經典施工合同2022
隨著法律觀念的深入人心,人們運用到合同的場合不斷增多,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編精心整理的經典施工合同2022,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
經典施工合同20221
發(fā)包人: (以下簡稱甲方) 承包人: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就乙方承建甲方大渡口區(qū)“ 廣場土石方工程”二次平基事項協(xié)商一致,訂立本合同,共同遵守。
一、 工程名稱: 廣場土石方工程
二、 施工地點:重慶市大渡口區(qū) 地塊
三、 承包范圍:
圖紙范圍(詳見附圖——20xx年中煤國際工程集團重慶設計研究院設計的 廣場平基土石方圖)內土石方平基至設計規(guī)定之標高,土石方挖方、爆破、渣場尋找、外運棄渣、臨時道路的修建、沖洗管道的接入(甲方提供接口)、排水溝及水池的修建、土石方施工所需辦理相關手續(xù)的辦理等一切完成該項工程所需要的工作。
四、 質量要求
4.1按設計給定的平基高程,完成面各標高極差必須控制在-100mm——+100mm以內;
4.2嚴格按照土石方施工規(guī)范、爆破施工規(guī)范施工;
4.3嚴格控制施工范圍,在距完成面標高1米范圍內的石方應采用非爆破方式進行施工,確保該工程的基礎完整性;
4.4渣土外運必須嚴格按照衛(wèi)生城市要求采用相應處理措施,保證環(huán)
4.5控制施工噪音,嚴禁擾民,控制爆破,保證周邊建筑及他人人身財產的安全;
4.6施工質量要求按相關的施工及驗收規(guī)范。
五、合同工期
工程工期從監(jiān)理單位(或業(yè)主單位)的開工令所確定的時間算起,合同總工期為60日歷日。
六、合同價款
6.1工程暫定總造價:人民幣約貳佰萬元整,最終以實際結算為準;
6.2綜合單價按人民幣32.8/M3)綜合包干使用,甲方不再增加任何費用;
6.3上述綜合單價是固定單價,該單價不分土石方及巖石堅硬程度、不分運距遠近、也不論是否存在棄渣和市政交通管制,即包含但不限于以下工作;含挖、場內轉運、外運棄渣運輸費(不論距離遠近)、爆破、棄渣費、回填、碾壓費、淤泥、雜草清除、廢氣構筑物拆除、施工用臨時便道興建、施工機械費、大型機械進出場費、設備進出場費、勞務費、質檢費、材料費、采管費、運輸費、安裝及拆卸費、保險費、管理費、稅費、利潤和施工措施費、安全文明施工費土石方施工所辦理相關手續(xù)費用以及合同中明示或暗示的所有一切風險、責任和義務等全部完成該項工作所需要的 工作內容,只對可計量范圍的挖方量計量計價,其他任何工作均包含在挖訪之綜合單價內,不計量計價。由于該工作面范圍內有大量積水,甲方一次性補貼6000元人
6.4土石方工程量計算規(guī)則:土石方的工程量按實測算計量,施工前雙方確定實際狀況抄平計量并繪制現狀圖雙方予以確認,工程完工后乙方按可計量范圍實際挖方情況繪制竣工圖雙方予以確認,按雙方確認的現狀圖和竣工圖進行開挖工程量計算。
6.5竣工后的實際高程與設計高程的誤差必須控制在±100mm以內,否則視為不合格。
七、竣工驗收
工程全部完工后,由乙方書面申請竣工驗收,在乙方配合的前期下,甲方在七個工作日內完成竣工驗收。
八、付款方式
當工程全部完工并經驗收合格后15個工作日內,甲方支付給乙方合同暫定總價的50%;當工程全部結算完畢后15個工作日內,甲方支付給乙方至結算總價的80%,余款20%驗收合格之日起半年期滿后15個工作日內甲方一次性支付給乙方。
九、雙方責任
9.1甲方責任
9.1.1甲方代表為:,負責施工階段的質量監(jiān)督檢查及進度控制。
9.1.2向乙方提供必要的地下管線資料。
9.1.3組織對工程的竣工驗收。
9.1.4按合同約定及時辦清工程結算。
9.1.5按合同約定及時支付工程款。
9.1.6施工期間,工作時間內(北京時間7:00—20:00)內,如連續(xù)下雨超過8小時,工期順延(須乙方書面申請并經甲方書面確認)但甲方不承擔因下雨及其他原因造成停工、窩工等產生的一切費用。
9.2乙方責任
9.2.1乙方委派楊才輝作為本工程項目經理,負責工程項目管理。
9.2.2按施工圖及甲方有關要求組織施工,達到合同約定質量標準。凡質量不合格造成的返工費用均由乙方自行負責。
9.2.3遵守政府有關主管部門對施工場地的管理規(guī)定,并按規(guī)定辦理相關手續(xù)。
9.2.4乙方必須按甲乙雙方確認的總工期組織施工,并接受甲方的檢查、督促。
9.2.5保證文明施工、安全生產。在施工過程中,乙方應做好對現場管理人員及施工人員的安全教育,消除事故隱患,杜絕一切安全事故的發(fā)生。施工過程中所發(fā)生的一切安全事故,責任及經濟損失全部由乙方承擔,并且工期不予順延。甲方及監(jiān)理有全對施工現場進行文明施工、安全檢查,如發(fā)現有不合格的必須立即整改,乙方接到通知后不執(zhí)行或執(zhí)行不徹底的,視同乙方為約,甲方有權處乙方每次20xx元的違約金。
9.2.6乙方嚴格按照國家現行標準、規(guī)范和甲方批準的施工組織設計以及本合同要求組織施工,隨時接受甲方的檢查,確保工程質量。
9.2.7完工后,乙方必須書面報請甲方竣工驗收。
9.2.8工程施工中及時形成完整、準確、真實的工程技術資料,一式叁份,竣工驗收后提交給甲方。
9.2.9因非甲方造成的停工,由乙方承擔發(fā)生的費用,工期不予順延。
9.2.10乙方有義務承擔甲方委托的與該工程有關的任務,并且合同工期不予追加,合同單價也不變。
9.2.11乙方在施工過程中,如發(fā)現不明管線等,應及時通知甲方,否則后果自負。
9.2.12施工現場涉及的施工用水、用電、臨時設施全部由乙方自行負責。
十、違約責任
10.1乙方必須嚴格按照本合同約定內容如期完成本工程,如乙方無正當理由單方終止或解除合同,則應向甲方支付違約金30萬元(在已經完成的工程結算款和履約保證金中扣除,不足部分由乙方補交)。 10.2乙方必須嚴格按照甲方的要求在紅線范圍內平基至規(guī)定標高,如標高達不到要求,乙方應在10天內返工直至達到合格,否則甲方將代為處理,其費用從乙方工程結算款中扣除,并處代為處理費用同等金額的違約金。
10.3乙方違背9.2.3、9.2.5條規(guī)定,承擔因自身原因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款。
10.4乙方必須在第五條規(guī)定工期內完成本工程,否則每延期一天,乙方將承擔工程總價5‰的違約金。
10.5乙方違背9.2.8條,在工程驗收后15天內未向甲方移交所有工程技術檔案資料,每日承擔工程暫定總造價3‰的違約金。
