- 相關(guān)推薦
環(huán)氧地坪施工合同范本電子版（精選8篇）
在人們的法律意識不斷增強的社會，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴格履行義務(wù)。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編為大家整理的環(huán)氧地坪施工合同范本電子版，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
環(huán)氧地坪施工合同電子版 1
甲方（發(fā)包方）：_____________
地址：_____________
聯(lián)系方式：_____________
乙方（承包方）：_____________
地址：_____________
聯(lián)系方式：_____________
鑒于甲方需要對指定區(qū)域進行環(huán)氧地坪施工，乙方具有相關(guān)施工資質(zhì)及經(jīng)驗，雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、工程概況
工程名稱：_____________環(huán)氧地坪施工
工程地點：_____________
工程內(nèi)容：對指定區(qū)域進行環(huán)氧地坪材料的鋪設(shè)及施工
二、工程期限
開工日期：_____________年_____月_____日
預計竣工日期：_____________年_____月_____日
三、合同價款與支付
工程總價：人民幣（大寫）_____________元整（小寫：_____________元）
支付方式：合同簽訂后預付總價款的_____%；工程完工并通過驗收后支付剩余款項。
四、工程質(zhì)量與驗收
乙方應(yīng)確保施工質(zhì)量符合國家相關(guān)標準及甲方要求。
工程完工后，乙方應(yīng)通知甲方進行驗收。驗收合格后，雙方簽署驗收報告。
五、雙方責任
甲方負責提供施工所需場地及必要配合。
乙方負責施工期間的'安全管理，確保無安全事故發(fā)生。
如因乙方原因造成工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負責修復并承擔相應(yīng)費用。
六、違約責任
任何一方違反合同約定，應(yīng)承擔違約責任，并賠償對方因此遭受的損失。
如因不可抗力因素導致合同無法履行，雙方互不承擔責任，但應(yīng)及時通知對方并提供證明。
七、爭議解決
本合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時，可提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
八、其他
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（簽字/蓋章）：_____________
日期：_____________
乙方（簽字/蓋章）：_____________
日期：_____________
環(huán)氧地坪施工合同電子版 2
甲方（發(fā)包方）：_____________
乙方（承包方）：_____________
鑒于甲方擬對指定區(qū)域進行環(huán)氧地坪施工，乙方作為專業(yè)地坪施工單位，雙方依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下施工合同：
一、工程概況
工程名稱：_____________環(huán)氧地坪施工
工程地點：_____________
施工面積：_____________平方米
工程內(nèi)容：環(huán)氧地坪的底漆處理、中涂層施工、面漆涂裝及劃線等。
二、合同價款與支付
合同總價：人民幣（大寫）___________元整。
支付方式：合同簽訂后預付_____________%，材料進場且底層處理完畢后支付_____________%，工程完工并驗收合格后支付至_____________%，剩余_____________%作為質(zhì)保金，一年后無質(zhì)量問題一次性付清。
三、工期與驗收
開工日期：_____________
預計竣工日期：_____________
驗收標準：按照國家相關(guān)標準及甲方要求，確保地坪平整、無裂縫、色澤均勻、耐磨防滑。
四、雙方責任
甲方負責提供施工所需電源、水源及現(xiàn)場協(xié)調(diào)，確保施工環(huán)境安全。
乙方負責材料采購、運輸、施工及現(xiàn)場安全管理，確保工程質(zhì)量及進度。
五、質(zhì)保與售后
乙方承諾施工完成后質(zhì)保期為一年，質(zhì)保期內(nèi)非人為損壞，乙方負責免費維修。
質(zhì)保期滿后，乙方提供有償維修服務(wù)。
六、爭議解決
合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時，可提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方（簽字）：_____________
乙方（簽字）：_____________
簽訂日期：____年____月____日
請注意，以上合同模板僅供參考，具體條款應(yīng)根據(jù)實際情況調(diào)整，并建議在正式簽訂前咨詢法律專業(yè)人士。
環(huán)氧地坪施工合同電子版 3
甲方（發(fā)包方）：_____________
乙方（承包方）：_____________
鑒于甲方擬對指定區(qū)域進行環(huán)氧地坪施工，乙方具備專業(yè)施工資質(zhì)與豐富經(jīng)驗，雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、工程概況
