工程建筑施工合同13篇
在人們的法律意識不斷增強的社會，合同的地位越來越不容忽視，它也是實現專業化合作的紐帶。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編幫大家整理的工程建筑施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
工程建筑施工合同 篇1
甲方：________________
乙方：________________
按照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《建設工程質量管理條例》以及相關法律、法規、結合本工程具體情況，甲方將哈XX第18合同段的部分工程承包給乙方施工，經雙方友好協商，達成如下協議：
第一條：工程概況。
1、工程名稱：哈XX第18合同段。
2、建設單位：哈XX建設管理辦公室
3、工程地點：烏拉特前旗西XX
4、工程內容：橋梁（下述樁號的橋梁設計施工圖紙所包括的所有工程細目，以及施工過程中變更增加的項目）
5、施工樁號：878618，880785，878395，879511，879909，880284
6、開、竣工日期及要求：
開工日期：________年____月____日�？⒐と掌冢篲_______年____月____日。具體為：________年度完成樁基礎，預應力空心板形成生產能力，________年____月____日全部交工。如遇人力不可抗拒的自然災害（含地質變化），工期順延。
7、乙方開工時必須進夠不少于臺鉆機，其它配套設備、人員、均應滿足工程施工要求。如果不能滿足工程進度及質量方面的要求，甲方有權清退出場。
8、工程質量等級：優良。
9、工期損失金：因乙方自身原因造成的工期損失，每拖延一天罰款
第二條：工程承包方式及結算方法。
1、本工程一律不設預付款。
2、甲方承包給乙方施工的工程，均采用甲乙雙方協商的單價按乙方實際完成的工作量進行計價結算。該單價均已包括了為實施和完成該工程所需的勞務、材料、機械、試驗、臨時設施費、預制場，工棚等的臨時征地費，工程臨時用電、用水線路的架拆及工程用電、用水費用，人員設備調遣費用、安裝、缺陷修復、管理、保險，個人所得稅、工程照管及利潤等費用。以及合同明示或暗示的所有責任、義務和風險，由乙方自負盈虧。
3、乙方所承包施工的工程，在未得到監理單位及建設單位計量前，不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。
4、經甲乙雙方協商后的綜合單價見附表。合同簽訂后，甲乙雙方均不能以任何方式或理由來改變此單價。
5、工程變更部分的單價，如合同中有的，套用合同清單單價，如超出合同清單之外的，按甲乙雙方共同協商的單價。
6、工程量清單是合同的組成部分，清單數量為暫定工程數量，業主對工程數量的增減不減除乙方的合同義務，即不能作為乙方降低驗收標準和調整單價的依據，也不能作為乙方拒絕施工的理由。
7、施工過程中，乙方施工機械車輛所需油料，在甲方指定的加油站提供。在甲方支付乙方的工程款中扣除。
8、業主對甲方的有關工期、質量、進度、安全等方面的要求同樣適用于乙方。
第三條：工程計量及支付辦法。
1、乙方每月只能向甲方申請計量款一次，計量款的支付時間按甲方與建設單位簽訂的施工合同中相應條款執行。但因建設單位延期支付計量款，甲方作相應延期。
2、業主計量款只能付至甲方專用帳戶上，乙方可在甲方帳戶內開設內部分戶。甲方支付乙方計量款時，要求乙方提供帳號，支付時采用轉帳的方式進行支付。
3、乙方必須派專人辦理計量款的支付手續，并提供其身份證復印件給甲方財務部備案。否則，甲方有權拒絕支付。
4、乙方申請的計量項目及工程數量，必須符合業主要求的`手續，即只有合格的工程才予計量。乙方完成的項目達到驗收標準后，按技術規范中符合計量規則要求的工程數量據實計量。
5、甲方支付乙方計量款時，以乙方實際完成工程量的80%進行支付，并且要求乙方已完工程在質量、安全及文明施工方面，必須得到項目部、監理工程師及業主的認可。否則，因乙方工程質量、安全及文明施工不符合要求時，甲方有權拒絕支付乙方該月的計量款。
6、甲方撥付進度款時，予留20%作為工程質量、安全、合同履約及文明施工保留金。全部工程完工經項目部、監理及業主驗收并發放竣工驗收證書，，支付至乙方實際完成工程量的95%，余下5%作為工程質量保留金，保留金的期限以業主規定為準。
7、保修期間發生的缺陷修復及費用，由乙方承擔，如委托甲方修復，修復費用由甲方從乙方保留金中扣除。缺陷期滿甲方得到保留金，扣除乙方承擔的工程缺陷修復費用后，將余額返還給乙方。
8、工程量具體計量程序及支付辦法詳見項目部編制的《施工隊工程計量及支付辦法》。
第四條雙方職責甲方職責：
1、負責對乙方承包工程的技術交底、圖紙會審工作，并協助乙方解決工程施工中的技術問題。
2、乙方施工的工程質量，安全工作按照國家施工驗收規范，質量驗評標準，安全規范和標準以及當地有關質量、安全的規定進行指導、監督與檢查，協助乙方處理好質量安全事故。
3、甲方有權按照公司內部的管理制度對乙方施工作業進行定期或不定期的質量、安全，文明施工，勞資等方面的檢查并進行評定。根據評定結果進行獎、罰，對乙方達不到合同約定或甲方要求的，甲方在第二次警告后仍無改進者，甲方有權自行安排人員整改，其費用由乙方負責。
4、甲方有權對乙方財務實行監督、審查，制止不合理的財務開支，以確保工程款專款專用。
5、乙方承包工程的質量，進度不能滿足甲方與建設單位簽訂的總承包合同要求時，甲方有權對乙方承包的工程量進行調整，并要求乙方對已完工程不合格部分進行整改，費用由乙方負責。
6、由于乙方施工質量達不到甲方要求，質量低劣且在整改期限內無明顯改觀，甲方有權終止本合同，另選施工隊伍，乙方應立即退場并無權要求支付任何附加費。
乙方職責：
1、乙方按照自主經營、獨立核算、自負盈虧的原則合法經營。工程施工期間必須服從甲方的工程管理及財務監督。
2、乙方進場7天內，應向甲方提交一份詳細的施工進度表
甲方：___________
乙方：___________
日期：___________
建設單位（以下簡稱甲方）_________________
地址：____________________________________
郵碼：_______________
電話：_______________
法定代表人：____________
職務：____________
拆遷戶（以下簡稱乙方）____________________
地址：____________________________________
郵碼：_______________
電話：_______________
法定代表人：____________
職務：____________
根據________建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。
第一條乙方在甲方用地范圍內共有________結構的住房____幢____間，共________平方米（原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準；租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費）甲方負責于________年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在____市規劃管理部門批準的地區內進行遷建）____平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償；乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧）
