【精】建筑工程施工合同
隨著人們法律觀念的日益增強，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編整理的建筑工程施工合同，歡迎閱讀與收藏。
建筑工程施工合同1
甲方：_______
乙方：_______
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》和有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
一、勞務(wù)合同期限
第一條、本合同勞務(wù)期限__________年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、工作內(nèi)容
第二條、甲方同意根據(jù)乙方工作需要，派遣人員_____名擔(dān)任__________工作。
第三條、甲方所派遣人員應(yīng)遵守乙方依法制定的規(guī)章制度，服從乙方管理。
三、勞務(wù)保護(hù)和勞務(wù)條件
第四條、乙方負(fù)責(zé)對甲方進(jìn)行職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)、勞務(wù)安全、勞務(wù)紀(jì)律和甲方規(guī)章制度的教育。
第五條、乙方承擔(dān)甲方派遣人員（本市外）入店車費，負(fù)責(zé)工作期間住宿。
四、勞務(wù)報酬
第六條、乙方每月______日以人民幣形式支付甲方所派遣人員工資月____________元。
第七條、有下列情形之一的，甲乙雙方應(yīng)變更勞務(wù)合同并及時辦變更合同手續(xù)：
1、甲乙雙方協(xié)商一致的；
2、立本合同所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行的。
五、當(dāng)事人約定的其他內(nèi)容
第八條、乙方同意付甲方準(zhǔn)備金（月總工資的20%）______元，準(zhǔn)備金由乙方提供派遣計劃的同時交付，準(zhǔn)備金計入首月工資內(nèi)。
第九條、甲方所派遣人員有下列情形之一，乙方可以解除本合同：
1、在試用期間被證明不符合錄用條件的；
2、嚴(yán)重違反勞務(wù)紀(jì)律和規(guī)章制度的；
3、嚴(yán)重失職、營私舞弊，對乙方利益造成重大損害的`；
4、被依法追究刑事責(zé)任的。
第十條、雙方解除合同應(yīng)提前30天通知對方、雙方當(dāng)事人在合同期滿30日內(nèi)可向?qū)Ψ嚼m(xù)訂合同。
六、違約責(zé)任
第十一條、甲乙雙方必須嚴(yán)格履行勞務(wù)合同，除遇有特殊情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致不能履行勞務(wù)合同的有關(guān)內(nèi)容外，任何一方違反合同給對方造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)根據(jù)其后果和責(zé)任大小，給對方賠償經(jīng)濟(jì)損失。賠償金額按有關(guān)規(guī)定或?qū)嶋H情況確定。
七、勞務(wù)爭議處理及其它
第十二條、雙方因履行本合同發(fā)生爭議，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自勞務(wù)爭議發(fā)生之日起，60日內(nèi)向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當(dāng)事人一方也可以直接向____勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
第十三條、本合同未盡事宜或與今后國家、市人民政府有關(guān)規(guī)定相悖的，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十四條、本合同一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。
甲方：_______
乙方：_______
代表人（簽字）：_______
代表人（簽字）：_______
身份證號碼：_______
身份證號碼：_______
_________年________月_______日
_________年________月_______日
建筑工程施工合同2
發(fā)包人（全稱） （簡稱甲方）
承包人（全稱） （簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內(nèi)容：
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
開工日期：年 月 日
竣工日期：年 月 日
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
五、合同價款
金額（大寫）：（人民幣）：萬元
六、組成合同的'文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、本合同專用條款
3、明確雙方權(quán)利、義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議
4、本合同通用條款
5、投標(biāo)書、招標(biāo)文件和中標(biāo)通知書
6、施工圖紙
7、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)要求。
8、工程預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：年 月 日
合同訂立地點：
本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包人：（公章） 承包人：（公章）
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳 號：
郵政編碼： 郵政編碼：
建筑工程施工合同3
委托方（甲方）：_____________身份證號：_________________________________
承接方（乙方）：_____________身份證號：_________________________________
工程項目：_____________________________________________________________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
第一條：工程概況
1。工程地址：__________________________________________。
2。施工內(nèi)容：___________________________________________。
3。委托方式：___________________________________________。
5。工程開工日期：______年_____月______日
6。工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數(shù)：________天
第二條：工程價款
工程價款（金額大寫）________________元
第三條：保修期
保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為____個月。
第四條：違約責(zé)任
1。合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補償。
2。在保修期內(nèi)乙方應(yīng)保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內(nèi)上門服務(wù)，如有違約應(yīng)按合同總金額_____%支付違約金。
第五條：爭議解決
1。本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的'前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。
2。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向武昌區(qū)人民法院提起訴訟。
第六條：合同生效
1。本合同雙方蓋章，簽字后生效。
2。本合同甲乙雙方各執(zhí)_____份。
甲方（簽字/蓋章）：____________________乙方（簽字/蓋章）：____________________
_____________年__________月_________日
建筑工程施工合同4
發(fā)包人： （以下簡稱甲方）
承包人： （以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、國家建設(shè)部、和國家工商行政管理局制定的GF-1999-0201《建設(shè)工程施工合同》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程建筑幕墻及相關(guān)項目施工事項，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、 工程概況
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 承包內(nèi)容：
4、 承包方式：包工、包料(甲供料除外)、包質(zhì)量、包工期。
5、 工程主體結(jié)構(gòu)標(biāo)高米，承包工程最高標(biāo)高米。
二、 工程承包范圍
三、 合同工期
1、 開工日期：
2、 竣工日期：
3、 合同工總?cè)諝v天數(shù)天。
4、 總工期內(nèi)容：包括施工圖紙設(shè)計、材料采購、加工制作、運輸、現(xiàn)場安裝、
中間驗收、自檢整改、工程清潔。
5、 工期延誤：如遇到以下情況，經(jīng)甲方代表簽證總工期則相應(yīng)順延。
�、偌追轿茨馨醇s定日期提供圖紙和現(xiàn)場不具備開工條件。
�、谝蛟O(shè)計變更和工程量增加。
�、垡恢軆�(nèi)非乙方原因造成停電累計超過8小時
�、芤蚺_風(fēng)、暴雨、地震、火災(zāi)等人力不可抗拒自然災(zāi)害。