10.6乙方擅自停工10天以上,甲方有權終止合同并另行委托施工單位,并由乙方向甲方支付合同總金額15%的違約金和由此造成的損失。
10.7若乙方不按9.2.6條款執(zhí)行(或前一道工序未經驗收合格就進入下道工序施工),視同乙方違約,甲方有權處乙方違約金:第一次處違約金5000元;第二次處違約金10000元;第三次處違約金20xx0元;三次以上甲方有權終至合同,由此引起的一切經濟損失均由乙方承擔。
10.8甲方違背9.1.6條未按時支付工程費用,則按中國人民銀行同期利率向乙方支付利息。
10.9如乙方違約,經甲方通知后仍不糾正或遲延履行達10日以上,甲方有權解除合同并處乙方違約金伍萬元。
十一、糾紛處理
本建設工程發(fā)生爭議,甲方與乙方應及時協(xié)商解決。也可由大渡口建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由重慶市江北區(qū)人民法院訴訟判決。
十二、合同生效及其他
12.1因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期按國家有關規(guī)定執(zhí)行。 12.2本合同一式捌份,甲乙雙方蓋章簽字后即生效,甲方執(zhí)陸份,乙方執(zhí)貳份具有同等法律效力。待工程竣工驗收合格、尾款付清后自動失效。
12.3未盡事宜,經雙方協(xié)商一致,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
立合同人:
發(fā)包人:法定代表人:聯系人:開戶行:帳號:聯系電話:
承包人: 法定代表人: 聯系人: 開戶行: 帳號: 聯系電話:
年月日:
經典施工合同20222
在建筑施工合同管理中,較之于質量、安全等糾紛而言,最易出現而又最難解決的是結算糾紛。實踐中,許多結算糾紛常常曠日持久,最終受損的是施工方。有鑒于此,本文立足于施工中常使用的合同文本《建設工程施工合同》(gf-1999-0201),論述施工中易于出現的結算糾紛并討論相應的防范對策,以使施工企業(yè)能加強合同管理。
一、變更與索賠問題
實踐中,建設方不喜歡索賠二字,施工方一般也不提什么索賠。久之,施工方要么缺乏索賠意識,要么將索賠置換成為工程變更。
但是,變更與索賠是兩回事。變更(設計變更和其他變更)導致的是合同價款的調整,即,變更始終是在合同價款之內,它可能導致原合同價款增高,也可能導致其降低。而索賠則不完全是這樣!督ㄔO工程施工合同》對索賠的定義是:“指在合同履行過程中,對于并非自己的過錯,而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失,向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求!卑丛摱x,再結合《建設工程施工合同》第31.4款看,索賠(費用索賠)是指在合同價款之外提出的經濟補償要求。
《建設工程施工合同》第31.2款規(guī)定:“承包人在雙方確定變更后14天內不向工程師提出變更工程價款的報告時,視為該項變更不涉及合同價款的變更!睂嵺`中,很少有施工方嚴格地履行該款,屆最后發(fā)生結算爭議時,該款可能對施工方的結算要求形成致命影響。
其實,《建設工程施工合同》關于變更的規(guī)定是有缺陷的!督ㄔO工程施工合同》是fidic《土木工程施工合同條件》(1988年版)的中國翻版,后者對變更涉及合同價款減少時應由建設方通知施工方有相應的規(guī)定,但前者沒有。這種程序公正的不對稱好像一方面是出于我國工程施工的實際,因為在我國,變更一般都涉及合同價款的增加,另一方面,似乎更是出于合同文本的制定者對施工方不自覺的行業(yè)傾斜(第29.1款已規(guī)定變更導致合同價款減少由建設方承擔)。但是,如果結算糾紛已經肇起,則施工方因第31.2款的限制可能會導致一些(或全部)變更不能使合同價款有所增加,而建設方因無此款的限制,則隨時可要求因變更導致的已增加了的合同價款減少到原合同價款的水平。這顯然于施工方不利。
實踐中,施工方雖可能未嚴格履行第31.2款,但在其進度報表中,肯定是羅列了變更工程價款的了。但是,這種羅列是否就是31.2款的報告,肯定會有所非議,另外,總會有一些變更會落在進度報表提交之日的14天以前,這些變更按31.2款的規(guī)定,會被視為不涉及合同價款的變更。
當變更工程的量較大時,施工方與建設方一般會對變更達成補充協(xié)議,如果補充協(xié)議沒有確定變更具體的價款,則爭議仍將存在,即,該補充協(xié)議可能只是約定了確定變更工程價款的方法,改變是《建設工程施工合同》第31.1款,而非第31.2款。
以上所論,是施工方在合同管理中務須注意的。施工方(尤其是小型施工隊伍)應改變那種“我做了,就該拿錢”的簡單意識,加強合同管理的意識,嚴格地按合同規(guī)定的程序提起變更和索賠。施工方如果認為這些嚴格的程序不太切合施工實際,則應在簽約時在專用條款中加以改變。
二、合同價格對結算的影響
fidic《土木工程施工合同條件》嚴格適用于單價合同(工程量單價),《建設工程施工合同》按23條的規(guī)定,可適用于:固定價格合同,可調價格合同,成本加酬金合同。其實,無論是固定價格合同,可調價格合同,還是成本加酬金合同,都是可以以工程量單價為基礎的。固定價格合同即可固定單價;可調價格合同從《建設工程施工合同》第23.3款看,即建設方承擔的風險多一些,因而單價可調整的因素多一些;成本加酬金合同也面臨調整的問題,因而也涉及工程量單價。建設部20xx年推出的《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-20xx)也是可與這三種合同調和的。
但是,在實踐中,將固定價格合同理解為固定總價合同的不鮮見。再加上《建設工程施工合同》將合同價款定義為:“指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項。”-最基本的意思就是協(xié)議書中約定的合同價款。因此,屆工程量增加較大,追加合同款較多時,建設方會很難接受一個固定總價合同被如此劇烈突破的事實,于是,工程后期的'中間結算和最終結算就不太容易順利進行。
《建設工程施工合同》對合同價格的定義基本上是對fidic《土木工程施工合同條件》(1988年版)的照搬,該定義有其局限,所以在fidic《施工合同條件》(1999年版)中,將合同價格定義為“指第14.1款規(guī)定確定的價格,包括按照合同所做的調整。”即,合同價格不是事先能確定的,需隨工程的進展經一套完整的程序確定。其實,《建設工程施工合同》對協(xié)議書中的合同價格的臨時性是有充分意識的,與fidic《土木工程施工合同條件》(1988年版)關于合同文件解釋的順序不同的是,按《建設工程施工合同》第2.1款的規(guī)定,專用條款中的另有約定的效力高于協(xié)議書。因此,如果專用條款已約定了確定合同價格的方法,協(xié)議書中的合同價格就只能是臨時的。