第二條乙方應于________年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房（或乙方自找的周轉房），甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
1、乙方自行找房周轉，每人每月補助________元；
2、由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元；
3、乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助________元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。
第四條甲方安置乙方的住房位于________，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員（18歲以上者）____等____人一致簽同意____作為乙方代表人，授權他（她）在合同文本和其他文件上簽。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。
第六條甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用。逾期____日，應按所欠款額的____%向乙方償付違約金（如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期____日，應向乙方償付____元違約金）；甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的。由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期____日，應向甲方償付違約金____元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴，乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
第七條其他約定：________________________________________。
本合同自甲乙雙方簽之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；合同副本一式____份，交____市（縣）房地產管理局、____銀行、建委、計委____等單位各留存一份。
建設（甲方）____________（公章）
拆遷戶（乙方）____________（公章）
代表人：____________
代表人：____________
________年____月____日
________年____月____日
工程建筑施工合同 篇2
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者，佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所：_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的'車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
工程建筑施工合同 篇3
發包方（甲方）：______________
代表人：_______________________
設計方（乙方）：______________
設計等級證書：________________
鑒于甲方是__________________項目的發包人，乙方是具備設計資質的設計方，甲方委托乙方擔任本項目的施工設計工作，為避免合同履行后雙方發生不必要的糾紛，特訂立本合同規范雙方的行為，具體如下：
第一條工程概況
1、工程地點：____________________
2、設計項目：____________________
3、設計內容：____________________
4、承包方式：____________________
第二條設計依據
甲方在訂立合同時，應交付給乙方委托書及項目相關的審批文件。同時要一并交付設計前的`基礎勘探資料，甲方應保證資料的完整性和真實性。
第三條乙方任務
1、乙方接受委托書后，應隨即進行現場堪測。
2、乙方在收到定金日起_______日內須向甲方提交定草圖，平面配置及設計草案。
3、乙方在收到第一階段設計費后_______日內須向甲方提交效果圖。
4、乙方在收到第二階段設計費后_______日內須向甲方提交正式的施工圖。
5、乙方應編定有關的施工說明書。
6、乙方應對工程施工進行必要指導，完成圖紙和技術的交底，若因施工發生困難而變更設計時，乙方應預先征得甲方同意，但甲方不得刁難。
第四條設計費以及支付
1、本合同的設計費單價暫定為每平方米__________元人民幣，大寫為__________，設計費總計__________萬元，大寫為__________。
2、本合同簽訂之時，甲方須向乙方支付定金，_________元人民幣，大寫為__________。
3、乙方提交的平面設計圖，經甲方確認驗收后，甲方須向乙方支付第一階段的設計費_________元，大寫為__________。
4、乙方把整個施工圖紙交與甲方審定后，甲方須向乙方支付第二階段的設計費_________元，大寫為__________。
5、剩余價款在雙方義務履行完畢后，甲方一次性無息支付給乙方。
第五條保密條款
1、甲方對于本合同中乙方提交的所有圖紙負有保密的義務，未經乙方書面同意，不得將圖紙用于本合同之外的任何商業活動，也不得擅自復制、更改披露乙方的圖紙、資料。
2、乙方對于本合同涉及到甲方秘密的材料同樣負有保密的義務。
第六條合同中止與解除
1、甲方如有特殊情況，必須終止本合同，應書面通知乙方，并且甲方應該付乙方通知到達時已完成部分設計之費用。同時，定金不予退回。
2、若乙方在合同履行過程中須提前解除合同，則應雙倍返還定金，如給甲方造成其他損失，則須一并賠償。
第七條違約條款
1、甲乙中任何一方違反本合同規定的相應義務，給對方造成損失的，均應負擔所有損失。因一方違約，導致合同無法履行的，須終止合同的，違約方應負擔守約方因此遭受的所有損失。
2、甲方不得以設計內容不滿意為由，拒付設計費，乙方負有修改義務，雙方應依誠信原則協商解決。
第八條爭議糾紛解決
雙方就本合同約定事項有所爭議時，雙方應協商解決，協商不成的，任何一方均可向合同履行地的人民法院起訴。
第九條附則
1、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方應照常支付設計費。
2、設計時間于_______年______月______日起，到______年______月______日止。（審稿時間和修稿時間另算）
3、本合同自雙方簽字后生效，合同規定的雙方義務履行完畢后失效。
4、本合同一式______份，甲乙雙方各______份，提交工程所在地建設單位主管部門留存______份。
甲方：__________________乙方：__________________