�、菀蚣追皆蛭茨馨春贤桓豆こ填A(yù)付款、進(jìn)度款、至使施工不能正常進(jìn) 行。
�、抟曳皆谑┕ぶ幸蚣追皆蛐枳兏O(shè)計及乙方認(rèn)為需甲方確認(rèn)的工程聯(lián)系單、備忘錄，甲方在七天未答復(fù)時。
6、 暫停施工：甲方和監(jiān)理派出的甲方或監(jiān)理代表認(rèn)為：
�、偌追交虮O(jiān)理代表認(rèn)為確有必要暫停施工時，應(yīng)當(dāng)以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內(nèi)提出書面處理意見。
�、谝曳綉�(yīng)當(dāng)按甲方或監(jiān)理代表要求停止施工，并妥善保護(hù)已完工程。乙方
實施甲方或監(jiān)理代表做出的處理意見后，可以書面形式提出復(fù)工要求，甲方或監(jiān)理代表應(yīng)當(dāng)在48小時內(nèi)給予答復(fù)。
�、奂追交虮O(jiān)理代表未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見，或收到乙方復(fù)工要求后48小時內(nèi)未予答復(fù)，乙方可自行復(fù)工。
④因甲方原因造成停工的，由甲方承擔(dān)所發(fā)生的追加合同款，賠償乙方由此造成的損失，相應(yīng)順延工期，因乙方原因造成停工的'，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用，工期不予順延。
四、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、 施工圖設(shè)計：應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范
�、俨Ａ粔こ碳夹g(shù)規(guī)范JGJ102-96。
�、诮ㄖ粔G3035-1996。
③金屬與石材幕墻工程JGJ/T133.J-2001。
�、芙ㄖY(jié)構(gòu)荷載規(guī)范GB50009-2001。
�、萁ㄖ拐鹪O(shè)計規(guī)范GB50011-2001。
�、奁渌航ㄖO(shè)計防火、防雷規(guī)范、鋁門窗標(biāo)準(zhǔn)、主要材料標(biāo)準(zhǔn)等。
2、 工程質(zhì)量驗收：應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。
�、儋|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到國家和行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)返工損失和違約責(zé)任。
②雙方對工程質(zhì)量有爭議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
3、 檢查和返工：
①乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工圖、施工方案以及計劃進(jìn)度施工，隨時接受甲方或監(jiān)理代表的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。
�、诠こ藤|(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范部分，甲方或監(jiān)理代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)要求乙方拆除或重新施工，乙方承擔(dān)拆除和重新施工的費用，工期不予順延。 ③甲方或監(jiān)理代表的檢查檢驗不應(yīng)影響施工正常進(jìn)行。如影響施工正常進(jìn)行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由乙方承擔(dān)。除此之外影響正常施工造成損失的、應(yīng)追加合同價款由甲方承擔(dān)，相應(yīng)順延工期。 ④甲方或監(jiān)理代表因指令失誤或其他非乙方原因造成乙方損失的應(yīng)追加合同價款，由甲方承擔(dān)。
4、 隱蔽工程的中間驗收：
�、俟こ叹邆潆[蔽條件或達(dá)到中間驗收部位，乙方進(jìn)行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方或監(jiān)理代表組織驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。乙方準(zhǔn)備驗收記錄，驗收合格，甲方或監(jiān)理代表在驗收記錄上簽字后乙方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方在甲方或監(jiān)理代表限定的時間內(nèi)修改后重新組織驗收。 ②甲方或監(jiān)理代表不能按時進(jìn)行驗收，應(yīng)在驗收前24小時以書面形式向乙方提出延期要求，延期不能超過48小時。甲方或監(jiān)理代表未能按以上時間提出延期要求，不進(jìn)行驗收，乙方可自行組織驗收，甲方或監(jiān)理代表應(yīng)承認(rèn)驗收記錄。
�、劢�(jīng)甲方或監(jiān)理代表驗收，工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計圖紙等要求，驗收24小時后，甲方或監(jiān)理代表不在驗收記錄上簽字，視為甲方或監(jiān)理
代表已經(jīng)認(rèn)可驗收記錄，乙方可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。
④重新檢驗，無論甲方或監(jiān)理代表是否進(jìn)行驗收，當(dāng)其要求對已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗時，乙方應(yīng)按要求對檢查部位進(jìn)行剝離或開孔，并在檢驗后重新、覆蓋或修復(fù)。檢驗合格，甲方承擔(dān)由此發(fā)生的全部追加合同價款，賠償乙方損失，并相應(yīng)順延工期。檢驗不合格，乙方承擔(dān)發(fā)生的全部費用，工期不予順延。
五、 合同價款
1、工程總金額：（人民幣）2、工程付款方式：
（一）預(yù)付款：合同簽訂后一周內(nèi)，向乙方支付幕墻門窗工程合同總價的35%預(yù)付款，以支票形式匯入乙方賬戶。
�。ǘ┻M(jìn)度款：
1) 每月按完成各項工作工程量的85%支付工程進(jìn)度款。
2) 工程安裝完成后支付至合同總價90%.
3) 結(jié)算完成支付至結(jié)算總價的95%
3、工程量確認(rèn)和結(jié)算規(guī)則：
�、僖云椒矫住⒚诪橛嬃繂挝坏捻椖�、竣工按見光面、外露面、展開面實際工程量結(jié)算。
②甲方提供的設(shè)計發(fā)生變更，經(jīng)甲方以簽證作結(jié)算根據(jù)，調(diào)整合同價款。 ③建筑結(jié)構(gòu)有較大變化影響工程安裝，經(jīng)甲方簽證作結(jié)算依據(jù)，調(diào)整合同價款。
�、軋髢r確認(rèn)的材料，施工圖設(shè)計或其它因甲方要求變更時經(jīng)簽證調(diào)整合同價款。
⑤門窗工程按門窗設(shè)計洞口尺寸計算面積。
建筑工程施工合同5
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
一、工程名稱：
二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：按照現(xiàn)行國家施工驗收規(guī)范執(zhí)行。
三、工程內(nèi)容：等內(nèi)容。
四、承包形式：包工包料雙包工程。
五、甲方職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)解決施工所需的臨時占用土地、料場等問題。
�。�2）協(xié)助解決與周邊群眾發(fā)生的糾紛關(guān)系。
�。�3）解決好工程所需的水電問題（水電費由乙方承擔(dān)）。
六、乙方職責(zé)：
�。�1）聽從甲方管理人員的指揮，接受監(jiān)理工程師的`現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
（2）嚴(yán)格按照甲方的施工要求和工程量要求執(zhí)行施工。
（3）嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
�。�4）確保安全生產(chǎn)、文明施工，負(fù)責(zé)施工中的一切財產(chǎn)、人身安全責(zé)任，并承擔(dān)由此而產(chǎn)生的全部經(jīng)濟(jì)損失。
（5）在施工過程中不得以任何理由拖欠民工工資。
七、結(jié)算方式：工程竣工驗收后，甲乙雙方現(xiàn)場實收工程量，依據(jù)《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》20xx定額，結(jié)合市場材料價格及人工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整辦理竣工結(jié)算。
八、付款方式：分四年到位（不計資金利息）。其中20xx年撥付工程款的42、5%。20xx年12月30日前撥付28.5%。20xx年12月30日前撥付21.5%。剩余的7.5%視甲方情況撥付，但最遲在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，則按所欠資金參照銀行同期貸款利率計算利息，由甲方按月支付給乙方。
九、合同爭議的解決：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商或調(diào)解不成的，可依法向人民法院起訴。
十、合同生效：本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，雙方自訂立之日起生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
或其授權(quán)代理人：
或其授權(quán)代理人：
地址：地址：
電話：電話：
訂立日期：
建筑工程施工合同6
