工程施工合同【熱】
隨著人們法律意識的加強,合同的用途越來越廣泛,簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎?下面是小編為大家收集的工程施工合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
工程施工合同1
原告:________________法定代表人_______________,職務(wù)董事長,住__________市__________區(qū)__________街__________號樓__________室,郵編:________________電話:_____________
被告:________________公司,法定代表人_______________,職務(wù)總經(jīng)理,住__________市__________區(qū)__________號,郵編:______________電話:_____________
案由:_________________建設(shè)工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元,延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日,逾期支付,則以 ______________ 元為基數(shù),按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負(fù)擔(dān)。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同,按照合同約定,原告為被告建設(shè)的位于北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)某地的某項目B區(qū)的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工,工期為50天,從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的. ___ %作為保修款,保修期自竣工之日起______個月,項目最后的結(jié)算金額為_________元,所以被告留存保修款____________,保修期至_____________年__________月__________日。然而,過了保修期后,該項目并未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認(rèn)為,被告拒絕返還保修款的行為已構(gòu)成違約,嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益,故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定,特向貴院提起訴訟,請求依法裁判。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人:________________有限公司
法定代表人:______________
_____________年__________月__________日
工程施工合同2
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方委托乙方承擔(dān)工程施工,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條承包方式:
1。按承包范圍實行包工包料。
1。2未經(jīng)甲方書面認(rèn)可,乙方不得將所承包范圍內(nèi)的除勞務(wù)分包和材料采購之外的任何部分進行分包。
1。3為工程所需材料、設(shè)備都應(yīng)符合技術(shù)規(guī)范所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)根據(jù)投標(biāo)時送交的樣品或甲方書面確認(rèn)的樣品購買材料、設(shè)備。
第二條合同文件內(nèi)容及解釋次序構(gòu)成合同的文件應(yīng)能相互解釋,互為說明。除合同條款另有約定外,組成本合同的文件及優(yōu)先解釋次序如下:_________________
1)本合同簽訂后雙方約定的有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件;
2)甲方駐工地總代表簽發(fā)的有關(guān)通知、工程聯(lián)系單、工程指令單及工程會議紀(jì)要等;
3)本合同、雙方確定的工程報價單;
4)中標(biāo)通知書;
5)經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可的投標(biāo)書及其附件;
6)招標(biāo)文件及招標(biāo)過程中雙方來往的書面文件;
7)圖紙;
8)工程量和設(shè)備材料清單;
9)現(xiàn)行的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范
第三條承包范圍:_________________
1。工程概況:_________________工程名稱:_________________化工程工程地點:_________________
2。承包內(nèi)容:_________________招標(biāo)范圍:_________________以及綠化圖紙內(nèi)及招標(biāo)方提供的工程量清單內(nèi)的內(nèi)容以及追加的設(shè)計變更的.景觀和綠化施工,場地水電工程施工,本工程所用材料的采購、材料的運輸、裝卸、至招標(biāo)單位指定地點、因工期或者甲方開放要求采取的趕工措施、現(xiàn)場協(xié)調(diào)、現(xiàn)場配合驗收、樣品提供、產(chǎn)品保證、趕工措施、成品保護、因質(zhì)量問題引起的維修和更換、技術(shù)指導(dǎo)、及技術(shù)培訓(xùn)等。
第四條工程的施工期限:
_________________開工時間:_________________,完工時間:_________________;
若有調(diào)整,以甲方書面通知為準(zhǔn);第五條甲方向乙方提交的有關(guān)資料及文件:_________________期項目室外景觀圖紙及綠化圖紙、景觀工程構(gòu)造做法、綠化標(biāo)準(zhǔn)。第六條合同價格本合同暫定價為¥:_________________元(小寫)人民幣:_________________(大寫)
甲方___________
乙方___________
____年_____月_____日
工程施工合同3
發(fā)包人(以下簡稱甲方):
承包人(以下簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑合同法》、為確保工程質(zhì)量保證安全文明施工,按期完成圍墻外側(cè)排水溝施工任務(wù),本著平等自愿的.原則經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本承包合同。
一、工程名稱:
綦江國家地質(zhì)公園馬桑巖木化石景區(qū)工程。
二、工程地點:
文龍街道新街子社區(qū)馬桑巖。
三、工程承包范圍:
圍墻外側(cè)排水溝
四、承包工作內(nèi)容:
1、水溝底板混凝土澆筑。
2、溝壁混凝土支模及混凝土澆筑。
3、模板拆除轉(zhuǎn)運。
五、承包方式及計算原則:
本工程所有工序按現(xiàn)場實收混凝土方量(底板厚度不小于100,因基底不平整,按平均厚度150mm進行計算,及150mm×800mm、溝壁200mm×600mm),以每個立方385元包干計價。
六、甲方權(quán)利與義務(wù):
1、甲方為乙方提供施工所需用水、用電、設(shè)備材料放置場地。
2、甲方為乙方提供圖紙及相關(guān)資料和傳達(dá)建設(shè)、監(jiān)理單位單位有關(guān)要求。
3、配合乙方在施工現(xiàn)場的管理監(jiān)督工作。
4、混凝土原材料轉(zhuǎn)運到現(xiàn)有料場。
5、甲方對乙方施工質(zhì)量不合格工程有不支付工程款的權(quán)利。
七、乙方權(quán)利與義務(wù):
1、進入現(xiàn)場所有工作人員必須遵守工地安全紀(jì)律和規(guī)章制度。
2、進入施工區(qū)必須戴安全帽,嚴(yán)禁酒后作業(yè)、赤腳、穿拖鞋、高跟鞋。不準(zhǔn)現(xiàn)場打鬧、帶小孩進入施工現(xiàn)場,嚴(yán)禁在高空向下拋投任何物品。
3、乙方施工質(zhì)量必須達(dá)到合格要求;如不合格,返工或修補,返工或修補費用全部由乙方負(fù)責(zé)。
八、工程質(zhì)量:
本工程質(zhì)量為合格。
九、工期要求:
乙方必須滿足甲方工期進度要求,不得中途無故停工。
十、工程款結(jié)算與支付:
1、施工方量以甲乙雙方管理人員現(xiàn)場收方簽字為準(zhǔn),按實計算。
2、工程完工后在30個工作日內(nèi)工程款全部付清。
十一、爭議解決:
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成可向綦江區(qū)人民法院起訴。本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
工程施工合同4
有限公司 發(fā)包方(以下簡稱甲方):
委托代理人(姓名):______
聯(lián)系電話:____________
xx市潁東區(qū)向陽北路258號通訊地址:
xxx集團有限公司 承包方(以下簡稱乙方):
施工負(fù)責(zé)人:____________
聯(lián)系電話:____________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)規(guī)律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市住宅室內(nèi)裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的住宅室內(nèi)裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
xx東方廣場商業(yè)辦公樓B座35層至37層 1.1 工程地址:
3530.10㎡,其中房屋54套3041.28㎡,公共1.2 工程裝飾裝修面積:部分488.82㎡。
1.3 工程內(nèi)容及做法:裝飾裝修工程內(nèi)容和做法參照樣板間(但不含櫥柜吊柜、灶具、油煙機及家具等)。
1.4 工程承包方式,雙方商定參照乙方提供的樣板間式樣、材料清單及樣品以包工包料方式交由乙方施工。本項目裝飾內(nèi)容乙方僅對本材料清單負(fù)責(zé)。
