并由乙方收回作廢。
第二十一條 本契約的約束與效力：
(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權(quán)利義務(wù)自行轉(zhuǎn)讓他人，但經(jīng)雙方同意后，本契約所約定事項(xiàng)對甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)的受讓人合法繼承人具有同等約束力。
(二)本契約附件視為本契約的一部分，與本契約具有同等效力，附件未定的，依據(jù)本契約的規(guī)定。
第二十二條 未盡事宜：
本契約如有未盡事宜，必要時由甲乙雙方洽定。
第二十三條 契約分存：
上述契約事項(xiàng)經(jīng)雙方同意，恐口頭無憑。特立本契書一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑，并自簽訂日起升效，印花稅由甲乙雙方自貼銷。
第二十四條 有關(guān)本契約的權(quán)義，雙方同意以_________法院為管轄法院。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
代表人(簽字)：_________ 代表人(簽字)：_________
住址：_________ 住址：_________
身份證號碼：_________ 身份證號碼：_________
電話：_________ 電話：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
委托施工合同8
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
一、委托(受托)任務(wù)及內(nèi)容：
乙方：網(wǎng)絡(luò)智能電表(帶費(fèi)控)(220/380 1.5(6)A)共計(jì)(55)只的制作安裝，網(wǎng)絡(luò)智能電表(帶費(fèi)控)(100 1.5(6)A)共計(jì)(15)只的制作安裝的施工建設(shè)工作，且乙方同意接受甲方委托，
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
二、委托方式：
按施工要求進(jìn)行包工包料。
三、甲方責(zé)任：
1、有關(guān)土地的征用、障礙物拆遷、通道及樹木砍伐、青苗賠償、弱電措施等地方性工作。
2、幫助乙方解決施工時性住房及堆放材料的場地及施工方便等有關(guān)事項(xiàng)。
3、為了保證工程質(zhì)量及施工順利進(jìn)行，甲方應(yīng)派出工地代表1-2名，對乙方工作進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，辦理簽證手續(xù)。
4、甲方派出的`工地代表，應(yīng)對甲方承擔(dān)責(zé)任，若因甲方責(zé)任造成乙方施工圖中被迫誤工、停工、連續(xù)三天以上時工期按實(shí)際影響天數(shù)順延。
四、乙方責(zé)任：
1、負(fù)責(zé)本工程材料的加工運(yùn)輸、安裝等工作。
2、施工中必須跨越的高低壓線路及危害工安全的停電聯(lián)系報(bào)批及其它與本工程有關(guān)的聯(lián)系工作。
3、乙方必須按施工要求進(jìn)行施工，質(zhì)量達(dá)到電力相關(guān)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)要求，若因施工不良造成的事故或返工，其責(zé)任和費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
4、乙方必須按合同規(guī)定的時間完成本工程的安裝任務(wù)，不得拖延。
5、若是乙方原因造成誤工及經(jīng)濟(jì)損失時其責(zé)任由乙方承擔(dān)。
6、整個施工過程中的安全由乙方自己負(fù)責(zé)，甲方概不負(fù)責(zé)。
五、其他事項(xiàng)：
1、在施工途中如遇設(shè)計(jì)需要變更時，由甲方通知設(shè)計(jì)單位赴現(xiàn)場解決，變更后引起的費(fèi)用增加部分由甲方另行增付。
2、由于甲方原因造成工程材料漲價費(fèi)用增加部分由甲方另行增付。
3、因人力不可抗拒的自然災(zāi)害，影響乙方施工進(jìn)度時，竣工時期按實(shí)際影響天數(shù)順延。
4、如遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害所造成的經(jīng)濟(jì)損失按國家有關(guān)規(guī)定辦理。
六、工期與驗(yàn)收：
1、乙方自簽訂本合同之日起，盡快安排施工與作業(yè)申報(bào)，開始施工，工程全部完成后交付使用。
2、工程竣工后，乙方通知甲方，甲方收到通知后十天內(nèi)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，逾期不辦則按工程驗(yàn)收合格處理。
3、如因乙方施工質(zhì)量不良，造成運(yùn)行后的故障，乙方負(fù)責(zé)賠償甲方經(jīng)濟(jì)損失。
4、乙方負(fù)責(zé)壹年期內(nèi)免費(fèi)保修。