______年______月______日______年______月______日
工程建筑施工合同 篇4
發包人（全稱）：
法定代表人或其委托代理人：
承包人（全稱）：
法定代表人或其委托代理人：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：
一、工程概況
1、工程名稱：___________________________。
2、工程地點：___________________________。
3、工程立項批準文號：__________________。
4、資金來源：___________________________。
5、工程內容：___________________________。
6、工程承包范圍：__________________________。
二、合同工期
計劃開工日期：_________年_________月_________日。
計劃竣工日期：_________年_________月_________日。
工期總日歷天數：_________天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。
三、質量標準
工程質量符合___________________________標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1、簽約合同價為：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；
其中：
�。�1）安全文明施工費：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；
�。�2）材料和工程設備暫估價金額：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；
�。�3）專業工程暫估價金額：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；
�。�4）暫列金額：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；
2、合同價格形式：__________________。
五、項目經理
承包人項目經理：__________________。
六、合同文件構成
本協議書與下列文件一起構成合同文件：
�。�1）中標通知書（如果有）；
�。�2）投標函及其附錄（如果有）；
�。�3）專用合同條款及其附件；
�。�4）通用合同條款；
�。�5）技術標準和要求；
（6）圖紙；
（7）已標價工程量清單或預算書；
�。�8）其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1、發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的.期限和方式支付合同價款。
2、承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3、發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、違約、索賠和爭議
1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經濟損失，應當支付相應的賠償；
2、本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。
九、簽訂時間
本合同于_________年______月_____日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在___________________________簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自_________生效。
十三、合同份數
本合同一式_________份，均具有同等法律效力，發包人執_________份，承包人執_________份。
發包人：
法定代表人或其委托代理人：
_________年______月_____日
承包人：
法定代表人或其委托代理人：
_________年______月_____日
工程建筑施工合同 篇5
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
承包方:
按照《中華人民共和國合同法》, 及其有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，結合本工程具體情況，雙方協商一致達成以下協議：
一、工程名稱：
二、工程地點：（合同履行地）：
三、承包范圍：
四、合同價款：
五、結算方式：以實際回填方量進行結算
六、付款方式： 工程開工后，乙方按月上報進度，以監理和甲方確認的工程量以及合同包干單價計算進度款，按85%付款比例通過轉賬方式于7日內支付，乙方出具工程發票。
七、甲、乙雙方責任：
1、甲方責任：
�。�1）向乙方提供相關圖紙和工程地質資料，并保證數據真實準確。
（2）將水準點與坐標點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。
（3）組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。
�。�4）協調處理施工現場周圍地下管線的.保護。
2、乙方責任：
（1）做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
�。�2）有義務做好施工現場的文明施工，夜間施工必須確保場內
�。�3）認真按照標準、規范和設計要求以及甲方代表依據合同發出的指令進行施工。隨時接受甲方代表的檢查檢驗。
八、安全責任：
1、施工企業必須嚴格執行安全生產施工有關規定及條款。
2、乙方未按合同約定和安全生產規定進行施工，甲方對乙方現場提出的書面及口頭要求均有效，因乙方未按照甲方提出的書面及口頭要求整改，由此造成的安全責任概由乙方負責。
九、其他約定：
1、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行友好協商。
2、本合同一式肆份，甲乙雙方各執兩份，雙方簽章后生效，款付清后失效。
甲 方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人簽字（蓋章）：法定代表人簽字（蓋章）： 委托代理人簽字（蓋章）：委托代理人簽字（蓋章）： 電 話：電 話：
日 期：日 期：
工程建筑施工合同 篇6
甲方（買方單位）：________________________________________
乙方（出賣單位）： ________________________________________
依照《民法典》和其它有關法律法規規定，遵循平等、自愿、公平、公開及誠實信用的原則，經甲乙雙方協商一致，就甲方的寬城萬達XX所需墻紙樣板房供貨事宜，簽訂本合同，雙方共同遵守。
一、產品名稱、型號、使用地點、數量、單價、金額
二、合同價格的說明
1、合同單價為固定綜合包干單位，包含材料費、運輸費、排版損耗、機械費、施工費（人工費、施工損耗、膠粉等輔材費）、管理費、成品保護費、關稅、利潤等各種費用，售后服務所需的相關費用。單價為墻紙上墻后按成品面積實際收方的包干單價。
