樓頂防水施工合同7篇
隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,合同的用途越來越廣泛,合同是對雙方的保障又是一種約束。合同有不同的類型,當然也有不同的目的,下面是小編為大家整理的樓頂防水施工合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
樓頂防水施工合同1
建設單位:以下簡稱甲方;
施工單位:以下簡稱乙方;
合同名稱:
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》及《中華人民共和國合同法》等有關法律法規(guī)規(guī)定,本著對雙方負責的態(tài)度,甲乙雙方公平、公正、互惠互利的原則,共同擬定本項目合同,并嚴格認真負責執(zhí)行。
內(nèi)容如下:
一、發(fā)包方式:
技術指導及包工包料;價格見施工方案報價清單。
二、發(fā)包范圍:
屋面伸縮縫處理,屋面、陰陽角處理及保護層。
三、工程總造價(約34108.00元,大寫:叁萬肆仟壹佰零捌圓):
以現(xiàn)場實際方量為準;
四、付款方式:
1、乙方進場施工 個工作日由甲方付給乙方 元材料款。
2、本工程完工驗收合格甲方付乙方工程總款的92%;
3、本工程總款項預留8%為此工程質(zhì)量保證金,一年期滿甲方如數(shù)撥付給乙方;
五、工程質(zhì)量與施工安全
1、乙方必須按本工程屋面防水維修施工方案,保質(zhì)保量完成該工程施工;施工時應無條件接受甲方施工代表和質(zhì)量監(jiān)督負責人監(jiān)督,否則造成的返工損失由乙方負責。
2、乙方在施工中必須做到安全生產(chǎn),文明施工,并尊重當?shù)厝罕姷拿褡屣L情,由此引發(fā)的工傷事故及糾紛由乙方負責。
3、若在工程驗收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,應由承包方負責返工維修,并承擔一切返工維修費用,若因此造成經(jīng)濟損失的,承包方應負責賠償。
六、竣工驗收:乙方完善施工過程中圖片或文字資料,及驗收清單,歸類存檔并移交甲方。
七、雙方責任
1、甲方負責協(xié)調(diào)項目所在地的一切事項。
2、甲方保證該項目施工所具備的.的水通,電通,路通。
3、甲方為乙方負責生產(chǎn)生活提供便利,費用由乙方自行承擔。
4、乙方在施工中發(fā)現(xiàn)施工方案有變更,需取得甲方同意方可實施。
5、乙方在施工前必須將編制的技術設計施工方案報甲方備案,并向甲方提供施工大事記,施工記錄。
6、工程施工期間,甲方可以隨時派員對工程進度,經(jīng)費使用進行檢查,監(jiān)督,乙方應按月向甲方報送工程進度和經(jīng)費使用情況,甲方視其工程完工情況按進度撥款。
7、工程完工后3個工作日內(nèi),乙方應向甲方提交申請驗收報告和竣工資料,甲方組織有關部門參加驗收,驗收合格后移交甲方管理使用。
八、合同期限: , 年 月 日始 年 月 日此。
九、本工程人為或不可抗拒因素造成的質(zhì)量問題,乙方概不承擔任何責任。如甲方需要乙方繼續(xù)維修,乙方有權另取費用。
十、爭議與解決
若甲、乙雙方在合同執(zhí)行中出現(xiàn)爭議,應本著對工程實施有利原則協(xié)商解決,或到工程所在地仲裁委員會申請仲裁,或通過司法程序解決。
十一、本合同為盡事宜,雙方另行商定。
十二、本協(xié)議書經(jīng)雙方法定代表人或其委托代理人簽名并分別蓋本單位公章后生效。本協(xié)議一式2份,雙方各持1份,具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
樓頂防水施工合同2
委托方 甲方
承建方 乙方
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》與《建筑安裝工程承包條例》規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方同意,簽署下列合同。此合同受法律保護,雙方法人代表必須履行合同簽訂的義務,中途一方不得擅自更改或解除,望雙方共同執(zhí)行。
1、 工程名稱:紀檢委家屬樓西3家東3家樓頂防水
2、 工程造價:按實際平方數(shù)結(jié)算,每平方米45元,(包括做兩層400克的丙綸布每平方米25元,3厘米厚含05石子混凝土保護層每平方米15元,揭去保溫板每平方米5元。)
3、 承建方式:由乙方包工包料,一次包死。
4、 保修辦法:免費保修期為 20____年,自 年 月 日至 年 月 日,保修期內(nèi)確屬施工質(zhì)量問題滲漏,乙方應免費維修,乙方接到保修通知后,三天之內(nèi)組織人力物力趕赴現(xiàn)場,乙方不得以任何理由推托。
5、工傷事故:自負
6、驗收方式:甲方負責組織工程質(zhì)量驗收
7.付款方式:料上樓頂付總款50%,完工后下三場大雨無質(zhì)量問題付45%,剩余5%保證金兩年后付清。
8、此合同一式二份,甲方一份、乙方一份。
甲方
____年____月____日
乙方
____年____月____日
樓頂防水施工合同3
甲方:_______________
乙方:_______________
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本樓頂防水工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,供雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程地點:層山小學院內(nèi)
2、工程名稱:層山小學教學樓、餐廳樓樓頂做防水
3、工程內(nèi)容:在原有基礎上新做一層SBS改性瀝青防水卷材施工,包含細部處理,底部基層處理劑的施工,附加層的施工,施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。
4、二、承包范圍及方式:包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包進度、包文明施工。
三、主材選用及工程價款等:
1、選用材質(zhì):乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后方可進場開工。
2、單價為45元/平方米,共1638平方米(其中:教學樓1008平方米,餐廳樓630平方米,合計1638平方米),共計73710元。
四、工期:
20xx年2月12日-20日。
五、工程質(zhì)量:
1、工程質(zhì)量標準:合格工程質(zhì)量標準。
2、承包人施工質(zhì)量必須達到國家現(xiàn)行規(guī)范、標準、圖集和設計圖紙的規(guī)定。并符合發(fā)包人的要求。工程施工質(zhì)量必須符合?彈性體改性瀝青防水卷材?(GB18242-20_),防水施工所用的材料必須有產(chǎn)品合格證書和性能檢測報告。
六、合同價款與支付方式
按承包人實際完成的、且達到質(zhì)量標準的工程量,每平方米45元。不再另計任何費用。達不到質(zhì)量標準時,由承包人返工,因返工給發(fā)包人造成損失的,應賠償發(fā)包人的'損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時,由發(fā)包人另外組織施工單位進行施工,承包人已經(jīng)施工的工程量,發(fā)包人可拒付任何費用,承包人對此無任何異議。
七、甲方承諾
按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
八、其他事項:
1、在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議,雙方應通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無效,向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、本合同一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。
甲方(蓋章):_______________乙方(簽字):_______________
_______年____月____日
樓頂防水施工合同4
甲方:
乙方:
依據(jù)<<中華人民共和國合同法>>、<<中華人民共和國建筑法>>及其它有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本樓頂防水工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,供雙方共同遵守。
一、 工程概況
1、工程地點:毛莊鎮(zhèn)一中校園內(nèi)
2、工程名稱:毛莊鎮(zhèn)一中一號樓、二號樓、門崗樓頂防水
3、工程內(nèi)容:在原有基礎上新做一層SBS改性瀝青防水卷材施工,包含細部處理,底部基層處理劑的施工,附加層的施工,施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。
二、 承包范圍及方式:
包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包進度、包文明施工。
三、 主材選用及工程價款等:
1、 選用材質(zhì):乙方在施工前必須提供材料的.合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后方可進場開工
2、全部包工包料,單價為 40 元/平方。
3、面積:按甲方確認的實做面積結(jié)算。
四、 工期:按甲方項目部所安排的進度施工。
五、 工程質(zhì)量:
1、工程質(zhì)量標準:合格工程質(zhì)量標準。
2、承包人施工質(zhì)量必須達到國家現(xiàn)行規(guī)范、標準、圖集和設計圖紙的規(guī)定。并符合發(fā)包人的要求。工程施工質(zhì)量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(GB18242-20____),防水施工所用的材料必須有產(chǎn)
品合格證書和性能檢測報告。不合格的嚴禁使用。工程質(zhì)量保修期從竣工驗收通過之日起計為五年。
六、合同價款與支付方式
按承包人實際完成的、且達到質(zhì)量標準的工程量,每平方米鋪貼面積 40 元。不再另計任何費用。
達不到質(zhì)量標準時,由承包人返工,因返工給發(fā)包人造成損失的,應賠償發(fā)包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時,由發(fā)包人另外組織施工單位進行施工,承包人已經(jīng)施工的工程量,發(fā)包人可拒付任何費用,承包人對此無任何異議。
七、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
八、其他事項:
1、 在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議,雙方應通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無效,向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、 本合同一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。
甲方:
____年____月____日
乙方:
____年____月____日
樓頂防水施工合同5
甲方:
乙方:
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》的原則,結(jié)合廣東省湛江市有關規(guī)定和本工程的具體情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況
頂找出裂縫開槽用青龍203防水膠作防水處理,兩側(cè)內(nèi)墻打開脫層砂漿重新修筑和用青龍203防水涂刷。1棟樓梯天面頂開槽修補作防水處理 再鋪自粘卷材。
第二條 工期:20____.07.01--20____.08.10
第三條 工程質(zhì)量要求及工作范圍
第四條 合同價款:
第五條 安全施工
乙方要按有關規(guī)定,采取安全防護措施。承擔由于安全措施不利而造成的'責任和因此發(fā)生的費用。甲方負責提供工人保險。甲方向乙方提供水電供應及施工方便。
第六條 驗收及付款方式
乙方進場后,甲方必須派一負責人配合乙方,工程要按要求施工,工程完工后,通知甲方進行質(zhì)量檢查驗收簽字,經(jīng)驗收合格后方可退場。工程保質(zhì)期一年,一年內(nèi)如果出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方無條件修復。
第七條 付款方式
工程驗收合格后,憑驗收簽字單據(jù)結(jié)算.
