最新工程施工合同
隨著人們對法律的了解日益加深,越來越多的場景和場合需要用到合同,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。相信很多朋友都對擬合同感到非?鄲腊桑旅媸切【帪榇蠹沂占淖钚鹿こ淌┕ず贤,僅供參考,大家一起來看看吧。
最新工程施工合同1
甲方:______________________________________
乙方(施工責任方):________________________
甲方承建之________________,現(xiàn)委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產(chǎn)及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內(nèi)容及雙方責任,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行:
一、工程內(nèi)容
按施工圖紙設計方案各站點、區(qū)間交通設施或信號燈單項工程項目的工作內(nèi)容,具體為:站、區(qū)間交通設施部分工程。
二、方式
甲方根據(jù)乙方負責施工之上述工程最終與業(yè)主、審計中心結算價對乙方進行結算,但乙方需向甲方繳納該結算總價的________%為施工責任管理費,各類稅、費均由乙方另行繳納。
三、組織領導
1。乙方必須服從甲方的統(tǒng)一指揮、調配、指導及管理,遵守甲方現(xiàn)場的各項管理及規(guī)章制度,做到文明施工、安全施工。
2。乙方必須確保進場人員的技術素質,所有工種均持證上崗。在施工責任期內(nèi),未經(jīng)甲方許可,乙方不得隨意更換施工隊伍和人員,以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩(wěn)定性。
3。乙方必須指定專職管理人員,負責安排施工、生產(chǎn)、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
四、雙方責任
1。甲方責任:
(1)負責工地現(xiàn)場的工程質量、安全生產(chǎn)、工程進度、配料用料的指揮、監(jiān)督與管理。
(2)負責安排乙方工作量及現(xiàn)場進度,審核完成工程量,申報預決算,申請撥付工程款。
。3)負責與業(yè)主、設計、監(jiān)理等單位及部門進行工作聯(lián)系并申報有關文件資料。
2。乙方責任:
(1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工,嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行《施工技術驗收規(guī)范》。尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮,對工程質量全面負責并確保達到優(yōu)良等級以上。
(2)強化本施工隊伍的安全生產(chǎn)教育,嚴格按操作規(guī)程施工,不亂搭亂拉電路管線,不私自安裝電源插座,不強行、違章施工,嚴格杜絕火災等其他安全事故的發(fā)生。否則由乙方承擔由此產(chǎn)生之全部責任。
。3)工人進入施工現(xiàn)場必須穿反光背心,佩帶安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完場清。
。4)負責編制施工組織設計,由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排;班組長每天必須在作業(yè)現(xiàn)場,未經(jīng)項目經(jīng)理同意不得擅自離開工地。
。5)必須保證充足的施工人員及技術力量,人數(shù)穩(wěn)定,工作效率高,否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
。6)具體施工作業(yè)中必須配備所需交通安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設施,并且必須符合我市有關道路施工操作規(guī)程及相關法律規(guī)定,以確保安全、文明施工,否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責,相關費用由乙方自承擔。
。7)乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執(zhí)行甲方制定的各項規(guī)章制度及有關條例。如有違反且情節(jié)嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽,甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工,剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償,由此產(chǎn)生之一切法律后果均由乙方自行負責。
。8)該工程完工并移交甲方前,乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生一切責任,保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發(fā)生之相關費用。
。9)乙方不得將依據(jù)本責任書取得,經(jīng)甲方委托施工之施工任務再行轉包,否則甲方有權立即收回本施工項目。
。10)工程完工后,向甲方及時上報該工程的施工總結。
五、工程質量及驗收標準
工程質量應符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范以及業(yè)主、監(jiān)理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業(yè)質量檢驗評定的優(yōu)良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規(guī)程施工,造成工程質量不符合設計要求、質量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工費用由乙方承擔,由此造成之材料浪費及經(jīng)濟全部由乙方負責賠償,工期不予順延。
六、工期
乙方必須嚴格按照甲方現(xiàn)場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限,如期按時或提前完成所有本項目的施工任務,若拖延工期,每延期一日,按結算總價的________‰或________元向甲方支付罰金。
七、付款方法
。1)甲方按乙方所完成之實際施工進度,每月或每一單項工程完工后,根據(jù)業(yè)主給甲方撥付或結算之工程款,到甲方帳戶后三天內(nèi)按________%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
。2)質保金:質保金按工程總造價的_______%逐月或每單項工程逐次扣除,待工程完工并通過竣工驗收________年后,據(jù)實返還。因質量原因造成的返修,由乙方負責,返修費用由乙方承擔。工程保修期間,乙方
應在收到甲方書面通知________日內(nèi)派人修理,否則甲方可委托其他單位或人員修理,其費用由甲方在乙方質保金內(nèi)扣除,不足部分由乙方支付。
八、其它
。1)若乙方無正當理由單方終止本責任書,除承擔由此給甲方造成的經(jīng)濟損失外,還應向甲方支付工程總造價____%的違約金。
(2)若乙方違反本責任書之上述有關約定,不按工期竣工、質量達到設計規(guī)范或要求、存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導致本責任收無法履行的行為,甲方有權單方解除本責任書并要求乙方清場,乙方對該行為給甲方造成的經(jīng)濟損失應當予以賠償。
九、甲方對本責任書上述各條款具有解釋權。
甲方:________________乙方(施工責任方):______
代表:________________代表:____________________
經(jīng)辦人:______________施工責任人:______________
________年____月____日________年______月______
最新工程施工合同2
發(fā)包人(以下簡稱甲方):
統(tǒng)一社會信用代碼:
通訊地址:
承包人(以下簡稱乙方):
統(tǒng)一社會信用代碼:
通訊地址:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱:______________________________
二、工程地點:______________________________
三、工程內(nèi)容:______________________________
四、承包形式:______________________________
五、工程立項批準文號:______________________
六、工程承包范圍:__________________________
第二條工程期限
一、合同工期總日歷天數(shù)_______天;
開工日期:______年______月______日;
竣工日期:______年______月______日。
二、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期可相應順延:
1、在施工中如因停電、停水_______小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電_______天以上(每次連續(xù)_______小時以上),影響正常施工;停水停電_______天以上;
2、因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素;
3、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
三、因乙方原因造成施工延遲的,不得請求順延工期。
第三條工程價款、結算及付款方式
雙方同意按下述第_______方式支付本合同價款,甲方付款前,乙方應提供正式發(fā)票。
第一種方式:本合同實行固定總價,經(jīng)甲乙雙方核定按本工程合同包干價為_______元人民幣(大寫:__________)。任何政策性因素和市場因素均不調整包干價。
1、本合同簽訂后_______日內(nèi),甲方支付_______元工程款;
2、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付_______元工程款;
3、余款_______元作為質量保證金,待保修期滿后_______個工作日內(nèi)無息支付。
第二種方式:本合同實行按實結算,雙方依據(jù)最新現(xiàn)行定額計價規(guī)范和施工期(或材料定購期)的信息價(信息價不明確的以甲方確認材料價為準)進行計算,計算后的'總價下浮_______%作為本合同的結算價款。
1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元;
2、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后,提交竣工驗收報告及工程決算書,經(jīng)甲方審核確認后,付至結算價款的_______%,留_______%做質保金,待保修期滿后_______個工作日內(nèi)付清。
3、工程量及價格簽證,簽證單都必須有甲方現(xiàn)場代表簽字并加蓋公章后方可作為結算依據(jù)。
第四條建筑材料、設備的供應和采購
一、工程材料、設備由乙方采購。
二、乙方采購的材料、設備,必須附有產(chǎn)品合格證和試驗報告才能用于工程,甲方認為乙方提供的材料需要復驗的,乙方應按要求提供復驗報告。經(jīng)復驗符合質量要求的,方可用于工程;復驗不符合質量要求的,應退貨處理,其復驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條施工與設計變更
一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料,作為施工的有效依據(jù),乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的變更內(nèi)容,為不影響施工進度,乙方應先行實施,并及時做好現(xiàn)場簽證。
三、設計變更增減數(shù)應以甲方代表簽證單為依據(jù),工程采用包干價,對增減部份的工程款由甲乙雙方協(xié)商確認。
第六條工程質量管理及驗收
一、質量標準:工程質量符合___________________標準。
二、工程具備隱蔽條件,乙方先進行自檢,并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格,甲方現(xiàn)場代表在驗收記錄上簽字后,承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
三、工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規(guī)定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等)。驗收合格的,雙方進行交接,驗收不合格的,乙方應及時返工,費用由乙方自行承擔,返工導致工期延誤的,乙方應承擔相應的違約責任。
四、工程質量應符合國家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。
第七條安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。
第八條質量保修
一、本工程保修期限為______年,自工程竣工驗收合格起算。
二、在免費保修期內(nèi),乙方應保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。乙方在接到甲方維修通知后小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話,應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責任,有權自行解決,由乙方承擔所有費用并加收_______%的勞務費。
乙方保修聯(lián)系電話:_____________;乙方保修聯(lián)系人:_____________。
第九條違約責任
一、乙方未能按時竣工的,每延期一日應按工程總價款的_______向甲方支付違約金(從工程款中直接扣除);無故延期_______日以上視為根本性違約,甲方有權解除本合同,乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外,還應向甲方支付違約金人民幣________元。
二、工程出現(xiàn)質量問題視為乙方嚴重違約,視情節(jié)輕重乙方應按工程款的_______%向甲方支付違約金(可從工程款中直接扣除),此外應賠償因此給甲方造成的損失。
三、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
四、保密事項:
除法律規(guī)定或合同另有約定外,未經(jīng)發(fā)包人同意,承包人不得將發(fā)包人提供的_________需要保密的資料信息等商業(yè)秘密泄露給第三方。
除法律規(guī)定或合同另有約定外,未經(jīng)承包人同意,發(fā)包人不得將承包人提供的_________保密的資料信息等商業(yè)秘密泄露給第三方。
第十條爭議解決
本合同在履行過程中如果產(chǎn)生糾紛,則各方應首先友好協(xié)商解決。若無法協(xié)商,也可通過和解、調解的方式解決,非訴方式無法解決爭議時,雙方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。
第十一條簽訂地點
本合同在市區(qū)簽訂。
第十二條補充協(xié)議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議是合同的組成部分。
第十三條合同生效
本合同自雙方簽字蓋章后生效。
第十四條合同份數(shù)
本合同一式份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí)份,承包人執(zhí)份。
甲方(蓋章):
簽約日期:________年___月___日
乙方(蓋章):
簽約日期:________年___月___日
最新工程施工合同3
發(fā)包人(全稱):__________________________________________________________________
承包人(全稱):__________________________________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:______________________________________________________________________