2、合同單價在合同執行過程 中不作調整：因市場性、政策性變化而引起的任何價格變動，均不影響合同執行，并不得調整合同包干單價。
3、因合同為暫定量，供貨過程 中乙方不得因為供貨數量與合同不相符而提出任何異議，更不能以此為由調整單價。
三、墻紙質量要求 墻紙鑲貼完畢，甲方以認可的樣板和本合同要求及G73-91《建筑裝飾工程施工及驗收規范》標準進行驗收。
1、乙方所必須嚴格按照合同規定的墻紙規格、型號、編號供貨和施工，提供的墻紙應為指定的優等品。
2、墻紙鑲貼應對花對縫，完成可視面應無縫且平整。鑲貼完畢后最終質量應達到優良標準。
3、所有墻紙和輔料應無異味，甲醛等有毒氣體的含量（或揮發量）不超過國家相關標準和規范。
四、交貨及施工工期 合同簽訂后 天內將合同數量墻紙備貨于施工現場，場地具備安裝條件后 天內鋪裝完畢。乙方不得以任何原因延期完工（若因甲方基礎完工時間推遲而相應推遲完工時間）。
五、交貨地點及方式： 寬城萬達XX樣板房
六、供貨方式
1、本合同的數量為根據現場實測的暫估數，乙方在備貨時應多于該數量，保證現場施工面積變化時及時補充供應同批號、色號產品。
2、乙方應根據場地大小進行選板鋪裝，確保同一區域內的墻紙無色差、條紋順接自然。
3、各個型號的墻紙視貨源情況而決定各個型號使用量，可選用全部型號，也可選用其中某幾款型號。
七、產品驗收及提出異議期 嚴格按照“貨物技術要求及規范”條款進行驗收，對施工過程中發現的不符合質量要求的產品乙方無條件更換。
八、產品結算
1、墻紙鑲貼工程完工，甲方驗收合格后，雙方按墻面面積進行收方，核定墻紙的`實際鋪貼面積。
2、根據收方量進行工程結算。用收方數量和合同單價計算結算金額。結算金額墻紙的收方數量215;合同單價。
九、付款方式
1、合同生效后五天內支付合同總金額 的 30%作預付款。
2、壁紙鋪裝錢付全款
十、甲乙雙方職責
1、甲方職責
1.1 甲方應在乙方墻紙到貨前完成墻面準備工作(刮完膩脂和噴完封閉漆)，保證乙方到貨后能正常施工。
1.2 協調乙方與在場相關單位的關系。
1.3 進行施工質量監督工作，進行墻紙驗收和收方工作。
1.4 支付貨款、辦理工程結算。
2、乙方職責
2.1 保證所供墻紙的真實、可靠性，嚴格按合同要求的品種、規格墻紙供貨和施工，并確保施工鑲貼質量。
2.2 墻紙基層其他施工隊伍施工，乙方自行作好基層施工的質量監督�；鶎硬缓细瘢曳娇删芙^施工，并及時以書面形式報告甲方。乙方墻紙上墻，即視為乙方對基層質量檢驗合格。施工后因基層質量造成的已貼墻紙損失、返工所需墻紙及返工費用均由乙方承擔。
2.3 鑲貼過程中的材料自行保管。
2.4 自行作好驗收前的成品保護，乙方產品損壞由乙方自行無償返工；有損壞其它施工項目的成品應照價賠償。
2.5 自行接裝施工用的水電管線，并做好安全防范措施。
十一、工地現場管理：
1、 本工程施工管理過程中乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發的安全施工、文明施工等規范、條例，遵守甲方的現場管理規定。并隨時接受主管部門的檢查人員依法實施的監督檢查，如達不到安全文明工地標準，甲方即可勒令乙方停工整改，由此造成的損失由乙方負責。
2.安全施工： 乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全和防火教育，嚴格按安全規范組織施工，積極采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方原因造成事故的責任和因此發生的費用，全部由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
3.文明施工：
3.1 乙方應嚴格按國家及地方政府頒發的文明施工規范組織施工，遵守甲方的現場管理規定，保證工地達到文明現場標準（乙方工作人員不能酒后進入施工現場、不能在樓內大小便，違者將處以每人每次1000元的罰款，罰款直接在工程款中扣除；情節嚴重者直接驅逐出現場。）。
3.2 施工期間，乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完場清，工程建設中每個樓層的多余材料、垃圾必須運輸到地面，嚴禁從高空直接向下拋物；以上物品在不需用時應按甲方要求及時清理出工地。
3.3 本工程的所有安全文明施工措施的費用已在合同價款中包干考慮，不作任何調整。
十二、售后服務
1、乙方對本合同產品按“兩年維修，”的原則為甲方提供服務。
2、在兩年內出現起層、剝落、變色等質量問題，乙方修復或更換，若人為損壞乙方只收取材料費。
十三、違約責任
1、因色差原因、墻紙質量問題等原因影響到工程效果，乙方無條件在5天內更換，更換后仍達不到標準或拒不更換，視為乙方違約。
2、在工程完工前，乙方單方解除合同或中止供貨，視為乙方違約
甲方（蓋章）：_______________
乙方（蓋章）：_______________
日期：_______________
工程建筑施工合同 篇7
發包人：
承包人：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經協商一致訂立本合同。
第1條：工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：，總建筑面積約平方米。
承包方式：乙方以包工、包料、包工期、包質量、包安全、包驗收、包保修的方式履行建筑施工承包責任。
第2條：承包范圍
乙方承包范圍：
2.按甲方提供的施工圖紙、設計說明以及圖紙會審記錄和有關變更文件、資料及所包含的內容，根據國家、省、市的有關規范、規程、標準等的要求進行施工，除工程外，均由乙方負責施工，具體內容如下：建筑、結構、給排水、電氣照明。
2.未經甲方同意，乙方不得將承包工程的任何部分分包或將其承包的全部工程轉包給第三方，否則視為乙方違約，所造成的一切損失由乙方承擔。
甲方可指定發包的專業工程，不委托乙方施工：
2.首層大堂裝修、戶內豪華裝修、高低壓配電、弱電工程、空調通風、煤氣、智能化系統及周邊防范、電信(包括寬帶網)、電視、電梯及監控系統、幕墻、消防、市政園林工程、幕墻、中央空調及配套工程的專業設備安裝等項目由甲方指定的分包單位承包，由甲方與專業工程公司簽訂施工分包合同，乙方須承擔配合施工的責任。
甲定生產廠家乙負責采購的材料：
鋼筋：
水泥：
防水卷材：
門窗：
第3條：工程質量標準
工程質量標準按國家現行施工驗收規范及省市驗收合格標準。
保修期自本工程竣工驗收合格之日起計。
第4條：保修期
本工程保修期為：
1、基礎工程及主體結構工程為設計年限。
2、防水工程5年。
3、管線設備工程2年。
4、裝修工程2年。
5、缺陷責任期：6個月。
第5條：工期
總工期：天(本工期為從甲方下發的開工文件起到完成建筑工程竣工驗收的時間，不包括不屬于乙方承包范圍的各專業工程的工期)。
開工日期：_____年____月___日，具體開工日期以甲方或甲方委托的'監理公司下發的正式開工令為準。
節點工期：
合同文件中提及的工期，不包括勞動假日、公眾假日和惡劣天氣日子。
如遇下列情況，經發包方現場代表簽證后，工期相應順延：
(1)按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工;
(2)凡發包方負責供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度;