1.5 工程期限,本項目為統(tǒng)一裝修,20xx年1月1日前交付,因不可抗力因素或因甲方原因致使工程不能順利施工的工期順延。
房屋工程造價為575元/㎡,合計為1748736元;公1.6 合同價款:共部分工程造價為260元/㎡,合計金額為127093.20元;
本合同總造價為:1875829.20元(大寫人民幣壹佰捌拾柒萬伍仟捌佰貳拾玖元貳角整),此價款為不含稅價,如需開票須另支付17%的稅費318890.96元。
第二條 施工圖紙設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。雙方商定施工圖紙由乙方統(tǒng)一設(shè)計施工圖紙,設(shè)計費用由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
第三條 甲方義務(wù)
3.1 將施工用水、電力、通訊線路等施工所必需的條件接至施工現(xiàn)場內(nèi),提供一部電梯供乙方上料或能安排為乙方集中上料時間,以確保乙方能正常施工所需要施工現(xiàn)場的交通條件。
3.2 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)工程竣工驗收。
3.3 按照約定應(yīng)提供的其他設(shè)施和條件。
第四條 乙方義務(wù)
4.1 嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的圖紙施工。
4.2 施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),保質(zhì)按期完成工程施工。嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
4.3 施工中嚴(yán)格遵守有關(guān)施工安全防護規(guī)定,因違反安全防護規(guī)定出現(xiàn)工傷事故,由乙方自行承擔(dān),與甲方無關(guān)。
4.4 負(fù)責(zé)做好竣工后交付使用前的成品保護工作。
第五條 材料供應(yīng)
5.1本工程乙方所采購的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,乙方采購的材料、設(shè)備,不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第六條 工期延誤
6.1 對以下原因造成的竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
、 工程量增加或設(shè)計變更;
、 不可抗力;
6.2 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;未按期支付工程款的'超過15日的視為違約,乙方有權(quán)解除合同,所造成的損失甲方自行承擔(dān)。因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題造成返工的,返工費用由乙方承擔(dān)工期不順延。
第七條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
7.1 雙方約定本工程施工質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB50327-20xx《住宅裝飾裝修工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》。
7.2 裝飾裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制,應(yīng)嚴(yán)格按照GB50325-20xx《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第八條 工程驗收與結(jié)算
8.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JG73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
8.2 甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用及乙方的經(jīng)濟損失,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān),但工期也應(yīng)予順延。
8.3由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
工程竣工后,乙方在項目完工后10內(nèi)通知甲方驗收,甲方自8.4
接到驗收通知5日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收超過7個工作日的視同驗收合格。
第九條 工程款支付
由于設(shè)計變更、簽證等引起的工程量變化,按實際調(diào)整。設(shè)計變更、簽證引起新的工程量清單項目,其相應(yīng)綜合單價由承包人提出,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后作為結(jié)算依據(jù)。
本項目不設(shè)預(yù)付款,完成全部工程的隱蔽項目,甲方支付給乙方60%的工程款,在潔具到場安裝前甲方付至85%的工程款,待工程結(jié)束經(jīng)驗收合格30日內(nèi),甲方支付給乙方所有工程款的98%,余款在質(zhì)保滿后一次性付清。
第十條 工程保修
10.1工程竣工驗收合格甲方付清尾款后,乙方向甲方出具工程質(zhì)量保修單(見附表:住宅室內(nèi)裝飾裝修工程保修書)。
10.2本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為一年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為二年。
10.3保修范圍為乙方施工的工程項目,由于施工質(zhì)量問題和乙方提供材料原因造成的損壞,乙方負(fù)責(zé)保修。
10.4由于甲方使用不當(dāng)造成損失或不能正常使用,不屬保修范圍,乙方可代為維修,但維修費用由甲方自行承擔(dān)。
第十一條 合同爭議的解決方式
11.1本合同履行期間雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,當(dāng)事人可采取協(xié)商解決。
11.2雙方不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或解決不當(dāng)時,當(dāng)事人可以選擇下列解決方式: ① ,作為本合同的約定。
、傧騲x市仲裁委員會申請仲裁 ②向xx市潁東區(qū)人民法院起訴
第十二條 其他約定事項
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
第十三條 附則及其他
13.1合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
13.2本合同一式___份,甲方執(zhí)___份,乙方執(zhí)___份。
13.3合同附件為本合同組成部分,與本合同一起具有同等法律效應(yīng)。
甲方(簽字):____________ 乙方(蓋章): ____________
委托代理人:____________
年 月 日 年 月 日
工程施工合同5
編號:
北京市裝修施工工程合同
甲 方: 乙 方: 工程名稱: 工程地點: 承包范圍: 承包方式: 工程總造價(金額大寫):
。 元
北京市裝修工程施工合同條款
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)。經(jīng)雙方協(xié)商就 工程的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
1、工程名稱:
2、施工內(nèi)容:
3、工程期限: 年 月 日開工, 年 月 日竣工。
4、承包方式:一切材料乙方自備。
第二條:工程做法及合同價款
注1:按實際完成工程量依據(jù)合同單價進行結(jié)算。
注2:以上單價為綜合單價,包括人工費、材料費、管理費、意外傷害保險費、利潤、稅金。
注3:工程竣工后,由甲乙雙方測量核實所發(fā)生的工程量并提供結(jié)算清單。 注4:本工程保修期為三年。
第三條:付款方式
1、簽合同人員進場甲方付乙方30%的工程款。
2、工程驗收合格后,付清余款。
第四條:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及保修
1、嚴(yán)格按照《安裝分項工程施工工藝規(guī)程》及國家現(xiàn)行規(guī)范施工及驗收。
2、進場先進行原材試驗合格后,方可進行安裝施工。
3、整體工程完工,乙方自檢合格后報驗,并以書面形式通知甲方,驗收合格后, 雙方辦理移交手續(xù);驗收不合格,乙方必須在限定時間修改后重新報驗。驗 收結(jié)論以甲方出具的《竣工驗收通用表》為準(zhǔn)。
4、乙方所施工的項目,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定實施保修,竣工驗收合格后簽訂保修 合同,按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五條:甲方工作
1、由 全面負(fù)責(zé)本項目的施工監(jiān)督工作。
2、工程驗收合格后,甲方對乙方提交的工程結(jié)算單進行審核。
3、甲方街道報驗通知時,及時驗收。
第六條:乙方的責(zé)任和義務(wù)
1、由 組織過硬的施工隊伍,保證所有施工人員持證上崗并能按操作規(guī) 程、規(guī)范及有關(guān)工藝要求進行施工。全面負(fù)責(zé)工程的施工質(zhì)量、工期、成本、 安全生產(chǎn)和文明施工。
安全生產(chǎn)條款:
一、認(rèn)真遵守安全規(guī)程制度和有關(guān)安全生產(chǎn)指示,根據(jù)本組人員的技術(shù)、體力
思想等情況,合理安排工作,做好安全交代,對本組人員在生產(chǎn)中的安全 健康負(fù)責(zé)。
1、督促本組人員嚴(yán)格遵守各項安全炒作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度,
2、組織搞好安全活動日,開好班前安全會。
3、對新調(diào)入工人做好現(xiàn)場安全教育。
4、經(jīng)常檢查所管人員及現(xiàn)場的'安全生產(chǎn)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時解決或及時上報。