5、竣工時間年月日完成。
七、合同價款及付款和結(jié)賬方法：
1、合計(jì)金額(大寫)： (小寫)：
2、付款和結(jié)賬方法：乙方工程全部實(shí)施完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，乙方負(fù)責(zé)向甲方提供結(jié)算發(fā)票，甲方按合同總價款一次性支付工程總額的90%，質(zhì)保期滿后支付剩余10%。
八、合同的生效和分?jǐn)?shù)：
1、本合同自雙方簽訂之日起生效;
2、工程竣工驗(yàn)收移交，工程保修期滿，合同簽訂價款結(jié)清后本合同自動失效;
3、本合同一式肆份。甲方執(zhí)叁份，乙方執(zhí)一份。具有同等法律效力。
九、附加條款：
協(xié)議條款中未盡事宜，雙方協(xié)商解決。因執(zhí)行協(xié)議同發(fā)生爭議，有爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由甲方所在地仲裁委員會仲裁。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同9
發(fā)包方（簡稱甲方）：
承包方（簡稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》|《中華人民共和國價格法》，以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，甲方現(xiàn)委托乙方承擔(dān)施工、安裝工程項(xiàng)目，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)甲、乙雙方平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、施工內(nèi)容：（見工程預(yù)算表）
4、承包方式：包工包輔材形式（輔材詳看附件）
5、工程總價：大寫（人民幣），雙方約定，如變更施工內(nèi)容、變更材料，這部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
6、工期：自年至年日竣工。工期共（開工期最終以材料進(jìn)場日的第二天起計(jì)算為準(zhǔn)。）
第二條材料供應(yīng)的約定：
1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料》。
�。�1）甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，因材料、
設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，且工期順延。
�。�2）由甲方采購供應(yīng)到工場或工地現(xiàn)場的.材料、設(shè)備須在各項(xiàng)工程開工之日前三天內(nèi)應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，甲、乙雙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。
乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量或規(guī)格差異，應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
第十一條附則
1、本合同一式，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方（簽章）：
聯(lián)系地址：
電話：
簽訂日期：
年月乙方（簽章）：地址：電話：簽訂日期：年月日日
委托施工合同10
甲方：
乙方：
經(jīng)協(xié)商，甲方將通用公司廠房墻板委托乙方施工。雙方遵照《中華人民共務(wù)法》、《中華人民共和國建筑法》、及其有關(guān)規(guī)定，為明確雙方權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，簽定本合同，并共同信守。
一、工程名稱：通用公司廠房
二、工程地點(diǎn)：通用公司
三、工程內(nèi)容：上墻板、包邊。
四、承包方式及付款要求：料到現(xiàn)場付款50%。
1、承包方式：包工包料。
2、質(zhì)量與驗(yàn)收
3、按國家現(xiàn)行建筑安裝工程施工規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，該項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到合格。
五、安全：乙方按有關(guān)規(guī)定采取嚴(yán)格的安全措施，承擔(dān)自身因安全措施不力造成的事故責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用。
六、其他：
1、乙方必須遵守甲方有關(guān)規(guī)章制度、廠紀(jì)、廠規(guī)，做到文明施工。
2、甲方負(fù)責(zé)地方有關(guān)職能部門及地方民事干擾施工的'協(xié)調(diào)工作。