但是,協(xié)議書中的臨時價格經常是建設方與施工方發(fā)生糾紛的契機。因為一般而言,協(xié)議書中的臨時價格會偏低。-這之中的原因,可能有建設方為了規(guī)避建設行政管理部門在合同鑒定時多收費用的考慮,也可能有規(guī)避《建設工程施工合同》第29.1款規(guī)定變更導致合同價款減少由建設方承擔的考慮等。因此,施工方應善用《建設工程施工合同》第2.1款的規(guī)定,以維護自己的合法權益。
另外,對于中間結算,因實踐中建設方不按約支付工程款是經常的事,施工方還應注意利息的問題。如果雙方未對利息做約定,屆糾紛發(fā)生時利息往往按最高人民的法院的規(guī)定解決。早期最高法院將利息等同于違約金,后來終有所區(qū)別。在即將出臺的《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋(征求意見稿)》中,已確定該利息按“人民銀行規(guī)定的活期存款利率計算”。該解釋與《建設工程施工合同》第26.3款的規(guī)定是不一致的(后者約定的是貸款利息),而實踐中第26.3款的履行有困難,因此,施工方宜于簽訂合同時在專用條款中對利息問題作出約定。
三、最終結算與優(yōu)先受償權
實踐中,如果建設方認為結算價格太高,那么,即便法院的判決已經確定了最終價格,也會存在著執(zhí)行難的問題。因此,施工方宜將優(yōu)先受償權與結算問題一并考慮。
經典施工合同20223
甲方:
乙方:
為認真貫徹落實黨中央。國務院關于農村飲水安全工程。讓村民吃上安全水。衛(wèi)生水。放心水。確保工程技術質量。安全管理,經甲乙雙方協(xié)商特擬下以下條款:
一、甲方應履行以下職責:
1、甲方負責規(guī)劃,宣傳好,開好會,收取好保證金。
2、甲方受益戶負責挖水井及池子,及挖溝埋管,架管道和機器電線零工等。
3、甲方受益戶負責二道搬運材料到施工地點。
4、甲方受益戶負責乙方施工人員的生活及住宿。
5、甲方負責協(xié)調乙方找水源。
6、上述各條的安全事故均由甲方自行負責。
二、乙方應履行以下職責:
1、負責施工技術指導。
2、負責質量監(jiān)管。
3、保證整個工程質量驗收合格達標。
4、保證負責乙方安裝工人的安全等。
5、負責整個水池的修建,凡發(fā)現有漏水現象均屬不合格工程。
6、負責管道及機器電源線路的安裝,凡發(fā)現管道有漏水,機器線路有漏電現象,受益戶有權要求賠償甲方所付勞力及生活費。
三、上述各條望雙方共同遵守執(zhí)行,若有違約或違背條款,違約方應負責整個工程工程款的百分之三的違約金,交鑒證方或司法機關裁決。
四、此合同一式三份,甲。乙雙方。鑒證方各執(zhí)一份。
五、此合同自簽定之日起生效,直至上級驗收合格兌現廢此合同。
甲方:
乙方:
年月日:
經典施工合同20224
甲方:
乙方:
甲方將所有的保溫節(jié)能工程共平方米交予乙方完成,經甲、乙雙方協(xié)商,達成下列一致協(xié)議:
一、項目地點:
二、項目內容:
外墻保溫和屋面保溫(不含線口和沙灰墻)。
三、承包方式:
本工程包工、包料。
四、項目要求:
1、外墻采用無機保溫,做法詳見施工圖紙及相關圖集和規(guī)范規(guī)定,質量達到合格。
2、甲方負責免費提供并安裝好塔吊機、攪拌機和機械設備。水泥、河沙由乙方暫借用甲方的使用。
3、所有保溫材料均由乙方提供,必須先送檢,合格后方可入場施工。
4、乙方必須提供合格的原材料報告,并有專業(yè)資質證。
5、材料復檢、驗收等費用均由乙方支付。
6、乙方必須保證工程完工后符合保溫節(jié)能的檢測標準,施工過程中嚴格按照《國家行業(yè)標準外墻保溫技術規(guī)程(CB50411-20)》執(zhí)行。
7、質量標準及驗收方法
(1)工程施工及驗評方法,嚴格按照《國家行業(yè)相關標準外墻保溫工程技術規(guī)程(GB50411-20_)》執(zhí)行。
(2)質量等級:合格。
(3)質量等級經質檢部門、監(jiān)督單位、建設單位驗評后達不到合格規(guī)定標準,由承包方無償返修,達到規(guī)定的質量驗收合格后為準。
五、計算方式、項目單價、項目造價。
1、屋面保溫、外墻保溫以實際建筑面積為準,按/平方米計算(不含稅)。
2、項目造價:總額)。
六、付款方式:
本項目開工乙方材料進場后,甲方向乙方支付工程款的%,金額元作為預付款;剩下每月按施工進度付給乙方工程款的%;本項工程全部完工,經相關部門驗收合格后日內甲方一次性向乙方付清全部工程款。
七、違約責任:
本合同簽定后,甲、乙雙方均應遵照本合同約定條款執(zhí)行,若一方違約,則向守約方支付工程款的5%作為違約金。
八、安全責任:
施工過程中,乙方必須注意安全,進場戴好安全帽,高空作業(yè),拴好保險繩,如發(fā)現未拴安全繩罰款50元,未戴安全帽的罰款30元。
九、本合同未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,經甲、乙雙方簽字后生效,具有同行法律效力,本合同約定條款履行完畢后自動失效。
甲方(簽章):乙方(簽章):
甲方代表簽字:乙方代表簽字:
20___年__月__日,20___年__月__日
經典施工合同20225
甲方:
乙方:
就甲方的房屋所出現的滲水問題達成如下維修協(xié)議協(xié)議:
因甲方商品房在使用期間出現滲水問題,乙方負責對甲方的房屋進行維修,經雙方協(xié)商,協(xié)議如下:
1.維修時間:________年____月____日起到________年____月____日止.
2.維修地點:
3.負責維修單位:
4.維修方案須甲方確認,并且乙方應在維修之前征得甲方同意.
5.維修以及維修質量的監(jiān)督:對于涉及到該房屋所出現的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間,甲方定期必須派人在現場予以質量監(jiān)督和協(xié)助部分工作.
6.房屋裝潢的復原(硬裝潢部分之中所有涉及到裂縫的裝潢部分的復原):由于該房屋的滲水是在甲方在裝修完使用后逐步開始顯現的,并且已經部分破壞了房屋的裝修,所以乙方必須負責在對于維修完之后對于甲方的裝潢必須按照原樣進行復原工作,甲方應承擔因此而發(fā)生的費用,如甲方不愿意承擔此項費用,則乙方可不負責恢復.
