建筑工程施工合同精品[15篇]
在人們的法律意識不斷增強的社會,隨時隨地,各種場景都有可能使用到合同,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢?下面是小編收集整理的建筑工程施工合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
建筑工程施工合同1
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的'工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同2
發(fā)包方(以下簡稱“甲方”):
住所(單位)地址:
聯(lián)系電話: 手機號: 甲方工程監(jiān)理人及電話:
承包方(以下簡稱“乙方”):
單位地址:
本工程設(shè)計人: 聯(lián)系電話:
本工程項目經(jīng)理: 聯(lián)系電話:
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾裝修工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
第一條工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程承包方式,雙方商定采取下列第種承包方式:
1、乙方包工、包全部材料(見附件:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
2、乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料(見附件:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表,附件:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
3、乙方包工,甲方包全部材料(見附件:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
4、工程施工有效期限為 天;開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。
5、合同價款¥ (人民幣大寫):
6、若本工程實施工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽定《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
7、雙方商定設(shè)計、施工圖紙采取下列第種方式提供;
7.1甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙,交圖時間為月日,圖紙一式三份,甲方、乙方施工隊各執(zhí)一份;(見附件:裝飾裝修工程施工圖紙)設(shè)計、施工圖紙雙方簽字后生效。
7.2甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件:裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)設(shè)計費由甲方支付(此設(shè)計費用不在工程價款內(nèi));設(shè)計、施工圖紙雙方簽字后生效。
8、圖紙及預(yù)算書雙方簽字后生效。
第二條甲乙雙方的權(quán)利及義務(wù):
1、開工前3天,甲方為乙方入場施工創(chuàng)造條件,清除影響施工的障礙物;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里(單位、部門)之間的關(guān)系,按期支付工程款。
2、開工前,甲方為乙方提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項。
3、甲方參與工程施工進度質(zhì)量的監(jiān)督,對材料進場進行驗收確認(rèn),竣工驗收。
4、甲方對工程施工工藝不清楚之處、乙方應(yīng)向甲方解釋說明,乙方設(shè)計師負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù),合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表為乙方派出的項目經(jīng)理,甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程的統(tǒng)一指揮和管理;如甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙,則甲方設(shè)計師負(fù)責(zé)對乙方提供工程施工工藝咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù),因甲方向乙方提供工程施工工藝不詳而造成的全部責(zé)任由甲方承擔(dān)。
5、工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)資料。
6、甲方協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用.
7、禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),違章搭建陽光房,如甲方需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或拆改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線及搭建陽光房,應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相關(guān)的審批手續(xù);根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定,甲方無權(quán)要求乙方移動或改造暖氣及燃?xì)夤芫等;對原有建筑物和場地面積等的改動,甲方如沒有相關(guān)部門辦理相關(guān)的審批手續(xù),甲方強行要求乙方施工所造成的一切后果及責(zé)任全部由甲方承擔(dān);如甲方要求不做防水而發(fā)生漏水所造成的一切后果及責(zé)任全部由甲方承擔(dān)。
8、乙方在施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《建筑裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程。
9、乙方嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
10、乙方保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場;因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方承擔(dān)。
第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗改:
1、本工程以施工圖紙,做法說明為準(zhǔn),如有更改、乙方工程負(fù)責(zé)人應(yīng)通知設(shè)計師、在甲方的配合下、公司應(yīng)將更改通知書交由甲方簽字確認(rèn),更換材質(zhì)甲乙雙方協(xié)商解決,否則乙方對更改項目概不負(fù)責(zé)。
2、為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù),合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,需由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《工程變更單》,同時協(xié)調(diào)相關(guān)工程費用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效,凡甲方與乙方現(xiàn)場人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,均由甲方承擔(dān);
3、合同簽定后甲方工程減項超過工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費;若甲方減項所用的材料,乙方已定購或運抵現(xiàn)場,甲方需另外支付材料來回托運,損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費和拆除費。
4、合同簽訂后,若因甲方原因終止施工合同,甲方需支付乙方已施工項目的施工費、材料費、管理費及拆除費,若此工程項目由乙方設(shè)計則甲方需另外支付乙方該工程項目的設(shè)計費35元/平方;
5、甲方第一次支付工程款后增加的'施工項目,乙方需在收到甲方該增加項目的100%的工程款后方予以施工。
6、由乙方提供的材料:乙方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方,并接受甲方檢驗;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價、協(xié)商不符,甲方有權(quán)拒絕使用。
7、由甲方提供的材料、設(shè)備,其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求(見附件:甲方提供材料明細(xì)表)。甲方應(yīng)按時將材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場并提前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù),若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
8、除合同中注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具桌椅等,均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場,若需要乙方代購,加收所購材料款20%的采購費及運輸費。
9、雙方在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收;
。1)水、電管線、防水層等隱蔽工程的驗收;
。2)油漆、面層涂料、木材、植物等施工前驗收;
。3)竣工驗收;
乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加各階段驗收,各階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附件:工程驗收單),若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權(quán)停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān);甲方在規(guī)定時間內(nèi)(兩天)不于驗收視為驗收合格。
10、完工后,乙方應(yīng)通知甲方三日內(nèi)驗收,甲方在規(guī)定時間內(nèi)不于驗收視為驗收合格。
11、工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件:工程結(jié)算單),并填寫工程保修單(見附件:工程保修單);
12、雙方約定本工程質(zhì)量按下列第項標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
。1)《GB50210-20xx建筑裝飾裝修工程質(zhì)量檢驗規(guī)定》
(2)《成都市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量檢驗規(guī)定》
。3)其他規(guī)定:材料及工藝按乙方(甲方)提供的設(shè)計圖紙、工程預(yù)算書為準(zhǔn)
13、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時:
。1)成都市消費者協(xié)會家庭裝飾裝修投訴中心或成都市建筑裝飾協(xié)會投訴進行調(diào)解;
(2)如不服調(diào)解,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定,所需費用及因此造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)責(zé)任分別承擔(dān)。