(3)重大設計變更，提供的工程地質資料不準，致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度;
(4)在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工;
(5)非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工;
(6)未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;
(7)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
承包方必須按照約定的竣工日期或發包方同意順延的工期竣工。
因承包方原因不能按照協議書約定的竣工日期或發包方同意順延的工期竣工的，承包方承擔違約責任。
第6條：承包方式
本工程采用乙方包工包料、包質量、包工期、包安全、包風險、包經國家有關部門驗收的形式進行總承包施工。
在施工期間,其它有需要由乙方承包施工的項目(合同外項目、圖紙會審變更部分和有關變更文件、資料及所包含的內容),以甲方的書面通知為準,相應費用、工期應經雙方確認后調整。
第7條：合同價
工程款計價方式：
付款方式：
預付款：
工程進度：
工程結算款：
第8條：合同生效
合同訂立時間：_____年____月___日。
合同訂立地點：。
本合同自雙方簽字并蓋章后生效。
本合同文本正本貳份，甲方、乙方各壹份;各份均具同等法律效力。
第9條：其它約定
甲方付予乙方的工程款，乙方須優先支付工人工資;若乙方拖欠建筑工人工資，甲方有權從工程款中直接支付。乙方與其工人之間的爭議與甲方無關，甲方不承擔任何責任。
本工程的安全防護、文明施工措施費，乙方須符合國家或省、市等的規范要求，且須保證安全防護、文明施工措施費�？顚Ｓ谩７駝t甲方有權停止安全防護、文明施工措施費的支付，索回已經支付的安全防護、文明施工措施費;因乙方未履行上述約定而造成的任何損失和責任，概由乙方承擔。
乙方向甲方承諾按照本合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔質量保修責任。
甲方向乙方承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
本合同未盡事宜，雙方另行協商，簽署補充合同。
本合同正本兩份，具有同等效力，由甲方乙方分別保存一份。
甲方：(蓋章)
代表人：
乙方：(蓋章)
代表人：
工程建筑施工合同 篇8
甲方： (簡稱甲方)
乙方： (簡稱乙方)
甲乙雙方為承建房改造項目，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法.》及其有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿和誠信的原則，結合工程具體情況，雙方達成以下協議：
第一條、工程概況
1.1工程名稱：危房改造項目
1.2工程地址：區域內個行政自然村
1.3工程內容：門窗、外粉涂料、屋內地面、房頂
1.4質量等級：合格
1.5承包方式：包工、包料
1.6工期：90天
1.7小寫：
第二條：甲方義務
2.1對施工過程中的質量進行監督、指導。
2.2負責施工過程協調工作，保證水電供應。
3.1嚴格按照國家建筑施工規范進行施工。
3.2乙方負責在施工過程中以及施工現場全部人員的人身安全。
3.3不得損壞施工現場周圍的建筑物和其它設施。
3.4做到文明施工，保持施工現場清潔。
第三條、工程款付款和結算辦法
4.1工地開始施工，門窗提前定做，預付合同總價款30%;工程達到70%時，支付合同總價款30%;工程達到95%時，支付合同總價款25%;工程全部竣工、驗收合格后，支付合同總價款10%;余5%一年后無質量問題，七個工作日內全部退還。
4.2工程在施工過程中，發生工程量增加和變化，需經甲方代表和用戶簽字確認。本工程結算依據執行《甘肅省建筑工程工程量清單綜合單價》20xx年定額及相關配套的文件和《xx縣建設工程造價信息》(近期)文件依實決算。
4.3本合同所約定的.專用條款和通用條款，均參照國家住房和城鄉建設部和國家工商管理局聯合制定的《建設工程施工合同》通用條款和專用條款的版本，并賦予他們相同的含義和詞義。
4.4承包人向發包人承諾按照本合同約定進行施工，并在質量保修期內承擔保修責任。
5.1乙方應對施工過程中的安全負責，應全面關照施工現場家庭成員的安全，保持其管轄范圍內的施工現場和尚未完工的工程處于有條不紊的狀態，以免發生人身安全事故。乙方工傷事故及一切費用由乙方承擔。
5.2在施工過程中乙方應采取有效、合理措施，保護好家庭財產、避免環境污染。
5.3每戶必須在不影響主體結構、建筑設計規范的前提下進行改造。
本合同一式六份，甲方四分，乙方兩份。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：
年 月 日 年 月 日
工程建筑施工合同 篇9
工程編號： 合同編號：
工程名稱：
工程地點： 發 包 人：
承 包 人：
廣 東 省 建 設 廳 制
第一部分 協 議 書
發包人:（全稱）承包人:（全稱）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，合同雙方當事人就合同工程施工有關事項達成一致意見，訂立本協議書。
一、工程概況
工程名稱： 工程地點： 工程內容： 工程規模： 結構形式： 工程立項、規劃批準文件號： 資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
工程合同工期總日歷天數：_____ 天。
擬從 年 月 日開始施工，至 年 月 日竣工完成。
四、質量標準
工程質量標準：
五、合同價款
合同總價（大寫）： ；
�。ㄐ懀�。
項目單價：□詳見承包人的投標報價書（招標工程）；
□詳見經確認的工程量清單報價單或施工圖預算書（非招標工程）。
六、組成合同的文件
組成合同的文件及其優先解釋順序與本合同第二部分《通用條款》第2.2 款賦予的`規定一致。
七、詞語含義
本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》第1 條賦予它們的定義相同。
八、承包人承諾
承包人向發包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款，按照本合同約定實施、完成并保修合同工程，履行本合同所約定的全部義務。
九、發包人承諾
發包人向承包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款，按照本合同約定的時限和方法支付工程款及其他應當支付的款項，履行本合同所約定的全部義務。
十、合同生效
訂立合同時間：年 月 日
訂立合同地點：
合同雙方當事人約定本合同自雙方簽字、蓋章后，于 生效。
發 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開戶銀行：
帳 號：
郵政編碼：
電子郵箱:
開戶銀行： 帳 號： 郵政編碼： 電子郵箱:
工程建筑施工合同 篇10
甲方：______________
乙方：______________
根據《合同法》的有關規定，在確保施工安全、質量的前提下，將_________工程鋼筋制安工程委托給乙方施工，為明確雙方在履行合同中的責、權、利，現經雙方友好協商，制定本合同，希共同遵守。