工程名稱：_____________環(huán)氧地坪施工工程
施工地點：_____________
工程范圍：具體施工區(qū)域及要求見附件圖紙及技術(shù)要求。
二、合同價款與支付
合同總價：人民幣（大寫）_____________元整（小寫：￥_____________元），此價格為含稅價。
支付方式：
預付款：合同簽訂后3個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價的____%作為預付款。
進度款：根據(jù)工程進度，經(jīng)甲方驗收合格后，支付至已完成工程量的`____%。
尾款：工程全部完工并經(jīng)驗收合格后7個工作日內(nèi)，支付剩余款項。
三、工期與驗收
工期：自乙方收到預付款且具備施工條件之日起____天內(nèi)完成。
驗收：工程完工后，乙方應(yīng)通知甲方進行驗收。驗收合格后，雙方簽署驗收報告。
四、質(zhì)量與保修
乙方保證施工質(zhì)量符合國家相關(guān)標準及雙方約定的技術(shù)要求。
工程自驗收合格之日起，乙方提供____年的質(zhì)量保修服務(wù)。
五、違約責任
任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔違約責任，并賠償對方因此遭受的損失。
六、爭議解決
雙方因本合同發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
七、其他
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（簽字/蓋章）：_____________
乙方（簽字/蓋章）：_____________
簽訂日期：____年____月____日
注意：以上內(nèi)容僅為示例，具體條款需根據(jù)實際情況調(diào)整，并建議在簽訂前由專業(yè)法律人士審核。
環(huán)氧地坪施工合同電子版 4
甲方：電話：
乙方：電話：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的原則和有關(guān)規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方，負責環(huán)氧地坪的供應(yīng)和施工，達成如下協(xié)議：
第一條：施工面積和合同價格：______，面積：______，單價為______元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：______元
第二條：材料：環(huán)氧砂漿地坪
第三條：工程質(zhì)量標準
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達到：乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的.原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其它質(zhì)量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標號不低于C25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
第四條：施工與驗收
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期天。
甲方應(yīng)在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。甲方應(yīng)當根據(jù)本合同規(guī)定進行付款。
第五條：付款方式
合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的，計人民幣______元
第六條：終則
1、本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應(yīng)當首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。
2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
環(huán)氧地坪施工合同電子版 5
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結(jié)合合同有關(guān)規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權(quán)利和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條工程概況
一、工程名稱：環(huán)氧樹脂耐磨地坪
二、工程地址：__________________
三、涂裝顏色：以現(xiàn)場色板為準
四、工程面積：______
五、施工類型：總包
六、承包方式：包工包料包驗收
七、合同單價：______元/m2
八、總造價：(說明：本工程實際造價按實際施工面積結(jié)算。)
九、環(huán)氧地坪施工過程控制及驗收規(guī)范；(附表一)。
十、通道及分界線；根據(jù)實際現(xiàn)場畫分
第二條工程期限
本工程合同總工期為_______天，實際開工日期由甲方提前一天通知乙方；
第三條雙方責任
一、甲方責任
1、合同簽訂時，甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現(xiàn)場規(guī)劃；
2、開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用；
3、開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或雜質(zhì)；