第四條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定:
1、合同生效后,雙方約定按下列方式支付工程款;
支付次數(shù)
工程施工項目(見預(yù)算表)
付款比例 %
支付金額(元)
第一次
第二次
第三次
第三次
尾款;乙方施工完畢三天內(nèi)即驗收,驗收合格二天內(nèi),甲方付清尾款后乙方交付甲方使用,完工后五日內(nèi)不驗收,則視為工程符合本合同的質(zhì)量要求,甲方不得以任何理由拖延、拒付及克扣或變相拖延、拒付、克扣乙方的工程尾款,否則甲方將按工程款總額的10%每月滯納金支付乙方;
2、甲方增加項目不得超過工程總價的10%;乙方減少項不得超過工程總價的10%,如果超過10%,任何違約一方無條件支付對方工程總額的20%違約金。
3、工程驗收合格后2日內(nèi),乙方應(yīng)向甲方提交工程結(jié)算單,并將有關(guān)資料送交甲方,甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議,雙方應(yīng)在工程結(jié)算單(見附件:工程結(jié)算單)上簽字,甲方并同時向乙方結(jié)清工程尾款;(水電工程部分其工程款按實結(jié)算、在隱蔽工程完工驗收后一次性結(jié)清,否則乙方可單方面停工、工期順延);
4、甲方應(yīng)將工程款直接交給乙方財務(wù)部;若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責(zé)任由甲方自負(fù)。
第五條工期出現(xiàn)下例情況可順延:
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延;
1)工程量變化和設(shè)計變更。施工工期順延。
2)不可抗力(如節(jié)假日、停水、停電、等),施工工期順延。
3)甲方同意工期順延的其他情況,施工工期順延。
4)甲方未按時參加階段驗收,施工工期順延。
2、因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。
3、乙方就在約定的時間內(nèi)進行施工,由乙方原因造成工期延誤應(yīng)由乙方負(fù)責(zé);甲方不配合乙造成的工期延誤就由甲方負(fù)責(zé)。
4、因甲方未按合同約定付清工程款,乙方有權(quán)施行停工,施工工期順延。
5、工程項目在各階段完工后、須由客戶簽字認(rèn)可,如有更改,甲方應(yīng)支付乙方反工費及材料費等費用,施工工期順延。
第六條安全施工和防火的約定:
1、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定和法規(guī)
2、由于乙方在施工過程中,違反安全操作規(guī)程導(dǎo)致安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)一切經(jīng)濟損失。
3、甲方不得要求乙方違反安全管理的規(guī)定進行施工,因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿,由甲方承?dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費用。
第七條獎勵與違約:
1、乙方的施工令客戶非常滿意的情況下,甲方可以采取某種形式作為獎勵。
2、合同簽定后,合同任何一方提出解除合同或無任何原因違約造成合同無法履行的,應(yīng)及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方向守約方支付工程總造價20%的違約金;若因此造成工程損失的,違約方應(yīng)予賠償。
3、工程未驗收合格或未結(jié)清尾款而未移交,甲方提前使用或擅自動使用工程成品的,工程視為合格,因此而造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為甲方自動放棄保修及維修權(quán)利,乙方仍有收尾款的權(quán)利。
4、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權(quán)停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2%o的違約金。
5、甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一天由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r2%o的違約金。
6、由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),由乙方負(fù)責(zé)修理,所需修理費由乙方承擔(dān),工期不予順延。
第八條合同爭議的解決方式:
1、未盡事項,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決。
2、雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,向成都市仲裁委員會申請仲裁。
3、如因合同爭議及其他方面原因造成上訴,上訴期間甲乙雙方因上訴所產(chǎn)生的一切費用由上訴方承擔(dān)(訴訟費、律師費等相關(guān)費用)。
第九條:
1、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,
2、本合同自簽字之日生效,合同履行完成后自行終止,決算后終止
3、附件(附件與合同正本具同等法律效力)
1)材料及工藝按乙方(甲方)提供的設(shè)計圖紙、工程預(yù)算書為準(zhǔn)進行施工
2)設(shè)計變更(協(xié)商解決)
第十條備注:
甲方(簽章): 乙方(簽章):
公司地址: 公司地址:
代理人: 代理人:
電話: 公司電話:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號:
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工合同3
發(fā)包方(以下稱甲方):地址:法定代表人:聯(lián)系方式:
承包方(以下稱乙方):
地址:
法定代表人:聯(lián)系方式:
甲、乙雙方就建筑工程施工事宜,經(jīng)友好協(xié)商,依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等相關(guān)法律規(guī)定,自愿達成如下協(xié)議,以資信守。
第一條工程概況
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、建筑面積:
4、結(jié)構(gòu)類型:
第二條工程內(nèi)容及承包范圍
1、乙方負(fù)責(zé)對本工程土建部分進行施工總承包,承包范圍為:基礎(chǔ)、主體、裝飾裝修工程。
2、包括乙方承包范圍內(nèi)的因設(shè)計變更而引起的增減工程。
3、甲方指定分包工程內(nèi)容。
第三條合同工期
1、計劃開工日期:________年____月____日。計劃竣工日期:________年____月____日。即工期總天數(shù):XXX。
第四條質(zhì)量與檢驗標(biāo)準(zhǔn)
1、工程質(zhì)量:對于該工程的基礎(chǔ)、主體驗收及竣工驗收均應(yīng)通過質(zhì)監(jiān)部門驗收合格。
2、由于乙方自身的疏忽造成工程質(zhì)量問題,必須修復(fù)。不然甲方有權(quán)要求乙方按工程合同造價總額的%支付違約金。
第五條合同價款工程結(jié)算
1、合同價款:暫定為萬元。結(jié)算時以實際完成的工程量為準(zhǔn)。
2、工程結(jié)算:工程竣工后日內(nèi)甲方給乙方支付工程結(jié)算總價款的%,工程結(jié)算總價款的%作為保修金。
3、質(zhì)量保修金的支付:工程保修期屆滿后,經(jīng)甲方對工程質(zhì)量檢查無異議,甲方與乙方辦理保修款結(jié)算,將剩余保修款一次性支付乙方。
4、結(jié)算審計時甲乙雙方應(yīng)積極配合審計工作,應(yīng)在雙方確認(rèn)竣工結(jié)算資料真實、完備之日起個月內(nèi)完成本工程的結(jié)算審計。
第六條材料價格調(diào)整及材料的采購
1、若甲方對某項主要材料進行調(diào)整,僅對材料差價進行調(diào)整。
2、材料采購:乙方必須根據(jù)甲方要求進行采購,并且在采購前天將樣品及價格送甲方代表認(rèn)可后方可采購。
第七條竣工驗收
1、承包方提供竣工圖約定:。
2、中間交工工程的范圍和竣工時間:。
3、發(fā)包方收到竣工驗收報告后天內(nèi)組織有關(guān)單位驗收,并在驗收后天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。承包方按要求修改,并承擔(dān)由自身原因造成修改的費用。發(fā)包方收到承包人送交的竣工驗收報告后天內(nèi)不組織驗收,或驗收后天內(nèi)不提出修改意見,視為竣工驗收報告己被認(rèn)可。
第八條工程質(zhì)量保修
1、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容:乙方在質(zhì)量保修期內(nèi),按照相關(guān)法律規(guī)定以及合同約定的范圍承擔(dān)工程質(zhì)量的保修責(zé)任。
2、質(zhì)量保修期限規(guī)定為:年。
3、保修期內(nèi)的維修:一般性維修乙方應(yīng)在接到通知后小時內(nèi)到達;緊急事故乙方應(yīng)在接到通知后小時內(nèi)到達現(xiàn)場搶修。乙方未及時維修并且沒有修復(fù)完好的',甲方自行找人修復(fù),修復(fù)的費用從乙方保修金之內(nèi)扣除。
第九條雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方權(quán)利主要有:
。1)對工程進度質(zhì)量進行檢查。
。2)等工程竣工后對工程進行驗收。
。3)因乙方原因使得工程質(zhì)量不符合約定的,甲方有權(quán)要求乙方在合理期限內(nèi)無償修理。
2、甲方義務(wù)主要有:
。1)協(xié)助乙方使建設(shè)工程合同得以順利履行。甲方應(yīng)當(dāng)按照合同的約定提供資金、場地以及相關(guān)材料。
。2)支付價款以及建筑工程施工過程中的其他義務(wù)。
3、乙方的權(quán)利主要有:
(1)按照施工合同和設(shè)計文件嚴(yán)格施工。
(2)接受甲方的必要監(jiān)督。
(3)按期完成和交付合格工程。
(4)保修責(zé)任和損害賠償責(zé)任。
4、乙方的權(quán)利主要有
。1)甲方未按照約定的時間和要求提供材料、資金的,乙方可以順延工程日期。
。2)甲方未按照約定支付價款的,乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)支付價款。逾期不支付的,乙方可以與甲方協(xié)議將該工程折價,建設(shè)工程的價款以該工程折價的價款優(yōu)先受償。
第十條協(xié)議解除
1、如果經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,本合同可以解除。
2、當(dāng)乙方擅自將其承包的工程轉(zhuǎn)包給
第三方時,甲方有權(quán)解除本合同。
3、因不可抗力致使合同無法履行的,甲乙雙方可以解除本合同。
4、甲、乙雙方任何一方按約定提出解除合同時,應(yīng)以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同通知,通知送達對方時合同解除。
第十一條違約責(zé)任
1、如合同一方不履行或違反本合同的任何條款,違約方須賠償守約方的經(jīng)濟損失。除合同另有規(guī)定外,守約方亦有權(quán)要求解除本合同及向違約方索取賠償守約方因此遭受的經(jīng)濟損失。
2、甲方須按本合同約定按時足額支付建筑工程費用,每逾期1天按逾期金額的千分之向乙方支付滯納金。
第十二條爭議解決條款
甲、乙雙方因履行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,提交
仲裁委員會仲裁。
第十三條其他約定事項
1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽章后生效。
2、本協(xié)議生效后,如有未盡事宜,雙方協(xié)商一致可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。