一、工程名稱：
____________
二、工程地點：
____________
三、結構模式：
____________框架
四、承包方式：
____________
各幢樓鋼筋制安工程按包工包機械（不包料）由乙方承包施工，乙方自負盈虧，該項目乙方不得轉包或變相轉包，否則甲方有權責令其退場，并賠償甲方的一切損失。
五、承包內容：
按圖紙要求（包括設計變更）在本單位工程砼項目中的鋼筋工種進行全過程制作、安裝、套筒連接、搭接焊、對焊、立焊、場內運輸、固定柱筋、墊塊及除井架外一切機械和工具（包括女兒墻、欄桿、壓頂、過梁、構造柱、水平墻梁、線條等）。
1、負責逐層拉結筋預插鋼筋、電焊拉結筋（包焊機、焊條），此項按每幢每層______元包干。
2、在砼澆筑過程中應派員無償進行看筋、保護。
3、負責每批進場鋼筋的試驗取樣（包括原材、電渣壓力焊、套筒連接、閃光對焊）。
4、負責扎線、搭接電焊、立焊、對焊的焊劑、焊條購買及支付工資等責任，以及套筒連接的所有工作。
5、文明施工：①安全帽自理；②尊師愛徒；③負責材料及工具的堆放整理工作；④保證施工場地的整潔。
六、工程結算：
1、鋼筋制安（包工、包鐵絲、包機械）項目，單價每噸按______元人民幣計取。
2、噸位計算數量按照甲方審核后的鋼筋抽筋數量為準。
3、電渣壓力焊每點______元，套筒連接每個______元，閃光對焊每點______元計取。
4、除套筒連接外，試驗送檢焊點由乙方負責制作，不計結算數量，由甲方負責送檢及送檢費用。
5、以上單價均為一次性包干價，結算時不作任何調整。
七、工期要求：
本鋼筋項目基礎安裝工期為______個日歷天，逐層柱安裝工期為______個日歷天，逐層梁板安裝工期為______個半日歷天，工期的延誤甲方有權對乙方進行經濟處罰，每延誤一天罰款人民幣______元整。
八、質量與驗收
1、組團二各幢樓質量應達到合格以上，因乙方原因工程質量達不到約定的合格質量標準，甲方有權拒付工程款且乙方承擔違約責任。爭取創一幢樓為優質工程，其鋼筋制安一定要達到優質，制安項目為不獎不罰。
2、乙方應認真按照標準，規范和設計的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及委派人員的檢查驗收，并為檢查驗收提供便利條件。如驗收不合格，所產生的返工費用由乙方負責，整改直至合格。如整改造成工期延誤，乙方必須承擔甲方對乙方的經濟處罰，并承擔因返工所造成的原材料損失。
3、甲方代表及委派人員要求返工、修改、承擔由自身原因導致返工、修改的費用。
4、工程施工中遇到質量問題，乙方在收到通知若不及時整改，甲方將組織有關人員進場整改，費用由乙方雙倍承擔。因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經濟支出，由甲方承擔。
九、雙方責任
�。ㄒ唬┘追截熑危�
1、對本工程行使經營管理、質量管理和決策指揮權，進行成本控制和資金管理。
2、負責施工生產、技術、質量、安全等全面管理，負責圖紙自審。參加圖紙會審，制定施工組織設計并貫徹落實。
3、負責施工技術與安全交底工作，施工放樣，技術復核，沉降觀測、分部分項驗收，質量安全指導、檢查，負責施工預、結算工作，編制內業資料，建立工程施工技術檔案。
4、協調公司內部各職能部門按有關規定進行協商服務與監督管理。
5、向乙方提供各幢樓的'一套設計施工圖。
6、甲方提供一間乙方辦公的場所，并收取辦公場所費用______元/月，此費用在工程款中扣回。
7、甲方委派______為現場代表，負責落實日常施工管理工作。
�。ǘ┮曳截熑危�
1、遵紀守法，遵守甲方的規章制度，服從甲方管理人員指揮和基監督，特別對施工預制條文或指令性通知的及iso9000標準必須堅決接受執行。
2、嚴格按照施工驗收規范、質量驗標準、安全操作規程進行施工，接受施工技術安全交底，認真做好自檢、復檢、交接班檢查工作，把好每一道工序的質量安全關。
3、應積極配合甲方進行安全生產的宣傳教育工作，負責貫徹執行和日常檢查安全生產措施的落實。如出現各種安全事故等，由此造成的一切責任與經濟損失由乙方自行負責承擔，與甲方一概無關。
4、做好計劃生育地宣傳工作，并承擔由于自身違反計生工作造成的經濟責任。
5、乙方應提前______天向甲方提供各單位工程及各層數的鋼筋規格及數量；同時施工中應節約材料，若發現乙方浪費或亂丟材料，每日樓層不得留有鋼筋，則每次罰款______元，應做到場地無剩料。鋼筋在制作和安裝過程中，斷料、配料應統籌安排，不得有鋼筋浪費的現象，若發現有鋼材不按最優化的統籌配料而造成的浪費，甲方有權按浪費鋼筋的重量單價處以伍倍鋼材價格罰款。
6、乙方負責自身的暫設。
7、乙方必須及時發放工人工資，并每月造冊給甲方備案，作為付進度款的參考依據。若發現乙方工人提請訴訟，一切責任與損失由乙方負責，每人次罰款_________萬元；同時甲方有權取消剩余工程款的支付。
8、乙方應認真執行安全生產操作規程與甲方制訂的有關安全規章制度，經常教育工人注意施工安全與防火，不得使用三爐（電爐、煤油爐、電炒鍋和液化氣爐等）和電熱棒，違者沒收爐具并處以罰款______元。
9、教育工人遵守社會治安管理，嚴禁在工地上斗歐、酗酒、賭博等，違者每次罰款______元，班組長罰款______元。且甲方有權更換班組。
10、甲方提供的防護設施，乙方不得隨意拆除和破壞，如因乙方工人違章造成的事故由乙方負責，其費用由班組承擔并在承包的工程款內扣除。
11、勞務管理：凡乙方所有勞務人員都應執個人身份證和照片及時到項目部簽訂勞務合同，違者每人處以______元罰款。由乙方統一負責辦理就業證（就業調節費），費用由乙方支付，_____還應帶有婚育證，進入工地就要做到證件齊全，如有拖辦或證件不齊者處以人均______元罰款，并補辦證件。嚴禁童工、小孩和孕婦及家屬等無證人員進入施工現場，違者每次處以______元罰款。暫住證由乙方自帶工人到派出所辦理，其費用乙方自負。不辦理者一切后果由乙方負責。
12、乙方委派______先生為現場代表，負責施工和日常的工作事宜。
十、機械、工具管理
1、井架：由甲方提供，其操作、維修由甲方負責。
2、甲方僅提供每幢樓一臺二級箱供乙方使用，其余開關箱、電纜、插板由乙方負責。
3、安全帽、安全帶、雨具等由乙方自行負責。
4、乙方負責進場手續及費用、勞務費、暫住費及提供身份證、務工證、計生證和上崗證（電焊、立焊等）復印件。
5、除井架外，所有制安的設備、工具由乙方負責到位。
6、合同簽定后，有關鋼筋制作機械及時進場作為押金，其保管由乙方負責。
十一、付款方式
1、本工程按每幢月實際制作鋼筋噸數的70%支付給乙方作為進度款，待各幢主體工程封頂后付至總完成量的80%，單位工程鋼筋分項全部完成后付至90%，余款待工程結算后一個月內付清。
十二、其他
1、本合同執行中若發現爭議，雙方友好協商解決，若解決不成，可向______仲裁機構仲裁解決。
2、本合同執行中，若有違約，一切損失由違約方如數賠償。
3、本合同一式貳份，雙方各執______份，自雙方簽蓋章之日起生效，直至工程款付清為止失效，若本合同未盡事宜，施工中另作補充協議完善，本合同與補充協議同樣具有法律效力。
甲方：________________乙方：________________
簽約日期：___________簽約日期：____________
工程建筑施工合同 篇11
發包方：_________（以下簡稱甲方）