4、施工期間不安排交叉施工；
5、施工現(xiàn)場需相關(guān)工程人員進行協(xié)調(diào)、安排；
6、甲方應(yīng)提供乙方材料、設(shè)備及工具的保管區(qū)，并做好現(xiàn)場的封閉管理工作，禁止無關(guān)人員的進出影響施工質(zhì)量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。
7、未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。
8、按商定的付款條款支付乙方工程款項。
二、乙方責任：
1、不得將工程轉(zhuǎn)包第三方；若發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包現(xiàn)象，甲方有權(quán)要求乙方停止施工，并有權(quán)拒付施工款。按照施工設(shè)計圖紙工藝施工，并保證施工材料合格；
2、保證涂裝工程質(zhì)量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出；
3、必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規(guī)章制度，并接受甲方工程監(jiān)理的監(jiān)督和正確的指導；
4、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經(jīng)濟損失，由乙方全部負擔。甲方有權(quán)對乙方進行處罰。
5、做好未驗收完工工程的維護和相應(yīng)的成品保護工作；
6、切實做好保修工作。
第四條工程款項結(jié)算及支付
一、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付乙方工程款的90%
二、質(zhì)保期滿后一周內(nèi)將剩余工程款10%付清。
三、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行賬戶匯款。
第五條違約責任
一、本工程保修期為24個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內(nèi)，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質(zhì)量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內(nèi)無條件保修。
二、如甲方使用不當或其它原因所造成的`質(zhì)量事故，乙方應(yīng)給予返修，返修費用甲方負擔。雙方自簽訂合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應(yīng)向另一方賠償，賠償額按國家合同法規(guī)定執(zhí)行。
第六條竣工驗收及驗收標準
工程完工后，甲方按設(shè)計圖紙和國家相關(guān)的施工規(guī)范作為驗收標準，驗收合格雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗收單(附件二)，簽字生效。
第七條解決合同糾紛的方式：
甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調(diào)解決；協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的，可向孝南人民法院起訴。
第八條本合同自簽訂之日生效，到工程保修期滿及結(jié)算清所有工程款之日自然失效。
第九條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
第十條本合同未盡之事宜，雙方應(yīng)以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
環(huán)氧地坪施工合同電子版 6
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結(jié)合合同有關(guān)規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權(quán)利和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條工程概況
1、工程名稱：閩港新城A區(qū)地下室環(huán)氧地坪施工工程
2、工程地點：湖南省耒陽市閩港新城
3、涂裝顏色：以現(xiàn)場樣板為準
4、工程面積：3350㎡
5、施工類型：環(huán)氧平涂地坪
6、施工工藝：①基面打磨、除塵；②滾地面接觸劑；③環(huán)氧樹脂調(diào)合石英砂刮底；④打磨除塵；⑤環(huán)氧樹脂調(diào)合膩子粉批涂；⑥環(huán)氧樹脂調(diào)合膩子粉批涂；⑦批刮面涂；⑧滾最后一道面涂
7、承包方式：該項目采取由乙方包工、包料、包工期、包質(zhì)量、包安全文明施工、包稅金的方式進行總承包。
8、合同單價：環(huán)氧地坪40元/㎡，環(huán)氧劃線8元/m，環(huán)氧箭頭30元/個
9、總造價：合同總價暫定：150600.00(大寫：壹拾伍萬零陸佰)元整。
明細如下：
環(huán)氧地坪平涂：335040元/㎡=134000元(此部分總價包干，結(jié)算不再調(diào)整)車位線及車行道線暫定20xx米8元/m=16000元(此部分為按實結(jié)算)。環(huán)氧箭頭暫定20個30元=600元(此部分為按實結(jié)算)
第二條工程期限
本工程必須于20xx年12月31日完工。
第三條雙方責任
一、甲方責任
1、合同簽定時，甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現(xiàn)場規(guī)劃；