3、本協(xié)議適用中華人民共和國法律。
4、本協(xié)議正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(買方)簽章:乙方(賣方)簽章:____日期:日期
建筑工程施工合同4
發(fā)包人(全稱):
法定代表人或其委托代理人:
承包人(全稱):
法定代表人或其委托代理人:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就工程施工及有關(guān)事項協(xié)商一致,共同達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱:___________________________。
2、工程地點:___________________________。
3、工程立項批準(zhǔn)文號:__________________。
4、資金來源:___________________________。
5、工程內(nèi)容:___________________________。
6、工程承包范圍:__________________________。
二、合同工期
計劃開工日期:_________年_________月_________日。
計劃竣工日期:_________年_________月_________日。
工期總?cè)諝v天數(shù):_________天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的,以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量符合___________________________標(biāo)準(zhǔn)。
四、簽約合同價與合同價格形式
1、簽約合同價為:人民幣(大寫__________________)(¥_________元);
其中:
。1)安全文明施工費:人民幣(大寫__________________)(¥_________元);
(2)材料和工程設(shè)備暫估價金額:人民幣(大寫__________________)(¥_________元);
。3)專業(yè)工程暫估價金額:人民幣(大寫__________________)(¥_________元);
(4)暫列金額:人民幣(大寫__________________)(¥_________元);
2、合同價格形式:__________________。
五、項目經(jīng)理
承包人項目經(jīng)理:__________________。
六、合同文件構(gòu)成
本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件:
(1)中標(biāo)通知書(如果有);
。2)投標(biāo)函及其附錄(如果有);
。3)專用合同條款及其附件;
。4)通用合同條款;
。5)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;
。6)圖紙;
。7)已標(biāo)價工程量清單或預(yù)算書;
。8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關(guān)的'文件均構(gòu)成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當(dāng)事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內(nèi)容的文件,應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章。
七、承諾
1、發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2、承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質(zhì)量和安全,不進行轉(zhuǎn)包及違法分包,并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。
3、發(fā)包人和承包人通過招投標(biāo)形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、違約、索賠和爭議
1、發(fā)包方、承包方應(yīng)當(dāng)共同遵守上述約定,如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟損失,應(yīng)當(dāng)支付相應(yīng)的賠償;
2、本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
九、簽訂時間
本合同于_________年______月_____日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在___________________________簽訂。
十一、補充協(xié)議
合同未盡事宜,合同當(dāng)事人另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自_________生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式_________份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí)_________份,承包人執(zhí)_________份。
發(fā)包人:
法定代表人或其委托代理人:
_________年______月_____日
承包人:
法定代表人或其委托代理人:
_________年______月_____日
建筑工程施工合同5
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
為了確保 ,需 ,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設(shè)工程組織施工事項協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程施工范圍及技術(shù)要求:詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價:本工程預(yù)算價為萬元
元整)(詳見工程預(yù)算書)。
五、承包方式:包工包料。
六、結(jié)算方式:本工程結(jié)算時委托有資質(zhì)的中介機構(gòu)結(jié)算審核下浮率為 ,工程量按實計算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場實際發(fā)生工程量計算,信息價、勞保費用、定額套用及取費標(biāo)準(zhǔn)等按本工程預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
七、付款方式:
工程竣工驗收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價的90%, 余款10%作為保修金,待保修期滿后一個月內(nèi)付清。
八、工程工期
工期總?cè)諝v天數(shù)為 天,自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請經(jīng)甲方確認(rèn)后,工期可予以相應(yīng)順延。若乙方未按約定的日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求
1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方技術(shù)要求及核定的工程數(shù)量進行施工,按時保質(zhì)保量完成,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須達到合格以上。
2、乙方應(yīng)自覺提高安全生產(chǎn)意識,做好現(xiàn)場安全防護措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責(zé)任及措施費用概由乙方負(fù)責(zé)。
十、其它事項
1、乙方必須具備相應(yīng)的.施工資質(zhì),經(jīng)甲方認(rèn)定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關(guān)事宜。
3、本工程完成后,由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時,若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內(nèi)整改到位,否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質(zhì)量保修期為個月,質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算,保修期間發(fā)生質(zhì)量問題一切保修費用由乙方承擔(dān)。在甲方書面通知3日內(nèi),乙方未進場修復(fù),視為自動放棄保修金,由甲方委托它方維修。
6、
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份),乙方執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。 附件:施工圖紙及工程預(yù)算書
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
簽訂日期: 年 月 日
建筑工程施工合同6
發(fā)包方: (以下簡稱甲方)
承包方: 身份證號碼: (以下簡稱乙方)
甲方現(xiàn)將武勝香江豪庭工程基礎(chǔ)土石方分項工程人工勞務(wù)承包給乙方,根據(jù)甲乙雙方多次共同協(xié)商,在平等一致的基礎(chǔ)上,本著雙方互惠互利的原則,達成本合同條款,供雙方遵照執(zhí)行。
第一條:工程概況:
1 工程名稱:武勝香江豪庭
2 工程地點:武勝縣城祥升大道。
第二條:承包范圍:
發(fā)包方所提供的施工圖中所含武勝香江豪庭 車庫 工程基礎(chǔ)土石方分項工程基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ)、部分外運土石方、內(nèi)轉(zhuǎn)土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作內(nèi)容。
第三條:工期:
(一)開工日期: 年 月 日(根據(jù)甲方的工期要求)。
(二)竣工日期: 年 月 日(根據(jù)甲方的工期要求)。
第四條:工程價款:
1分部分項工程單價如下:
(1)獨立基礎(chǔ):基礎(chǔ)土石方分項工程頁巖90.00元/m(條形基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ))、砂巖200元/m(條形基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ))。
(2)人工挖孔樁:土方90.00元/m3,頁巖140.00元/m3,板石(需要水鉆施工)280.00元/m3,土方中孤石按實際方量220.00元//m3。安全帽等)、夜間施工加班費、加餐費、場內(nèi)材料轉(zhuǎn)運費及清除垃圾轉(zhuǎn)運費。同時涵蓋但不限于以下具體工作內(nèi)容:
(1)人工開挖場內(nèi)土方及建筑垃圾。
(2)人工開鑿場內(nèi)石方并滿足現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工裝斗配合塔機吊裝轉(zhuǎn)運到甲方指定地點。
(4)場內(nèi)排水工作。
(5)施工用腳手架的搭拆。
(6)完成該單項工序所需的各種設(shè)備及工、用具等一切低值易耗品(如空壓機、鍬、撮箕、抽水泵、鈀鉤等)。
(7)完成該分項工序的安全責(zé)任及相應(yīng)的安全勞保用品費用。
(8)四川省文明工地施工要求本單項工序應(yīng)做的`工作
3、零星簽證計時工60.00元/工日。
4、室內(nèi)取土夯實、回填 元/ m(含取土、運土、分層回填、夯實)。
5、算工程量。
第五條:施工技術(shù)要求:
(一)、基礎(chǔ)土石方工程由甲方施工員向乙方進行技術(shù)交底,并以書面形式由乙方代表簽證。
(二)、乙方代表必須指揮工人嚴(yán)格按施工圖、技術(shù)交底和施工規(guī)范嚴(yán)格施工。