7.家居用品的保管和損壞滅失的賠償:在維修之前,甲方和乙方對于甲方家里面的大件物品(家具和家電)進行清點并簽字確認,基于維修期間,甲方的家具和家電都已經安裝到位。在施工方施工期間,施工方有責任對于施工時的人員安全負責,同時在施工時避免對于甲方的家具和家電造成不必要的損壞(另對于甲方地板在施工時盡量鋪設厚點材料以避免在施工期間對于地板的損害).在維修期完畢對于大件物品進行再一次的確認。對于在維修期間因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的損毀或者滅失,乙方必須按照原價進行賠償。
8.房屋維修期的注意事項:甲方有義務協(xié)助乙方做好各項施工前的準備,包括協(xié)助鄰居之間及小區(qū)里面的其他事情(如垃圾材料的堆放).
9.維修之后的房屋質量的驗收和審核:由雙方事先約定(以解決漏水為主)或者以相關行業(yè)標準為驗收標準.
10.在維修期間所產生的水電費用都有甲方負責監(jiān)督,施工方予以負擔。
1
1.如此次維修沒有達到預期的修復效果,再次出現滲水,則乙方必須承擔再次維修的責任,不能因超過房屋保質期而拒絕維修,再次發(fā)生的維修費用由乙方全部負責.
1
2.根據雙方的協(xié)商,本次維修雙方采取以下第種方式進行:
1)甲方負責全部材料,乙方負責施工,對于因為甲方購買的材料質量而引發(fā)的質量問題乙方不負責,因此而產生的二次翻工費用和工期的延誤由甲方負責:由于乙方施工工藝錯誤或者其他的乙方的原因而發(fā)生的質量問題,則乙方負責全部材料的費用,甲方不再另外付費用給乙方且工期不得延長;
2)甲方負責主要材料,乙方負責部分材料,乙方負責施工,其他的由雙方協(xié)商;
3)乙方負責全部的材料,乙方負責施工,對于因此出現的問題乙方負全部責任.
1
3.本工程維修發(fā)生的費用共計人民幣元(大寫),關于費用的支付:無論采取以上任何一種合作方式,甲方應在乙方進場之后付本次維修費用的50%,在維修結束后付45%,余下的5%待保修期滿后甲方在行支付.
1
4.本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份.
1
5.關于保修:保修期60天,自維修結束之日起算,保修期內發(fā)生問題時乙方應立即派工作人員前往查看,并采取其他相關措施
1
6.其他未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
防水維修施工合同范本
經典施工合同20226
甲方:______________
乙方:______________
甲乙雙方經平等協(xié)商,就甲方委托乙方打井施工事宜達成共識,并簽訂如下合同條款:
一、工程地點
吉林XX公司院內
二、工程項目及相關要求
1、施工項目:深水水井壹眼,井深度為地面向下______________。
2、尺寸要求:井管外徑:______________;井出水口徑:______________。
3、材料選用:鋼化塑料管。
4、技術要求:保證枯水期正常用水,并出水量為______________小時。
三、工期要求
施工工期為日歷天數_______天,________年____月____日前交工。
四、工程價款
工程價款為______________元每進深米,總價款為人民幣______________元整(此款為50進深米費用,如果井深增減,據實結算)。
以上總價款為甲方應付給乙方的費用,含工程材料費、輔助材料費、人工費、運雜費等全部費用。此外,甲方不再向乙方支付任何費用。
五、付款方式
乙方工程完工,并經甲方驗收合格,甲方將工程款一次性以現金方式支付給乙方。
六、其它約定
1、施工過程中,乙方因違反操作規(guī)程等原因造成傷亡等事故,其責任由乙方自負。
2、甲方為乙方施工提供方便,打井用電由甲方提供。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
經典施工合同20227
發(fā)包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
4、工程立項批準文號:
5、資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、工程工期
1、開工日期:______年___月___日;
2、竣工日期:______年___月___日;
3、合同工期總日歷天數_________天。
四、合同價款
工程總造價
大寫:___________________元(人民幣)
。ぃ篲__________________元(人民幣)
五、發(fā)包人工作
1、委派_______為工地代表,聯系方式:_______
2、工程開工前,甲方為乙方提供三通一平,水電供至建筑物中心五十米以內,并承擔費用,有條件為乙方提供住宿便利。
3、應辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務協(xié)調地方關系,保證工程正常施工,如有當地干擾或不法收費,應承擔責任。
六、承包人工作
1、委派_______為工地代表,聯系方式;
2、嚴格按圖紙進行制作安裝。
3、進入工地遵守甲方規(guī)章制度,承擔自身造成的事故及因此發(fā)生的費用。
4、保證施工場地清潔,符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關規(guī)定,完工前清理好現場。
七、施工組織設計和工期
1、工期進度:承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計劃的時間:承包人必須在合同簽訂后_____日內向發(fā)包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計劃。
工程師確認的時間:工程師收到后_____天內批準或提出修改意見,逾期不批復則視為同意。
2、工期延誤:雙方約定工期順延的其他情況:雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間,非因特殊情況造成工期延誤的,由承包方承擔責任;由于發(fā)包人另行發(fā)包的專業(yè)工程造成的工期延誤,工期相應順延,發(fā)包人支付相應的費用。
八、工程質量標準
工程質量標準:質量標準評定以國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據。
九、材料的提供
承包人在每月____日將下月采購的材料設備以報表形式報發(fā)包人,經發(fā)包人確認后方可采購。采購的材料設備須經發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。
十、工程價款的結算
1、合同簽訂三日內,甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成三日內,甲方再付工程總造價的_________%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格,三日內甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。
十一、工程的驗收
工程竣工,乙方向甲方提供竣工驗收報告后三日內,由甲方組織工程驗收,如不組織驗收,視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方并承擔工程保管及一切意外責任。
十二、維修責任
承包人應按法律、行政法規(guī)及國家關于工程質量保修的有關規(guī)定,在工程竣工驗收之前,與發(fā)包人簽訂質量保修合同,并對交付發(fā)包人使用的工程,在質量保修期內承擔質量保修責任。
十三、違約責任
1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數額支付工程款,甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息,并承擔停工或工期延誤及其損失責任。
2、雙方中任何一方違約,即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。