3、乙方必須堅(jiān)持文明施工，確保無糾紛事故發(fā)生。
4、在合同履行過程中如發(fā)生爭議，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商汪成，由司法部門裁決。
七、本合同自甲乙雙方代表簽字（蓋章）之日起生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
委托施工合同11
建設(shè)單位:(以下簡稱甲方)
承包單位：(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎(chǔ)上，遵循平等、自愿、公平及誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱：臨清豪翰商貿(mào)城一期10KV配電工程施工
2、工程地點(diǎn)：新華路與緯八路交匯處西北角
二、承包方式及范圍
承包方式：包設(shè)計(jì)、包人工、包該工程所有設(shè)備安裝材料、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量、包安全、包檢驗(yàn)、包調(diào)試、包驗(yàn)收合格備案和送電、包售后維修。 承包范圍：
1、供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
2、所有安裝設(shè)備材料的采購、運(yùn)輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠檢驗(yàn);
3、供電系統(tǒng)施工:龍山路過路150頂管100米;從10KV1013南華線9號桿T接線夾經(jīng)甲方高壓電纜分接箱至末端3臺630KVA箱變的所有設(shè)備材料的運(yùn)輸、安裝、檢驗(yàn)及調(diào)試;掛表送電等。其中臨清豪翰商貿(mào)城一期23#樓北側(cè)1臺630KVA的'箱變及電纜施工屬于改線工程，乙方只負(fù)責(zé)電纜施工、接線、調(diào)試送電。
4、整理工程施工驗(yàn)收資料
5、協(xié)調(diào)與供電部門的關(guān)系，辦理施工驗(yàn)收手續(xù)。
三、工期
20xx年7月15日至20xx年8月15日。
四、工程造價及付款方式
該工程實(shí)行包干價：總造價人民幣68萬元整(含稅)，大寫人民幣陸拾捌萬元整。具體見乙方投標(biāo)預(yù)算書。
總造價為含設(shè)計(jì)、人工、工程所有設(shè)備安裝材料、機(jī)械、工期、質(zhì)量、安全、檢驗(yàn)、調(diào)試、驗(yàn)收合格備案和送電、售后維修、稅費(fèi)(建安稅)等的綜合造價。
付款方式:
1、合同簽訂后2日內(nèi)，甲方支付給乙方合同總造價的30%作為預(yù)付款;
2、乙方在該工程全部施工完畢經(jīng)驗(yàn)收合格且具備送電條件后，甲方支付給乙方工程總造價的65%(支付該款時乙方必須出具工程全額建安發(fā)票);乙方收到該工程款后2小時內(nèi)必須給甲方成功送電。
3、剩余5%作為質(zhì)保金，從送電之日起兩年內(nèi)如果該工程無質(zhì)量問題或出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方能及時進(jìn)行維修，甲方將在送電之日起兩年后的15日內(nèi)將質(zhì)保金無息支付給乙方。
五、箱變技術(shù)要求
1、歐式景觀樣式。設(shè)備配置根據(jù)圖紙配置，高壓部分具備高壓測量、計(jì)量、避雷功能(包括模擬屏在內(nèi))等設(shè)備，以達(dá)到驗(yàn)收通過為準(zhǔn);
2、各高低壓柜體均含銅排及其輔助配件等，所有柜體內(nèi)外必須要有標(biāo)示牌;
3、每組箱變內(nèi)部低壓出線為6路400A+2路250A,低壓柜體之間用母排連接;
4、變壓器采用2臺S11-630KVA-10.5(±2×2.5%)/0.4KV變壓器(產(chǎn)品是銅芯，“達(dá)馳”牌);
5、高壓柜體殼體采用覆鋁鋅板，低壓柜體采用低壓GGD;(厚度要達(dá)到國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn));
6、母排要求銅母排，國家標(biāo)準(zhǔn)T2銅排，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求;
7、電氣開關(guān)等元器件品牌為“正泰”或質(zhì)量不低于該品牌。
六、安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、甲乙雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按國家、地方及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的電氣工程規(guī)范、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督。
