裝飾工程承攬施工合同
在當(dāng)今不斷發(fā)展的世界，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編幫大家整理的裝飾工程承攬施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
裝飾工程承攬施工合同1
甲方：
營業(yè)執(zhí)照號：________________
地址：________________
法定代表人：________________
電話：________________
身份證號：_______________________
乙方：
營業(yè)執(zhí)照號：________________
地址：________________
法定代表人：________________
電話：________________
身份證號：_______________________
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方承接甲方的裝飾工程業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議：
一、協(xié)議執(zhí)行期限：
本協(xié)議又甲乙雙方自行商談，執(zhí)行期限為______年___月___日至_____年___月___日
二、甲方權(quán)利：
1、甲方有權(quán)監(jiān)督裝飾工程的現(xiàn)場管理及文明施工。
2、甲方有權(quán)對乙方施工質(zhì)量進行抽檢與檢驗。
3、甲方有權(quán)對乙方施工材料進行封樣及審核。
4、甲方有權(quán)對乙方的不規(guī)范行為提出相應(yīng)的整改意見。
三、甲方責(zé)任：
1、甲方負責(zé)向乙方提供裝飾工程項目。
2、開工前甲方負責(zé)向乙方提供經(jīng)裝飾工程項目單位簡章確認后的施工圖紙、工程報價及施工工藝說明，并向乙方進行交底，須雙方簽字認可。
3、甲方負責(zé)按照本協(xié)議中規(guī)定的付款方式及時給乙方撥付工程款項。
四、乙方權(quán)利：
1、乙方有權(quán)要求甲方與施工隊進行溝通，確保工程的`順利進行。
2、乙方有權(quán)要求甲方按照協(xié)議及時撥付工程款，確保工程的順利進行。
五、乙方責(zé)任：
1、乙方所派出人員須遵守合理的規(guī)章制度。
2、乙方所派出人員應(yīng)能勝任施工中各個環(huán)節(jié)的工作任務(wù)。
3、乙方所對派出人員進行甲方企業(yè)文化的學(xué)習(xí)與教育。
4、乙方應(yīng)遵守甲方現(xiàn)場施工管理中提出的各項合理要求。
六、工程變更：
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致。由同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
七、工期延誤：
1、對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認，工期應(yīng)當(dāng)順延：
工程量變化或設(shè)計變更;根據(jù)現(xiàn)場實際施工情況或經(jīng)業(yè)主單位或甲方同意工期順延及其它情況的;不可抗力;
2、對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應(yīng)當(dāng)順延：
甲方未按合同約定完成其應(yīng)當(dāng)負責(zé)的工作而影響工期的;
甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
3、因乙方責(zé)任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
八、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程施工質(zhì)量按甲方與業(yè)主簽署的相關(guān)協(xié)議及甲乙雙方施工前認可的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
九、工程驗收
在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收:材料驗收;
隱蔽工程驗收;竣工驗收。
十、工程支付款：
合同簽定后，發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%預(yù)付款，即_________元;泥工完工后，發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%進度款，即___________元;逢單項工程完工驗收后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付増加項目后的追加款,油漆工程完工后發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款15%余額款,即_________元。全部工程完工后三天內(nèi)支付余款5%,即_________元
簽定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工驗
收單簽名后三天內(nèi)付款,按第10.1條分多次付款,水電改造定位完工驗收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元,全部完工后三天付余款5%。變更追加款隨驗收簽名時同期付清,即每次支付5-20%工程款+變更項目差額。
其他支付方式：
1、工程驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程驗收單并簽字，
2、發(fā)包人應(yīng)在簽字后三天內(nèi)向承包人結(jié)清每期工程進度款。
3、工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
十一、違約責(zé)任：
1、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
2、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責(zé)。
3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
4、發(fā)包人未按期支付每次工程進度款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2元,十五天后乙方可中止合約。由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2元。
十二、附則：
1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式________份，雙方各執(zhí)________份。
甲方：乙方：
______年___月___日______年___月___日
裝飾工程承攬施工合同2
發(fā)包方：________________有限公司(以下簡稱甲方)
承包方：________________(以下簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方將________________羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據(jù)《________________》等相關(guān)規(guī)定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：
一、工程概況
1、合同名稱：________________公司二樓裝飾
2、合同內(nèi)容：包工包料裝修(甲方按工程預(yù)算總造價的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工)
3、工程標(biāo)準(zhǔn)：符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
4、工程地點：________________羽毛球館附二樓
5、承包方式：包工包料(主料由甲方選定乙方購買)。
二、質(zhì)量技術(shù)要求
乙方按甲方要求及國家有關(guān)施工驗收規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)進行施工，完工后要達到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，甲方據(jù)此驗收。(以效果圖為準(zhǔn))
三、工程價款
合同總造價：(大寫)(￥：________元)，本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關(guān)稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內(nèi)，但為了保證質(zhì)量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內(nèi)容產(chǎn)生的費用，由雙方協(xié)商達成一致執(zhí)行。
四、工期要求
年 月 日至 年 月 日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的2%為違約金，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當(dāng)順延(以甲方簽字為準(zhǔn))。
五、付款方式
裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價款的95%，余5%為質(zhì)保金，一年后無質(zhì)量問題付清。
六、雙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方權(quán)利和義務(wù)：
由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應(yīng)按乙方所完成的工作量支付實際工程費。
(二)乙方權(quán)利和義務(wù)：
1、乙方按甲方施工要求施工。(并幫助甲方解決與本工程相關(guān)問題，達到甲方施工驗收要求)。
2、若本工程達不到業(yè)主要求的合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方除負責(zé)返工外，由此造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。
3、負責(zé)施工現(xiàn)場安全，嚴防火災(zāi)，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，必須盡快負責(zé)修復(fù)或賠償。如乙方未能及時修復(fù)或賠償?shù)�，甲方有�?quán)從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復(fù)或賠償費用時，乙方應(yīng)于3日內(nèi)向甲方補足。
4、工程完工后出現(xiàn)的質(zhì)量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責(zé)支付。
5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權(quán)安排其他單位進場施工，由此發(fā)生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。
6、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責(zé)任及全部費用均由乙方自行承擔(dān)。
7、乙方應(yīng)及時向工人支付工資，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未及時支付工人工資時，甲方有權(quán)扣除未支付款項并終止本合同的履行。
七、其它約定事項
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應(yīng)及時書面報告甲方，經(jīng)甲方蓋章認可后工期可相應(yīng)順延。
2、乙方在施工期間，應(yīng)及時通知甲方對工程質(zhì)量進行交接。甲方指派項目監(jiān)工徐龍、張濤兩人到現(xiàn)場監(jiān)工，乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質(zhì)按量施工，以達到最好效果。
八、違約責(zé)任
xxx
九、解決合同糾紛的方式
雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件：工程用料、施工預(yù)決算單。
甲方(蓋章)：________________乙方(蓋章)：________________
委托代理人(簽字)：________________委托代理人(簽字)：________________
地址：________________地址：________________
聯(lián)系電話：________________聯(lián)系電話：________________
________年________月________日________年________月________日
【裝飾工程承攬施工合同】相關(guān)文章：
施工工程承攬合同11-09
工程施工承攬合同11-30
裝飾裝修工程承攬合同樣本06-14
建筑裝飾工程的施工合同06-22
裝飾工程施工合同07-28
承攬施工合同12-10
施工承攬合同06-27
建設(shè)工程承攬施工合同范本09-20
居室裝飾裝修工程的施工合同06-12