發(fā)包人（全稱）：__________________________________________________________________
承包人（全稱）：__________________________________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：______________________________________________________________________
工程地點：______________________________________________________________________
工程內(nèi)容：______________________________________________________________________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批準(zhǔn)文號：___________________
資金來源：______________________________________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍：______________________________________________________________________
三、合同工期：
開工日期：______________________________________________________________________
竣工日期：______________________________________________________________________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________________天
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________________________________________________________________
五、合同價款
金額（大寫）：_____________________________元（人民幣）￥：_____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
�。薄⒈竞贤瑓f(xié)議書
�。病⒅袠�(biāo)通知書
�。�、投標(biāo)書及其附件
�。�、本合同專用條款
５、本合同通用條款
�。丁�(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
�。�、圖紙
８、工程量清單
�。埂⒐こ虉髢r單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的.組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：________年__________月__________日
合同訂立地點：_________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發(fā)包人：（公章）_______________________承包人：（公章）______________________________
住所：_______________________________住所：______________________________________
法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________
委托代表人：_________________________委托代表人：_____________
建筑工程施工合同7
發(fā)包方(甲方)：_________________
承包方(乙方)：_________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程概況
1、工程名稱：_____________
2、工程地點：_____________
3、承包范圍：_________________按雙方確認(rèn)的設(shè)計方案、圖紙和預(yù)算項目的裝修工程內(nèi)容。
4、承包方式：_________________包工包料(部份材料由甲方提供)
5、工期：_________________天。(按甲方通知進(jìn)場施工當(dāng)天計，即從__________年__________月__________日起計)
6、工程質(zhì)量：_________________按圖紙保質(zhì)保量施工、符合環(huán)保要求、并達(dá)到合格等級，。
7、合同工程價款(人民幣大寫)：________________
二、甲方工作
1、開工前，向乙方進(jìn)行作法說明和現(xiàn)場交接交底，交出可施工現(xiàn)場。
2、為乙方提供施工所需的室內(nèi)水、電源。
3、指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，辦理內(nèi)部驗收、變更、登記手續(xù)及其他事宜。
4、協(xié)調(diào)辦理有關(guān)的手續(xù)，解決與乙方施工的牽涉其他有關(guān)問題。
5、如需要拆改建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)手續(xù)，協(xié)調(diào)物業(yè)管理公司與裝修之間的具體問題。
三、乙方工作
1、參加甲方組織的作法說明的現(xiàn)場交接，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，按甲方要求如期開工。對各班組施工人員作好技術(shù)和安全交底。
2、指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，組織施工，保質(zhì)、保量、按期施工，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
3、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄，編制工程結(jié)算。
4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清理工作。
5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
6、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
7、進(jìn)場前辦妥施工人員的工地出入證，接受施工安全教育。
8、進(jìn)場人員必須備齊證件，隨時接受甲方及有關(guān)人員檢查。
9、乙方必須做好施工安全措施，施工安全乙方負(fù)責(zé)，甲方有權(quán)督促。若施工中發(fā)生安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
四、關(guān)于工期的約定
1、因一方責(zé)任，影響工期，一切責(zé)任由責(zé)任方負(fù)責(zé)。
2、因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不能順延。
3、因甲方逾期付款，逾期交場地，影響工期，工期順延。
4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工，工期相應(yīng)順延。
五、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)，本工程保修期一年。
2、甲、乙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方在征得甲方同意后可自行驗收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗，復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。
3、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三天內(nèi)組織驗收，驗收合格后辦理驗收、移交手續(xù)。
六、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1、雙方商定本工程結(jié)算以實際工程量及參考預(yù)算單價為準(zhǔn)。
2、在預(yù)算項目內(nèi)有發(fā)生施工完成才結(jié)算，沒有做的項目不結(jié)算。
3、增加的工程項目按甲方簽認(rèn)計算。
4、工程款的支付方式：_________________
(1)甲、乙雙方簽訂合同后，甲方支付%工程款。
(2)乙方吊頂、水、線管布線完工，甲方支付__________%工程款。
(3)乙方木工和泥工基本完工、漆工進(jìn)場，甲方支付__________%工程款。
(4)余款在工程完工通過驗收，在雙方確定結(jié)算后天內(nèi)，甲方支付5%工程款。
5、本工程項目的增減約定
工程所發(fā)生的`在預(yù)算項目之外的工程項目，均需雙方商定并辦理簽認(rèn)確定手續(xù)，才能進(jìn)行結(jié)算。甲方確定不做的項目不能結(jié)算。
七、有關(guān)材料供應(yīng)的約定
1、工程施工所需材料由乙方采購供應(yīng)至施工現(xiàn)場，如商定需由甲方采購的材料由甲方供應(yīng)至施工現(xiàn)場。
2、甲、乙雙方如一方對材料設(shè)備有異議，可進(jìn)行檢驗。
八、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
1、乙方在施工期間嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
2、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失及法律責(zé)任。
九、違約責(zé)任、爭議或糾紛處理
1、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