2、乙方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行最新國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家和地方行政主管部門的有關(guān)規(guī)定。如因質(zhì)量不合格給甲方造成損失的，乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、其他要求可參照有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、國家機(jī)械部及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4、 由乙方提供的主要原材料、設(shè)備、構(gòu)配件、半成品必須按有關(guān)規(guī)定提供質(zhì)量合格證，或進(jìn)行檢驗(yàn)合格后方可用于工程;
5、若經(jīng)甲方抽檢發(fā)現(xiàn)乙方在施工中存在偷工減料現(xiàn)象，甲方除責(zé)令恢復(fù)按圖紙或合同約定的標(biāo)準(zhǔn)外，并有權(quán)要求乙方按工程總價的10%支付違約金。
七、雙方責(zé)任
甲方責(zé)任：
1、提供工程施工機(jī)械及設(shè)備存放臨時用地。
2、施工現(xiàn)場必須具備施工條件，否則因此造成的工期拖延，乙方不負(fù)責(zé)。
3、及時支付工程款。
乙方責(zé)任:
1、合同簽訂后3日內(nèi)向甲方提供高壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)圖紙、箱變和高壓分接箱基礎(chǔ)施工圖紙兩份，以便甲方安排土建施工;
2、工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提供完整的施工資料、設(shè)備原始資料、設(shè)備所帶的備品備件、專用工具及竣工圖;
3、乙方負(fù)責(zé)向臨清市供電公司有關(guān)部門按規(guī)定程序申報(bào)該工程的驗(yàn)收工作。
4、乙方要嚴(yán)格按照合同約定完成工程施工，嚴(yán)格遵守電力行業(yè)安全及施工相關(guān)規(guī)程、規(guī)定，確保施工安全和施工質(zhì)量。如因乙方施工工藝問題未能驗(yàn)收通過，乙方負(fù)責(zé)按電力部門的要求及時整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同總造價的3‰，給甲方賠償損失。
5、如果后期乙方在臨清市其它項(xiàng)目擁有630KVA的配電施工工程，須協(xié)助甲方將壹630KVA箱變配備的高壓計(jì)量裝置和高壓開關(guān)按市場價賣出。
八、質(zhì)保期
箱變、高壓分接箱質(zhì)保期二十年，其它質(zhì)保期兩年。在質(zhì)保期內(nèi)，乙方必須在24小時內(nèi)對該工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題無條件免費(fèi)維修或更換。如果給甲方造成損失的，應(yīng)給予甲方相應(yīng)的賠償。
十、合同生效
合同生效時間：
本合同雙方簽字后生效。本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等的法律效律。保修期滿合同自行終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同12
甲方：
乙方：
根據(jù)甲方提出的《江蘇常熟商業(yè)街》燈光設(shè)計(jì)要求，作出相應(yīng)的燈光效果圖及相燈具選型說明(電子版)，為明確責(zé)任，分工協(xié)作，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，已雙方簽訂合同后3天內(nèi)完成(不含節(jié)假日)，特簽訂本合同，以便共同遵守。
一、 設(shè)計(jì)內(nèi)容：
1、甲方要求對效果圖里面的三棟樓做燈光效果設(shè)計(jì)
2、甲方要求對效果圖作出燈具選型說明
二、 甲方義務(wù)：
1、 甲方應(yīng)及時向乙方提交設(shè)計(jì)具體要求;
2、 將更改通知及時通知乙方;
三、 乙方義務(wù)：
1、 向甲方提供照明設(shè)計(jì)效果圖(電子版)。
2、 向甲方提供針對該效果圖的燈具選型方案(電子版)
3、 有義務(wù)根據(jù)甲方要求完善設(shè)計(jì)。
四、 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：
根據(jù)實(shí)際設(shè)計(jì)圖工程量的價格為( 5000.00 )元，即大寫人民幣( 伍仟元整 )。
五、 付款方式：
甲方在乙方設(shè)計(jì)效果完成后一次性支付全部款項(xiàng)。
六、 違約及違約責(zé)任：
1、 由于甲方不能按時、準(zhǔn)確地提供有關(guān)設(shè)計(jì)資料致使乙方無法進(jìn)行設(shè)計(jì)或造成返工，乙方可將設(shè)計(jì)文件交付日期順延。