(三)、每道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾步驟進行,上一道工序完成驗收合格后,方可進行下一道工序施工。
第六條:雙方責(zé)任及工作:
(二)、甲方工作:
1、為施工協(xié)調(diào)有關(guān)工作關(guān)系。
2、甲方施工員對工程進度,施工步驟進行安排,指導(dǎo)乙方施工,并對質(zhì)量安全工作進行質(zhì)量監(jiān)督檢查。
(二)、乙方工作:
1、嚴(yán)格執(zhí)行合同中對工程工期、質(zhì)量安全的要求,服從施工員及現(xiàn)場管理人員的安排,嚴(yán)格按照施工圖、交底記要和國家現(xiàn)行施工規(guī)范進行施工。
2、加強對工人的管理,教育工人遵紀(jì)守法,加強安全、防火、防盜意識。嚴(yán)格要求工人按照建筑工人安全技術(shù)操作規(guī)程進行施工作業(yè),做好自檢工作。
3、組織工人文明施工,加強施工現(xiàn)場管理,不允許工人打架罵人,做到工完場清。
第七條:工程質(zhì)量驗收
1、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。
2、因乙方造成的質(zhì)量問題而返工,由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任并承擔(dān)其材料及人工費,并接受罰款。如無法保證工程質(zhì)量進度,甲方有權(quán)單方面終止本合同,所完成的部分分項工程經(jīng)驗收合格后按已完成金額的60%人工費(不加任何費用)結(jié)算給乙方,并清退出場。
第八條:人工費支付
本分項工程無進度款,待工程完工驗收合格后一次性付清。
第九條:安全責(zé)任:
在分項工程單價中10%作為安全設(shè)施費和管理費。另簽定安全責(zé)任書,具有同等法律效力。
第十條:其他約定:
1、合同期內(nèi)乙方借故中途停工或退場,甲方有權(quán)拒付人工費,乙方所聘工人的工資由簽約人全權(quán)負(fù)責(zé)支付。并同時承擔(dān)給甲方該分項工程總造價15%的違約金,由此給甲方造成的其它經(jīng)濟損失由乙方全額賠付。
2、乙方所需機具、用具由乙方自行解決,在甲方借用的設(shè)備在施工期間應(yīng)對設(shè)備進行維修保養(yǎng)。如有損壞照價賠償或支付修理費。
3、嚴(yán)禁將所承包的分部分項工程分包給他人,否則甲方有權(quán)單方終止合同,所完成的部分分項工程經(jīng)驗收合格后按已完成量的60%人工費(不加任何費用)結(jié)算給乙方,并清退出場。
4、乙方如因工人素質(zhì)低、技術(shù)差等原因達不到質(zhì)量、工期及文明施工等要求,以及有違法亂紀(jì)行為等,造成所有損失由乙方簽約人全權(quán)負(fù)責(zé)。
5、甲方為乙方提供食宿條件,如乙方人員損失甲方公物,應(yīng)照價賠償。
6、由于乙方原因無故停工,每次處罰款2000元以上。
第十一條 其它:
1、工程外包工人員管理辦法作為本合同的附件,具有同等法律效力,應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。
2、未盡事宜,由雙方協(xié)商,形成新的合同條款,雙方共同遵照執(zhí)行。
3、本合同一式叁份,甲方執(zhí)倆份,乙方執(zhí)壹份,具同等法律效力,雙方簽字后生效,工程竣工驗收合格,結(jié)清尾款,自然失效,
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同7
甲方:____________________
乙方:____________________
根據(jù)《民法典》、《____市保護消費合法權(quán)益條例》,《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一.概況 裝飾施工地點: 住房結(jié)構(gòu):室廳廚衛(wèi)陽臺,施工面積____平方米
二.價格 清包工總費用:______元,大寫(人民幣):_______________元,其中,水電工:______元,木工:_______元,瓦工:_______元,油漆工:______元,垃圾清運費:_______元,材料搬運費:_______元,其他費用(注明內(nèi)容)_______________________元。 經(jīng)雙方認(rèn)可,在施工過程中施工內(nèi)容如有小的變動,雙方將不更改工程款,當(dāng)有大的變更時應(yīng)在變更前友好協(xié)商,按實另計。
三.工期 自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。 以上規(guī)定工期為指導(dǎo)工期,為保證施工質(zhì)量,原則上不少于以上工期,也不應(yīng)超過工期______天。如遇甲方材料供應(yīng)不及時等問題,或因長時間特殊天氣對某些施工項目確有影響的,則相應(yīng)順延竣工日期。如雙方經(jīng)過協(xié)商,對工期的延長達成一致意見,則按達成的統(tǒng)一意見執(zhí)行(如延長工期后遇春節(jié)假期,甲方允許乙方春節(jié)期間停工______至______天)。
四.設(shè)計
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負(fù)責(zé)交底工作。
2、甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認(rèn)可。
五.材料 甲方負(fù)責(zé)采購需用材料,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品。 乙方應(yīng)提前______天向甲方提供需購材料清單,甲方應(yīng)在______天內(nèi)及時將采購材料供應(yīng)到現(xiàn)場供施工隊使用,雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的.責(zé)任和經(jīng)濟損失。 未經(jīng)甲方同意,乙方不得自行采購材料,若已采購,甲方有權(quán)無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。 如若甲方授權(quán)乙方購買所需材料,乙方應(yīng)在甲方指定的建材供應(yīng)點購買材料,并開具正式發(fā)票。 乙方應(yīng)幫甲方收貨并驗收甲方所購建材的質(zhì)量,核對數(shù)量和配件的準(zhǔn)確性,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。 甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,乙方應(yīng)做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進入工地現(xiàn)常 乙方應(yīng)做好對施工完成的成品保護工作 乙方對甲方采購的裝飾材料、均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,未經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按材料價格雙倍補償給甲方。
六.付款方式 工程款付款方式:經(jīng)雙方認(rèn)可,工程款付款時間表如下: 工程款付款時間表,付款時間付款內(nèi)容金額,協(xié)議簽訂完畢,正式開工____日內(nèi)預(yù)付______鋼架;水泥隔層完工后并經(jīng)甲方驗收本項目全部,強弱電路管線鋪設(shè)到位并經(jīng)過甲方驗收本項目全部,瓷磚鋪貼拆口抹平等完成并經(jīng)過甲方驗收后本項目全部,完成木工工程,并由甲方驗收通過后本項目全部,完成油漆工程,并由甲方驗收通過后本項目全部,竣工驗收也就是安裝完成甲方驗收通過當(dāng)天本項目全部,保修尾款。
七.關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定 甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。 在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。 凡每一單項施工項目完工后,雙方應(yīng)在工程質(zhì)量驗收單上簽字確認(rèn)。(詳見附表) 工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照市地方標(biāo)準(zhǔn)______《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
八.垃圾清運處理 乙方應(yīng)盡可能將垃圾袋裝化,并有責(zé)任每日及時清理需處理的垃圾。乙方應(yīng)把所處理垃圾清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。
九.工地現(xiàn)場管理和安全
1.甲方提供的施工要求及與乙方協(xié)商,且施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,遵守物業(yè)管理部門的裝修指南,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
2.施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu),拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商,經(jīng)確認(rèn)后施工。
3.乙方應(yīng)注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,由施工產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方自行負(fù)責(zé)。
十.違約及違約責(zé)任
1.合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額______%作為違約金支付給對方。
2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期______天后,每逾期______天應(yīng)按每天______元作為違約金支付給甲方。甲方未按協(xié)議約定時間付款的,每逾期______天應(yīng)按每天______元作為違約金支付給乙方。
3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
5.工程未辦理驗收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負(fù)責(zé)。
十一糾紛處理方式 因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方應(yīng)先協(xié)商調(diào)解。 協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟
十二.附則
1.工程開工前,甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙把交乙方施工隊負(fù)責(zé)人保管。工程竣工驗收時,乙方將房屋外門鑰匙歸還。
2.本合同簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包。
3.本合同一式___份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
十三.其它約定
1.質(zhì)量保修期為________年,中間出現(xiàn)任何施工質(zhì)量問題乙方無條件負(fù)責(zé)維修,但因是包清工形式,乙方無質(zhì)保金,如乙方在保修期內(nèi)無辜推委,甲方有權(quán)利通過其他途徑采取相應(yīng)措施直至訴諸法律。
2.對于不能確定的工程量雙方應(yīng)該事先談好單價,按照實際工程量結(jié)算。
3._________
4.__________
5.__________
甲方:__________
乙方:__________
簽章:__________
簽章:__________
聯(lián)系電話:__________
聯(lián)系電話:__________
簽約日期:__________
簽約日期:__________
建筑工程施工合同8
發(fā)包人(甲方):×××公司