2、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
3、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟。
十、附則
1、乙方在施工過程中除接受甲方監(jiān)督外還應(yīng)服從物業(yè)管理公司的管理。
2、本合同正、副文本各兩份，雙方各執(zhí)二份，具同等效力。
3、本合同從雙方簽訂之日起執(zhí)行至合同履行完成后自動終止。
甲方(簽字)：_________________
乙方(簽字)：_________________
__________年__________月__________日
建筑工程施工合同8
甲方：________________
乙方：________________
按照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》以及相關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本工程具體情況，甲方將哈XX第18合同段的部分工程承包給乙方施工，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程概況。
1、工程名稱：哈XX第18合同段。
2、建設(shè)單位：哈XX建設(shè)管理辦公室
3、工程地點：烏拉特前旗西XX
4、工程內(nèi)容：橋梁（下述樁號的橋梁設(shè)計施工圖紙所包括的所有工程細(xì)目，以及施工過程中變更增加的項目）
5、施工樁號：878618，880785，878395，879511，879909，880284
6、開、竣工日期及要求：
開工日期：________年____月____日�？⒐と掌冢篲_______年____月____日。具體為：________年度完成樁基礎(chǔ)，預(yù)應(yīng)力空心板形成生產(chǎn)能力，________年____月____日全部交工。如遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害（含地質(zhì)變化），工期順延。
7、乙方開工時必須進(jìn)夠不少于臺鉆機，其它配套設(shè)備、人員、均應(yīng)滿足工程施工要求。如果不能滿足工程進(jìn)度及質(zhì)量方面的要求，甲方有權(quán)清退出場。
8、工程質(zhì)量等級：優(yōu)良。
9、工期損失金：因乙方自身原因造成的工期損失，每拖延一天罰款
第二條：工程承包方式及結(jié)算方法。
1、本工程一律不設(shè)預(yù)付款。
2、甲方承包給乙方施工的工程，均采用甲乙雙方協(xié)商的單價按乙方實際完成的工作量進(jìn)行計價結(jié)算。該單價均已包括了為實施和完成該工程所需的勞務(wù)、材料、機械、試驗、臨時設(shè)施費、預(yù)制場，工棚等的臨時征地費，工程臨時用電、用水線路的架拆及工程用電、用水費用，人員設(shè)備調(diào)遣費用、安裝、缺陷修復(fù)、管理、保險，個人所得稅、工程照管及利潤等費用。以及合同明示或暗示的所有責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險，由乙方自負(fù)盈虧。
3、乙方所承包施工的工程，在未得到監(jiān)理單位及建設(shè)單位計量前，不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。
4、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后的綜合單價見附表。合同簽訂后，甲乙雙方均不能以任何方式或理由來改變此單價。
5、工程變更部分的單價，如合同中有的，套用合同清單單價，如超出合同清單之外的，按甲乙雙方共同協(xié)商的單價。
6、工程量清單是合同的組成部分，清單數(shù)量為暫定工程數(shù)量，業(yè)主對工程數(shù)量的增減不減除乙方的合同義務(wù)，即不能作為乙方降低驗收標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)整單價的依據(jù)，也不能作為乙方拒絕施工的理由。
7、施工過程中，乙方施工機械車輛所需油料，在甲方指定的加油站提供。在甲方支付乙方的工程款中扣除。
8、業(yè)主對甲方的有關(guān)工期、質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面的要求同樣適用于乙方。
第三條：工程計量及支付辦法。
1、乙方每月只能向甲方申請計量款一次，計量款的支付時間按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同中相應(yīng)條款執(zhí)行。但因建設(shè)單位延期支付計量款，甲方作相應(yīng)延期。
2、業(yè)主計量款只能付至甲方專用帳戶上，乙方可在甲方帳戶內(nèi)開設(shè)內(nèi)部分戶。甲方支付乙方計量款時，要求乙方提供帳號，支付時采用轉(zhuǎn)帳的方式進(jìn)行支付。
3、乙方必須派專人辦理計量款的支付手續(xù)，并提供其身份證復(fù)印件給甲方財務(wù)部備案。否則，甲方有權(quán)拒絕支付。
4、乙方申請的計量項目及工程數(shù)量，必須符合業(yè)主要求的手續(xù)，即只有合格的工程才予計量。乙方完成的項目達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)后，按技術(shù)規(guī)范中符合計量規(guī)則要求的工程數(shù)量據(jù)實計量。
5、甲方支付乙方計量款時，以乙方實際完成工程量的80%進(jìn)行支付，并且要求乙方已完工程在質(zhì)量、安全及文明施工方面，必須得到項目部、監(jiān)理工程師及業(yè)主的認(rèn)可。否則，因乙方工程質(zhì)量、安全及文明施工不符合要求時，甲方有權(quán)拒絕支付乙方該月的.計量款。
6、甲方撥付進(jìn)度款時，予留20%作為工程質(zhì)量、安全、合同履約及文明施工保留金。全部工程完工經(jīng)項目部、監(jiān)理及業(yè)主驗收并發(fā)放竣工驗收證書，，支付至乙方實際完成工程量的95%，余下5%作為工程質(zhì)量保留金，保留金的期限以業(yè)主規(guī)定為準(zhǔn)。
7、保修期間發(fā)生的缺陷修復(fù)及費用，由乙方承擔(dān)，如委托甲方修復(fù)，修復(fù)費用由甲方從乙方保留金中扣除。缺陷期滿甲方得到保留金，扣除乙方承擔(dān)的工程缺陷修復(fù)費用后，將余額返還給乙方。
8、工程量具體計量程序及支付辦法詳見項目部編制的《施工隊工程計量及支付辦法》。
第四條雙方職責(zé)甲方職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)對乙方承包工程的技術(shù)交底、圖紙會審工作，并協(xié)助乙方解決工程施工中的技術(shù)問題。
2、乙方施工的工程質(zhì)量，安全工作按照國家施工驗收規(guī)范，質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)，安全規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)質(zhì)量、安全的規(guī)定進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查，協(xié)助乙方處理好質(zhì)量安全事故。
3、甲方有權(quán)按照公司內(nèi)部的管理制度對乙方施工作業(yè)進(jìn)行定期或不定期的質(zhì)量、安全，文明施工，勞資等方面的檢查并進(jìn)行評定。根據(jù)評定結(jié)果進(jìn)行獎、罰，對乙方達(dá)不到合同約定或甲方要求的，甲方在第二次警告后仍無改進(jìn)者，甲方有權(quán)自行安排人員整改，其費用由乙方負(fù)責(zé)。
4、甲方有權(quán)對乙方財務(wù)實行監(jiān)督、審查，制止不合理的財務(wù)開支，以確保工程款�？顚Ｓ�。
5、乙方承包工程的質(zhì)量，進(jìn)度不能滿足甲方與建設(shè)單位簽訂的總承包合同要求時，甲方有權(quán)對乙方承包的工程量進(jìn)行調(diào)整，并要求乙方對已完工程不合格部分進(jìn)行整改，費用由乙方負(fù)責(zé)。
6、由于乙方施工質(zhì)量達(dá)不到甲方要求，質(zhì)量低劣且在整改期限內(nèi)無明顯改觀，甲方有權(quán)終止本合同，另選施工隊伍，乙方應(yīng)立即退場并無權(quán)要求支付任何附加費。
乙方職責(zé)：
1、乙方按照自主經(jīng)營、獨立核算、自負(fù)盈虧的原則合法經(jīng)營。工程施工期間必須服從甲方的工程管理及財務(wù)監(jiān)督。
2、乙方進(jìn)場7天內(nèi)，應(yīng)向甲方提交一份詳細(xì)的施工進(jìn)度表
甲方：___________
乙方：___________
日期：___________
建設(shè)單位（以下簡稱甲方）_________________
地址：____________________________________
郵碼：_______________
電話：_______________
法定代表人：____________
職務(wù)：____________
拆遷戶（以下簡稱乙方）____________________
地址：____________________________________
郵碼：_______________
電話：_______________
法定代表人：____________
職務(wù)：____________
根據(jù)________建筑安裝工程的建設(shè)需要，經(jīng)規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關(guān)批準(zhǔn)，拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，保證拆遷工作的順利進(jìn)行，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方遵守執(zhí)行。