2、 由于乙方原因，延遲設(shè)計(jì)文件的.交付時間每延誤1天，乙方應(yīng)向甲方償付設(shè)計(jì)費(fèi)3%的違約金，甲方可在設(shè)計(jì)費(fèi)中扣除。
七、 其它：
1、 本合同自雙方簽字后生效，設(shè)計(jì)費(fèi)全部結(jié)清后失效。本合同未盡事宜，需經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力;
2、 在執(zhí)行合同中如發(fā)生異議，雙方另行協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向深圳仲裁委員會申請仲裁;
3、 本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同13
委托人：（以下簡稱甲方）_____
代理人：（以下簡稱乙方）_____
依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。委托人與代理人就南花園金世界項(xiàng)目一期的招標(biāo)確定施工單位事宜，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成一致意見，特訂立本合同。
一、工程概況：
1、項(xiàng)目名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程規(guī)模：
4、總投資額：
二、招標(biāo)代理業(yè)務(wù)范圍
1、委托代理招標(biāo)內(nèi)容：
南花園金世界一期施工單位確定。
代理期限：
2、委托代理的事項(xiàng)：
(1)負(fù)責(zé)編制資格審查文件，對投標(biāo)單位進(jìn)行資格審查;
(2)對投標(biāo)單位的有關(guān)資質(zhì)證件、社會信譽(yù)、業(yè)績等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審查;
(3)在認(rèn)真考察的基礎(chǔ)上組織評審機(jī)構(gòu)，按評審標(biāo)準(zhǔn)和辦法確定資格預(yù)審合格單位，并發(fā)放資格預(yù)審合格通知書，確定投標(biāo)人;
(4)負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告(發(fā)出投標(biāo)邀請書)，并辦理招標(biāo)文件的備案工作;
(5)組織接收投標(biāo)人報(bào)名，負(fù)責(zé)組織招標(biāo)人進(jìn)行現(xiàn)場踏勘、對招標(biāo)文件答疑及補(bǔ)充。作好會議紀(jì)要，作為招標(biāo)文件組成部分在規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)給各投標(biāo)人;
(6)根據(jù)委托人委托，負(fù)責(zé)編制標(biāo)底并負(fù)責(zé)對其保密;
(7)組織開標(biāo)、評標(biāo)會;
(8)協(xié)助委托人組織召開定標(biāo)會議，發(fā)放中標(biāo)通知書;
(9)可參與施工合同的簽訂，編制工程量清單，根據(jù)招標(biāo)文件及中標(biāo)人在投標(biāo)文件中明確地各項(xiàng)承諾，組織關(guān)于合同條款的各項(xiàng)談判;
(10)負(fù)責(zé)編制招標(biāo)工作報(bào)告，還應(yīng)將代理過程中直接形成的各種原始記錄、系列文件及時裝訂、整理、存檔并報(bào)工程招投標(biāo)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案;
(11)將所有的備案資料在招投標(biāo)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案通過，完成施工合同的等所有文件備案并交納相關(guān)費(fèi)用;
(12)其他需要代理人完成的招投標(biāo)工作事宜。
三、委托人權(quán)利
1、委托人有權(quán)參與招投標(biāo)的有關(guān)活動。委托人可自行負(fù)責(zé)編制標(biāo)底，也可委托代理人編制標(biāo)底，也可另行委托具有標(biāo)底編制資格的單位進(jìn)行標(biāo)底編制工作。
2、委托人有權(quán)要求代理人及時提供代理工作階段性的進(jìn)展情況;有權(quán)要求代理人提交代理業(yè)務(wù)工作報(bào)告及招標(biāo)備案資料。
3、委托人在發(fā)標(biāo)前有權(quán)審閱代理人編制的招標(biāo)文件，并有權(quán)提出修改意見，代理人應(yīng)當(dāng)無條件的進(jìn)行修改。
4、委托人有權(quán)要求代理人更換不稱職的人員或應(yīng)回避的人員。
5、委托人有權(quán)確定或變更代理人的具體工作內(nèi)容。
6、在合同約定的`期限內(nèi)，委托人發(fā)現(xiàn)代理人在代理活動中違反有關(guān)的法律、法規(guī)或損害委托人利益的行為，委托人有權(quán)要求代理人糾正，并可以單方終止合同。代理人承擔(dān)由此給委托人造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