2、開工前，保證接通電源到施工場地；
3、開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或塵土雜質(zhì)；
4、施工期間不安排交叉施工；
5、施工現(xiàn)場需相關(guān)工程人員進行協(xié)調(diào)、安排；
6、甲方應(yīng)提供乙方材料、設(shè)備及工具的保管區(qū)，并做好現(xiàn)場的封閉管理工作，禁止無關(guān)人員的進出影響施工質(zhì)量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。
二、乙方責任：
1、不得將工程轉(zhuǎn)包第三方；
2、按照合同約定的施工工藝施工，并保證施工材料合格；
3、保證涂裝工程質(zhì)量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出；
4、必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規(guī)章制度，并接受甲方工程監(jiān)理的監(jiān)督和正確的指導；
5、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經(jīng)濟損失，由乙方全部負擔。
6、做好未驗收完工工程的維護和相應(yīng)的'成品保護工作；
7、乙方需向甲方提供材料樣品并經(jīng)甲方認可，以保證乙方施工時材料、工藝與所提供樣品一致。
8、切實做好保修工作。
第四條工程款項結(jié)算及支付
1、第⑥道工序完成后，甲方即付給乙方總工程款的70%；
2、工程竣工驗收合格一周內(nèi)，甲方在五個工作日之內(nèi)審核完畢并支付至結(jié)算款的97%，余款3%一年質(zhì)保期滿后一周內(nèi)付清(無息)。
4、本工程禁止提現(xiàn)，乙方必須提供相應(yīng)審批金額的建安稅發(fā)票
第五條違約責任
1、本工程保修期為12個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內(nèi)，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質(zhì)量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內(nèi)應(yīng)無條件保修；如由于甲方使用不當或其它原因所造成的質(zhì)量事故，乙方應(yīng)給予返修，返修費用由甲方負責。
2、乙方必須于20xx年12月31日完成，除甲方書面許可的順延工期外，乙方未按期開工或竣工或未按進度計劃確定的各階段工期(分段工期)履行或未及時履行任何一項義務(wù)的，每逾期一日，應(yīng)當承擔1000元/天的違約金。任何一項逾期達5日，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當按本合同總金額的20%向甲方支付違約賠償金，對因此給甲方造成的損失(包括但不限于甲方應(yīng)付給第三方的違約金、賠償金等)均由乙方承擔。
第六條竣工驗收及驗收標準
1、工程完工后，甲方按合同約定和國家相關(guān)的施工規(guī)范作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫環(huán)氧地坪工程竣工驗收單，簽字生效。
2、驗收主要依據(jù)：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。
第七條解決合同糾紛的方式：
甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調(diào)解決；協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的，可向乙方所在地仲裁機關(guān)申請或向人民法院起訴。
第八條本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
第九條本合同未盡之事宜，雙方應(yīng)以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
環(huán)氧地坪施工合同電子版 7
定做方：
承攬方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)利義務(wù)和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點，方式
1-1承攬項目名稱：
1-2承攬項目地點：
1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(加工成品)
2-1環(huán)氧樹脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實際面積為準。
3、加工成品的質(zhì)量要求
3-1承攬方提供規(guī)格工藝進行施工；
3-2施工工藝：詳見附表。
3-3地坪漆顏色根據(jù)甲方選定為：
3-4塑膠地板顏色根據(jù)甲方選定為：
4、價格及付款方式
4-1地坪漆單價________元/m2；
4-2塑膠地板單價________元/m2
4-2工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的即________元的預付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即________元的尾款。
5、素地標準及施工條件
5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應(yīng)大于2mm；