第一條乙方在甲方用地范圍內(nèi)共有________結(jié)構(gòu)的住房____幢____間，共________平方米（原住房面積的數(shù)量，私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標(biāo)明自住的數(shù)量為準(zhǔn)；租住公房以承租數(shù)量為準(zhǔn)，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準(zhǔn)），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應(yīng)付給乙方拆除費）甲方負(fù)責(zé)于________年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應(yīng)的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在____市規(guī)劃管理部門批準(zhǔn)的地區(qū)內(nèi)進(jìn)行遷建）____平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應(yīng)適當(dāng)壓縮，但對壓縮面積應(yīng)按房地產(chǎn)管理部門的規(guī)定作價補償；乙方原住房嚴(yán)重?fù)頂D不便的，應(yīng)按其家庭人口情況給予適當(dāng)照顧）
第二條乙方應(yīng)于________年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房（或乙方自找的周轉(zhuǎn)房），甲方于乙方搬遷后____日內(nèi)一次付給乙方搬遷費________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉(zhuǎn)期間按下列情況給予補助：
1、乙方自行找房周轉(zhuǎn)，每人每月補助________元；
2、由乙方所在工作單位解決乙方周轉(zhuǎn)房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元；
3、乙方用甲方的簡易房周轉(zhuǎn)的，周轉(zhuǎn)期間免收房租。簡易周轉(zhuǎn)房沒有取暖裝置的，取暖季節(jié)每人每月補助________元取暖費，并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用。
第四條甲方安置乙方的住房位于________，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員（18歲以上者）____等____人一致簽同意____作為乙方代表人，授權(quán)他（她）在合同文本和其他文件上簽。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領(lǐng)取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等，一律不負(fù)責(zé)任。
第六條甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用。逾期____日，應(yīng)按所欠款額的____%向乙方償付違約金（如不按時按量向乙方單位撥給相應(yīng)的投資、材料和遷建用地，每逾期____日，應(yīng)向乙方償付____元違約金）；甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應(yīng)向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴，要求甲方按合同履行義務(wù)。乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的。由甲方申請當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期____日，應(yīng)向甲方償付違約金____元，甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴，乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
第七條其他約定：________________________________________。
本合同自甲乙雙方簽之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的，可提請當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)管理部門調(diào)解，調(diào)解不成的，可向人民法院起訴。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____市（縣）房地產(chǎn)管理局、____銀行、建委、計委____等單位各留存一份。
建設(shè)（甲方）____________（公章）
拆遷戶（乙方）____________（公章）
代表人：____________
代表人：____________
________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同9
發(fā)包方：________(以下簡稱甲方)
承包方：________(以下簡稱乙方)
甲方在____區(qū)____社區(qū)____地新建一棟八層全框架宿舍樓，雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：____市____區(qū)____社區(qū)____地
2、工程地址：____市____區(qū)____社區(qū)____地
3、建筑面積：全框架結(jié)構(gòu)共11層，總建筑面積約1488平方米(建筑面積外構(gòu)筑物飄板、天溝按全面積計算，雨蓬、空調(diào)板按半面積計算)。注：括號內(nèi)條例經(jīng)協(xié)商不計算面積，但水電由甲方負(fù)責(zé)施工，工資由甲方付款。
4、承包范圍及內(nèi)容
�。�1）主要內(nèi)容：按照甲方要求和設(shè)計的平面圖和甲方有關(guān)的建筑要求進(jìn)行施工修建，包括路面壓花，土建一次性大包干，住房每層高度為3米，第一層為3.8米，±0.00以下按實結(jié)算，并計算乙方的其它費用開支，為一次性支付。
�。�2）配套附屬工程，另行按實計算。
�。�3）水、電由甲方負(fù)責(zé)。
�。�4）室內(nèi)留門洞，粉好門套，預(yù)制構(gòu)件由甲方購買。
5、材料材料及工程質(zhì)量要求
（1）主體工程質(zhì)量必須達(dá)到一次性驗收合格。
�。�2）乙方應(yīng)認(rèn)真按照甲方要求和意圖，精心施工，隨時接受甲方的檢查、驗收。
�。�3）因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)一切責(zé)任，工程質(zhì)量達(dá)不到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的部分，乙方按照甲方的'要求標(biāo)準(zhǔn)和重新施工，直至符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)合格為止，所有費用由乙方負(fù)責(zé)。
�。�4）若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程質(zhì)量和損失由甲方負(fù)責(zé)。
�。�5）外墻為100×100或(100×200)的方塊磚，屋面為隨到隨抹一次性成合壓光。防水屋面由甲方負(fù)責(zé)。
6、承包方式及合同價款
�。�1）工程采用包工不包料大包干形式，承包價格為220元/平方米，安全保險由乙方負(fù)責(zé)。
�。�2）澆灌砼、扎鋼筋、裝模、回填夯實由甲方負(fù)責(zé)。機具、扎絲、鐵絲、釘子由乙方負(fù)責(zé)。內(nèi)鋼管腳手架、活動架、扣件油頂由甲方負(fù)責(zé)及費用，乙方負(fù)責(zé)綁扎，外架由乙方負(fù)責(zé)。
7、工期要求
工期總共為180天，自____年____月____日開工到____年____月____日竣工。
8、付款方式
工程總價約為____萬元，簽訂合同預(yù)付乙方的進(jìn)場費及備料款____萬元，以后每完成一層主體付工程總價的65%，內(nèi)外裝飾每完成一層工程總價的33%。留2%竣工驗收后一筆付清。
9、雙方責(zé)任
�。�1）甲方應(yīng)保證工程款及時到位，防止資金問題而造成工程停工，而達(dá)不到預(yù)期進(jìn)度由甲方負(fù)責(zé)。
�。�2）甲方未按合同規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任，因資金原因不能正常施工，除工期得以順延外，還應(yīng)賠償給乙方造成的實際損失。
（3）承包人不得將承包工程轉(zhuǎn)包給他人，也不得將其承包工程支解以后分包的名義發(fā)包他人，否則，合同自行終止。
（4）甲、乙雙方本著精誠合作、自行遵守的原則，認(rèn)真履行職責(zé)，協(xié)助保密等義務(wù)。
（5）本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，合同自簽字生效，發(fā)包人、承包人履行合同的全部義務(wù)，承包人自發(fā)包人交付竣工結(jié)算款支付完畢，本合同自行終止。
甲方(公章)：_______________乙方(公章)：_______________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_____________年____月____日____________年____月____日
建筑工程施工合同10
發(fā)包方(以下稱甲方)：__________________
承包方(以下稱乙方)：__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱：__________________.