第八條 本合同簽訂日起,即具有法律效力,雙方必須完全履約, 不得任意解除,若發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決;協(xié)商不成時。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁機構(gòu)申請仲裁或由本合同履行地的人民法院起訴。
第九條 本合同一式兩份,雙方各持一份,自雙方簽字蓋章后生 效。
甲方(蓋章):
____年____月____日
乙方(蓋章):
____年____月____日:
樓頂防水施工合同6
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱甲方)
經(jīng)甲乙雙方多次協(xié)商,形成一致性意見,達成如下協(xié)議:
一、工程范圍:屋面 m2左右,單價 元/m2(以實際施工面積為準),合同價格為x元整。
二、材料要求: 。
三、工程質(zhì)量:屋面防水油做底層,邊接、底連平退,保持整體平衡,工程質(zhì)量保修期為5年,保修期間如有質(zhì)量問題,乙方必須及時到場進行維修處理。
四、工程時間:簽訂全同之日 個工作日,雨天順延,按甲方要求在規(guī)定時間內(nèi)完工。
五、施工安全:乙方確保施工安全,做到不搶時間、不趕時間、不做冒險事,在施工過程中發(fā)生的一切安全質(zhì)量事故均由乙方負責,甲方不負任何責任。
六、付款方式:待工程完工,經(jīng)甲方驗收合格后一次性付完全部工程款。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后即可生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
樓頂防水施工合同7
甲方:
乙方:
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》的原則,結(jié)合湖北省武漢市有關規(guī)定和本工程的'具體情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:武漢鑫民賓館
3、施工方案及材料說明:
第二條 工期:
第三條 工程質(zhì)量要求及工作范圍
1、保證材料質(zhì)量及工程質(zhì)量
2、第四條
第五條 安全施工
乙方要按有關規(guī)定,采取安全防護措施。承擔由于安全措施不利而造成的責任和因此發(fā)生的費用。甲方負責提供工人保險。甲方向乙方提供水電供應及施工方便。
第六條 驗收及付款方式
乙方進場后,甲方必須派一負責人配合乙方,工程要按要求施工,工程完工后,通知甲方進行質(zhì)量檢查驗收簽字,經(jīng)驗收合格后方可退場。工程保質(zhì)期五年,五年內(nèi)如果出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方無條件修復。
第七條 付款方式
工程驗收合格后,憑驗收簽字單據(jù)結(jié)算,先付50%余下30%經(jīng)下雨不漏水驗收后付款,剩下20%為質(zhì)量保證金,一年后付清。
第八條 本合同簽訂日起,即具有法律效力,雙方必須完全履約, 不得任意解除,若發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決;協(xié)商不成時。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁機構(gòu)申請仲裁或由本合同履行地的人民法院起訴。
第九條 本合同一式兩份,雙方各持一份,自雙方簽字蓋章后生 效。
甲方(蓋章):
____年____月____日
乙方(蓋章):
____年____月____日
【樓頂防水施工合同】相關文章:
樓頂防水施工合同06-23
樓頂防水施工簡單合同范本12-28
樓頂防水簡單版施工合同范本10-28
樓頂防水合同09-27
樓頂防水工程的簡單合同范本12-23
防水施工合同05-26
屋頂防水施工合同06-14
防水堵漏施工合同06-14
屋面防水施工合同05-01