委托人義務(wù)
1、委托人應(yīng)按合同約定按時付給代理人的代理費(fèi)。
2、委托人應(yīng)當(dāng)向代理人及時提供招投標(biāo)代理工作范圍內(nèi)所需的文件和相關(guān)基礎(chǔ)資料。
3、在合同履行期間，委托人授權(quán)作為本項(xiàng)目委托人的代表，負(fù)責(zé)與代理人聯(lián)系。
4、委托人應(yīng)當(dāng)完成的其它工作：
五、代理人的權(quán)利
1、在審查投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)中，遵照委托人的授權(quán)，有權(quán)對投標(biāo)單位的投標(biāo)資格進(jìn)行確認(rèn)或否定。
2、依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，且在委托人授權(quán)范圍內(nèi)辦理委托項(xiàng)目的招標(biāo)工作。
3、在委托人的授權(quán)范圍內(nèi)出據(jù)相關(guān)文書。
六、代理人義務(wù)
1、按照國家法律、法規(guī)以及建設(shè)行政主管部門的有關(guān)規(guī)定從事招投標(biāo)代理活動。
2、在委托人授權(quán)范圍內(nèi)為委托方提供招標(biāo)代理服務(wù)，并嚴(yán)格履行本協(xié)議約定的招標(biāo)代理工作的全部內(nèi)容，對招標(biāo)有關(guān)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論、招標(biāo)結(jié)果及備案工作等的完整性、合法性、真實(shí)性和時限負(fù)責(zé)。不得以任何形式將本合同所確定的招標(biāo)代理服務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。
3、有義務(wù)向委托方提供招標(biāo)計(jì)劃以及相關(guān)的招投標(biāo)資料，做好相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的解釋工作并提供咨詢服務(wù)，嚴(yán)格履行法律、法規(guī)規(guī)定的有關(guān)招標(biāo)人的各項(xiàng)義務(wù)。
4、代理方不得參與任何可能與委托人利益相沖突的活動，代理方工作人員如與本工程潛在投標(biāo)人有任何利益關(guān)系應(yīng)主動提出回避。
5、對代理過程中提出的技術(shù)方案、數(shù)據(jù)參數(shù)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論負(fù)責(zé)，并不得泄露依法應(yīng)當(dāng)保密的任何信息和因本次代理活動而知悉委托人的任何商業(yè)秘密。
6、代理人成立招標(biāo)代理項(xiàng)目組，并任命_____為項(xiàng)目組組長，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目招標(biāo)代理工作，未經(jīng)委托人同意不得任意變更。項(xiàng)目組組成人員情況見附件一。
7、因代理人的單方過失造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)向委托人進(jìn)行賠償。
8、代理人不得采用行賄、給予其他利益或者詆毀他人等不正當(dāng)手段進(jìn)行競爭，損害委托人的利益;
9、代理人開展招標(biāo)代理業(yè)務(wù)之前應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定辦全本項(xiàng)目招標(biāo)所需的有關(guān)審批手續(xù)，使招標(biāo)工作具備合法、完備的條件。
10、不得超出本合同的約定確定中標(biāo)人
11、代理人最晚于_____年_____月_____日前完成所有招標(biāo)文件的備案工作。
12、其他應(yīng)當(dāng)由代理人承擔(dān)的義務(wù)。
七、代理費(fèi)
代理費(fèi)_____元，由中標(biāo)人支付，招標(biāo)文件必須寫明。(該費(fèi)用為直到施工合同備案完畢的所有費(fèi)用)
八、投標(biāo)擔(dān)保：
代理人須在招標(biāo)文件中要求投標(biāo)人提交投標(biāo)擔(dān)保，投標(biāo)擔(dān)保方式為交納投標(biāo)保證金，保證金數(shù)額代理人征得委托人同意后確定。
九、違約責(zé)任：
1、本合同簽訂后，任何一方違反本合同約定內(nèi)容的，都應(yīng)向?qū)Ψ街Ц禵____萬元的違約金。
2、代理人在責(zé)任期內(nèi)失職，給委托人造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此給委托人造成的損失。