5、發(fā)生工傷事故要詳細(xì)記錄及時上報,并組織全組人員認(rèn)真分析,提出防危措 施,發(fā)生重大傷亡事故要保護現(xiàn)場,并立即上報。
二、工地安全員職責(zé)
1、堅持“安全第一,預(yù)防為主”的方針,對本工地人員和新上崗的職工進行安 全生產(chǎn)和文明施工的經(jīng);逃。
2、督促本工地人員嚴(yán)格遵守各項安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度。
3、負(fù)責(zé)督促和檢查個人防護用品的發(fā)放和在生產(chǎn)過程中使用情況。
4、協(xié)助工地負(fù)責(zé)人對本工地設(shè)施、設(shè)備進行安全檢查。
5、及時發(fā)現(xiàn)事故隱患,與工地負(fù)責(zé)人一道采取有效措施,防止事故發(fā)生。
6、協(xié)助工地負(fù)責(zé)人組織安全活動,制訂或修訂安全制度。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同訂立時間: 年月日(即日起生效)
甲方:(章) 乙方: (章)
法定代表人簽字: 法定代表人簽字:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行: 賬號: 賬號:
工程施工合同6
發(fā)包方(甲方):_____
承包方(乙方):_____
按照《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工作內(nèi)容
1、承包方式:
2、合同價款:人民幣大寫。
第二條 甲方工作
指派 為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量,進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、手續(xù)和其它事宜。
第三條 乙方工作
1、參加甲方組織的施工作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
2、指派為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工、保質(zhì)、保量、按期完成任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的`各項事宜。
第四條 工期
1、本工程從20__________年7月10日至20__________年8月15日共計35天。
2、甲方要求比合同約定的工期提前需征得乙方同意,并支付因趕工采取的措施費用。雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,本合同在執(zhí)行中發(fā)生爭議雙方同意由連云區(qū)仲裁委員會仲裁。
3、乙方要做安全工作,如發(fā)生安全事故的損失由乙方承擔(dān)。
第五條 附則
1、本合同共貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。
2、本合同履行完后自動終止。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同7
發(fā)包方(簡稱甲方):_______________
承包方(簡稱乙方):_______________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《室外給水安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《南通市保護消費合法權(quán)益條例》,中華人民共和國建設(shè)部(1997)92號文《給水排水管道工程施工及驗收規(guī)范》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
給水施工地點:如皋區(qū)(縣)_城東A三區(qū)。
1、承包方式:管道施工為包清工形式,DN600球墨鑄鐵管和鋼管為50元每米。DN300以下含DN300球墨鑄鐵管和鋼管均為25元每米。
2、PPR管道安裝以每米15元計算。
3、襯塑鋼管安裝以每米15元計算,具體做法;外防腐采用環(huán)氧煤瀝青防腐涂料,四油兩布,即:底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆-面漆。
4、閥門井DN1800按每口1200元計算,DN1600、DN1200、DN1400按每口900元計算。承包方式:包工包料方式其中包含(磚頭、水泥、黃沙、鋼筋等。)澆底板和面板包括最后路面調(diào)整。
5、標(biāo)志牌安裝以每個10元計算。(標(biāo)志牌下方用鋼筋焊十字用混凝土澆筑)。
6、大號閥箱安裝以每個20元計算。(調(diào)高用管材包含在安裝費用內(nèi))。
7、管道安裝包含挖土及回填土。
8、所有管道安裝均為全墊資。其他所有材料由甲方提供,乙方必須提前3天申報輔材計劃,所有耗材由乙方自理。
9、工程工期根據(jù)實際情況暫定于_________年______月_____日完工。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、乙方提供的材料:所有耗材和機械及配電箱等。
3、乙方對甲方采購的材料、用于本合同規(guī)定的給水施工,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1、本工程執(zhí)行GB50013-20xx《室外給水設(shè)計規(guī)范》、GB50268-20xx《給排水管道工程施工及驗收規(guī)范》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
6、工程驗收。甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后,若甲方要求復(fù)驗,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
7、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定:
1、工程款付款方式列下表:
付款時間_________年______月_____日前付清所有工程款。
扣除5000元為工程質(zhì)量保證金。
2、工程結(jié)算:按實計算。
六、其它事項
1、甲方工作:(1)乙方應(yīng)在開工前一天,向甲方提供管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明___份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
2、乙方工作:(1)參加甲方組織的'施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。甲方派駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由甲方負(fù)責(zé)的各項事宜。
七、違約責(zé)任:
1、合同簽訂后雙方必須履行合同,如果乙方在完成工程量50%后由于多方面的原因未能繼續(xù)履行合同的按已完成工程量的50%結(jié)算,如果乙方未能完成工程量30%后由于多方面的原因未能繼續(xù)履行合同的所完成的工程量不予結(jié)算。
3、工程保修期壹年。甲方須工程款全部結(jié)清。
八、合同的變更和解除:
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):______________乙方(簽章):______________
委托代理人:______________法定代表人:______________
_________年______月_____日_________年______月_____日
工程施工合同8
甲方:
乙方:
甲方與乙方____簽訂的裝修工程施工合同,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商同意,
訂本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則,雙方協(xié)商一致達(dá)成如下終止協(xié)議
。
一、經(jīng)雙方核實,截止目前甲方共完成工程總價款___萬元
二、項目施工過程中乙方已累計支付甲方各項款項___萬元。本協(xié)議簽字之后甲方向乙方在十月月底退還___萬元。至此雙方再無任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
三、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效,協(xié)議文本一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:(蓋章)
乙方:(蓋章)
代表人:
代表人:(蓋章)
賬戶:
年月日
工程施工合同9
發(fā)包單位(甲方):__________________
承包單位(乙方):__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿的基礎(chǔ)上,甲乙雙方就乙方安裝暖氣管道達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
(1)工程地點:____________公司
(2)工程內(nèi)容:____________公司暖氣管道安裝
第二條 工程承包方式
第三條 主要材料概況
暖氣管道用______;
暖氣片用______;
其他材料:____________。
第四條 合同工期
開工日期:______年______月______日;
竣工日期:______年______月______日;
第五條 工程造價
第六條 付款方式
合同簽訂后支付30%即______元,材料進場后付35%即______元,安裝調(diào)試,驗收合格后付款至總工程價款的95%,留總工程價款5%維修保證金。
第七條 乙方工程材料進場時,由甲方指定貨物堆放地點,工程材料的安全由乙方負(fù)責(zé)。
第八條 產(chǎn)品的安裝、調(diào)試、驗收
1、乙方負(fù)責(zé)暖氣管道的安裝、調(diào)試。