2、工程地點：__________________.
3、承包方式：__________________.
第二條 工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。
第三條 工程價款、結(jié)算及付款方式
本合同實行固定單價按實結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方確認(rèn)工程量后，對其進(jìn)行費用的.核定。
3、工程量的確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進(jìn)行核對，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價_安裝組數(shù)進(jìn)行費用結(jié)算。
4、費用支付，施工結(jié)束后，甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費用。
第四條 甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進(jìn)行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進(jìn)行保護(hù)，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進(jìn)行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔(dān)。
第六條 獎懲責(zé)任
1、如______月______日前安裝達(dá)到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同11
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_____________________
承包方（以下簡稱乙方）：_____________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
�。ㄒ唬┕こ堂Q：_____________________
�。ǘ┕こ痰攸c：_____________________
二、工程承包范圍
___________________________________
安全維護(hù)及整改。
三、合同工期
_______天。
四、工程造價
工程造價為：______________元整
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
5.2使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）
5.2.1本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗收）規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則：按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價_______號《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（_______，《_______省建設(shè)工程造價管理辦法》（省人民政府令第_______號），《_______省建設(shè)工程計價辦法》，_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)》、_______《_______省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《_______建設(shè)造價》預(yù)算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
八、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上（以_______市氣象局報告為準(zhǔn)），一次停水、停電_______小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的'工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔(dān)。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔(dān)。
九、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在_______內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的_______%。
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的_______%，工程保修金留結(jié)算總價的_______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題_______天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。
十、違約責(zé)任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補對方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方：______________________
乙方：______________________
代表人：___________________
代表人：_____________________
日期：______年_____月_____日
建筑工程施工合同12
發(fā)包方：______________（以下簡稱甲方）
承包方：______________（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等自愿、互惠互利的原則，就乙方為甲方投資建設(shè)廠房事宜達(dá)成如下協(xié)議：
1、甲方提供土地一宗，由乙方投資為甲方建設(shè)廠房及廠房內(nèi)外地面、供排水等配套設(shè)施（以下簡稱建筑工程）。
2、該土地位于______________，四至為：東至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權(quán)和使用權(quán)。
3、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規(guī)劃、年度建設(shè)用地計劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)項目開發(fā)年度計劃等要求。如需辦理相關(guān)手續(xù)或需經(jīng)有關(guān)主管機關(guān)批準(zhǔn)，甲方保證手續(xù)齊全并獲得批準(zhǔn)。
4、甲方對建成后的建筑工程享有所有權(quán)。
5、該建筑工程設(shè)計由甲方負(fù)責(zé)，乙方按照甲方的設(shè)計和要求組織某某建筑公司施工建設(shè)，施工中的安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)，甲方全程對施工進(jìn)度及工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
6、乙方應(yīng)當(dāng)按照該合同約定的土地用途、施工期限、設(shè)計和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，組織某某建筑公司進(jìn)行建設(shè)。但是，因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門的行為或者動工開發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。
7、該建筑工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合甲方的設(shè)計圖紙要求。
8、該建筑工程應(yīng)在本合同生效后_______天內(nèi)動工，_______天內(nèi)完成竣工驗收工作。如到期未進(jìn)行驗收，視為工程合格，甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設(shè)成本。如該建筑工程因質(zhì)量問題驗收不合格，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償維修，直到驗收合格為止。
9、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設(shè)成本：
�。�1）該建筑工程竣工驗收合格后30日內(nèi)，甲方以不低于實際建設(shè)成本的_______%支付乙方投資回報。
�。�2）該建筑工程竣工驗收合格后，甲方每年支付乙方_______%的實際建設(shè)成本，每年的_______月_______日前一次性全額支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報，每年的_______月_______日前一次性全額支付，所有款項在_______月_______日前付清。
10、該建筑工程因建設(shè)引起的質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，甲方承擔(dān)該建筑工程的日常維修維護(hù)。因建設(shè)質(zhì)量問題造成甲方或第三方損失，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
11、該建筑工程驗收合格后，因任何一方擅自改變工程主體結(jié)構(gòu)，因此造成的損失由改變方承擔(dān)全部責(zé)任。