工程地點:______________________________________________________________________
工程內(nèi)容:______________________________________________________________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號:___________________
資金來源:______________________________________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍:______________________________________________________________________
三、合同工期:
開工日期:______________________________________________________________________
竣工日期:______________________________________________________________________
合同工期總日歷天數(shù)_________________天
四、質量標準
工程質量標準:__________________________________________________________________
五、合同價款
金額(大寫):_____________________________元(人民幣)
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內(nèi)承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:________年__________月__________日
合同訂立地點:_________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發(fā)包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________
住所:_______________________________住所:______________________________________
法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________
委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________
電話:_______________________________電話:______________________________________
最新工程施工合同4
發(fā)包方(以下簡稱甲方)__________________
承包方(以下簡稱乙方)__________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及______省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:__________________。
2、工程地點:__________________。
二、工程承包范圍
安全維護及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造價
工程造價為:__________________元整
五、質量標準
1、質量標準:達到現(xiàn)行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。
2、使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)
。1)本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
。2)本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合______省標準規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
1、本工程計算編制原則:按____________________________________統(tǒng)一解釋進行編制。
2、人工、材料價格的確定:人工工資按__________________計取,材料價格按照__________________執(zhí)行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者,工期經(jīng)核實簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。
2、因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
4、因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
1、工程完工后,甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預算價的80%。
2、在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的97%,工程保修金留結算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內(nèi)全額返還,保修金不計利息。
十、違約責任
1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。
2、因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當事人協(xié)商解決,也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。
本合同一式______份,甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)__________________
乙方(公章)__________________
______年______月______日
最新工程施工合同5
甲方: 乙方:
甲方將________年期間的部分零星維修工程(每次的預算工程造價在20元以內(nèi))發(fā)包給乙方施工,經(jīng)甲乙雙方平等友好協(xié)商,簽訂以下合同:
一、工程地點:
隨甲方指定的施工任務確定,在主____區(qū)范圍。
二、工程內(nèi)容:
三、工期:
四、本合同有效期:在雙方簽字蓋章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和質量標準:或包工包料,或單包工,質量合格。執(zhí)行現(xiàn)行國家規(guī)范、標準。
六、工程價款和結算方式:以派工單上的約定為準。
七、付款方式:施工完畢經(jīng)甲方驗收合格后,憑發(fā)票一周內(nèi)付清全款。
雙方責任:
(一)、甲方責任:
1、協(xié)調工作由甲方負責。
2、按時支付工程款。
。ǘ⒁曳截熑危
1、按照雙方確定的維修方案,按時完成施工任務;工程保修期________年(如法律法規(guī)規(guī)定保修期超過________年的執(zhí)行法律法規(guī)的規(guī)定),保修期負責無償保修。
2、按規(guī)范要求組織施工;負責對施工人員進行安全教育和監(jiān)督;采取安全措施,做到安全文明施工,F(xiàn)場若發(fā)生任何安全事故,概由乙方承擔全部責任。
3、乙方全權委托:履行本合同。
八、違約責任:按《民法典》有關規(guī)定執(zhí)行。
九、本合同雙方簽字蓋章生效,本合同一式肆份,甲方叁份乙方一份。
甲方:
法人代表:
經(jīng)辦人:
乙方:
法人代表:
經(jīng)辦人:
________年____月____日
________年____月____日
【最新工程施工合同】相關文章:
最新消防工程施工合同07-12
工程施工合同范本最新09-01
最新建筑工程施工合同06-27
最新工程施工合同范本03-28
最新粉刷工程施工合同樣本06-20
最新水利工程施工合同模板11-30
最新的工程施工勞動合同范本07-22
最新大門改造工程施工合同范本03-24
最新建設工程施工合同范本04-07