2、安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按國家規(guī)范及行業(yè)要求,以及乙方提供的工程安裝設(shè)計說明。乙方于工程竣工當(dāng)天通知甲方驗收,甲方在接到驗收通知三天內(nèi)組織人員對工程進行驗收。乙方負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品合格證書、材料合格證。產(chǎn)品安裝方案以乙方提出并經(jīng)甲方同意的設(shè)計圖、選型方案為準(zhǔn);需更改設(shè)計方案的,須經(jīng)雙方協(xié)商同意。
第九條 雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)為乙方協(xié)調(diào)施工用水、用電,由乙方承擔(dān)費用。
2、乙方在合同簽訂前向甲方提供企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照副本、法人代碼證等相關(guān)資質(zhì)證明。
3、乙方必須向甲方提施工組織設(shè)計、質(zhì)保服務(wù)措施等相關(guān)文件和資料,不得以任何理由隱瞞。
4、乙方負(fù)責(zé)工程的施工、安裝、竣工驗收、質(zhì)保服務(wù)及提交驗收報告、與甲方指定的設(shè)計單位溝通等工作。
5、乙方必須按照經(jīng)甲方書面確認(rèn)或甲方提供的施工圖紙和甲方確認(rèn)的安裝方
案、方法進行施工、安裝,不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準(zhǔn)。
6、乙方提出的變更必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)后,方可組織施工,如乙方擅自變更給甲方造成經(jīng)濟損失的乙方應(yīng)予以賠償。
7、乙方必須遵守設(shè)計和驗收規(guī)范以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行施工,發(fā)現(xiàn)違規(guī)和缺陷要主動及時向甲方報告。
8、乙方對隱蔽工程都要進行過程檢驗和最終檢驗,并且要結(jié)合施工、安裝、調(diào)試、驗收等重大程序分階段做好質(zhì)量記錄。工程安裝施工完畢但未通過驗收之前,乙方應(yīng)對整個系統(tǒng)負(fù)責(zé)。驗收合格后,乙方必須主動向甲方供有關(guān)設(shè)施安裝調(diào)試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和工程使用手冊等文件資料,切實履行交接手續(xù)并主動做好工程的后期維護保養(yǎng)工作。
9、工程竣工驗收合格后未移交甲方前,乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場工程,造成損壞的由乙方負(fù)責(zé)賠償。
10、乙方負(fù)責(zé)為甲方培訓(xùn)維護人員共計_______人,直至完全獨立操作為止。
第十條 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和售后服務(wù)條款
1、本工程免費質(zhì)量保修期限為2年維護保養(yǎng)。
2、保修期間,乙方在接到修理通知之日后24小時內(nèi)派人修理,否則,甲方可委托其他單位或人員修理。修理的費用由甲方在保修金內(nèi)扣除,不足部分由乙方支付。
3、在免費保修期內(nèi),乙方應(yīng)有專人負(fù)責(zé)該項目的保修工作。
4、質(zhì)量保修金在規(guī)定的.質(zhì)保期滿后,如無任何質(zhì)量問題,甲方一次性無息付給乙方。
5、免費保修期結(jié)束后,乙方維修只收取材料成本費,不收取工時費等其他任何費用。
第十一條 安全責(zé)任
乙方必須安全施工,并有專人負(fù)責(zé)指揮,在施工過程中造成的人身傷亡和財產(chǎn)損失及其它不可預(yù)測的一切意外事故,全由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,如甲方因此而對外承擔(dān)賠償責(zé)任,有權(quán)向乙方追償。
第十二條違約責(zé)任、索賠
1、甲方無正當(dāng)理由未按合同約定付款,收到乙方的書面催告通知后在十日內(nèi)仍未支付的,應(yīng)從催告期滿之日起,向乙方支付應(yīng)付款項的2‰的違約金。
2、工程未通過驗收前,甲方擅自使用造成損壞的,由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,工程本身質(zhì)量原因造成的除外。
3、工程如未按合同約定時間竣工,每延誤一天,乙方必須向甲方支付本工程總造價的2‰的違約金。如乙方逾期_____天后仍不能交工,甲方有權(quán)終止合同,乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。
4、由于乙方提供的材料、設(shè)備的質(zhì)量原因、乙方施工質(zhì)量等原因,導(dǎo)致本工程在使用期間出現(xiàn)的事故,乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。
5、工程未達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)由此給甲方造成的一切損失,同時乙方必須在甲方指定的期限內(nèi)無償返工直至通過工程驗收。
6、乙方在工程竣工后七日內(nèi)將竣工資料及其他與工程有關(guān)的資料交付甲方,否則每延誤一天,必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。
第十三條解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生的爭執(zhí),由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十四條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條本合同如有其他未盡事宜,可由雙方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
第十六條本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同10
發(fā)包人:__________________(以下簡稱甲方)
承包人:__________________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及其有關(guān)規(guī)定,遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,甲乙雙方就裝修工程施工的發(fā)包與承包事項經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:__________________
2、工程地點:__________________
3、工程內(nèi)容:__________________
4、承包范圍:__________________
5、承包方式:乙方包工,包全部材料。
6、裝修施工面積:__________________
二、工程質(zhì)量和保修
1、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家規(guī)定的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)(包括室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、消防標(biāo)準(zhǔn))。
2、約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
3、工程保修:本工程質(zhì)量保修一年,自工程竣工驗收并交付甲方之日起計算,乙方承攬的全部工程均屬于保修范圍。
三、工期
1、總工期:_________日(為日歷工期,并包括法定節(jié)假日)。
2、開工日期:_________年_________月_________日。
3、竣工日期:_________年_________月_________日。
4、工期順延:因甲方或不可抗力和其他非乙方原因造成延期開工、停工或暫停施工,影響工期的,工期順延,乙方不承擔(dān)責(zé)任;但因乙方原因?qū)е卵诱`的由乙方承擔(dān)責(zé)任,工程工期不順延。
四、設(shè)計
1、設(shè)計圖紙及技術(shù)文件的提供方式
由甲方委托的專業(yè)設(shè)計公司于開工日前向乙方提供滿足施工需要的設(shè)計圖紙及技術(shù)文件。
2、設(shè)計變更
。1)甲方要求變更設(shè)計時,應(yīng)在該分部或分項工程施工前將變更的設(shè)計圖紙或材料樣品提供給乙方,乙方應(yīng)立即停止對涉及部分的施工及準(zhǔn)備活動,并及時調(diào)整施工方案和施工進度計劃。
(2)已完工程設(shè)計變更造成乙方返工或材料損失,由甲方承擔(dān),工期相應(yīng)順延。
五、投標(biāo)保證金、工程價款
1、本工程價款:以乙方中標(biāo)價為準(zhǔn)。
2、本工程綜合包干總價為:人民幣_________元,¥_________元。
3、本工程價款因工程量增減、設(shè)計變更等情形,可比照乙方投標(biāo)同類項報價作相應(yīng)調(diào)整。
4、工程價款支付
。1)在簽訂本合同前,乙方向甲方交付的工程投標(biāo)保證金50萬元,作為本工程的履約保證金,不計利息。
。2)工程進度款
乙方完成總工程量的40%時,經(jīng)甲方會同乙方核實工程量和工程質(zhì)量后撥付乙方前期已完工程量的一半價款,余下一半價款預(yù)留在甲方暫停撥付;以后按工程月進度全額撥付乙方工程款,乙方應(yīng)在每月度前向甲方提交已完工程量報告及相關(guān)質(zhì)量驗收記錄,并經(jīng)甲方會同乙方核實計量和工程質(zhì)量后撥付。
(3)全部工程經(jīng)甲方竣工驗收并結(jié)算后,除扣留工程總價款10%的價款作為工程質(zhì)保金外,甲方將投標(biāo)保證金退回乙方,并將工程款余額(包括預(yù)留工程款)撥付給乙方。
。4)工程交付甲方使用兩年內(nèi),如無工程質(zhì)量問題,期滿甲方支付乙方工程質(zhì)保金。
六、材料設(shè)備供應(yīng)
1、本工程由乙方采購材料設(shè)備,應(yīng)按照設(shè)計說明、施工圖紙和有關(guān)技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)要求進行采購,提供材料設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保合格證明,并對所購材料設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé);在必要時,甲、乙雙方可對采購的主要材料共同詢價和進行價格認(rèn)定。