3、發(fā)生合同糾紛,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,由乙方所在地職能部門解決。
十四、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或邀請第三方調解。協(xié)商或調解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
發(fā)包人:(公章)
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
______年___月___日
承包人:(公章)
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
______年___月___日
經典施工合同20228
甲方:
乙方: (以下簡稱乙方)
一、 根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》以及有關法律規(guī)定,甲方將本工程人工挖孔樁承包給乙方施工,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則的情況下,甲乙雙方就工程施工事宜協(xié)商一致將訂立本合同。
二、 工程名稱:
湖南獵鷹建筑工程有限公司
三、 工程地點:
天元涉外景園C區(qū)工程項目部
四、 工程承包范圍及內容:
甲方以包工不包料的形式將本工程人工挖孔樁承包給乙方施工。
五、 承包方式及單價:
1、采用包工、包工具、包文明施工以及與本工程相關的事情的承包方式。包括挖樁、護壁、鋼筋籠的制作與安放,樁心混凝土的澆搗及抽水等。
2、計算工程量從地面上30公分計算,超過15米以下另加30元/方計算,每立方米按170元/方結算。另加護壁外徑按圖紙設計計算。
六、乙方必須服從項目部的指揮,調度遵守工地的各項規(guī)章制度,按時完成項目部下達的各項施工任務,違者按章處罰。
七、乙方施工質量必須達到合格工程,違者罰款總工資10%(注:按新的文件規(guī)定驗收),乙方如施工中途達不到施工質量及進度,如有民工在工地上打架、鬧事、停工等,甲方有權辭退,同時解除合同,不予以結算,一切后果由乙方承擔。甲方不負責任。
八、甲方不負責乙方任何勞保用品及人為的安全事故責任費用,乙方必須保證做到事故為零。
九、甲方責任
甲方負責定點放點和坐標控制點,將施工用水、用電接至施工場內,提供施工有關圖紙各一套,提前辦理技術變更和修改設計手術,組織圖紙會審。組織施工竣工驗收,并及時辦理竣工結算,負責提供乙方的住宿食堂,電費歸甲方負責。負責材料到位。
十、乙方責任
1、自帶挖樁所用的設備,如空壓機、風鎬、搖架、水泵等。
2、乙方必須按圖施工及國家現行施工及驗收規(guī)范進行施工,做好自檢工作,確保工程質量及完工清場。
3、如出現障礙物以及流沙、流泥、溶洞、雙方另行協(xié)商單價。
4、如遇到地下管網線,應立即停工指示,不得私自亂挖,否則后果自負。
5、如果甲方原因材料沒有及時到位,造成停工或天氣原因工期延遲。
6、做到優(yōu)質、高速、低耗、安全的完成該項目工程。
7、工期為45日必須竣工,每延期一天罰款500元,提前一天獎勵500元。
十一、付款方式:
乙方進場施工三天后負責乙方的生活費用,每人每天負責40元計算,工程全部竣工后在15天內付清95%的工程款,預留5%待工程抽查驗收合格后一次全部付清。
十二、各班組長及人工不戴安全帽,不穿工鞋作業(yè)者每人每次罰款50元,如遇甲方運土,乙方必須配合。
十三、以上事項需雙方共同遵守,具有同等法律效力,雙方各執(zhí)壹份,直至余額款付清合同終止。
甲方簽字:
身份證號:
電話:
年 月 日
乙方簽字:
身份證號:
電話:
年 月 日
經典施工合同20229
甲方: 開發(fā)公司
乙方 : 項目部
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,共同遵照執(zhí)行。
一、 工程項目
1、工程名稱:友好花園施工道路混凝土路面施工工程
2、工程地點:友好花園項目內
3、承包范圍:混凝土路面工程施工(包括粉石灰、拌土、壓實、混凝土路面、切縫等) 4 承包方式:清包工(帶所有工具)、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過 5 合同價款:每平方13元,(長約230m,寬8m,厚度20cm,約1840m2,據實結算),
總價款約計23920元
6、質量標準:合格
7、工 期:從8月16日開工,9月1日完工,工期為15天
二、路面施工工藝
1、路面平整:推土機平整路面,人工掛線配合找平;
2、3:7灰土攤鋪分兩步施工,每步15公分攤鋪灰土:推土機攤鋪3:7灰土,人工配合整平,用拌合機拌合灰土;
3、碾 壓:用重型振動壓路機靜壓或輕振動進行穩(wěn)壓,而后再強振實;
4、養(yǎng) 護:碾壓檢驗合格后,灑水養(yǎng)護,養(yǎng)護期不少于5天;
5、混凝土路面:道路兩側20cm高槽鋼支護,用c20混凝土澆筑,振動棒振實,后攤鋪機振搗、提漿、攤平,機抹兩遍;
6、養(yǎng) 護: 用薄膜覆蓋養(yǎng)護,不少于6天;
7、切 縫:待混凝土強度達到80%后,進行切縫,縫深5cm,間距6m
三、 雙方權利和義務
甲方主要工作
1、負責場地三通一平,水電接入;
2、進行工程協(xié)調、管理、驗收;
3、按合同約定支付工程款。
乙方主要工作
1、本合同簽訂后2天內,乙方進場完成施工準備。
2、負責本工程施工范圍內的施工安全工作。乙方應按有關規(guī)定嚴格實施安全防護措施,承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此發(fā)生的費用;
3、做好現場設備、材料的照管工作。做好現場施工記錄,配合甲方進行質量檢查;
4、負責所施工工程的驗收通過
四、工程價款的結算與支付
1、按實際面積結算,13元/m2;
2、路面平整完,灰土拌完,碾壓完畢后付伍仟元,混凝土路面攤鋪完畢后付伍仟元,工程完檢驗合格后,支付至工程結算總價的95%,其余5 %的質量保證金,保修期三個月,如保修期內由于乙方原因產生的質量問題,由乙方免費維修,如乙方2天內不到,由甲方處理,所發(fā)生費用加10%的管理費由乙方承擔;
五、安全文明施工
1、乙方應按工程施工現場管理規(guī)定及管理制度的規(guī)定,精心組織、文明安全施工;甲方對乙方任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止,直至罰款和解除合同。
2、乙方在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質量事故均由乙方自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。
六、竣工驗收
乙方在工程具備竣工驗收條件前時通知甲方組織竣工驗收。甲方在收到通知后及時組織有關人員進行驗收,并在驗收后給予認可或提出限期整改意見。乙方按要求整改,并承擔自身原因造成整改的費用。
七、違約責任
1、因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延誤,工期順延,費用不計。
2、因乙方原因,未按本合同第一項第七條所示工期按時竣工,每延誤一天,乙方按300元/天甲方支付逾期違約金,并承擔由此給甲方帶來的全部損失。
3、因乙方原因工程質量達不到本合同約定的質量標準,由乙方無條件進行返工、整改、修復或采取其它補救措施達到合同質量標準,所產生的費用包括重新檢測所需費用均由乙方自行負責,并且向甲方賠償本工程項目總造價的5%的違約金。如因乙方工程質量不符合要求,甲方提出整改要求后7天內承包人仍未予以完善的,甲方有權另行安排單位完成相應整改工作,由此發(fā)生的費用及損失均由乙方承擔。
八、合同生效與終止
1、本合同經雙方法定代表人或其委托代理人簽字后生效;
2、合同訂立時間: 年 月 日;
3、甲方、乙方履行合同全部義務,乙方向甲方交付竣工工程后,竣工結算價款支付完畢,本合同即告終止。
九、合同份數
1、本合同正本三份,雙方各執(zhí)壹份,財務一份,具有同等法律效力;