承包方(乙方):×××裝飾公司
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.1工程名稱:×××
1.2工程地點:*****
1.3承包范圍:經(jīng)雙方確認(rèn)預(yù)算的工程內(nèi)容及合同附件
1.4承包方式:包工、包料大包干
1.5工期:本工程自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工
1.6工程質(zhì)量:
1.7合同價款(人民幣大寫):××萬元
第二條 甲方工作
2.1開工前3天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說明3份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派 為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托 監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命 為總監(jiān)理工程師,其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確,并將合同副本交乙方 份。
2.4負(fù)責(zé)保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線,古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃交甲方審定。
3.2指派×××為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或做法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第四條 關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,則工期順延。
4.3因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,則工期順延。
4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),則工期相應(yīng)順延。
第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gbj300-88)等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知3日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第六條 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用第 種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加 %包干風(fēng)險系數(shù)計算。包干風(fēng)險包括 內(nèi)容。
(3)可調(diào)價格:按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價,并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2本合同生效后,甲方分4次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。
撥款分4次進行 劃撥合同價款 % 金額(元)
合同簽訂后 合同價付30% ××××元
第二次 工程進度至30%付合同價款50% ××××元
第三次 工程進度至80%付合同價款的10% ××××元
第四次 工程完工后10天內(nèi)付合同價款5% ××××元
余下5%合同價款作為本工程的質(zhì)保金 ××××元
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料七天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在七天內(nèi),結(jié)清尾款。
第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表二),應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔(dān)運輸費用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價值 %的保管費。由于乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7.2凡由乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1甲方提供的施工圖紙或做法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工作安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法律、規(guī)范。
8.3由于甲方確認(rèn)的圖紙或做法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條 獎勵和違約責(zé)任
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工窩工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的 %支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕上措施費外,每提前一天,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方元,作為獎勵。
9.4乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
9.5甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.6未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.7未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.8因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十條 爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
10.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的'爭議雙方同意由當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁,當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴。
第十一條 不可抗力
11.1、任何一方由于不可抗力造成不能履行或部分不能履行合同義務(wù)的,不視為違約,但應(yīng)在條件允許下采取一切必要的救濟措施,以減少因不可抗力造成的損失。遭受不可抗力的一方,應(yīng)盡快將事件的情況以書面形式通知另一方,并需在不可抗力事件發(fā)生之日起10日內(nèi)向?qū)Ψ教峤皇录l(fā)生地有關(guān)政府機關(guān)或公證部門出具的書面證明。雙方可視不可抗力原因?qū)Ρ竞贤男械挠绊懗潭,協(xié)商決定本合同的變更或解除。
11.2、“不可抗力”指超出本合同雙方控制范圍、無法預(yù)見、無法避免或無法克服、使得本合同一方部分或者完全不能履行本合同的事件。這類事件包括但不限于地震、臺風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、罷工、政府行為、法律規(guī)定或其適用的變化,或者其他任何無法預(yù)見、避免或者控制的事件,也包括在商務(wù)實踐中通常被認(rèn)定為不可抗力的事件。
11.3、不可抗力發(fā)生后因乙方怠于采取搶救措施,致使工程損失擴大的,擴大部份的工程損失由乙方承擔(dān)。
第十二條 附則
12.1本工程需要進行保修或保險時,應(yīng)另訂協(xié)議。
12.2本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本貳份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)貳份。
12.3本合同履行完成后自動終止。
12.4附件
(1)施工圖紙或做法說明
(2)工程項目一覽表
(3)工程預(yù)算書
(4)甲方提供的貨物清單
(5)會議紀(jì)要
(6)設(shè)計變更
(7)其他
甲方名稱: 乙方名稱:
代表: 代表:
住所: 住所:
電話: 電話:
郵編: 郵編:
銀行賬號: 銀行賬號:
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工合同9
發(fā)包人(全稱) (簡稱甲方)
承包人(全稱) (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:
資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
開工日期:年 月 日
竣工日期:年 月 日
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
五、合同價款
金額(大寫):(人民幣):萬元
六、組成合同的.文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、本合同專用條款
3、明確雙方權(quán)利、義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議
4、本合同通用條款
5、投標(biāo)書、招標(biāo)文件和中標(biāo)通知書
6、施工圖紙
7、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)要求。
8、工程預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:年 月 日
合同訂立地點:
本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳 號:
郵政編碼: 郵政編碼:
建筑工程施工合同10
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建筑法》及其有關(guān)法律,行政法規(guī),遵循自愿、平等、公平、誠實、信用的原則,經(jīng)雙方協(xié)商,就 工程施工事宜達成協(xié)議并形成如下條款,協(xié)議雙方共同遵守。
一。工程概況
1。工程名稱:
2。工程地址:公園道西側(cè)
3。結(jié)構(gòu)類型:框架,地下二層,地上三十層,地下車庫約4萬㎡, 共計約20萬㎡。
4。合同價款:合同價款以正式建設(shè)工程施工合同確定的數(shù)額為準(zhǔn)。
5。施工場地條件:三通一平已完成,(其中施工用水由甲方提供水源,乙方配備供應(yīng)施工用水機具;施工場地道路由乙方負(fù)責(zé),公共道路由乙方負(fù)責(zé);費用由甲方承擔(dān),甲方提供施工用電源,施工中由乙方按實際發(fā)生量和用電損耗支付水電費,具備施工條件)。
6。工期:合同工期為兩年,開工日期為 年 月 日至 年 月 日,總工期為: 天。
7。工程質(zhì)量:合格, 文明施工達市級文明工地要求。
二。承包范圍及承包方式
1。工程承包范圍:全部施工圖紙范圍內(nèi)的樁基礎(chǔ)、土建、給排水、暖通、電氣內(nèi)容。下列項目:電梯、消防、噴淋、通風(fēng)、弱電等專業(yè)分包項目乙方負(fù)責(zé)預(yù)埋、預(yù)留等內(nèi)容。配合專業(yè)分包工程項目的界限:
a;A(chǔ)土方工程的挖土另行分包,土方回填在本合同內(nèi)。土方回填運距據(jù)實簽證為準(zhǔn)。
b。電梯、消防、噴淋、通風(fēng)、弱電等專業(yè)項目另行分包。
2。甲方要求: 本工程合同(協(xié)議)簽訂后,乙方不得以任何形式和理由再行轉(zhuǎn)包和分包整體工程,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即終止合同,按乙方違約處理,并由有關(guān)部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定實施處罰。
