汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同(集合15篇)
隨著人們法律意識(shí)的建立，越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么問(wèn)題來(lái)了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？以下是小編幫大家整理的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同，歡迎閱讀與收藏。
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同1
分配單號(hào)：__________共_____頁(yè)第____頁(yè)合同號(hào)：（）字____________號(hào)簽訂地點(diǎn)：___________________________
買(mǎi)受人
出賣(mài)人
買(mǎi)受人
收貨人
付款人
單位名稱(chēng)
法定代表人
聯(lián)系人
法定代表
聯(lián)系人
聯(lián)系人
聯(lián)系人
郵政編碼
電掛
郵政編碼
電掛
電掛
電掛
通訊地址
通訊地址
開(kāi)戶(hù)行
電話(huà)
帳號(hào)
電話(huà)
開(kāi)戶(hù)行
銀行帳號(hào)
付款方式
付款期限
中轉(zhuǎn)、聯(lián)運(yùn)(港)
序號(hào)
型號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng)及規(guī)格
代碼
數(shù)量(輛)
單價(jià)(元)
總金額(元)
交貨進(jìn)度
交貨方式
代運(yùn)到站
驗(yàn)交貨地點(diǎn)
一季
二季
三季
四季
其??他??條??款一、結(jié)算方式：1．買(mǎi)受人自提車(chē)及公路代運(yùn)，按交貨期款到后發(fā)車(chē)。2．出賣(mài)人代運(yùn)，以出賣(mài)人委托鐵路起運(yùn)日為交貨期、貨款及運(yùn)雜費(fèi)等發(fā)車(chē)后買(mǎi)受人方辦理托收承付。二、出賣(mài)人為買(mǎi)賣(mài)人代運(yùn)和代押運(yùn)的汽車(chē)，出賣(mài)人除向需方核收運(yùn)費(fèi)和運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)外，每輛另收廠內(nèi)吊裝費(fèi)和押運(yùn)費(fèi)______元/輛。三、產(chǎn)品質(zhì)量：按出賣(mài)人規(guī)定的出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，如發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，按出賣(mài)人有關(guān)規(guī)定實(shí)行“三包”。四、單價(jià)內(nèi)不含車(chē)輛購(gòu)置附加費(fèi)。五、違約責(zé)任：出賣(mài)人逾期交貨（鐵路運(yùn)輸?shù)炔豢煽咕茉虺猓⿷?yīng)向買(mǎi)受人付違約金____元/輛。買(mǎi)受人方逾期提貨，按到期合同貨款的_____%向出賣(mài)人方付違約金元/輛，并付____%利息（月息）。合同簽訂后雙方必須全面履行，如需要改或終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致簽具修訂或撤消的協(xié)議書(shū)。因故要求合同變更，應(yīng)在交貨期前45天以函（電）向?qū)Ψ絽f(xié)商。本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，不能達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí)按《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)條款規(guī)定執(zhí)行。
六、本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份，其余為副本（副本三份）。
七、其他約定事項(xiàng)：____________________
買(mǎi)受人簽字：______________________出賣(mài)人簽字：______________________簽訂日期：_______年______月_____日
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同2
合同編號(hào)：
出賣(mài)人：___________
簽訂地點(diǎn)： 買(mǎi)受人：___________ 簽訂日期：________年____月____日
一、汽車(chē)型號(hào)及金額： ┃汽車(chē)品牌│型│發(fā)動(dòng)│合格證號(hào)│車(chē)架號(hào)│海關(guān)單號(hào)│商檢單號(hào)│顏色│價(jià)格│備注號(hào)┃機(jī)號(hào)
二、交車(chē)地點(diǎn)、方式： 交車(chē)地點(diǎn)：____________交車(chē)時(shí)間：____________ 付款方式：____________付款時(shí)間：____________
三、質(zhì)量、維修：
1.出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售的汽車(chē)，其質(zhì)量必須符合國(guó)家頒布的汽車(chē)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2.出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售的汽車(chē)，必須是在《全國(guó)汽車(chē)、民用改裝車(chē)和摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的產(chǎn)品或經(jīng)過(guò)交通管理部門(mén)認(rèn)可的汽車(chē)。
3.出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售汽車(chē)時(shí)要真實(shí)、準(zhǔn)確介紹所銷(xiāo)售車(chē)輛的基本情況。
4.出賣(mài)人在買(mǎi)受人購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛時(shí)必須向買(mǎi)受人提供：
(1)銷(xiāo)售發(fā)票;
(2)(國(guó)產(chǎn)車(chē))車(chē)輛合格證、(進(jìn)口車(chē))海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗(yàn)單：
(3)保修卡或保修手冊(cè);
(4)說(shuō)明書(shū);
(5)隨車(chē)工具及備胎。
5.買(mǎi)受人在購(gòu)車(chē)時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查出賣(mài)人所提供的車(chē)輛證件、手續(xù)是否齊全。
6.買(mǎi)受人在購(gòu)車(chē)時(shí)應(yīng)對(duì)所購(gòu)車(chē)輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
7.汽車(chē)在購(gòu)買(mǎi)后，如發(fā)現(xiàn)屬于生產(chǎn)廠家的質(zhì)量問(wèn)題可由出賣(mài)人協(xié)助買(mǎi)受人與生產(chǎn)廠家的維護(hù)站聯(lián)系、解決。