2、本合同其它未盡事宜雙方可另行簽訂補充協(xié)議明確。
甲 方:(公章) 乙 方:(公章)
經 辦 人: 經 辦 人:
電 話: 電 話:
年 月日
經典施工合同202210
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,為明確雙方職責,分工協(xié)作,互相促進,優(yōu)質、高效,按期完成本工程,經雙方協(xié)商一致,簽定本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍和內容:配電間低壓GGD雙電源柜的安裝;兩種電纜的敷設;落地計量箱的安裝;
第二條工程承包方式
乙方承包該項工程的施工并提供該項工程所需的材料及設備。(低壓電纜除外)
第三條工程期限
1.本工程合同總工期為15天;
2.本工程開工日期為_____年____月____日
竣工日期為_____年____月____日;
第四條工程合同總價
本工程合同價為人民幣___元。
第五條甲乙雙方負責事項及分工
1、甲方
(1)負責提供供電部門所需的相關資料,并且合法有效。
(2)負責對本工程進度、施工質量進行監(jiān)督驗收,并對施工中的問題進行協(xié)調。
(3)甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付工程價款。
2、乙方
(1)按照設計圖紙編制工程預算,組織人員根據方案圖紙進行實地勘察,制定施工組織措施及安全措施。
(2)向甲方提供相關的資質證明,并合法有效。
(3)由甲方提供的資料,乙方配合向供電部門報送且辦理。
(4)負責協(xié)助甲方辦理相關的供電局用電手續(xù)費用,此費用在總費用中包含。
(5)乙方全方位的進行施工跟蹤,施工中嚴格按照供電驗收標準加強自檢安全責任到位,做到文明施工,加強技術規(guī)范,確保工程質量和進度,按時完成。
(6)乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工,并終生承擔工程質量保修責任。
第六條設備材料購置
1.工程所需的電器材料設備,由乙方負責采購,材料及規(guī)格符合甲方要求(見材料明細表),并且必須具備供電部門的入網許可證,并具備相應的資質生產廠家,保證質量,保證安全且信譽度高的供貨商。
2.乙方負責進行運輸到施工現場。
3.所有設備都具有相應的出廠報告等技術參數。
4.開工前檢查材料、設備是否齊全、完整。
第七條付款方式
工程簽訂本合同后開工前預付合同總價的%預付款。工程竣工驗收后送電前,支付合同總價的35 %工程款,預留合同總價的質保金,質保期為三個月,質保期到后一周內一次性付清。
第八條其它事宜
1.未盡事宜,雙方應根據有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合工程實際,本著誠實信用,公平合理的原則,由雙方協(xié)調解決。
2.本合同一式兩份,雙方各持一份。自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
甲方代表:乙方代表:
_____年____月____日_____年____月____日
經典施工合同202211
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《建筑工程質量管理條例》及其它有關法律、法規(guī)和公司制定的有關規(guī)章制度,本著平等、互利、誠信、自愿的原則,經雙方協(xié)商,達成共識,簽定本單項工程承包合同。
一、工程名稱:
金領佳苑住宅小區(qū)17#樓;新左旗交警大隊辦公樓。
二、工程地點:
鄂溫克旗金領佳苑住宅小區(qū)院內;新左旗交警大隊院內。
三、承包內容:
1、金領佳苑住宅小區(qū)17#樓:三~九層外立面乳膠漆墻面,一~二層東西立面、南立面真石漆墻面。
2、新左旗交警大隊辦公樓外立面真石漆。
四、工期:
1、金領佳苑住宅小區(qū)17#樓:年月日至年月日交工。
2、新左旗交警大隊辦公樓:
五、承包方式:
包工包料,一口價包死。
六、計價方式:
按照建筑物外立面垂直投影面積進行結算。
七、承包價格:
金領佳苑住宅小區(qū)17#樓:
八、質量標準、施工進度
1、按照國家現行施工質量驗收規(guī)范達到合格標準,爭創(chuàng)精品。
2、乙方必須按照甲方要求的施工進度進行組織和安排。
3、乙方必須嚴格按照所定外立面效果圖顏色、格局進行施工,不能私自變更。
九、主要部位質量控制
1、嚴格執(zhí)行《建筑工程施工質量驗收規(guī)范》的有關規(guī)定進行施工和質量驗收。
2、嚴格控制好每個部位的材料顏色與工藝要求。
3、在刷涂前,首先刮外墻膩子兩遍,必須保證棱角順直方正。
4、乙方乳膠漆的施工質量須按甲方要求:涂刷均勻,無漏涂、無漏刷、無流墜,無明顯色差;對建筑物的窗戶、地面及其他設施無污染,如有污染由乙方負責清理。
5、真石漆施工流程:施工工序墻面檢查修補、棱角找直、清理→墻面批膩子2遍→抗堿封閉底漆施工→主涂層真石漆施工→修理勾縫→透明保護漆施工→清理場地。
6、真石漆、乳膠漆產品的品種、顏色、質量必須符合設計要求,并按技術交底施工。
7、真石漆噴涂表面顏色一致,花紋、花點大小均勻,無明顯接槎、漏噴、漏涂、透底、流墜等現象。
8、注意成品保護,嚴格執(zhí)行三檢制度,做到自檢、組檢、交接檢查,嚴格控制刷涂質量。
十、文明施工及現場管理
1、乙方要按照要求管理好自己的施工場地,要保持施工場地清潔、衛(wèi)生。
2、乙方生活污水、垃圾等要投放指定地點。
3、不準隨地大小便、扔煙頭如發(fā)現則重罰。
十一、雙方責任
1、甲方負責對乙方進行施工技術交底,明確各部位的施工內容,負責協(xié)調乙方與其他班組之間的工作。
2、甲方認真審查乙方提供的材料計劃,及時組織實施供應到場。
3、甲方向乙方提供施工現場水電端口。(乙方人員嚴禁私自接電)。
4、乙方在承擔該工程任務中,要向甲方提供乙方進入現場的人員名單及身份證復印件,遵守《施工現場規(guī)章制度》,進行三級教育和安全培訓。
5、乙方在施工中,必須服從甲方的指揮安排,并協(xié)調好各方面關系。確保工程質量,在施工中必須嚴格執(zhí)行現行施工規(guī)范和設計要求;若質量不符合設計及規(guī)范要求,所造成的返工人工費、材料費等由乙方全部承擔。
1)乙方在施工中,下班前要將自己所造成的建筑垃圾應及時清理干凈,嚴禁對其它已經施工完的成品造成污染。
2)乙方操作人員要和其他班組成員搞好關系,不準酗酒、打架,如有發(fā)生,甲方將對當事人進行處罰(200~1000元)。
3)由于高空作業(yè),乙方操作人員在吊籃上作業(yè)時要帶好安全帽、系好安全帶,不按此操作者罰款50元~100元。
6、安全:乙方要給進入現場施工的操作人員辦理好安全保險,必須保證每個工人都得嚴格按照安全操作規(guī)程進行施工,在施工中未按照施工安全規(guī)范操作及甲方有關規(guī)章制度造成的一切安全事故,由乙方全部承擔經濟責任。
7、乙方在工期、質量、安全文明施工上未達到要求,且又達不到雙方合同約定的要求,甲方有權隨時終止合同,所造成的損失由乙方全部負責承擔。
十二、工程款支付:
__________________________________________
十三、違約責任
1、若乙方不按甲方要求及國家施工質量驗收規(guī)范標準進行施工、不能按時完成工程任務,甲方有權終止合同,責任由乙方承擔。
2、合同有效期:本合同雙方簽字后生效,工程驗收無質量問題,結算后自行失效。
3、以上協(xié)議雙方共同遵守,如有違約追究違約方責任。本協(xié)議一式兩份,甲乙、雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,雙方簽字即時生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
經典施工合同202212
甲方:____________
乙方:____________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。
一、工程概況:
工程名稱:消防水池;
工程地點:股份有限公司院內;