三。付款方式
乙方收到工程款同時提供正式收款發(fā)票。
1、乙方墊資施工至正負(fù)零后7日內(nèi)撥付已完成工程量價款的80%,以后每月?lián)芨兑淮,每月?6日乙方上報已完成的工程量,甲方在十個工作日內(nèi)審核并支付已完工程量價款的80%,如果甲方?jīng)]有審核完畢,按乙方上報的工程量計算并撥付。
2、工程全部完工驗收合格后支付至合同總價款的90%,結(jié)算完成后30日內(nèi)甲方向乙方撥付至工程結(jié)算總價款的95% 。
3、剩余工程結(jié)算款的5%作為工程質(zhì)量保修金,自驗收合格之日起滿一年十五日內(nèi)支付質(zhì)量保證金總額的60%,滿兩年十五日內(nèi)支付至質(zhì)量保證金總額的80%,滿三年后28日內(nèi)一次性付清。
4、甲乙雙方竣工計算,待甲方收到乙方結(jié)算書次日算起2個月審核完畢,結(jié)算中雙方如有爭議必須通過當(dāng)?shù)卦靸r部門裁定。
四。結(jié)算方法:
1。工程造價:土建安裝工程造價按一類取費總價不下浮,作為甲乙雙方工程結(jié)算造價。
2。執(zhí)行20xx年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額河北省消耗量定額》、《全國統(tǒng)一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國統(tǒng)一建筑安裝工程消耗定額》及相關(guān)定額,相關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn)編制施工圖結(jié)算,認(rèn)價以外的工程材料價格以同期《唐山工程造價信息》為主,造價信息沒有包含及甲方指定的設(shè)備、材料價格。采用經(jīng)甲方確認(rèn)的市場價格調(diào)整(輔材及周轉(zhuǎn)、攤銷材料不做調(diào)整):機械費、人工費、措施費項目按定額規(guī)定計算并調(diào)整。
3。甲方直接分包的分項工程,乙方可以針對相應(yīng)的安裝工程收取合同價款的2%的配合費,該總包管理費由甲方向分包人代扣后支付給乙方。乙方應(yīng)配合甲方的專業(yè)發(fā)包工作,服從甲方總的計劃安排,為專業(yè)承包人提供必需的施工條件,總包方收取相應(yīng)的合同總價的2%配合費,分包工程稅收由分包方承擔(dān)。
4。采購價格的認(rèn)定:采用造價信息價格的材料以同期信息價格為調(diào)差依據(jù),采用市場價格的,雙方認(rèn)定的價格為調(diào)差依據(jù),進度逾期未完成的工程材料價格的認(rèn)定方法:工程逾期,但材料價格下降時,以逾期的材料價格為調(diào)價依據(jù);工程逾期,但材料價格上漲時,以批準(zhǔn)的工程計劃規(guī)定的完成時間的價格為調(diào)差依據(jù)。
五。工程設(shè)計變更
1。 工程施工過程中,甲乙雙方應(yīng)根據(jù)項目實施的具體情況按照合同明確的范圍,以書面形式對工程變更內(nèi)容進行現(xiàn)場簽證。凡屬于工程計劃(或變更)范疇的工作內(nèi)容,必須按計劃(或變更)要求施工。凡施工現(xiàn)場需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加你的必須由甲方、監(jiān)理方和乙方授權(quán)代表簽字蓋章生效,乙方必須將現(xiàn)場簽證原件匯總編輯成冊作為工程結(jié)算的依據(jù),由此發(fā)生的工程費用結(jié)算方法執(zhí)行第四條。
2。設(shè)計變更、工程洽商發(fā)生后一個月內(nèi)因乙方責(zé)任不辦理簽字手續(xù)將不增加價款調(diào)整(如果屬于減項則調(diào)減工程價款)。
六。 材料進場要求及計價
1。 及主體工程質(zhì)量及影響小區(qū)統(tǒng)一效果的設(shè)備由甲方指定品牌或施工廠家,乙方采購,范圍有:鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墻磚、花崗巖、隔墻板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水采暖管材。其中鋼材:唐鋼、承鋼、首鋼本廠產(chǎn)品及河北鋼鐵集團
2。指定品牌的材料設(shè)備甲方認(rèn)質(zhì)認(rèn)價,由乙方提前做好計劃并負(fù)責(zé)購買。乙方對甲方指定的材料設(shè)備嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),材料設(shè)備進場前必須做好檢驗,做施工規(guī)定的必要的試驗等。經(jīng)驗收合格后,方可進場使用。乙方對甲方指定的材料質(zhì)量負(fù)有全部責(zé)任。工程材料、成品、半成品的試驗檢驗費由甲方承擔(dān)。試驗單位須經(jīng)甲方、監(jiān)理單位認(rèn)可。工程定位放線由規(guī)劃局負(fù)責(zé)的部分。費用由甲方承擔(dān)。
3。進場材料設(shè)備與設(shè)計和樣品要求不符合的產(chǎn)品,甲方和監(jiān)理方應(yīng)禁止使用。由乙方按甲方和監(jiān)理方要求的時間運出施工現(xiàn)場,重新采購符合要求的產(chǎn)品,并由乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用,工期不予順延。
七。工程管理
1。 甲方委派工程師現(xiàn)場代表,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各方關(guān)系并代表甲方對施工圖設(shè)計、工程質(zhì)量、工程進度、施工安全、文明施工、工程質(zhì)量的確認(rèn)等進行全面管理,履行合同約定的內(nèi)容。
2。 乙方委派項目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本工程施工管理與服務(wù)工作,協(xié)調(diào)現(xiàn)場內(nèi)所有專業(yè)施工隊的現(xiàn)場施工組織、管理、進度、技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工、成品保護、所有材料設(shè)備保存,履行本合同約定內(nèi)容。
3。 乙方現(xiàn)場臨時設(shè)施,各分項加工場地、卷揚機、上料架場地要按照施工總平面圖布置,不得影響外網(wǎng)管線及相應(yīng)配套附屬設(shè)施工程施工。
4。 工程竣工后(以質(zhì)監(jiān)站驗收日期為準(zhǔn))90日內(nèi),乙方按照《城建檔案移交目錄》的標(biāo)準(zhǔn)向甲方提供三份完整的竣工資料,同時乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續(xù)的所有相關(guān)資料。
5。 乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監(jiān)理的管理,甲方有權(quán)直令施工單位出場并終止合同,按乙方已完成的合同范圍內(nèi)的實際工程量并執(zhí)行河北省20xx定額基價進行結(jié)算(材料價格調(diào)整執(zhí)行第四條款第二條),由乙方承擔(dān)全部違約責(zé)任;凡工程存在質(zhì)量隱患或即成事實的,乙方必須改正;對存在質(zhì)量隱患或發(fā)生質(zhì)量缺陷不改正的,每發(fā)生一次,甲方視具體事項給予經(jīng)濟處罰,由每次向乙方撥付工程款時扣除。
6。 存在工程分包的,乙方必須以書面形式呈報甲方,經(jīng)甲方簽認(rèn)后才能進場,并執(zhí)行合同約定的'相關(guān)內(nèi)容,并由乙方承擔(dān)由于工程分包而引發(fā)的相關(guān)責(zé)任。
7。 為了保證工程質(zhì)量甲方有權(quán)制訂工程材料和對材料進行認(rèn)價,乙方必須根據(jù)甲方要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購工程材料。
八。違約責(zé)任
1。 因甲方原因造成的停工,由甲方駐現(xiàn)場項目經(jīng)理和監(jiān)理工程師認(rèn)可后工期可以順延。
2。 因甲方原因造成的停建、緩建,甲方在1個月內(nèi)結(jié)算完畢并支付乙方已經(jīng)完成工程量的工程款。
3。 乙方不按約定工期竣工,不按時交付工程,每延誤一天乙方按合同總價的萬分之三向甲方支付日違約金。如因乙方施工力量不足嚴(yán)重拖延工期,甲方有權(quán)責(zé)令乙方撤場,解除本協(xié)議并承擔(dān)因延期造成的一切法律責(zé)任。
4。 如乙方工程質(zhì)量出現(xiàn)較大問題造成甲方損失的,由乙方承擔(dān)并且乙方應(yīng)按合同總價的3%向甲方支付違約金并承擔(dān)一切法律責(zé)任。如施工過程中發(fā)現(xiàn)乙方有重大質(zhì)量、安全事故,甲方有權(quán)責(zé)令乙方撤場并解除本合同,由此引起的后果由乙方負(fù)責(zé)。
5。 乙方依本合同需承擔(dān)的違約金、賠償金,可由發(fā)包方直接從承包方任何未結(jié)付的工程款中直接扣減。
九。 雙方約定,如因乙方欠付任何第三人債務(wù),被起訴并導(dǎo)致甲方作為共同被告,或依法保全甲方對乙方的責(zé)權(quán)或因乙方的任何原因?qū)е录追浇邮苋嗣穹ㄔ夯蛑俨脵C構(gòu)的協(xié)助執(zhí)行或財產(chǎn)保全通知的,除乙方在甲方接收上述起訴材料或保全或協(xié)助執(zhí)行材料后10日內(nèi)全額自行償還拖欠債務(wù),并協(xié)調(diào)撤回起訴或撤銷保全或協(xié)議執(zhí)行義務(wù),或在10日內(nèi)按權(quán)利人起訴額度向甲方提供保證金,否則,將視同乙方資產(chǎn)及信譽惡化且將嚴(yán)重影響本合同的正常履行,甲方可直接解除與乙方的施工合同并追究乙方的違約責(zé)任。
十。 此意向書雙方簽訂之日起3日內(nèi),乙方向甲方指定的賬戶內(nèi)打入保證金貳佰萬元人民幣,待乙方進場后15日內(nèi)甲方退還乙方全部保證金,且甲方不支付任何利息。(本意向書簽訂后3日內(nèi)保證金未打入指定賬戶內(nèi),此意向書作廢)甲方承諾乙方工程最晚在20xx年6月15日前開工,如果不開工甲方無條件退還乙方保證金(人民幣:貳佰萬元整),如果保證金未能在進場15日內(nèi)(即6月30日)退還,則由歸還,且需按保證金日千分之五計息給乙方,計息起使日期由7月1日開始。
十一 本意向書為工程結(jié)算的依據(jù),具有法律效力,《建設(shè)工程施工合同》只用于辦理工程施工的各項手續(xù)之用。本意向書與正式建設(shè)工程施工合同如有不同,以正式建設(shè)工程施工合同為準(zhǔn)。
十二。 未經(jīng)事宜雙方友好協(xié)商,另行簽訂補充協(xié)議,如發(fā)生爭議可協(xié)商解決,協(xié)商不成可直接向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
十三。 本合同一式肆份,雙方各持貳份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同11
發(fā)包方(以下簡稱甲方): 承包方(以下簡稱乙方):
為了確保 ,需 ,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設(shè)工程組織施工事項協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱:xxx。
二、工程地點:xxx。
三、工程施工范圍及技術(shù)要求:
詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價:
本工程預(yù)算價為xx萬元整)(詳見工程預(yù)算書)。
五、承包方式:
包工包料。
六、結(jié)算方式:
本工程結(jié)算時委托有資質(zhì)的中介機構(gòu)結(jié)算審核下浮率為 ,工程量按實計算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場實際發(fā)生工程量計算,信息價、勞保費用、定額套用及取費標(biāo)準(zhǔn)等按本工程預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
七、付款方式:
工程竣工驗收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價的90%, 余款10%作為保修金,待保修期滿后一個月內(nèi)付清。
八、工程工期:
工期總?cè)諝v天數(shù)為 天,自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請經(jīng)甲方確認(rèn)后,工期可予以相應(yīng)順延。若乙方未按約定的`日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求:
1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方技術(shù)要求及核定的工程數(shù)量進行施工,按時保質(zhì)保量完成,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須達到合格以上。
2、乙方應(yīng)自覺提高安全生產(chǎn)意識,做好現(xiàn)場安全防護措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責(zé)任及措施費用概由乙方負(fù)責(zé)。
十、其它事項:
1、乙方必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),經(jīng)甲方認(rèn)定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關(guān)事宜。
3、本工程完成后,由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時,若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內(nèi)整改到位,否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質(zhì)量保修期為個月,質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算,保修期間發(fā)生質(zhì)量問題一切保修費用由乙方承擔(dān)。在甲方書面通知3日內(nèi),乙方未進場修復(fù),視為自動放棄保修金,由甲方委托它方維修。
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份),乙方執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
附件:施工圖紙及工程預(yù)算書
甲 方(蓋章): 乙 方(蓋章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
簽訂日期:
建筑工程施工合同12
發(fā)包方:______________(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著平等自愿、互惠互利的原則,就乙方為甲方投資建設(shè)廠房事宜達成如下協(xié)議:
一、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設(shè)廠房及廠房內(nèi)外地面、供排水等配套設(shè)施(以下簡稱建筑工程)。
二、該土地位于______________,四至為:東至______________,南至______________,西至______________,北至______________,使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權(quán)和使用權(quán)。
三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規(guī)劃、年度建設(shè)用地計劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)項目開發(fā)年度計劃等要求。如需辦理相關(guān)手續(xù)或需經(jīng)有關(guān)主管機關(guān)批準(zhǔn),甲方保證手續(xù)齊全并獲得批準(zhǔn)。
四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權(quán)。
五、該建筑工程設(shè)計由甲方負(fù)責(zé),乙方按照甲方的設(shè)計和要求組織某某建筑公司施工建設(shè),施工中的安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),甲方全程對施工進度及工程質(zhì)量進行監(jiān)督。
六、乙方應(yīng)當(dāng)按照該合同約定的土地用途、施工期限、設(shè)計和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),組織某某建筑公司進行建設(shè)。但是,因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門的行為或者動工開發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。
七、該建筑工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合甲方的設(shè)計圖紙要求。
八、該建筑工程應(yīng)在本合同生效后_______天內(nèi)動工,_______天內(nèi)完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收,視為工程合格,甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設(shè)成本。如該建筑工程因質(zhì)量問題驗收不合格,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償維修,直到驗收合格為止。
九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設(shè)成本:
。ㄒ唬、該建筑工程竣工驗收合格后30日內(nèi),甲方以不低于實際建設(shè)成本的_______%支付乙方投資回報。
。ǘ⒃摻ㄖこ炭⒐を炇蘸细窈,甲方每年支付乙方_______%的實際建設(shè)成本,每年的_______月_______日前一次性全額支付,余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報,每年的_______月_______日前一次性全額支付,所有款項在_______月_______日前付清。
十、該建筑工程因建設(shè)引起的質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé),甲方承擔(dān)該建筑工程的日常維修維護。因建設(shè)質(zhì)量問題造成甲方或第三方損失,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
十一、該建筑工程驗收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結(jié)構(gòu),因此造成的損失由改變方承擔(dān)全部責(zé)任。
十二、甲方負(fù)責(zé)為乙方廠房建設(shè)提供良好的外部環(huán)境,積極幫助協(xié)調(diào)乙方在建設(shè)過程中遇到的各種問題。在建設(shè)過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負(fù)責(zé),因此給乙方造成的損失甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
十三、工程竣工驗收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應(yīng)按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設(shè)成本。
十四、如一方違反合同約定,違約方應(yīng)按照實際建設(shè)成本的_______%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
十五、本合同所稱的實際建設(shè)成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質(zhì)的'中介機構(gòu)對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應(yīng)在該工程竣工驗收合格后30日內(nèi)進行,審計費用由乙方承擔(dān)。
十六、本合同的簽訂地在______________,凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,根據(jù)《______________省高級人民法院關(guān)于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》,由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。
該合同一式兩份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽蓋章后生效。
甲方(公章):________________乙方(公章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同13
發(fā)包人:________大學(xué)(以下簡稱甲方)。
承包人:________建設(shè)公司(以下乙方)。
甲方委托乙方承建教學(xué)、辦公兩用五層樓房一座。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
工程名稱:____大樓。
工程地點:____市____路____號。
施工面積:____m2
工程造價:____萬元。
第二條工程按設(shè)計圖紙施工,其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須達到市建委有關(guān)施工驗收的規(guī)定要求。
第三條工程期限為:________年____月____日起至____年____月____日止。
第四條工程結(jié)算和付款辦法為:自本合同生效之后五天內(nèi),甲方按工程造價的30%預(yù)付________萬元給乙方作備用款,以后按工程進度撥款。工程竣工、驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)給乙方付款應(yīng)迭整個工程款的99%,即達________伍仟元。其余l(xiāng)%,即________仟元,作為保修期一年的預(yù)留款。保修期滿后,甲方在十天內(nèi)付清給乙方。
第五條工程驗收:乙方工程竣工后,由市質(zhì)量監(jiān)督部門負(fù)責(zé)驗收,簽收合格即交付甲方。
第六條違約責(zé)任:由于工程質(zhì)量問題造成的損失,由乙方負(fù)責(zé);乙方如未按期完工,每逾一天處以工程款l%的'罰金;如由甲方遲付備用款而造成誤工,則處甲方以工程款l%的罰金;如因連續(xù)停水、停電八小時以上造成損失,則由甲方負(fù)責(zé)。
第七條其他條款:甲方應(yīng)在工程開工前十天將施工圖紙交給乙方;甲方負(fù)責(zé)施工所需的“三通”(路通、電通、水通);乙方負(fù)責(zé)施工所需“三大材”(鋼筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工過程中若發(fā)生工傷事故,由乙方負(fù)責(zé),甲方概不負(fù)責(zé)。
第八條本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。副本一份,送交監(jiān)證處。本合同自雙方蓋章之日(____年____月____日)起生效。
發(fā)包人:________________
____大學(xué)(公章)___________
法定代表人:________(簽章)
地址:____市____路號
承包人:________________
建筑公司(公章)__________
法定代表人:(簽章)_____
簽約時間:____年____月____日
建筑工程施工合同14
發(fā)包人:_______________(以下簡稱甲方)
承包人:_______________(以下簡稱乙方)