5-2水泥結(jié)合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿；
5-3水泥素地表面含水率達到8%；
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度；
5-5施工前定作方向承攬?zhí)峁┦┕D紙，完成通水通電，工作門窗到位，水電費由定做方負擔；
5-6施工期內(nèi)定做方不安排交叉施工；
5-7施工過程中當事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。
6、驗收標準與方法
6-1按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應(yīng)向定做方提供必需的技術(shù)資料。
6-2承攬方應(yīng)向定做方發(fā)出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應(yīng)在三天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經(jīng)驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當事人雙方對承攬項目質(zhì)量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申請檢驗，并向?qū)Ψ教峁z驗證明，檢驗所發(fā)生的費用則過錯方承擔。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質(zhì)量事幫可由承攬方計費維修。
7、工期
7-1本工期總工期為；
7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應(yīng)順延，并以書面形式確定順延期限；
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現(xiàn)受潮者；
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者；
7-3-2施工中因停電，停水連續(xù)影響24小時以上，或連續(xù)間歇性停電停水三天以上者；
7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付付款，工程進度面影響施工進度者。
8、安全施工管理條例
8-1承攬方有關(guān)人員進入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)該遵守定作方有關(guān)制度。
8-2由承攬方人因違反有關(guān)管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。
9、違約責任
9-1雙方應(yīng)嚴格遵守本合同有關(guān)條款，承攬方的完工質(zhì)量達不到本合同第3條雙方約定的質(zhì)量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質(zhì)量要求，一切費用由承攬方負責承擔。
9-2承攬方應(yīng)按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形，違約金。
9-3承攬方完成地坪，應(yīng)由定作方負責協(xié)調(diào)保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。
9-4定作方應(yīng)及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業(yè)。如因特殊原因須進行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。
9-5定作方應(yīng)按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權(quán)停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關(guān)費用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6償付承攬方違約金。
9-7承攬方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)。選用符合國家質(zhì)量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應(yīng)向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的.損失。
9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。
10、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責任。在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方進行協(xié)商，作也補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
定作方：承攬方：
法定代表人：法定代表人：
授權(quán)代表：授權(quán)代表：
開戶行：開戶行：
帳號：帳號：
電話：電話：
日期：日期：
環(huán)氧地坪施工合同電子版 8
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，在平等互利，友好合作的基礎(chǔ)上，甲方將樓的地坪工程以內(nèi)部勞務(wù)清包的形式承包給乙方施工。為明確甲、乙雙方職責和權(quán)利，特簽定本協(xié)議，以資雙方共同遵守執(zhí)行。具體條款如下：