3、由于違約造成第三方損失的，由違約方在賠償另一方損失的基礎(chǔ)上再賠償?shù)谌綋p失。
4、代理人違反第六條代理人義務(wù)規(guī)定的，委托人有權(quán)單方解除合同，并由代理人向委托人支付違約金_____元，違約金不足以彌補(bǔ)委托人損失的，代理人還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此給委托人造成的損失。
十、合同生效、變更與終止：
1、本合同經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效
2、雙方對代理合同條款變更時必須另簽補(bǔ)充合同條款，補(bǔ)充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力。
3、雙方履行合同全部義務(wù)，代理人代理業(yè)務(wù)程序執(zhí)行無誤，委托人按合同價款支付完畢，本合同即告終止。
十一、其他：
1、未經(jīng)對方書面同意，雙方均不得轉(zhuǎn)讓本合同約定權(quán)利和義務(wù);
2、合同履行期內(nèi)所發(fā)生的招標(biāo)公告費(fèi)、打字復(fù)印費(fèi)、專家評審費(fèi)(包括外埠專家的差旅費(fèi)、住宿費(fèi))及其他費(fèi)用包含在代理費(fèi)中。
十二、本合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力而導(dǎo)致工程項(xiàng)目不能實(shí)施或本合同無法執(zhí)行時，委托方不承擔(dān)違約責(zé)任并有權(quán)終止合同。
十三、雙方在合同履行期間發(fā)生爭議時，可以協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可以向橋西區(qū)人民法院提起訴訟。
十四、合同文本
本合同正本一式4份，雙方各執(zhí)2份。本合同的附件為本合同不可分割的組成部分。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工合同14
委托單位(甲方)：
施工單位(乙方)：
甲方為完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工該工程的電法
一、項(xiàng)目名稱：
陽泉西環(huán)高速公路隧道物探工程 。
二、施工期限：
、本工程自 年 月 日至 年 月 日。
三、工作內(nèi)容：
乙方采用瞬變電磁法施工，按照甲方施工要求，測線長4400米，
四、質(zhì)量與驗(yàn)收
要求乙方物理點(diǎn)合格率達(dá)到95%
五、費(fèi)用及結(jié)算
施工費(fèi)用約 12 萬元 ，工程結(jié)束驗(yàn)收合格后，在報(bào)告提交
六、甲方責(zé)任
1、按照合同約定及時撥付資金。
2、派駐工地機(jī)構(gòu)和代表，履行甲方職責(zé)，協(xié)調(diào)各方工作。
3、審批由于人力不可抗拒的自然災(zāi)害造成的損失。
4、按約定辦理驗(yàn)工計(jì)價手續(xù)、撥付和結(jié)算工程價款。
5、按規(guī)定辦理項(xiàng)目預(yù)算(概算)執(zhí)行情況審計(jì)和竣工后竣工決
6、按有關(guān)規(guī)定參加竣工驗(yàn)收交接工作。
七、乙方責(zé)任
1、接受甲方委托的.監(jiān)理單位的監(jiān)理。
2、嚴(yán)格按照有關(guān)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量，按合同約定時間完工和交付使用。
3、堅(jiān)持文明施工，做好施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)、勞動保護(hù)和安全生產(chǎn)。
4、乙方應(yīng)保護(hù)好施工范圍內(nèi)既有設(shè)備、設(shè)施;地下管線等設(shè)備。
5、及時提報(bào)驗(yàn)工計(jì)價資料、辦理工程價款結(jié)算和竣工結(jié)算。
八、違約責(zé)任
違約方按5%支付違約金
九、爭議解決
本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。解決不成，可采取仲裁或按司法程序解決。
(一)雙方同意由甲方所在地仲裁委員會仲裁。
(二)雙方約定向合同簽定地的人民法院起訴。
本合同一式__陸__份，甲乙雙方各執(zhí)___叁_____份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同15
甲方：_________________
乙方：_________________
工程經(jīng)招標(biāo)由乙方中標(biāo)承建,現(xiàn)為明確甲乙雙方責(zé)任,促使本工程按期保質(zhì)保量順利竣工,經(jīng)商定,特訂立本合同,具體條款如下：_________________
第一條：工程概況
1.工程名稱：_________________
2.工程地點(diǎn)：_________________永泰縣