12、甲方負(fù)責(zé)為乙方廠房建設(shè)提供良好的外部環(huán)境，積極幫助協(xié)調(diào)乙方在建設(shè)過程中遇到的各種問題。在建設(shè)過程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負(fù)責(zé)，因此給乙方造成的損失甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
13、工程竣工驗收合格后，如工程被閑置、被破壞、被拆遷，甲方仍應(yīng)按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設(shè)成本。
14、如一方違反合同約定，違約方應(yīng)按照實際建設(shè)成本的_______%向守約方支付違約金，違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
15、本合同所稱的實際建設(shè)成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質(zhì)的`中介機構(gòu)對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應(yīng)在該工程竣工驗收合格后30日內(nèi)進(jìn)行，審計費用由乙方承擔(dān)。
16、本合同的簽訂地在______________，凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，根據(jù)《______________省高級人民法院關(guān)于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。
該合同一式兩份，由甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽蓋章后生效。
甲方（公章）：________________乙方（公章）：________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同13
發(fā)包方：______有限公司（以下簡稱甲方）
施工方：______有限公司（以下簡稱乙方）
為明確甲、乙、丙三方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程概況
工程名稱：_____項目二期14、15樓樁基工程
工程地點：______________________________
承包方式：包工、包料、包質(zhì)量、包安裝、包安全、包驗收通過的一攬子承包方式承攬本工程。
工程承包范圍：14、15樓樁基圖紙范圍內(nèi)的樁基工程施工的全部工序。
第二條工程工期
開工日期以甲方工程部所發(fā)開工通知為準(zhǔn)。工程工期為45天日歷天數(shù)。
第三條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
乙方嚴(yán)格按照國家頒布的施工驗收規(guī)件及工程設(shè)計圖紙要求進(jìn)行施工，工程質(zhì)量達(dá)到國家或?qū)I(yè)質(zhì)量檢測評定標(biāo)準(zhǔn)的合格等級，工程樁的合格率為100%，如質(zhì)量達(dá)不到合格，由此造成甲方的經(jīng)濟(jì)損失均由乙方承擔(dān)。
第四條材料供應(yīng)
乙方在預(yù)應(yīng)力混凝土管樁進(jìn)場的同時，應(yīng)及時通知甲方或甲方代表驗收并在送貨單上簽字確認(rèn)作為支付材料款的依據(jù)。同時乙方應(yīng)向甲方提供產(chǎn)品的出廠合格證、混凝土構(gòu)件的強度報告及其匯總表和有關(guān)材料的檢測報告等一切有關(guān)材料的證明資料，同時應(yīng)按工程所在地建筑材料質(zhì)量監(jiān)督站所規(guī)定的要求執(zhí)行。
第五條合同價款及付款方式
1、工程量及單價
1）本項目工程量約：8310米（本工程總根數(shù)為277跟，樁長暫按30米）。
2）預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁（PHC），采用徐州管樁，用錘擊法或靜壓法施工，PHC—500（125）AB—C80：綜合單價按194元/米；此綜合單價包含材料費、人工費、輔助費、機械設(shè)備費、檢測費用、截樁費，小型機具，配件費用、臨時設(shè)施費、缺陷修復(fù)費、送樁費、物質(zhì)的運輸、裝修、堆放，領(lǐng)用、保管、二次搬運費、安全文明施工費、環(huán)境保護(hù)費、趕工措施費、冬雨季施工費、夜間施工費、水電費、損耗、管理費、利潤、稅金以及合同明示或暗示的所有責(zé)任、義務(wù)、配合費用、風(fēng)險費用等與樁基工程施工相關(guān)的一切費用。
3）本項目樁基工程的綜合單價不含樁基檢測費用，樁基檢測費用為_____萬元（小寫：_____元），計入竣工結(jié)算。
2、付款方式
1）本工程無預(yù)付款
2）工程款支付，樁基成功后施工完畢后，甲方在十五個工作日內(nèi)付至已完工程量的50%，工程樁靜載、動力測試合格，資料齊全，通過主管部門審查合格，竣工結(jié)算完成后甲方付至結(jié)算價的95%，余5%作為質(zhì)保金，待工程竣工驗收交付使用后15日內(nèi)付余下工程款（不計利息）。
3）工程款支付時，優(yōu)先用_____一套商品房作為工程款抵扣給乙方。
第六條竣工驗收及工程資料
1）打樁完畢后，乙方應(yīng)盡快做好竣工驗收的一切準(zhǔn)備工作，隨時接受甲方、監(jiān)理單位及建設(shè)主管部門的竣工驗收�；娱_挖后3個日歷天內(nèi)，乙方提供全部工程資料給甲方。
2）竣工資料乙方自行負(fù)責(zé)，按本工程所在地所管轄的質(zhì)監(jiān)站有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制，并需符合本工程所在地檔案管理部門的整理要求和分?jǐn)?shù)要求（不得少于三份，其中原件一份，復(fù)印件二份）。
第七條雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任
1）應(yīng)在施工前確保施工場地具備施工條件，負(fù)責(zé)辦理施工所需的各種證件及相關(guān)手續(xù)，并向乙方提供施工場地的工程地質(zhì)勘探報告等資料，對資料的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
2）應(yīng)在施工前提供圖紙一份，并組織乙方、設(shè)計單位、監(jiān)理單位進(jìn)行圖紙會審，向乙方進(jìn)行設(shè)計交底。
3）將水準(zhǔn)點與坐標(biāo)控制點以書面形式交給乙方，并進(jìn)行現(xiàn)場交驗。
4）協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍的地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護(hù)。協(xié)調(diào)處理好施工現(xiàn)場周邊的群眾關(guān)系，解決施工現(xiàn)場周圍群眾阻撓施工問題。
5）甲方提前7日通知乙方進(jìn)場
2、乙方責(zé)任
1）按施工圖紙要求做好各項施工準(zhǔn)備，且如若施工過程中，由于施工不當(dāng)造成的爆樁或樁身破碎，由此造成的費用均由乙方承擔(dān)。
2、服從甲方、監(jiān)理單位的管理，時刻注意本機組人員的安全，在PHC管樁運輸過程中及到施工現(xiàn)場后的.卸樁期間和施工期間發(fā)生的一切人身、機械、安全傷亡事故，由乙方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失及法律責(zé)任。
3）乙方必須無條件服從甲方施工現(xiàn)場統(tǒng)一管理、安排。按甲方要求的人員、設(shè)備、進(jìn)場日期進(jìn)場，每延期一天罰款20__元，并視工程情況有權(quán)清退出場。保證機械的正常運轉(zhuǎn)，從人員到設(shè)備合理組織，不影響工程的正常施工。
4）乙方應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定組織施工，隨時接受甲方、監(jiān)理人員及委派人員的檢查，把好質(zhì)量關(guān)。乙方加工的管樁送到施工現(xiàn)場的同時，應(yīng)向甲方提供這批管樁的出場合格證、混凝土構(gòu)件的強度報告及其匯總表和有關(guān)材料的檢測報告等一切有關(guān)材料的證明資料，同時應(yīng)按工程所在地建筑材料質(zhì)量監(jiān)督站所規(guī)定的要求執(zhí)行。
5）工程質(zhì)量達(dá)不到驗收標(biāo)準(zhǔn)的部分，乙方應(yīng)按甲方要求的時間內(nèi)予以修復(fù)，直到符合驗收標(biāo)準(zhǔn)為止，質(zhì)量問題在未解決前，甲方有權(quán)拒絕支付任何款項，并由乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的工程損失等一切費用。未經(jīng)報驗的工程質(zhì)量及工程量不予任何。
6）乙方應(yīng)按甲方的要求，每天上報預(yù)應(yīng)力混凝土管樁的施工進(jìn)度。
7）乙方應(yīng)遵守國家、行業(yè)的法律、法規(guī)和相關(guān)要求，接受各方監(jiān)督，預(yù)防環(huán)境破壞，不斷改善施工環(huán)境。
8）樁基檢測中，若存在不合格樁，乙方需補樁處理及承擔(dān)相應(yīng)的費用。因乙方原因樁在施工中出現(xiàn)超送現(xiàn)象，導(dǎo)致基礎(chǔ)變深或其他基礎(chǔ)處理費用，根據(jù)設(shè)計院處理意見及設(shè)計變更單，由甲方、監(jiān)理單位、建設(shè)單位出具處理意見，以簽證形式通知，但發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。非乙方原因，由甲方、監(jiān)理單位、建設(shè)單位經(jīng)濟(jì)簽證處理。