2、甲方提供和乙方采購的材料設(shè)備按約定到達(dá)指定地點前應(yīng)通知對方,雙方應(yīng)對材料、設(shè)備進行共同驗收。甲方供應(yīng)的材料設(shè)備經(jīng)驗收合格后,應(yīng)移交給乙方管理、使用。
3、本工程中的主要材料應(yīng)由雙方選定樣品樣本,樣品樣本應(yīng)經(jīng)雙方確認(rèn)后作為材料供應(yīng)和竣工驗收的實物標(biāo)準(zhǔn)。
4、雙方所提供的工程主要材料應(yīng)符合國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
七、雙方派駐本工程項目的代表
1、甲方派駐本工程項目的代表為_________職務(wù):_________,職稱:_________。
2、乙方派駐本工程的項目經(jīng)理為_________,是乙方在本工程項目中的代表。
3、雙方派駐本工程施工場地的代表,按照本合同約定行使各自派出方的權(quán)利,履行派出方的義務(wù)。
4、甲方代表在授權(quán)范圍內(nèi)向乙方項目經(jīng)理發(fā)出的任何書面形式的條件和指令,項目經(jīng)理應(yīng)予執(zhí)行。
八、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方權(quán)利
。1)有權(quán)根據(jù)工程需要撤換派駐施工場地的代表,但應(yīng)當(dāng)提前書面告知乙方。
。2)有權(quán)監(jiān)督乙方履行各項合同義務(wù)。
(3)有權(quán)審批乙方編制的施工進度計劃。
(4)有權(quán)對工程質(zhì)量、施工進度進行監(jiān)督,參加材料、設(shè)備驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
2、甲方義務(wù)
(1)按約定向乙方支付工程款。
(2)辦理施工許可證及其他施工所需的審批證件。
。3)組織乙方和設(shè)計單位進行圖紙會審和技術(shù)交底工作。
。4)提供施工場地,并清除影響施工的障礙物,保障為乙方提供正常的施工環(huán)境。
。5)提供房屋主體結(jié)構(gòu)、水、電、通風(fēng)通氣機電設(shè)備的技術(shù)資料。
。6)提供施工所需水、電,保證施工期間的需要。
。7)協(xié)調(diào)施工場地進行交叉作業(yè)的各專業(yè)施工單位間的關(guān)系,保證工程有序進行。
3、乙方權(quán)利
。1)有權(quán)根據(jù)工程需要撤換派駐本工程施工場地的代表,但應(yīng)提前書面通知甲方。
(2)有權(quán)監(jiān)督甲方履行各項合同義務(wù)。
。3)乙方代表認(rèn)為甲方代表的指令不合理時有權(quán)提出異議,如甲方代表堅持執(zhí)行原指令的決定,乙方代表應(yīng)予執(zhí)行,但由于指令錯誤而發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔(dān)。
4、乙方義務(wù)
(1)制定并組織落實施工方案及施工進度計劃,按計劃組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成約定施工義務(wù),并滿足甲方的發(fā)包要求。
。2)在施工階段,做好各項施工質(zhì)量檢查記錄。
。3)遵守政府有關(guān)主管部門對施工場地交通、施工噪音、環(huán)境保護和安全生產(chǎn)等管理規(guī)定。
。4)雙方協(xié)議停止施工或法定不能施工而暫停施工期間或因合同解除工程未移交之前,乙方有義務(wù)保護已施工程的完好。
九、安全施工
1、乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定,全面負(fù)責(zé)施工安全,嚴(yán)格安全防護和防火措施,并承擔(dān)由于管理不善造成的人員及財產(chǎn)損失。
2、乙方應(yīng)為施工人員投保足額的工傷或意外傷害保險。施工期間非因甲方責(zé)任發(fā)生的傷亡事故概由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
3、乙方按工程及安全需要提供值守,并采取必要的安全防護措施。
4、已竣工工程在未正式交付甲方之前,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)工程成品保護工作。
5、乙方負(fù)責(zé)施工場地的清潔,符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定。
十、工程驗收
1、隱蔽工程和中間工程驗收:甲乙雙方應(yīng)當(dāng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查和驗收手續(xù)。具備隱蔽條件的工程部位,乙方應(yīng)在自檢合格后通知甲方代表驗收,驗收合格并經(jīng)甲方代表檢驗確認(rèn)后,乙方才可進行隱蔽和繼續(xù)施工。若甲方要求復(fù)驗,乙方必須協(xié)助復(fù)驗,復(fù)驗不合格,其復(fù)驗和返工費由乙方承擔(dān),且工期不順延。
2、竣工驗收和交付
(1)工程具備竣工驗收條件的,乙方應(yīng)按國家竣工驗收的有關(guān)規(guī)定向甲方提供竣工驗收報告、竣工資料、竣工圖紙。甲方應(yīng)在收到報告及時組織驗收,如存在工程質(zhì)量(包括室內(nèi)環(huán)境污染未達(dá)標(biāo))等問題,乙方按甲方初步驗收意見立即進行整改并承擔(dān)費用,且工期不順延,造成工程延期交付的視同延誤工期。
。2)工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未通過的工程,經(jīng)竣工驗收合格后方能辦理交付移交手續(xù),甲方不得擅自使用,如甲方強行使用,則視為竣工驗收合格,由此發(fā)生的'質(zhì)量責(zé)任及其他責(zé)任均由甲方自行承擔(dān)。但因乙方未通過竣工驗收,且拒不整改或拖延整改,甲方有權(quán)自行組織整改,整改全部施工費用由乙方承擔(dān),經(jīng)整改后,甲方自行使用的,則不視為乙方竣工驗收并交付,甲方有權(quán)拒付工程余款。
(3)竣工結(jié)算:竣工報告經(jīng)甲方同意后,乙方按國家有關(guān)規(guī)定或合同約定向甲方遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料。甲方自收到報告和結(jié)算資料后立即進行審核確認(rèn),結(jié)算后,按合同約定向乙方支付工程尾款。
十一、違約責(zé)任
1、甲、乙方不能按合同約定履行自己的各項義務(wù)時應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,包括支付違約金、賠償因違約給對方造成的經(jīng)濟損失。
2、甲方不能按時支付前期工程款、工程進度款、竣工結(jié)算款的,每延誤一日應(yīng)向乙方支付遲延部分工程款_________‰的違約金。
3、由于乙方責(zé)任延誤工期的,延誤一日乙方應(yīng)向甲方按已付工程進度款之和的_________‰支付違約金。
4、本合同履行期間,乙方有下列違約情形之一的,甲方要求解除或終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本合同價款10%違約金,并本賠償因違約給對方造成的經(jīng)濟損失。
。1)在施工期間,乙方施工質(zhì)量達(dá)不到規(guī)定或約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),或擅自變更施工設(shè)計,經(jīng)甲方催告后不予整改或整改后仍達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的。
(2)乙方將全部工程工程轉(zhuǎn)包或肢解后以分包名義轉(zhuǎn)包他人的。
。3)乙方挪用工程款,未及時兌現(xiàn)民工工資或工傷(亡)保險待遇,引起民工及親屬聚眾上訪,嚴(yán)重影響甲方聲譽和正常工作秩序的。
(4)乙方原因擅自中途停工15日以上的。
(5)其他依照法律規(guī)定可以解除的其他情形等。
十二、爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解解決不成的,依法向工程所在地人民法院提請訴訟。
十三、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
十四、補充約定
1、因不可抗力不能履行合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責(zé)任,但法律另有規(guī)定的除外。一方因不可抗力不能履行合同時,應(yīng)及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并應(yīng)在合理期限內(nèi)提供證明。
2、本合同磋商或履行期間的招投標(biāo)文件、工程量清單、材料清單、工程圖紙、施工簽證資料、竣工資料等作為本合同附件,是本合同的組成部分。
3、未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。
甲方(簽章):__________________乙方(簽章):__________________
法定代表人:__________________法定代表人:__________________
委托代理人:__________________委托代理人:__________________
簽訂時間:_______年___月___日簽訂時間:_______年___月___日
工程施工合同11
甲方:_________________
乙方:_________________身份證號碼
聯(lián)系號碼:_________________聯(lián)系地址:_________________
依據(jù)《中華人民共和國建筑法》以及其它相關(guān)法律法規(guī),甲乙雙方就乙方承接甲方發(fā)包的廣西軍區(qū)文化站鋁合金門窗安裝工程施工的有關(guān)事宜協(xié)商一致,同意按下列條款簽訂本合同,甲乙雙方共同遵守。
一、工程名稱:_________________廣西軍區(qū)文化站新建工程