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商,就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,共同遵照執(zhí)行。
一、工程項目
1、工程名稱:_______________
2、工程地點:_______________
3、承包范圍:_______________
4、承包方式:_______________
5、合同價款:合同總價每公里___萬。單位造價每平方米___元(竣工后以實際丈量面積為準(zhǔn)進行結(jié)算)。
二、技術(shù)要求
1、路面為___厘米厚水泥混凝土路面,寬___米。
2、天然級配砂礫石墊層,厚度___厘米天然級配砂礫石,寬度________米。
3、___厘米厚灰土墊層。
三、施工及質(zhì)量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎(chǔ)上,對高低不平路段,采用推土機或裝載機整平,并清除地表雜草,然后用壓路機壓實。
2、嚴(yán)格控制路面材料質(zhì)量,墊層必須夯實,否則返工。
四、雙方權(quán)利和義務(wù)
1、發(fā)包人的權(quán)利和義務(wù)
發(fā)包人委派的業(yè)主代表:
姓名:_______________
職務(wù);_______________
職權(quán):對施工階段質(zhì)量、進度以及現(xiàn)場工程質(zhì)量進行監(jiān)理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關(guān)工作。
2、發(fā)包人主要工作:負(fù)責(zé)場地三通一平;
3、承包人的權(quán)利和義務(wù)
項目負(fù)責(zé)人姓名:_______________
項目負(fù)責(zé)人代表承包人就此工程項目全權(quán)對發(fā)包人負(fù)責(zé)。
4、承包人主要工作:
負(fù)責(zé)本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作。承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格實施安全防護措施,承擔(dān)由于自身安全措施不當(dāng)造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費用;做好現(xiàn)場設(shè)備、材料的照管工作。做好現(xiàn)場施工記錄,配合發(fā)包人和監(jiān)理單位進行質(zhì)量檢查:
五、工程價款的支付
本合同簽訂之日付___%,工程竣工驗收完后分階段視情況支付下?铐。工程質(zhì)量保證金為總造價的___%,質(zhì)保期________年,質(zhì)保期自竣工驗收之日計算,期滿后一次性支付質(zhì)保金。
六、安全文明施工
承包人應(yīng)按建設(shè)總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定,精心組織、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權(quán)予以制止,直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發(fā)生的.一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任、法律責(zé)任及相應(yīng)的一切經(jīng)濟賠償。
七、竣工驗收
承包人在工程具備竣工驗收條件錢________小時通知發(fā)包單位組織竣驗收。發(fā)包人在收到通知后及時組織有關(guān)單位進行驗收,并在驗收后________天內(nèi)給予認(rèn)可或提出整改意見。承包人按要求整改,并承擔(dān)自身原因造成的整改費用。
八、本合同一式兩份
甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。項目工程有關(guān)款項全部計算完畢后自行失效。
發(fā)包人:_______________(簽章)承包人:_______________(簽章)
_________年______月___日_________年______月___日
建筑工程施工合同15
按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定結(jié)合本合同項下工程的具體情況,雙方經(jīng)協(xié)商達成一致協(xié)議并書立本合同以資共同遵照履行:
第1條 工程概況
1.1工程名稱:甲方名下私房拆除及修建
1.2工程地點:本市橋口區(qū)太平洋
1.3承包范圍:舊房拆除,新房重建
1.4承包方式:包工包料
1.5建設(shè)工期:本工程自20xx年3月28日開工,于20xx年5月28日竣工
1.6工程質(zhì)量:參照國家房屋質(zhì)量有關(guān)要求
1.7合同價款(人民幣大寫):×叁×佰×叁×拾元每平方米(根據(jù)建筑施工完成后實際面積結(jié)算)
第2條 甲方工作
2.1開工前10天,向乙方進行現(xiàn)場交底,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水,電,氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項;辦理施工所涉及的各種申請,批件等手續(xù)。
2.2指派[ ]為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量,進度進行檢查。
2.3協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi),消防,垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
第3條 乙方工作
3.1參加甲方組織的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃[附件一],交甲方審定。
3.2指派[ ]為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì),保量,按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火安全規(guī)定,環(huán)境保護規(guī)定;嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物,設(shè)備管線,古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第4條 關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電,停水,停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
第5條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙,作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》,《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)向乙方支付由此增加的'費用。
5.3甲,乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.5工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知10日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收,移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第6條 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工結(jié)算后二個月內(nèi)根據(jù)實際情形結(jié)算。
本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設(shè)場所后3日內(nèi),甲方支付總計工程款的30%,計人民幣×元;
第一層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
第二層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
第三層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
全部內(nèi)外墻裝飾完畢后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
全部工程完成甲方試用二個月內(nèi)如無質(zhì)量異議支付總計工程款的10%,實際面積的差價與此同時結(jié)算。
6.2工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內(nèi)審查完畢。
第7條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1本工程乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料[附件二],應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。
7.2凡由乙方采購的材料,設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第8條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》,《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》,《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī),規(guī)范。
8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第9條 獎勵和違約責(zé)任
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工,窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方100元。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元違約金。
9.3乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具,陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
第10條 爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
10.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商,調(diào)解解決或者協(xié)商,調(diào)解不成時,雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11條 附則
11.1本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
11.2本合同履行完成后自動終止。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
附件一:施工圖紙或作法說明
附件二:乙方提供材料及施工質(zhì)量要求
1.水泥,使用黃石華新水泥,梁柱現(xiàn)澆使用號,墻,地粉砌使用號;
2.水泥與黃沙的比例在梁柱現(xiàn)澆中不得少于;在墻,地粉砌中不得少于;
3.內(nèi)外墻粉砌厚度不得少于×MM;地坪厚度不得少于×MM;
3.鋼筋,梁柱中使用直徑不得小于18MM,陽臺牛腿中使用直徑不得小于22MM;
4.任何墻壁厚度不得小于240MM;
5.其他約定:
延伸閱讀: 工程質(zhì)量 驗收效果 生產(chǎn)安全
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章:
建筑修繕工程施工合同02-07
建筑裝飾工程施工合同06-30
建筑工程施工合同06-13
建筑工程施工合同04-22
建筑模板工程施工合同12-24
建筑裝飾的工程施工合同11-24
建筑工程施工安全合同12-18
建筑工程施工合同集錦12-20
廠房建筑裝飾工程施工合同01-02
建筑工程施工合同最新01-02