一、工程名稱：__________________
二、工程地址：__________________
三、結(jié)構(gòu)類型：__________________
四、建筑面積：約________m2(以竣工建筑面積為準)。
五、承包方式：包清工、包限額領(lǐng)料（主要材料）、包質(zhì)量、包進度、包安全、包文明施工。
六：承包范圍及工作內(nèi)容：施工圖紙包括的所有地坪工程。
1、地坪工作內(nèi)容包括準備、結(jié)束、熟悉施工圖紙、檢查安全技術(shù)措施、布置操作地點、領(lǐng)退料具、工序交接、隊組自檢互檢、機械加油加水、排除一般機械故障、保養(yǎng)機具、操作完畢后的場地清理，現(xiàn)場內(nèi)全部水平、垂直運輸，搭拆簡單操作架子。
2、包括后臺，篩砂、現(xiàn)場水泥倒運，砂漿（及細石砼）攪拌，清掃、沖洗基層、石工剔打、灑水、遞灰、抹灰、找平等全部操作過程。
3、完工后應(yīng)做到工完場清，剩余材料按指定地點分類堆碼整齊，移交給甲方現(xiàn)場材料員清點驗收。甲方現(xiàn)場材料員填寫驗收單據(jù)，雙方簽字，作為辦理工程結(jié)算的憑據(jù)。如乙方不按指定地點分類堆碼整齊，甲方將按照地坪面積0.50元/m2從結(jié)算中扣除。
4、乙方領(lǐng)用應(yīng)由甲方供應(yīng)材料應(yīng)嚴格執(zhí)行領(lǐng)、退料制度，如乙方歸還不夠領(lǐng)料數(shù)量，將按照市場價格全額賠償。
七、質(zhì)量標準：本工程的質(zhì)量標準為國家或上海市制定的現(xiàn)行《施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》進行檢查、驗收，對達不到質(zhì)量標
準的，甲方將通知乙方限期整改，如果乙方在整改后仍不能達到質(zhì)量標準，甲方有權(quán)終止合同。乙方需在限期內(nèi)退出施工現(xiàn)場，退場費用由乙方自理。乙方的已完工程量將待工程主體完成后，按合同單價的80%進行結(jié)算。
八、工期要求：乙方應(yīng)根據(jù)自己所承擔的工程規(guī)模情況，組織足夠的人力、物力，以保證對各個單位工程的形象進度和工期要求。如果由于乙方的原因使工程不能達到工程形象進度和工期的'要求，耽誤了甲方從建設(shè)單位撥付工程進度款的時間，甲方將按照合同總產(chǎn)值的2%對乙方進行處罰。同時乙方將承擔由此造成甲方名譽損失和資金貸款的利息損失。(工程形象進度時間詳見附件)
九、價格及付款方式：
1、乙方施工質(zhì)量、工期達到標準并滿足形象進度和要求的情況下，按照________元/m2的單價進行結(jié)算。甲方負責交稅金和代交綜合保險。乙方不得以任何理由提出改變單價。
2、工程量按照施工圖圖示尺寸面積計量。
3、乙方進場后從400元/月、人（菜票和現(xiàn)金各200元；按登記出勤人數(shù)計）。油漆工程結(jié)束，按應(yīng)支付總額的80%（扣除生活費等預付款）支付。待工程全部完工后的壹個月內(nèi)，結(jié)清全部工程款。
4、乙方應(yīng)將班組工人工資發(fā)放表交回甲方一份，工資發(fā)放表必須有領(lǐng)款人簽字。
十、安全生產(chǎn)與文明施工：
1、乙方施工人員應(yīng)嚴格按照國家和上海市制定的現(xiàn)行《建筑安裝工人安全技術(shù)操作規(guī)程》及其它現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定、甲方安全管理規(guī)定進行施工，如因乙方人員違反有關(guān)規(guī)定而發(fā)生安全事故，由乙方負責。
2、乙方人員進入施工現(xiàn)場必須按規(guī)定正確使用和佩帶各種安全防護用品，必須戴安全帽和系好安全帶，如發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定戴安全帽和系安全帶給予100元/人次罰款，違反安全操作規(guī)程的和未經(jīng)主管部門同意任意拆除安全防護的視情節(jié)嚴重處以50---100元罰款。
3、乙方應(yīng)按照文明化施工標準的要求，對自己承包區(qū)域內(nèi)的材料分類、分規(guī)格型號堆碼整齊。每道工序完成，必須做到工完場清，能使用的材料必須使用，不得浪費。
十一、綜合治理：
1、乙方進場的操作工人必須是思想素質(zhì)好、技術(shù)能力強、身體健康的18歲~45歲的男性。嚴禁使用童工。
2、愛護甲方提供的各種設(shè)施和設(shè)備，如有損壞，照價賠償。
3、嚴禁在施工區(qū)域內(nèi)包括生活區(qū)尋釁鬧事，嚴禁打架、斗毆、賭博，如有發(fā)現(xiàn)，將給予500元~1000元的罰款，情節(jié)嚴重者，移交司法部門處理。
4、宿舍內(nèi)嚴禁亂拉亂接電線，點大燈泡。嚴禁在宿舍內(nèi)燒煮食物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除沒收炊具外，每次處以200元的罰款。
十二、本合同需經(jīng)乙方班組主要成員簽字、見證(簽字表附后)。
十三、其它未盡事宜，由雙方另行協(xié)商。
十四、本合同一式叁份，甲方貳份、乙方壹份。
十五、本協(xié)議自簽字之日起生效至工程款全部付清自動失效。
甲方：乙方：
負責人：經(jīng)辦人：
項目經(jīng)理：
經(jīng)辦人：
【環(huán)氧地坪施工合同電子版】相關(guān)文章：
環(huán)氧地坪施工合同01-15
環(huán)氧施工合同熱門06-01
地坪施工合同03-01
地坪漆施工合同03-08
固化地坪施工合同范本01-21
地坪施工合同（通用22篇）11-16
地坪包清工施工合同04-20
地坪施工合同范本（精選11篇）05-12
地坪漆施工合同5篇03-23