二、工程地址:_________________南寧植物路49#
三、承包方式:_________________包工、包制作、包安裝、包砂漿填縫、包安全文明施工,包竣工驗收的.承包方式。乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與鋁合金門窗監(jiān)督和相關(guān)部門的所有工作,使本工程按照甲方規(guī)定工期通過有關(guān)部門的驗收交付使用。
甲方(蓋章) ___________
法定代表人(簽章) ___________
乙方(簽章) ___________
____年_____月_____日
工程施工合同12
甲方:______________
乙方:______________
依據(jù)民法典、中華人民共和國建筑法及其它有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本建設(shè)工程地下室防水施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,供雙方共同遵守。
一、工程概況:
1)工程地點:_______
2)工程名稱:_______
3)工程內(nèi)容:在原有基礎(chǔ)上新做一層B改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚,—15a。de),包含細(xì)部處理,底部基層處理劑的施工,附加層的施工,施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關(guān)的零星工程。
二、承包范圍及方式:包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包進度、包文明施工。
三、主材選用及工程價款等:
1、選用材質(zhì):聚酯胎3厚,—15ade防水卷材,乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后方可進場開工。
2、本合同價格包括材料現(xiàn)場轉(zhuǎn)運、垃圾的清運、清除(運離施工現(xiàn)場)。
3、施工厚度要求:采用外厚防水卷材。
4、全部包工包料,單價為_______元平方。
6、面積:按甲方確認(rèn)的實做面積結(jié)算,此價格為含稅人民幣價格。
四、工期:按甲方項目部所安排的進度施工。
五、工程質(zhì)量:
1)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2)承包人施工質(zhì)量必須達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集和設(shè)計圖紙的規(guī)定。并符合發(fā)包人的要求。工程施工質(zhì)量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(GB18242—)及《地下防水工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50208—),防水施工所用的材料必須有產(chǎn)品合格證書和性能檢測報告。并經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理、承包人共同見證取樣,送法定檢測部門檢測合格,材料的品種、規(guī)格、性能符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求。不合格的嚴(yán)禁使用。工程質(zhì)量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。
六、合同價款與支付方式:
按承包人實際完成的、且達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程量,每平方米鋪貼面積元,該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積,其它如細(xì)部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和后澆帶的處理等均不再計算工程量,不再另計任何費用。
在承包人承包的防水工程范圍內(nèi)的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔(dān),不再另計任何費用。
達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時,由承包人返工,因返工給發(fā)包人造成損失的,應(yīng)賠償發(fā)包人的損失。承包人拒絕返工的、或工期嚴(yán)重滯后時,由發(fā)包人另外組織施工單位進行施工,承包人已經(jīng)施工的工程量,發(fā)包人可拒付任何費用,承包人對此無任何異議。
七、工程款支付辦法:
1、當(dāng)?shù)叵率业装寮巴鈮Π逋鈧?cè)防水層全部施工完畢,經(jīng)質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理單位、發(fā)包人、承包人共同驗收達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并在主體施工單位施工完回填土方后,____日內(nèi)發(fā)包人支付給承包人外墻防水已完工程量的60%。土方回填施工時,承包人應(yīng)派專人在現(xiàn)場跟班作業(yè),以防泥工施工時破壞防水層。
2、在土方回填后____日內(nèi)的適當(dāng)時間,發(fā)包人組織承包人、監(jiān)理單位不少于兩次的地下室防水效果初驗。在此期間,承包人整理施工資料提交給發(fā)包人。初驗中沒有發(fā)現(xiàn)問題,資料提交齊全有效,發(fā)包人支付承包人所施工的`底板防水和外墻防水已完工程量的25%。若在初驗中發(fā)現(xiàn)滲漏或超過規(guī)范規(guī)定的濕漬等質(zhì)量問題、或資料有缺陷時,順延本次工程款的支付時間,直至承包人解決好所發(fā)現(xiàn)的問題。
3、在地下室底板和外墻后澆帶等主體結(jié)構(gòu)施工前后,承包人應(yīng)及時配合,完成后澆帶部位的防水層施工。在后澆帶等部位的防水層施工完畢后的____日內(nèi),經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理單位、承包人共同初驗合格后,發(fā)包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%。
4、承包人剩余5%的工程款轉(zhuǎn)作保修金,在保修期滿后的____日內(nèi),由發(fā)包人無息退還給承包人。保修期間出現(xiàn)保修事件時,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。自行解決民工食宿。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
十、隱蔽工程和中間驗收:
所有分部分項工程、工序的施工,必須經(jīng)發(fā)包人代表、監(jiān)理工程師檢查驗收并簽字認(rèn)可后,方可進入下道工序的施工。
十一、安全施工文明施工:
安全生產(chǎn),文明施工由承包人負(fù)責(zé)并承擔(dān)其費用。施工開始前,發(fā)包人為施工場地內(nèi)的自有人員及第三人人員辦理人身意外傷害保險,承包人施工人員發(fā)生工傷事故者,醫(yī)療費用由保險公司理賠,由發(fā)包人和承包人共同負(fù)責(zé)聯(lián)系保險公司,由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔(dān)。一旦發(fā)生重傷事故或傷亡事故者,發(fā)包人最終一次性賠付當(dāng)事人的最高賠償金以保險公司理賠的數(shù)額為最高封頂數(shù)額,其余由承包人承擔(dān)。
十二、工程變更:
施工過程中,承包人無權(quán)擅自變更。承包人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計單位或發(fā)包人所出具的變更通知。工程變更涉及費用增減的,雙方另行協(xié)商,簽訂補充協(xié)議。
十三、工程轉(zhuǎn)包和分包:
本工程嚴(yán)禁分包和轉(zhuǎn)包。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),發(fā)包人可立即與承包人解除合同,工程款不予支付。
十四、不可抗力:
雙方關(guān)于不可抗力的約定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災(zāi)害。發(fā)生不可抗力,雙方的損失分別由各自承擔(dān)自身的損失。
十五、保險:
承包人應(yīng)為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。
十六、關(guān)于意外停工的約定:
因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環(huán)境因素的影響致使工程停工的,承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出,發(fā)包人一概不予補償。卻因特殊原因,停工時間可能相對較長時,經(jīng)承發(fā)包雙方協(xié)商同意并在確定再次復(fù)工的時間后,承包人可采取人員、機械退場的措施、并保護好已完工程,此費用均由承包人承擔(dān)。
十七、工程質(zhì)量保修:
本防水工程的保修期為________年。
承包人在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任。屬于保修范圍、內(nèi)容的項目,承包人應(yīng)當(dāng)在接到保修通知之日起3天內(nèi)派人保修。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的,發(fā)包人可以委托他人修理。發(fā)生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場搶修。質(zhì)量保修完成后,由發(fā)包人組織驗收。
十八、違約責(zé)任:
1、在施工過程中,乙方必須做好做足一切安全措失,如發(fā)生任何安全事故均由乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