工程面積:該工程建筑面積共計199.5平方米;
工程造價:該工程總造價為52萬元,大寫:伍拾貳萬元整。
二、合同工期:
本工程從20xx年11月10日開工,到20xx年11月26日竣工?側諝v天數為16天。
三、承包方式:
承包方式:采取包工包料形式。
四、質量標準
。ㄒ唬╀摻罨炷琳w澆筑,水池高出地面30厘米,安裝不銹鋼欄桿。
。ǘ┕こ藤|量標準按國家現行施工規(guī)范驗收
(三)工程保修按有關規(guī)定執(zhí)行,保修自竣工驗收簽字之日起計算,
五、工程付款辦法
。ㄒ唬┮曳酵瓿晒こ塘康50%,甲方付乙方總造價的30%給乙方;
(二)工程竣工驗收后七天內甲方支付竣工結算總價的90 %;
(三)剩余10 %工程款在竣工驗收之日起一年內一次結清。
六、責任范圍
。ㄒ唬┘追截熑危
1、負責解決施工用水、用電、道路暢通;
2、及時組織工程竣工驗收工作;
3、按本合同規(guī)定的期限辦理竣工驗收并支付乙方工程款。
。ǘ┮曳截熑危
1、按施工安全規(guī)范保證施工質量,精心施工、按時完工、交付使用,凡施工期發(fā)生的施工質量、安全事故由乙方負責;
2、在施工中造成甲方相鄰設施的損壞、變形等乙方有義務負責修復;
3、負責及時清理建筑垃圾,工程施工結束后,負責清理完畢場內建筑垃圾。
七、其它事項
。ㄒ唬┖贤幢M事項,經雙方研究另立補充件,與本合同同具法律效力。
。ǘ┖贤瑘(zhí)行中若發(fā)生爭議,應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商無效,可提交有關仲裁機構裁決。
。ㄈ┍竞贤皇2份,甲乙雙方各執(zhí)1份。
甲方(蓋章):____________
負責人:____________
乙方(蓋章):____________
負責人:____________
____________年____________月____________日
經典施工合同202213
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照相關法律的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
。薄ⅲ惫こ堂Q:
。、2工程地點:
。、3承包范圍:
。、4承包方式:
。薄ⅲ倒て冢罕竟こ套阅暝氯臻_工,于年月日竣工。
1、6合同價款(人民幣大寫):
第二條甲方工作
。、1開工前天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
。病ⅲ仓概蔀榧追今v工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
。、3負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2、4如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
。、5協(xié)調有關部門做好現場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第三條乙方工作
。、1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
。、2指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3、3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3、4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3、5施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
。、6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
。、7工程施工過程中,乙方應當嚴格遵守操作規(guī)程,安全施工。
第四條關于工期的約定
4、1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
。础ⅲ惨蚣追轿窗醇s定完成工作,影響工期,工期順延。
。、3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4、4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第五條關于工程質量及驗收的約定
5、1甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
。、2由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5、3由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
。、4工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
5、5雙方約定的其他事項:
第六條關于工程價款及結算的約定
。、1雙方商定本合同價款總價款為
。、2本合同生效后,甲方分次,按以下時間支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
(1)合同簽訂后,支付
(2)隱蔽工程檢查驗收后,支付
。3)竣工驗收后支付余款
第七條關于材料供應的約定
。贰ⅲ北竟こ碳追截撠煵少徆⿷牟牧、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
。、2凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。應禁止使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第八條有關安全生產和責任的約定
。、1乙方在施工期間應嚴格遵守相關的法規(guī)、操作規(guī)范的要求。乙方人員的人身、財產問題由乙方自行負責,由此產生的一切后果均與甲方無關。如因乙方及其工作人員的原因造成甲方,以及第三方的人身、財產損害的,應當依法承擔賠償責任。
。、2由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔相應責任。
。浮ⅲ秤捎谝曳皆谑┕どa過程中違反有關安全操作規(guī)程,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔相應責任。
第九條違約責任
9、1由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的%支付滯納金。9、2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方元,作為獎勵。
。埂ⅲ骋曳綉咨票Wo甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
。埂ⅲ醇追轿崔k理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
。埂ⅲ滴唇浖追酵,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
。埂ⅲ段崔k理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
。、7因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條爭議或糾紛處理
。保、1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。
第十一條其它約定
第十二條附則
12、1雙方可以根據工程進展情況訂立補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
。保、2本合同自雙方或其授權代表人簽字蓋章之日起生效。本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,每份具有同等法律效力
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