3.工程內(nèi)容及范圍：_________________以設(shè)計(jì)圖紙和審計(jì)后的工程量清單為依據(jù)。
4.工程金額：_________________本工程發(fā)包價即中標(biāo)價人民幣元。現(xiàn)場工程量增減、設(shè)計(jì)變更按實(shí)簽證。工程最終造價以審計(jì)部門審定的造價為準(zhǔn)。
第二條：雙方職責(zé)
1.甲方委托乙方對工程進(jìn)行施工,乙方應(yīng)按國家電力部門頒發(fā)的規(guī)程規(guī)定進(jìn)行施工。
2.工程桿洞、拉線洞、拉線及線路走廊征地、賠青費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),施工過程中若需要甲方配合的工作甲方應(yīng)積極給予配合。
3.乙方應(yīng)按《3~110KV高壓配電裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》、《電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線路施工及驗(yàn)收規(guī)范》《架空送電線路設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》、等國家電力部門頒發(fā)的規(guī)程、規(guī)范要求保質(zhì)保量按時完成工程施工并保證供電部門驗(yàn)收通過且供電等工作。
4.本工程材料全部由乙方提供,乙方應(yīng)按照設(shè)計(jì)圖紙和國家、部頒規(guī)范要求采購工程所需要的輔材。
5.乙方指派鄭明幫同志為項(xiàng)目經(jīng)理(聯(lián)系電話：_________________15280155698),負(fù)責(zé)組織本工程項(xiàng)目的實(shí)施。
6.施工期間,乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》及《電力建設(shè)安全施工管理規(guī)定》做好安全管理工作,嚴(yán)防事故發(fā)生。若乙方原因造成安全問題,責(zé)任由乙方自負(fù)。
7.本工程施工過程中,若遇自然災(zāi)害等不可抗力因素影響,造成的經(jīng)濟(jì)損失及工期拖延,由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
第三條：工程質(zhì)量及驗(yàn)收辦法
1.工程竣工且具備驗(yàn)收條件后即由永泰縣供電有限公司組織以施工圖及國家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范為依據(jù)進(jìn)行驗(yàn)收。若驗(yàn)收不合格,乙方必須按規(guī)范要求限期整改。屬乙方責(zé)任造成的問題,整改費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé);若屬甲方責(zé)任造成的`問題,則返工費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),
第四條：工程工期
1.除甲方原因、雨天、停電原因和不可抗拒的因素外乙方不得延誤工期。
2.因甲方賠青問題造成乙方誤工,工期應(yīng)順延,并承擔(dān)相應(yīng)損失。
第五條：付款方式
工程施工合同簽訂后,甲方按發(fā)包價的70%支付給乙方作為備料款。工程竣工驗(yàn)收合格并送電、造價經(jīng)審計(jì)部門最終審核后七日內(nèi)一次性付清余款。
第六條：在保修期內(nèi)如發(fā)生施工質(zhì)量問題乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償修復(fù)。
第七條：解決爭議的方式
甲乙雙方在協(xié)議履行中發(fā)生糾紛,應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的可以向合同簽訂所在地人民法院提請?jiān)V訟。
第八條：其它
1、本協(xié)議未盡事宜,雙方另行協(xié)商,并可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
2、本協(xié)議自雙方簽章之日起生效,至保修期滿后失效。
3、本協(xié)議壹式肆份,甲方貳份,乙方貳份。
甲方：_________________
乙方：_________________
代表：_________________
代表：_________________
開戶銀行：_________________
賬號：_________________
簽訂日期：_________________
簽訂地點(diǎn)：_________________
【委托施工合同】相關(guān)文章：
委托施工合同07-29
委托承包施工的合同07-14
委托設(shè)計(jì)施工合同08-30
公路委托施工合同09-06
電力委托施工合同09-07
工程委托施工合同06-23
委托施工協(xié)議12-28
委托施工合同范本06-21
委托施工合同15篇09-01
委托施工合同(15篇)09-01