2、乙方所提供的產(chǎn)品必須符合合同所規(guī)定且必須達(dá)到國家規(guī)范要求,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)所造成的損失由乙方承擔(dān),甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金。
3、乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴(yán)格施工,不得偷工減料。否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同,且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金。
4、合同一經(jīng)簽訂,乙方不得單方面解除合同或中途停工,否則必須向甲方支付合同總款20%的違約金。
5、在乙方施工期間,乙方工人必須服從甲方項目部的管理,不得有任何偷盜行為或損壞現(xiàn)場成品行為,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn),所造成的損失由乙方承擔(dān),所損失的金額以甲方確認(rèn)的為準(zhǔn),且此款甲方有權(quán)直接在乙方工程款中扣除。
6、乙方必須按照合同所規(guī)定的時間完工,否則每延誤一天,乙方必須向甲方支付合同總款1%的違約金,如超過三天仍未滿足施工要求的,甲方可單方面中止合同,乙方所有工程款不予支付,所造成的損失由乙方自行承擔(dān)。
7、在保修期間(保修期為________年),如發(fā)生任何質(zhì)量問題,乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權(quán)自行修復(fù),所發(fā)生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認(rèn)的為準(zhǔn))甲方有權(quán)直接在乙方工程質(zhì)保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
8、在全部完工后,乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料,否則甲方有權(quán)不予驗收,所造成的損失由乙方自行負(fù)責(zé)。
9、工程全部完工后,乙方必須做到場地干凈整潔、無任何垃圾,否則甲方有權(quán)不予驗收并有權(quán)自行處理,所造成的損失由乙方自行承擔(dān),所發(fā)生的費用甲方有權(quán)直接在乙方工程款中扣除,所損失的金額以甲方確認(rèn)的為準(zhǔn)。
十九、廉潔條款:
1、嚴(yán)禁甲方人員以任何方XX、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、嚴(yán)禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務(wù)宴請,如果出現(xiàn)乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經(jīng)濟活動,一經(jīng)查實,甲方有權(quán)單方面終止合同,且乙方必須承擔(dān)由此造成的工期延誤、退場等一切經(jīng)濟損失,所損失的金額以甲方確認(rèn)的為準(zhǔn),并且甲方有權(quán)從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據(jù)顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為,則乙方可保留合同的權(quán)利和義務(wù)。
二十、其他事項:
1、在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議,雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無效,向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、本合同一式貳份,經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。
甲方(蓋章):_______
乙方(蓋章):_______
甲方負(fù)責(zé)人簽字:_______
乙方負(fù)責(zé)人簽字:_______
簽約日期:________年____月____日
工程施工合同13
甲方(發(fā)包方):湖南尚美爾投資有限公司
乙方(承包方):湖南亨通電力有限公司
受甲方委托,乙方承擔(dān)湖南尚美爾投資有限公司10KV配套 工程的施工,根據(jù)《中華人民共和國合同法》和長沙電業(yè)局有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本協(xié)議,作為辦理施工、驗收、工程款結(jié)算的依據(jù)。
一、工程概況:
1、工程名稱:湖南尚美爾投資有限公司10KV配套工程。
2、工程地點:長沙市杉木沖東路旁。
3、工程內(nèi)容: 以現(xiàn)場查勘設(shè)計并報長沙電業(yè)局城南供電局審核的圖紙為準(zhǔn)。即從10KV線路T接到尚美爾公司地下室、一樓的分支箱。
二、工程的承包及付款方式
1、經(jīng)雙方商定,該工程采取大包干的`方式。包辦本次工程驗收、送電,所有設(shè)備、電纜采購、安裝、調(diào)試工作的所有手續(xù)。全部由乙方負(fù)責(zé)且甲方不再承擔(dān)任何費用。
2、工程造價:經(jīng)雙方協(xié)商,工程造價為人民幣壹佰叁拾捌萬元整(¥1380000元)(不含稅),該造價根據(jù)甲乙雙方現(xiàn)場查勘所定工程項目確定,如有增補項目,由乙方向甲方另行結(jié)算。
3、本協(xié)議簽訂之日起1天內(nèi),甲方一次性預(yù)付工程款1000000元,工程接近尾聲支付進度款300000元,余款在工程驗收合格,送電后7日內(nèi)付清。
三、工期
1、開工時間:乙方收到甲方預(yù)付款,工程具備施工條件,在取得長沙電業(yè)局城南供電局的開工許可通知后,乙方正式進場施工,開始計算工期。工程竣工時間為*年11月30日(天氣情況除外)安裝調(diào)試完畢,驗收并具備受電條件。
2、法定長假以及因季節(jié)性負(fù)荷緊張及其它原因造成不能停電時,以及其他不可預(yù)見因素的影響等原因,則工期相應(yīng)順延。
四、工程質(zhì)量及安全
1、嚴(yán)格按設(shè)計圖紙與說明施工,并根據(jù)現(xiàn)行國家《工程施工及驗收規(guī)范》規(guī)定要求驗收。
2、甲、乙雙方應(yīng)按照國家勞動安全法規(guī)及行業(yè)安全規(guī)程、規(guī)范和湖南省電力公司及長沙電業(yè)局的有關(guān)安全規(guī)定,對工程項目進行有效的安全管理,明確安全責(zé)任,做好安全措施。
五、雙方責(zé)任
甲方責(zé)任:
1、按本協(xié)議的要求支付此項工程款。
2、提供施工用電、用水的方便及足夠的施工場地,為乙方施工創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。
3、委派施工代表,監(jiān)督乙方的施工質(zhì)量,協(xié)同解決施工中有關(guān)問題并負(fù)責(zé)施工中涉及的有關(guān)單位協(xié)調(diào)事宜。
4、本工程所涉及的紅線劃分、園林規(guī)劃、市政道路、青苗補償、施工場地協(xié)調(diào)等手續(xù)和費用由建設(shè)單位自行辦理。
5、負(fù)責(zé)配電房的建設(shè)和電纜溝的建設(shè)。
乙方責(zé)任;
1、依據(jù)協(xié)議、施工圖紙施工,并按期完成此項工程。
2、工程質(zhì)量按國家及地方現(xiàn)行規(guī)范進行施工驗收。
3、施工期間,乙方應(yīng)安全施工,防止安全事故的發(fā)生,如因乙方責(zé)任發(fā)生的安全事故,其責(zé)任費用由乙方承擔(dān)。
4、乙方應(yīng)文明施工,交工前應(yīng)清理現(xiàn)場。如因乙方原因造成的工期延誤和工程損失,應(yīng)對甲方的損失給予賠償。
六、其他約定
1、如因乙方原因使工期不能按時完成所發(fā)生的誤工費用由乙方負(fù)責(zé),但如因不可抗力原因?qū)е鹿て陧樠樱瑒t乙方不承擔(dān)延期責(zé)任。
2、甲方應(yīng)按時支付工程款,如不能按期支付,甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。乙方如不能按協(xié)議工期施工或施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計規(guī)范要求,則乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
3、甲方對電纜通道可能引起的法律糾紛及經(jīng)濟糾紛承擔(dān)全部責(zé)任。
4、合同履行過程中,任何一方不得擅自變更或解除合同。
5、雙方在執(zhí)行協(xié)議過程中,應(yīng)本著實事求是、互相諒解、友好協(xié)商的原則解決施工中的問題,本合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
6、雙方發(fā)生爭議后,除出現(xiàn)下列情況的,雙方都應(yīng)繼續(xù)履行協(xié)議,保持施工連續(xù),保護好已完工程:A:合同確無法履行;B:雙方協(xié)議停止施工;C:法院要求停止施工。
7、本合同附件具有同等法律效力。
8、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章生效,一式肆份,甲乙雙方各兩份。
甲方:湖南尚美爾投資有限公司 乙方:湖南亨通電力有限公司
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
開戶銀行: 開戶銀行:建行長沙芙蓉路支行
賬號: 賬號:43001530061052506364小區(qū)綠化工程施工合同工程施工合同示范文本社區(qū)建設(shè)工程施工合同
工程施工合同14
甲方:
乙方:
為確保工程項目順利完工,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,并在此基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議內(nèi)容:
1、工程項目:s207線吉河橋便道搶修工程。工程內(nèi)容包括:環(huán)境協(xié)調(diào)、路基土石方、簡易路面、鋼便橋、道路安全標(biāo)志、后期養(yǎng)護及舊橋的交通管制等一切工作。
