家裝施工合同優(yōu)選2篇
隨著人們對法律的了解日益加深，合同的類型越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規(guī)定的方式。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編收集整理的家裝施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
家裝施工合同1
合同編號：_______________
______年___月___日
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：
住址：
聯(lián)系方式：
承包方（以下簡稱乙方）：
住址：
聯(lián)系方式：
依照《_____》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本市家庭裝飾的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭裝飾工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協(xié)議：
一、工程基本情況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程面積：
4、工程期限：
開工日期：______年___月___日；
竣工日期：______年___月___日。
二、工程價款
總工程款：本合同總工程款根據《裝修工程工程預算表》定為
元人民幣整（￥：___________），實際結算以合同價格（具體內容在乙方進場施工過程中根據實際填寫并由甲方與乙方指定人員共同確認）為準
三、工程圖紙
乙方設計師完成的施工圖必須由甲方審圖，經甲方確認后簽字認可，乙方方可施工。
乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙施工（安裝）。
甲方向乙方提供設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、設計方各執(zhí)一份。
四、材料供應
1、本工程所需，按報價單規(guī)定應由甲方自購的施工材料，應為符合設計要求的合格產品，分別在各項工程開工之日前三天內由甲方采購供應到工地現(xiàn)場，采購數量由乙方提供，如因乙方計算不準確導致材料浪費并超出規(guī)定時間不能退回給商家，由此造成甲方的損失由乙方承擔，如材料數量不夠，由甲方補夠，工期不變。甲方供應材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
2、乙方無權擅自更換甲方提供的材料，沒有甲方簽字確認，不支付費用。
3、甲方如果要求更換不同檔次或品牌的材料，則根據市場價格作差額增減補貼。在施工過程中，如原定材料缺貨時，乙方可在甲方認可下更換由公司指定的相同質量的材料。
4、乙方采購的材料，如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料原價格的三倍補償給甲方。
5、乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
五、工程款支付方式
1、合同簽定后，在乙方進場（以發(fā)出開工報告為準）開始施工后5個工人日內，甲方向乙方支付工程造價的30%作為備料款。
2、工程完成50%以上（即在天花布線完成、墻面裝修完成一半以上），甲方向乙方支付工程造價的20%的工程款；?工程完成90%后（主要工作基本完成，剩余施工收尾準備驗收工作），甲方向乙方支付工程造價的20%；?工程竣工后,,乙方向甲方移交全部竣工資料,甲方審核無誤后,甲方向乙方支付工程造價的20%工程款。
3、工程全部完工驗收后二個月內,甲乙雙方按實際工程量進行結算.甲方留下總造價的10%作為裝修質量保證金,其余余額應在二周內支付給乙方。
六、工程工期
1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
2、甲方未按約定完成工作影響工期，工期順延。
3、乙方責任不能按期開工或無故停工影響工期，工期不順延。
4、因設計變更或非乙方原因造成停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工______小時以上（累計計算），按一天順延工期。
5、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
6、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或_____部門協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
7、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
8、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
七、工程質量及驗收
本工程質量標準應達到國家質量評定的優(yōu)良等級。
隱蔽工程在隱蔽前，由乙方通知甲方到場驗收，甲方收到乙方通知后，五天內甲方或甲方組織的.有關部門進行驗收。驗收期為兩天，如甲方不能按時驗收，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，甲方應予以承認。
八、安全生產和防火
1、因甲方違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方承擔由此產生的一切經濟損失。
2、因乙方違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方承擔由此產生的一切經濟損失。
九、維修約定
1、本工程交工后，乙方在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起，為______個工作日。
2、因甲方使用不當或甲方的其他原因引起的質量問題，乙方實行有償維修。
3、甲方在使用過程中要求更改或增加項目時，乙方實行_____。
十、違約責任
1、不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔，由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方違約金______%。
2、如非乙方過錯造成的其它不可預見的原因造成工期廷誤，甲方確認后工期可順廷。
4、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的材料、家具、陳設或其它物品，如有損壞，乙方應照價賠償。
5、由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成罰款和賠償費用，由乙方負責。
6、由于乙方擅自拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由乙方負責并承擔責任。
十一、爭議解決
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第_____種方式解決：
1、向_______________委員會申請_____；
2、向___________人民法院起訴。
十二、合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份。
甲方（簽章）：
委托代理人：
聯(lián)系電話：
_______年____月____日
乙方（簽章）：
法定代表人：
聯(lián)系電話：
_______年____月____日
附件：
1、施工圖紙共_____張
2、裝修預算書（經甲乙方共同簽字確認）共_____頁
3、甲方提供裝飾裝修材料明細表
4、乙方提供裝飾裝修材料明細表
5、其他：本合同共_____頁
�。ǜ郊�
____________________________工程裝修預算書
序號
項目名稱
單位
數量
合計
材料及共計說明（包括備注）
1
2
3
4
5
6
發(fā)包方（簽字）____________
________年____月____日
承包方（簽字）____________
________年____月____日
�。ǜ郊�
____________方提供裝飾裝修材料明細表
金額單位：________元
材料名稱
單位
品種
規(guī)格
數量
單價
金額
供應時間
供應至的地點
發(fā)包方（簽字）____________
________年____月____日
承包方（簽字）____________
________年____月____日
家裝施工合同2
甲方：______________
乙方：______________
協(xié)議標的：甲方位于“_________”的居室，以下簡稱標的。
經雙方友好協(xié)商，就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》，以下簡稱《裝修合同》)中的`未盡事宜，簽訂以下補充協(xié)議。本補充協(xié)議作為《裝修合同》的附件，與《裝修合同》具有同等法律效力。
一、施工人員準則：
1.施工過程中，乙方施工人員應認真施工，不在標的居室內飲酒、隨地吐痰，如施工人員吸煙必須遠離易燃易爆物品。
2.乙方施工人員不得使用標的居室內已安裝好的設施、設備(如炊具、潔具及其他設施、設備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。
3.乙方應設置專門的垃圾堆放處，及時清運垃圾，并保持居室內的清潔和衛(wèi)生。
4.安裝地板、地磚后，乙方施工人員須著軟底鞋在標的居室內施工，并嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上，所有物品均輕拿輕放，嚴禁在地板、地磚上拖動物品。
5.有違反以上第一條1、2、3、4、5項，甲方經過提醒、警告，乙方仍違反的，甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因違反以上
第一條1、2、3、4、5項給甲方造成損失的，乙方應賠償損失。
6.如由于乙方或其施工人員過失，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業(yè)管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔責任。
7.乙方必須在工程交底日，即_________年_________月_________日，向甲方提供書面的工程進度表和甲方采購材料進度表。
8.在進行施工時，乙方有義務向甲方說明施工方式，并經過甲方確認后方可進行施工。如未經甲方確認，施工后發(fā)生不符合甲方要求的問題時，乙方應無條件進行整改，并賠償由此而帶來的損失。
9.如甲、乙雙方已確認圖紙，乙方不得隨意擅改圖紙，如圖紙改動需和甲方溝通確認，如有增加項目需追加預算，效果圖僅供參考，以實際面積為主。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽字日期： 年 月 日
【家裝施工合同】相關文章：
家裝施工合同08-01
家裝施工合同02-27
家裝施工合同標準09-13
涂料家裝施工合同09-06
涂料家裝施工合同12-27
家裝施工合同(15篇)09-09
家裝施工合同報價明細09-09
家裝施工合同15篇09-09
家裝地暖施工合同10-24
家裝施工合同(精選15篇)11-14