裝飾裝修工程施工合同
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，能夠利用到合同的場合越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？以下是小編幫大家整理的裝飾裝修工程施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
甲方
乙方
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，結合裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人綜合樓的裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1工程地點：________________________
1.2工程承包方式：承包人包工、包料。
1.3工程期限____天，開工日期____年___月___日，竣工日期_____年___月___日。
1.4合同價款：本合同工程暫定造價為（大寫）_________________________。
第二條 工程結算方式
工程結算造價編制以《____年_____省建筑裝飾工程預算定額》及____年____月《_____省工程造價信息》為依據，不能直接套用定額及信息價的，應提前通知甲方，由甲方確認品牌及價格后再行施工。特別貴重材料及器材品牌及價格由雙方另行面議。工程量按實結算。
第三條 施工圖紙
發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙貳份，發包人、承包人各壹份（詳見附表：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙）。
第四條 發包人義務
4.1開工前7天，為承包人入場施工創造條件。
4.2提供施工期間的水源、電源。
4.3派置______為甲方代表協調現場施工監理。
4.4參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第五條 承包人義務
5.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
5.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。
5.3乙方在施工中發生的安全事故，一切責任均由乙方負責承擔。
5.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場，施工人員和設備必須在7天內撤離施工現場。
5.5乙方應對該單位工程的產品負責，應做好設備、器材的防盜、防竊及產品保護工作至驗收交付甲方時為止。
5.6乙方派項目經理_______負責現場施工工作。
第六條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。
第七條 材料的提供
由承包人提供的材料、設備、器材，承包人應在運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。經發包人驗收合格后方可用于本工程
第八條 工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：
�。�1）工程量變化和設計變更。
�。�2）不可抗力。
�。�3）發包人同意工期順延的其他情況。
8.2因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。
8.3發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第九條 質量標準
雙方約定本工程施工質量標準：《建筑裝飾施工質量驗收規程》以及相關的驗收標準。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由相關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第十條 工程驗收和保修
10.1雙方約定在施工過程中屬隱蔽工程的需書面通知甲方進行隱蔽驗收；承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，驗收合格后應填寫工程驗收單。
10.2工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人接到驗收通知后七天內組織驗收，經相關部門驗收合格后填寫工程驗收單并辦理移交手續。
10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為一年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。
第十一條 工程款支付方式
11.1雙方約定按以下方式支付工程款：
�。�1）開工前按暫定價的`20%預付施工備料款_____元。
�。�2）工程進度至50%時再付_____元。
�。�3）工程進度至80%時再付_____元。
�。�4）工程竣工驗收后10天內付______元。
�。�5）工程竣工結算后留5%作為工程質量保證金，余款7天內一次性付清。
11.2工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后___日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
11.3工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發票。
第十二條 違約責任
12.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
12.2未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
12.3因一方原因，造成合同無法繼續發行時，該方應及時通知另一方辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
12.4發包人未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金______元。
12.5由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
12.6由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金________元。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點。
第十五條 附則
15.1本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
15.2本合同簽訂后工程不得轉包。
15.3本合同一式肆份，雙方各執貳份。
15.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
發包人（簽字）___________ 承包人（蓋章）
法定代表人_______________ 法定代表人_______________
委托代理人_______________ 委托代理人_______________
________年______月_____日 _________年_____月_____日
【裝飾裝修工程施工合同】相關文章：
裝飾裝修工程施工的合同04-24
裝飾裝修工程施工的合同12篇04-24
建筑裝飾工程施工合同12-03
餐廳裝飾裝修合同范本04-12
裝飾裝修承包合同04-24
建筑裝飾裝修合同范本11-27
遼寧省住宅室內裝飾裝修工程施工合同書04-24
家裝裝飾裝修合同范本04-12
裝飾裝修材料長期買賣合同04-22
裝飾裝修承包合同(15篇)04-24