代理人:代表人:
單位地址:單位地址:
電話:電話:
郵編:郵編:
年 月 日 年 月 日
經典施工合同202214
發(fā)包方(甲方):(以下簡稱甲方)…………
承包方(乙方):(以下簡稱乙方)…………
經過乙方詳盡踏勘現場,根據國家相關法律法規(guī)并結合
一、工程概況:
1、工程名稱:…………
2、工程地點:…………
二、工程承包范圍
承包工程范圍:土方開挖、樁基工程、基坑支護、降水
三、合同工期:
雙方商定,該工程合同工期為240個日歷天,從甲方通
四、合同計價及付款方式
1、雙方商定,采用總價包干合價¥12800000.00元(大
2、上述包干總價包括承包方所有人工費、材料費、機械費、管理費等一切費用,不再作任何人工、材料調差。
3、付款方式:
①乙方進場后三天內甲方在20xx年3月15日前向乙方預付工程款人民幣¥2160000.00元(貳佰壹拾陸萬元整);
、谠谝曳秸J┕ひ粋月后,甲方在20xx年5月10日前再支付給乙方人民幣¥1680000.00元(壹佰陸拾捌萬元整);
、墼谝曳桨踩J┕40天后,其所建工程經甲方檢驗合格后,在20xx年6月1日前,再通過網上銀行轉賬的方式支付給乙方人民幣¥4680000.00元(肆佰陸拾捌萬元整);
、芙浖滓译p方協(xié)商,甲方需在20xx年7月1日前,在支付給乙方工程款人民幣¥3640000.00元(叁佰陸拾肆萬元整);
、菟拇喂灿嫺犊钊嗣駧牛12160000.00元(壹仟貳佰壹拾陸萬元整);
五、工程質量及驗收:
1、乙方承擔該項工程必須嚴格按施工圖紙施工,按現行國家規(guī)范操作,甲方按現行國家質量標準驗收,工程驗收質量標準為合格。
2、在進行施工及工程竣工驗收過程中,如乙方施工質量不合格,則由乙方自行返工或修補,所發(fā)生的工料費全部由乙方自行負責,由此而造成的工期延誤,乙方應承擔違約責任。
3、在整個施工過程中,乙方應嚴格按甲方提供的施工圖及設計說明技術要求施工,乙方無權更改設計文件。若發(fā)現施工圖有誤時,須經甲方技術核定后執(zhí)行。
4、本工程執(zhí)行正規(guī)報建工程的檢查監(jiān)督、驗收程序。如發(fā)生1次未經甲方檢查或驗收而進行下道工序施工,處以5000元罰款。
六、合同價款調整:
1、合同價款調整原則必須以發(fā)生的設計變更和甲方工程部、技術部所簽的技術核定單為經濟簽證依據。
2、定額中包括和未包括的特殊專項檢測、試驗項目,
七、甲乙方工作
1、甲方工作:①負責提供設計圖紙及相關技術交底;②負責提供水電接口,水電費不在合同總價內;③負責協(xié)調與物業(yè)公司的銜接;④負責協(xié)調與裝修公司的銜接;⑤負責提供原有建筑圖紙。
2、乙方工作:①負責提供管理人員名單、相關人員資質證書(驗原件收復印件)②具體負責與物業(yè)公司、裝修公司銜接并承擔相關費用;③負責編制總進度計劃及月、周計劃并報甲方;④負責協(xié)調處理擾民及民擾工作;⑤如有裝修公司穿插作業(yè),牽頭負責現場安全文明工作;⑥為了保證工程進度完成,在合理條件下有義務配合裝修公司穿插工作;⑦如有損壞別墅區(qū)內道路、景觀、設施等應積極與物業(yè)公司聯系、溝通、協(xié)調,由乙方承擔全部費用;⑧負責原有建筑的成品保護工作;⑨負責施工現場安全文明工作。
八、違約責任:
1、因乙方自身原因影響該工程不能按本合同約定的工期完工,每延誤一天,乙方承擔延期費用20xx.00元,累進計算; 2、因乙方原因工程質量不能達到國家質量驗收標準,乙方除負責返工達到規(guī)定標準外,同時承擔因返工修復延遲的工期責任,并同時承擔全額發(fā)包人因此而造成的一切直接和間接經濟損失及法律責任。
九、相關約定:
1、乙方在整個施工過程中應確保安全文明施工,做到工完料進場清潔。乙方在施工工程中所發(fā)生的傷、亡等事故均由乙方自行承擔責任。
2、施工使用的未計價材料及設備如:鋼筋、水泥、防水材料必須嚴格執(zhí)行甲乙雙方合同約定,未經甲方同意不得替換,如發(fā)生1次處以5000元罰款,因此造成的損失甲方保留索賠權利。
3、保修期間,若乙方承擔工程出現質量問題時,乙方在接到甲方通知后24小時內派人修復,否則,甲方有權委托他人進行修復,其產生的費用由甲方在乙方質保金中予以扣除。
十、爭議或糾紛處理:
1、本合同在履行期間,若雙方發(fā)生爭議時,由雙方協(xié)商解決。
2、當協(xié)商不能達成一致時,可向當地人民法院起訴。
3、本合同一式六份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
經典施工合同202215
甲方:
乙方:周某某,男,漢族,住某某某
根據《合同法》及其他相關法律的規(guī)定,甲乙雙方本著友好協(xié)商和自愿的原則,就乙方承包樁基施工工程一事達成如下協(xié)議,甲乙雙方均應按照本協(xié)議項下的規(guī)定嚴格執(zhí)行,確保工程的順利完工。
一、工程概況
1、工程名稱:____省____市馬浦鎮(zhèn)1高架橋樁基工程
2、工程基本情況:樁基總量1500根,孔深35至60,工程單價280元。
二、雙方權利義務
1、甲方提供本施工工程所需的吊車、下籠、三通一平,并應當提供施工工人住房,本施工工程水、電費由甲方負責。
2、合同簽訂后,乙方應該盡快組織機械設備進場施工,如因乙方的原因而遲遲不能進場施工,甲方有權追究乙方的違約責任。
3、甲方應該在乙方機械設備進場后____日內提供好本合同
第二條第1款所規(guī)定的內容,超過____日的,甲方應向乙方承擔違約責任。
4、甲方應該為乙方的施工提供良好條件,包括工作面、征地等,保證乙方按照正常的工期進行施工,如因甲方原因導致乙方暫;蛘卟荒苁┕さ扔绊懝こ淌┕みM度的情形,甲方應向乙方承擔違約責任,造成損失的,還應該承擔賠償責任。
5、乙方保證按照相關的質量標準進行施工,保證工程的施工質量,如甲方認為乙方的工程施工質量不合格,其應該向乙方提供標準的工程質量報告,否則即視為工程施工質量合格。
6、如工程出現施工質量問題,乙方有義務組織修復,修復費用由甲方承擔。
7、合同簽訂后,如因工程施工難度增加、質量標準提高等原因造成乙方施工成本增加的,增加部分的費用由甲方承擔。
三、工程結算及付款方式
1、甲方每月的____日至____日向乙方支付上月工程總量80%的工程款,結算依據為上月工程總量和本合同
第一條第2款規(guī)定的工程單價,否則甲方應該向乙方承擔違約責任。
2、本工程全部竣工完成后3個月內,甲方應向乙方支付余下的工程款,否則甲方應向乙方承擔違約責任。
四、違約責任
1、甲方違反本合同
第二條第1款、第3款、第4款的規(guī)定,應該向乙方承擔本合同項下工程款 %的違約金,如甲方繼續(xù)違約,致使乙方無法施工的,甲方在向乙方承擔違約責任后,乙方有權單方解除合同。
2、甲方違反本合同
第三條第1款的,應向乙方承擔該月施工工程款%的違約金,累計數月未結算的,總違約金由各月違約金相加計算,超過3個月未按照要求結算工程款的,乙方有權單方解除合同并追究甲方的法律責任。
3、甲方違反本合同
第三條第2款的規(guī)定,應向乙方承擔未結算工程款%的違約金,并同時向乙方承擔同期銀行貸款利率4倍的利息。
4、乙方違反本合同
第二條第2款規(guī)定的,應向甲方承擔合同總額 %的違約金。
五、爭議解決
甲乙雙方履行本合同發(fā)生爭議的,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可以向人民法院提起訴訟。
六、本協(xié)議未盡事宜,雙方可以簽訂補充協(xié)議。
七、本協(xié)議一式2份,甲乙雙方各持一份,具有同等的法律效力。
八、本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起發(fā)生法律效力。
甲方: 乙方:
時間: 年 月 日 時間: 年 月 日
【經典施工合同】相關文章:
施工合同施工合同11-08
施工包工合同-施工合同07-26
施工合同施工合同10篇11-08
施工的合同04-25
施工合同06-13
裝飾施工合同范本-施工合同02-10
實驗室裝修施工合同-施工合同07-28
施工責任合同11-11
施工設計合同06-09
關于施工的合同09-01