承包方：_________（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，經協商一致，甲方同意將石壩小學操場西面60米5米直跑道交予乙方施工。為明確甲、乙雙方在工程中的權利、義務和經濟責任，特簽訂本合同共同遵守執行。
一、工程情況
工程名稱：60米5米直跑道
施工地點：石壩小學操場西
二、工程范圍及內容
按照甲乙雙方可確認的設計方案及協定的內容進行施工，工程承包主要內容：
60米5米直跑道的施工。
三、合同工期：
1、本工程工期從收到甲方通知后起計，5個工作日完成。
2、有以下原因之一者，由甲方或監理簽證確認后工期可以順延：
a.甲方在施工期間修改設計，并相應增減乙方施工的工程量或影響乙方下道工序的施工;
b.因不可抗力的自然災害等事件影響;
c.因甲方原因造成的工期延誤;
d.風雨潮濕天，不宜施工的。
四、工程質量要求：合格。
五、合同價款
1、施工過程中，甲方根據材料款及用工數進行付款。
2、工程費用：
路基石160塊
13.5元2160元石子4車800元3200元水泥8包20元160元沙子一車250元石粉2車550元1100元人工：大工5250元1250元小工5150元750元
總計大寫：捌仟捌佰七十元整小寫：8870元
六、付款方式與工程結算
工程結束后轉賬
七、工程驗收
1、材料進場，乙方須提塑料材料的'出廠合格證及質檢報告。
2、在工程施工進程中，乙方所使用的材料、人力技術、施工程序、施工質量必須按照合同及承諾、行業標準要求執行。
3、乙方必須按照雙方確認的要求進行施工。
4、工程施工完畢，乙方提前兩個工作日書面通知或口頭通知甲方驗收;如甲方在約定驗收時間內未能驗收或投入使用或進行下一道工序，則雙方同意視為自動驗收合格處理。
八、竣工交付后服務
乙方為本工程向甲方提供________年保修。如因地震及人力不可抗力的自然災害，或因原地基及認為破壞、不正當使用等原因而引起的問題不屬于乙方保用范圍。
九、甲方責任
1、甲方負責提供工地上的用水、用電、臨時倉庫、材料堆放地點及其它與施工相關事宜，費用由甲方負責。
2、在乙方進場施工前，甲方必須提供已完成符合要求的基礎，如因原基礎原因造成面層損壞(例如原基礎沉降引起面層的質量)與乙方無關。
十、乙方責任
1、委派為現場管理代表，按施工安全、質量規范做好文明施工、安全施工。
2、乙方有責任為所有現場施工人員購買人身保險，在施工過程中乙方施工人員發生人身安全事故，由乙方負責。
3、乙方進場后必須接受管理人員及現場監理的監管并予以積極配合。
4、若出現質量爭議，應提交質檢部門裁定。
十一、爭議的解決
1、在合同執行中，若發生未盡事宜，雙方經協商，可簽訂補充合同。
2、在執行本合同中如發生爭議，應通過友好協商解決，如協商不能解決，可提請主管部門調節，調節不成，則提交____市仲裁委員會提請訴訟。
3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，本合同雙方簽署后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
工程建筑施工合同 篇12
甲方（發包方）：
乙方（承包方）：
依照《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律，行政法規，遵循自愿、平等、公平、誠實、信用的原則，經雙方協商，就 工程施工事宜達成協議并形成如下條款，協議雙方共同遵守。
一。工程概況
1、工程名稱：
2、工程地址：公園道西側
3、結構類型：框架，地下二層，地上三十層，地下車庫約4萬㎡， 共計約20萬㎡。
4、合同價款：合同價款以正式建設工程施工合同確定的數額為準。
5、施工場地條件：三通一平已完成，（其中施工用水由甲方提供水源，乙方配備供應施工用水機具；施工場地道路由乙方負責，公共道路由乙方負責；費用由甲方承擔，甲方提供施工用電源，施工中由乙方按實際發生量和用電損耗支付水電費，具備施工條件）。
6、工期：合同工期為兩年，開工日期為 年 月 日至 年 月 日，總工期為： 天。
7、工程質量：合格， 文明施工達市級文明工地要求。
二。承包范圍及承包方式
1、工程承包范圍：全部施工圖紙范圍內的樁基礎、土建、給排水、暖通、電氣內容。下列項目：電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業分包項目乙方負責預埋、預留等內容。配合專業分包工程項目的界限：
a、基礎土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同內。土方回填運距據實簽證為準。
b、電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業項目另行分包。
2、甲方要求： 本工程合同（協議）簽訂后，乙方不得以任何形式和理由再行轉包和分包整體工程，一經發現，立即終止合同，按乙方違約處理，并由有關部門依據相關規定實施處罰。
三。付款方式
乙方收到工程款同時提供正式收款發票。
1、乙方墊資施工至正負零后7日內撥付已完成工程量價款的80%，以后每月撥付一次，每月的26日乙方上報已完成的工程量，甲方在十個工作日內審核并支付已完工程量價款的80%，如果甲方沒有審核完畢，按乙方上報的工程量計算并撥付。
2、工程全部完工驗收合格后支付至合同總價款的90%，結算完成后30日內甲方向乙方撥付至工程結算總價款的95% 。
3、剩余工程結算款的5%作為工程質量保修金，自驗收合格之日起滿一年十五日內支付質量保證金總額的60%，滿兩年十五日內支付至質量保證金總額的80%，滿三年后28日內一次性付清。
4、甲乙雙方竣工計算，待甲方收到乙方結算書次日算起2個月審核完畢，結算中雙方如有爭議必須通過當地造價部門裁定。
四。結算方法：
1、工程造價：土建安裝工程造價按一類取費總價不下浮，作為甲乙雙方工程結算造價。
2、執行20xx年《全國統一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》、《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國統一建筑安裝工程消耗定額》及相關定額，相關費用標準編制施工圖結算，認價以外的工程材料價格以同期《唐山工程造價信息》為主，造價信息沒有包含及甲方指定的設備、材料價格。采用經甲方確認的市場價格調整（輔材及周轉、攤銷材料不做調整）：機械費、人工費、措施費項目按定額規定計算并調整。
3、甲方直接分包的分項工程，乙方可以針對相應的安裝工程收取合同價款的2%的配合費，該總包管理費由甲方向分包人代扣后支付給乙方。乙方應配合甲方的專業發包工作，服從甲方總的計劃安排，為專業承包人提供必需的施工條件，總包方收取相應的合同總價的2%配合費，分包工程稅收由分包方承擔。
4、采購價格的認定：采用造價信息價格的材料以同期信息價格為調差依據，采用市場價格的，雙方認定的價格為調差依據，進度逾期未完成的工程材料價格的認定方法：工程逾期，但材料價格下降時，以逾期的材料價格為調價依據；工程逾期，但材料價格上漲時，以批準的工程計劃規定的完成時間的價格為調差依據。
五。工程設計變更
1、 工程施工過程中，甲乙雙方應根據項目實施的具體情況按照合同明確的范圍，以書面形式對工程變更內容進行現場簽證。凡屬于工程計劃（或變更）范疇的工作內容，必須按計劃（或變更）要求施工。凡施工現場需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加你的必須由甲方、監理方和乙方授權代表簽字蓋章生效，乙方必須將現場簽證原件匯總編輯成冊作為工程結算的依據，由此發生的工程費用結算方法執行第四條。