9）乙方在完成合同約定的全部工程后，應(yīng)當(dāng)無條件3天內(nèi)退場并及時清理場地內(nèi)的垃圾及臨設(shè)施，保持工程現(xiàn)場清潔，不得影響甲方下一步施工。否則乙方要賠償由此給甲方造成的一切損失。
第八條樁基中間驗收
1）工程覆蓋前，如樁焊接質(zhì)量、樁入土前的實際位移、樁垂直度等，乙方自行檢驗后立即通知甲方和監(jiān)理單位參加驗收，經(jīng)甲方代表和監(jiān)理在驗收記錄上簽字后方可繼續(xù)施工，甲方代表和監(jiān)理實行旁站跟蹤施工監(jiān)督管理。
2）乙方必須按設(shè)計圖紙施工，在施工壓樁過程中若出現(xiàn)樁身斷裂及補樁，乙方必須在樁基未離開樁位前通知甲方和監(jiān)理單位，并保持現(xiàn)場狀態(tài)，因乙方機械設(shè)備原因或工人操作不當(dāng)引起的斷樁偏樁及爆樁，乙方則承擔(dān)該爆樁的樁費（如樁偏位超出規(guī)范范圍需變更的一切費用由乙方承擔(dān)）。
第九條違約責(zé)任
1）乙方未經(jīng)甲方許可停工，甲方有權(quán)解除合同，乙方并應(yīng)當(dāng)無條件七日內(nèi)退場，雙方于乙方退場后按驗收合格工程造價的80%結(jié)算，由此造成的一切損失乙方自行承擔(dān)。
2）工期延誤或出現(xiàn)大質(zhì)量事故，而乙方又無積極措施確保按合同工期完成，或無力按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)返修者，甲方有權(quán)責(zé)成乙方停止施工并終止合同。由此產(chǎn)生的質(zhì)量事故、工期延誤等一切費用及損失由乙方承擔(dān)，甲方直接從乙方工程款中扣除。
3）乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務(wù)的，每逾期一日，均應(yīng)當(dāng)向甲方承擔(dān)人民幣5000元的違約金，逾期達(dá)十日，甲方有權(quán)解除合同。
4）對乙方故意或疏忽導(dǎo)致的材料和施工工藝不符合技術(shù)規(guī)范引起的工程質(zhì)量問題，無論工程是否已驗收合格、交付，均自甲方或使用人知道之日起兩年內(nèi)享有對乙方的索賠追償權(quán)利。
第十條其他條款
1）本工程發(fā)生的所有經(jīng)濟(jì)簽證須在發(fā)生之日起3天內(nèi)報送完畢，逾期報送的經(jīng)濟(jì)簽證均視為無效簽證。
2）本合同的未盡事項，必要時由甲、乙雙方另訂補充合同，經(jīng)簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。
3）本合同糾紛解決方式：甲、乙雙方協(xié)商解決，雙方協(xié)商不能達(dá)成一致，提交工程所在地的人民法院解決。
4）本合同一式陸份，甲乙雙方各執(zhí)三份，本合同自雙方法定代表或委托代理人簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
委托代表：
開戶銀行：
賬號：
____年____月____日
建筑工程施工合同14
甲方：_________________
乙方：_________________
現(xiàn)甲方在自己新地基上新建一幢磚混結(jié)構(gòu)住宅樓，由乙方負(fù)責(zé)承包室內(nèi)外裝飾工程施工。經(jīng)雙方協(xié)商，本著平等自愿原則，簽訂以下小型建筑工程施工合同條款：_________________
一、工程概況
外墻貼磚、屋面蓋瓦、室內(nèi)墻裙高1.5米及鋪設(shè)地板磚、樓梯踏步、衛(wèi)生間貼磚，即水電和膩子粉刮白除外的一切內(nèi)外裝飾工程。
二、承包形式
干包，包工不包料。
1.整個工程甲方提供所需的建筑材料，伙食、副食由乙方自行購買和加工。
2.整個工程所需的腳手架以及其它施工用具由乙方提供，并負(fù)責(zé)安裝、拆除和拖運。
3.整個工程所需人工由乙方提供，甲方不參與施工。
4.甲方需提供施工和生活所需的水、電。
三、承包價格
1.按實際施工建筑面積240平方米計算，每平方米壹佰伍拾伍元，不含以下部分：_________________屋面包干價柒仟捌佰元，出檐蓋瓦每米捌拾元，六大角貼磚壹仟伍佰元。
四、付款方式
開工預(yù)付壹萬元，余款在工程完工驗收后一次結(jié)算付清。
五、質(zhì)量要求
乙方必須嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的.施程序施工，按國家現(xiàn)行的施工規(guī)范操作，每道工序必須經(jīng)甲方同意后，才能進(jìn)行下一道工序施工。裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)雙方認(rèn)可，竣工驗收后半年內(nèi)出現(xiàn)施工質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)無償為甲方返工維修。
甲方：_________________
乙方：_________________
________年____月____日
建筑工程施工合同15
發(fā)包方（以下簡稱甲方）： 承包方（以下簡稱乙方）：
為了確保 ，需 ，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設(shè)工程組織施工事項協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱：xxx。
二、工程地點：xxx。
三、工程施工范圍及技術(shù)要求：
詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價：
本工程預(yù)算價為xx萬元整）（詳見工程預(yù)算書）。
五、承包方式：
包工包料。
六、結(jié)算方式：
本工程結(jié)算時委托有資質(zhì)的中介機構(gòu)結(jié)算審核下浮率為 ，工程量按實計算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場實際發(fā)生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標(biāo)準(zhǔn)等按本工程預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
七、付款方式：
工程竣工驗收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價的90%， 余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內(nèi)付清。
八、工程工期：
工期總?cè)諝v天數(shù)為 天，自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經(jīng)甲方確認(rèn)后，工期可予以相應(yīng)順延。若乙方未按約定的日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求：
1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方技術(shù)要求及核定的'工程數(shù)量進(jìn)行施工，按時保質(zhì)保量完成，工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須達(dá)到合格以上。
2、乙方應(yīng)自覺提高安全生產(chǎn)意識，做好現(xiàn)場安全防護(hù)措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責(zé)任及措施費用概由乙方負(fù)責(zé)。
十、其它事項：
1、乙方必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，經(jīng)甲方認(rèn)定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關(guān)事宜。
3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進(jìn)行驗收。
4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內(nèi)整改到位，否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質(zhì)量保修期為個月，質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發(fā)生質(zhì)量問題一切保修費用由乙方承擔(dān)。在甲方書面通知3日內(nèi)，乙方未進(jìn)場修復(fù)，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份），乙方執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
附件：施工圖紙及工程預(yù)算書
甲 方（蓋章）： 乙 方（蓋章）：
法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：
簽訂日期：
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章：
建筑模板工程施工合同12-24
建筑裝飾工程施工合同06-30
建筑工程施工合同04-22
建筑裝飾的工程施工合同11-24
建筑修繕工程施工合同02-07
建筑工程施工合同06-13
【熱門】建筑工程施工合同06-08
建筑工程施工合同【熱門】06-24
【精】建筑工程施工合同06-25
【推薦】建筑工程施工合同06-14