2、工程總價: 元(大寫 元)。
3、工程工期:自____年____月____日至____年____月____日,工期17天。
4、工程質(zhì)量:乙方必須按照公路工程相關(guān)項目的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程要求施工,認(rèn)真選擇施工方案及施工工藝,對關(guān)鍵工序的施工方法和工藝,必須報經(jīng)甲方或甲方代表審查同意后方可實施。工程質(zhì)量乙方負(fù)全部責(zé)任。
5、工程安全及法規(guī)制度
、、合同簽訂后由甲方安全、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對施工現(xiàn)場進行移交,乙方應(yīng)對全部施工現(xiàn)場作業(yè)和施工方法的適應(yīng)性、穩(wěn)定性和安全性負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)責(zé)任。
、、乙方在合同執(zhí)行期間,應(yīng)對工程中的所有結(jié)構(gòu)、材料、設(shè)備、臨時工程等進行積極保護,如因管理不善造成的.經(jīng)濟損失,由乙方全部自理和承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
③、乙方應(yīng)加強安全生產(chǎn)管理,并做到安全生產(chǎn)、文明施工,由于管理不善或民工的過失,或第三者原因造成自身或第三方的人身傷亡,機械設(shè)備及其它財產(chǎn)損失事故等,均由乙方自行負(fù)責(zé)處理并將事故處理結(jié)果向建設(shè)單位書面匯報,甲方不負(fù)任何責(zé)任,也不支付任何費用。
、堋⒈迫藛T必須持有機關(guān)核發(fā)的爆破證,采購的火工器材要有運輸證、存放證,存放要分類,建帳,嚴(yán)格實行領(lǐng)發(fā)制度,絕對不能流向其它工地或他人。
、、合同執(zhí)行期間,乙方應(yīng)自覺遵守國家、地方政府及有關(guān)部門頒布的法律、法規(guī)和制度,否則產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔(dān),乙方應(yīng)按國家和地方政府的有關(guān)規(guī)定及時上繳應(yīng)承擔(dān)的各種稅費。
、、乙方在施工期間所發(fā)生的外部環(huán)境由乙方自行處理,必要時甲方予以協(xié)助,所發(fā)生的一切費用由乙方承擔(dān)。
6、工程結(jié)算及支付
、佟⒐こ讨衅诮杩铑~度以上月實際進度并檢驗合格工程價款的60%。
、、工程完工后一個月內(nèi)辦理工程價款結(jié)算手續(xù)。
7、其它:
、佟⒈緟f(xié)議為總價合同,合同執(zhí)行期間單價不予變更。
、、本協(xié)議一式四份,甲方、乙方各二份。
、、本協(xié)議自簽字之日生效,止于新建橋梁施工單位進場交付后完畢。
、、其它未盡事宜雙方另行協(xié)商解決,并訂立補充條款為準(zhǔn)。
8、附件:施工圖紙及及材料供應(yīng)。
8.1、合同簽字后,由建設(shè)單位提供圖紙壹份,未經(jīng)同意不得將圖紙交第三方。
8.2、完成本合同工程所需的材料均由乙方負(fù)責(zé)采購、驗收,所有材料運輸和保管,甲方不承擔(dān)任何費用,對進場的材料應(yīng)按照規(guī)范要求分批抽檢,合格后方可使用。對于不合格材料乙方應(yīng)及時清除施工現(xiàn)場。材料試驗由施工員現(xiàn)場取樣,所發(fā)生的一切費用由乙方自理。
甲方:
法定代表:
乙方:
法定代表:
____年____月____日____年____月____日
工程施工合同15
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法》、《農(nóng)村沼氣項目建設(shè)資金管理辦法》、《湖南省農(nóng)村可再生能源條例》及有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商一致,特訂立本工程施工合同條款如下:
一、工程概況
1、工程名稱: 。
2、工程地點:
二、承包方式及工程范圍
1、承包方式:由乙方包工包料的方式總承包該工程施工。
2、工程范圍:依照×××設(shè)計所設(shè)計的施工圖紙內(nèi)的工程項目,通過甲乙雙方協(xié)商約定的施工范圍內(nèi)的全部工程內(nèi)容,包括設(shè)備安裝、調(diào)試。確保正常運行并按設(shè)計所要求的技術(shù)指標(biāo)進行施工。
三、承包造價
工程承包總造價:人民幣:元;小寫RMB¥:元包干。施工中如工程發(fā)生變更,變更項目按投標(biāo)文件中已有綜合單價的分部分項工程所實際完成的工程量進行決算;投標(biāo)文件中沒有綜合單價的分部分項工程,根據(jù)招標(biāo)文件確定人工和機械費;主材價格執(zhí)行投標(biāo)文件自報價格,沒有自報價格的執(zhí)行同期指導(dǎo)價或市場價。
四、工程質(zhì)量
1、乙方在本工程項目施工的過程中,嚴(yán)格按照中華人民共和國農(nóng)業(yè)
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《沼氣工程施工及驗收技術(shù)規(guī)范》進行施工,確保工程質(zhì)量為合格。
2、本工程在施工中,土建部分、設(shè)備安裝等,所有用于該工程項目的原材料(地材除外)及設(shè)備,必須合格,無產(chǎn)品合格證的設(shè)備及原材料嚴(yán)禁在本工程項目中使用。
五、付款方法
自乙方人員進場15天內(nèi),甲方預(yù)付乙方30%的工程備料款,工程進度按實際完成工程量支付工程進度款直到85%,每筆工程進度款審批時,不得超過三天,余款除留5%質(zhì)保金外,其他款項自工程驗收合格之日起15天內(nèi)由甲方全部付清,工程質(zhì)保期為一年,從甲方驗收合格之日算起。
六、施工工期
甲乙雙方簽訂本合同之日后,進場時間由市能源辦確定,土建工程及安裝工程施工工期按有效施工日240天,如因甲方原因不能按期開工,所造成的損失可協(xié)商解決,如遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害工期順延。
七、安全生產(chǎn)、文明施工
1、乙方在施工過程中,必須充分注意安全生產(chǎn),嚴(yán)格按照《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》進行施工,制定安全施工保障措施,辦好意外工傷保險,杜絕一切大小安全事故發(fā)生,如發(fā)生安全事故,造成人員傷亡和財產(chǎn)損失一切責(zé)任及經(jīng)濟損失全部由乙方承擔(dān),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
2、乙方在施工時,必須嚴(yán)格遵照國家有關(guān)法律、法規(guī)條例施工,不準(zhǔn)因施工而造成環(huán)境污染,并保持施工現(xiàn)場整潔,材料嚴(yán)格按安全操作規(guī)程有序堆放。
八、甲、乙雙方責(zé)任
甲方責(zé)任:
1、負(fù)責(zé)施工場地的三通一平工作,為乙方現(xiàn)場施工及調(diào)試提供必要的工作和生活條件,如:臨時用水、電、施工用電費用由甲方承擔(dān);負(fù)責(zé)將自來水及總電源引入沼氣站內(nèi)乙方指定位置。在乙方進行試水試壓
試驗時為乙方提供足夠水源。做好施工地段與牲豬飼養(yǎng)生產(chǎn)線的防疫及隔離工作。
2、組織好設(shè)計、監(jiān)理對工程項目技術(shù)交底,圖紙會審,并協(xié)調(diào)好設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位的關(guān)系,處理好地方政府及村、組農(nóng)戶的關(guān)系,確保工程正常施工。
3、本工程中,甲方須派1名施工技術(shù)人員(有相應(yīng)資質(zhì))為工地常駐代表,負(fù)責(zé)對整個工程項目管理及有關(guān)部門的'銜接。
4、根據(jù)乙方施工進度及時撥付工程款,確保工程款項按合同要求及時到位。根據(jù)乙方施工進度,組織好分部分項工程現(xiàn)場驗收。配合好乙方組織工程的調(diào)試,運行工作,并選派人員跟班實習(xí)、操作和調(diào)試。
乙方責(zé)任:
1、按合同要求履行好施工單位職責(zé),確保工程項目按期按質(zhì)完成工程任務(wù),力爭建設(shè)單位的投資發(fā)揮最佳效益。
2、在安裝調(diào)試期,應(yīng)對甲方選派的沼氣站操作人員進行實地培訓(xùn),使甲方能熟練掌握必要的操作技能。
3、乙方施工人員須服從場內(nèi)消毒制度。
4、設(shè)備自調(diào)試驗收合格之日起,負(fù)責(zé)一年內(nèi)無償保修,并保證在接到甲方維修通知后48小時內(nèi)派人到現(xiàn)場。
5、本工程乙方不得轉(zhuǎn)讓。
九、違約責(zé)任
本合同經(jīng)雙方簽訂后,任何一方不得違約,如單方違約,違約方必須按守約方的實際經(jīng)濟損失賠償,并同時支付守約方工程總價款20%的違約金。
十、合同糾紛解決方式
本合同履行過程中,發(fā)生一切爭議,甲、乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不能解決時,任何一方均可向甲方單位所在地人民法院通過訴訟途徑解決。
十一、其他
1、本合同標(biāo)的物所有權(quán)待甲方付清合同款的100%時歸甲方所有。
2、如甲方原因致使沼氣工程不能正常運行、正常驗收,則在合同設(shè)備安裝結(jié)束后365天內(nèi),甲方應(yīng)當(dāng)無條件為乙方結(jié)清全部合同款。
3、本合同未盡事宜,甲、乙雙方另簽補充協(xié)議,補充協(xié)議經(jīng)雙方簽字,與本合同具有同等法律效應(yīng)。
4、本合同一式六份,甲、乙雙方各執(zhí)二份,交二份由市縣主管部門備案。自雙方簽字、蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人:法定代表人:
年月日
【工程施工合同】相關(guān)文章:
工程施工合同04-25
工程施工合同04-22
工程施工合同06-13
護坡工程施工合同04-29
景觀工程施工合同04-25
關(guān)于工程施工合同04-25
裝修工程施工的合同04-26
合法的工程施工合同04-27
道路工程施工合同04-25
小型工程施工合同04-24