2、設計變更、工程洽商發生后一個月內因乙方責任不辦理簽字手續將不增加價款調整（如果屬于減項則調減工程價款）。
六。 材料進場要求及計價
1、 及主體工程質量及影響小區統一效果的設備由甲方指定品牌或施工廠家，乙方采購，范圍有：鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墻磚、花崗巖、隔墻板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水采暖管材。其中鋼材：唐鋼、承鋼、首鋼本廠產品及河北鋼鐵集團
2、指定品牌的材料設備甲方認質認價，由乙方提前做好計劃并負責購買。乙方對甲方指定的材料設備嚴把質量關，材料設備進場前必須做好檢驗，做施工規定的必要的試驗等。經驗收合格后，方可進場使用。乙方對甲方指定的材料質量負有全部責任。工程材料、成品、半成品的試驗檢驗費由甲方承擔。試驗單位須經甲方、監理單位認可。工程定位放線由規劃局負責的部分。費用由甲方承擔。
3、進場材料設備與設計和樣品要求不符合的產品，甲方和監理方應禁止使用。由乙方按甲方和監理方要求的時間運出施工現場，重新采購符合要求的.產品，并由乙方承擔由此產生的費用，工期不予順延。
七。工程管理
1、 甲方委派工程師現場代表，負責協調各方關系并代表甲方對施工圖設計、工程質量、工程進度、施工安全、文明施工、工程質量的確認等進行全面管理，履行合同約定的內容。
2、 乙方委派項目經理全面負責本工程施工管理與服務工作，協調現場內所有專業施工隊的現場施工組織、管理、進度、技術、質量、安全、文明施工、成品保護、所有材料設備保存，履行本合同約定內容。
3、 乙方現場臨時設施，各分項加工場地、卷揚機、上料架場地要按照施工總平面圖布置，不得影響外網管線及相應配套附屬設施工程施工。
4、 工程竣工后（以質監站驗收日期為準）90日內，乙方按照《城建檔案移交目錄》的標準向甲方提供三份完整的竣工資料，同時乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續的所有相關資料。
5、 乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監理的管理，甲方有權直令施工單位出場并終止合同，按乙方已完成的合同范圍內的實際工程量并執行河北省20xx定額基價進行結算（材料價格調整執行第四條款第二條），由乙方承擔全部違約責任；凡工程存在質量隱患或即成事實的，乙方必須改正；對存在質量隱患或發生質量缺陷不改正的，每發生一次，甲方視具體事項給予經濟處罰，由每次向乙方撥付工程款時扣除。
6、 存在工程分包的，乙方必須以書面形式呈報甲方，經甲方簽認后才能進場，并執行合同約定的相關內容，并由乙方承擔由于工程分包而引發的相關責任。
7、 為了保證工程質量甲方有權制訂工程材料和對材料進行認價，乙方必須根據甲方要求及質量標準采購工程材料。
八。違約責任
1、 因甲方原因造成的停工，由甲方駐現場項目經理和監理工程師認可后工期可以順延。
2、 因甲方原因造成的停建、緩建，甲方在1個月內結算完畢并支付乙方已經完成工程量的工程款。
3、 乙方不按約定工期竣工，不按時交付工程，每延誤一天乙方按合同總價的萬分之三向甲方支付日違約金。如因乙方施工力量不足嚴重拖延工期，甲方有權責令乙方撤場，解除本協議并承擔因延期造成的一切法律責任。
4、 如乙方工程質量出現較大問題造成甲方損失的，由乙方承擔并且乙方應按合同總價的3%向甲方支付違約金并承擔一切法律責任。如施工過程中發現乙方有重大質量、安全事故，甲方有權責令乙方撤場并解除本合同，由此引起的后果由乙方負責。
5、 乙方依本合同需承擔的違約金、賠償金，可由發包方直接從承包方任何未結付的工程款中直接扣減。
九。 雙方約定，如因乙方欠付任何第三人債務，被起訴并導致甲方作為共同被告，或依法保全甲方對乙方的責權或因乙方的任何原因導致甲方接受人民法院或仲裁機構的協助執行或財產保全通知的，除乙方在甲方接收上述起訴材料或保全或協助執行材料后10日內全額自行償還拖欠債務，并協調撤回起訴或撤銷保全或協議執行義務，或在10日內按權利人起訴額度向甲方提供保證金，否則，將視同乙方資產及信譽惡化且將嚴重影響本合同的正常履行，甲方可直接解除與乙方的施工合同并追究乙方的違約責任。
十。 此意向書雙方簽訂之日起3日內，乙方向甲方指定的賬戶內打入保證金貳佰萬元人民幣，待乙方進場后15日內甲方退還乙方全部保證金，且甲方不支付任何利息。（本意向書簽訂后3日內保證金未打入指定賬戶內，此意向書作廢）甲方承諾乙方工程最晚在20xx年6月15日前開工，如果不開工甲方無條件退還乙方保證金（人民幣：貳佰萬元整），如果保證金未能在進場15日內（即6月30日）退還，則由歸還，且需按保證金日千分之五計息給乙方，計息起使日期由7月1日開始。
十一 本意向書為工程結算的依據，具有法律效力，《建設工程施工合同》只用于辦理工程施工的各項手續之用。本意向書與正式建設工程施工合同如有不同，以正式建設工程施工合同為準。
十二。 未經事宜雙方友好協商，另行簽訂補充協議，如發生爭議可協商解決，協商不成可直接向當地人民法院起訴。
十三。本合同一式肆份，雙方各持貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程建筑施工合同 篇13
一、工程名稱：________________建筑工程
二、工程內容及工程量：____________________________。
三、工程總造價：大寫（￥____________元）
四、工程質量標準：乙方應按甲方提供的____________施工設計圖紙進行施工，施工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術規范的標準，對該項工程要求達到：合格品。
五、約定施工工期：20________年____月____日20________年____月____日六、工程款結算方式：甲方按照工程進度和工程質量標準撥付。（扣10%質量保證金，無質量問題到期返還）
七、資金來源：省、市、縣村級活動場所建設資金。
八、甲乙雙方責任：甲方提供施工設計圖，乙方應在開工前仔細核對甲方提供的所有施工圖紙。如發現施工圖存在偏差或問題，應及時與甲方取得聯系，解釋權由甲方確定。乙方應做好文明施工，環境保護措施，促進和諧社會發展，履行安全生產職責，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現的.任何安全問題，均由乙方負責。
九、質保期（一年）：此工程質保期____年（____________年____月________日均由乙方負責。
十、本合同經雙方驗收合格，簽字后生效，并結清全部款項，隨之本合同自行失效。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【工程建筑施工合同】相關文章：
建筑施工工程合同01-05
工程建筑施工合同12-13
建筑工程的施工合同06-22
建筑裝飾工程的施工合同06-22
建筑施工工程合同模板09-30
建筑施工項目工程合同02-14
建筑模板工程施工合同12-24
建筑施工工程合同范本03-07
建筑裝飾工程施工合同06-13
建筑工程勞務施工合同07-21