8.如屬于在汽車(chē)售出前流通過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，出賣(mài)人未向買(mǎi)受人明示的，依法承擔(dān)責(zé)任。
9.如買(mǎi)受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題，由買(mǎi)受人自行負(fù)責(zé)。
四、違約責(zé)任田(雙方協(xié)商)：________________________________________________________
五、合同爭(zhēng)議的解決方式： 因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決; 也可向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解; 協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第______種方式解決：
1.提交___________仲裁委員會(huì)仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
六、本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，汽車(chē)交____市場(chǎng)主辦單位留存一份(市暢 留存期________年)。
七、本合同經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方簽字蓋章后生效。
買(mǎi)受人：__________ 出賣(mài)人：
買(mǎi)受人姓名(章)______出賣(mài)人名稱(chēng)(章)_____
地址：____________ 地址：__________
電話(huà)：____________ 電話(huà)：____________
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同3
出賣(mài)人：_______________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）買(mǎi)受人：_______________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）保證人：_______________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)丙方）
上列當(dāng)事人就汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)事宜訂立合約如下：
第一條甲方就其約定，將其所有的汽車(chē)售予乙方，乙方買(mǎi)受。
第二條后記汽車(chē)的買(mǎi)賣(mài)總金額為人民幣_(tái)____________元整。乙方依下列方式支付款項(xiàng)予甲方：（1）本日（訂約日）先交付定金_________元整。（2）余款_________元（中期款）于申請(qǐng)過(guò)戶(hù)的同時(shí)支付。（3）余款_________元，可分十次支付，自_________至_________止，每月_________日前支付_________元，乙方應(yīng)于過(guò)戶(hù)時(shí)，將相當(dāng)于上述期滿(mǎn)額的支票匯出交付。
第三條甲方對(duì)乙方負(fù)責(zé)辦理如下的過(guò)戶(hù)與交付手續(xù)__________________________________________________________第二條第（3）項(xiàng)的支票于過(guò)戶(hù)的同一日支付。
第四條辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)所需費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第五條乙方若無(wú)法履行第二條第（3）款中任何一期的付款，則必須將余款一次付清。
第六條甲方須保證后記汽車(chē)并無(wú)瑕疵。有關(guān)瑕疵的保證，及于交付日后三個(gè)月以?xún)?nèi)，往后即概不負(fù)責(zé)。
第七條后記汽車(chē)交付之前，若因不可抗力之事由，致使汽失毀損，其責(zé)任由甲方負(fù)擔(dān)。
第八條丙方須對(duì)甲方保證，乙方確實(shí)履行本合同按期支付價(jià)金，并負(fù)連帶清償責(zé)任。本合同一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份為憑。
出賣(mài)人（甲方）：___________________買(mǎi)受人（乙方）：___________________保證人（丙方）：___________________
附汽車(chē)的標(biāo)示：牌照號(hào)碼：_________________________顏色：___________________________型號(hào)：___________________________引擎號(hào)碼：_______________________
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同4
附件一車(chē)輛交接書(shū)年月日，甲、乙雙方在對(duì)進(jìn)行驗(yàn)收與交接，雙方確認(rèn)：
1、甲方交付給乙方的汽車(chē)品牌及型號(hào)規(guī)格為：乙方經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，認(rèn)為符合雙方年月日簽訂的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同約定（發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：車(chē)架號(hào)：），同意接受。
2、乙方已付清全部車(chē)價(jià)款計(jì)人民幣元，大寫(xiě)。
甲方已開(kāi)具發(fā)票給乙方。發(fā)票號(hào)為：。
3、隨車(chē)文件清單如下（打√）：
�。�1）發(fā)票
（2）合格證（3）說(shuō)明書(shū)
�。�4）保修卡（5）海關(guān)證
（6）商檢證（7）其他：
4、下列車(chē)輛項(xiàng)目完好無(wú)損、運(yùn)轉(zhuǎn)正常打”√”，反之打”×”。
5、里程表顯示數(shù)：公里
6、其他交接事項(xiàng)：本交接書(shū)自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方簽字或蓋章：乙方簽字或蓋章：
日期：日期：
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同5
甲方（出賣(mài)人）：_________
住所：_________
聯(lián)系電話(huà)：_________
乙方（買(mǎi)受人）：_________
住所（址）：_________
聯(lián)系電話(huà)：_________
甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就買(mǎi)賣(mài)汽車(chē)事宜，訂立本合同。
第一條 標(biāo)的
汽車(chē)品牌：_________型號(hào)：_________首選顏色：_________次選顏色：_________
第二條 數(shù)量與價(jià)款
車(chē)輛單價(jià)：_________萬(wàn)元，數(shù)量：_________臺(tái)，總價(jià)：_________萬(wàn)元（大寫(xiě)_________）。
車(chē)輛交付后，乙方如需委托甲方代理上牌等服務(wù)的，雙方應(yīng)另簽委托服務(wù)備忘錄（見(jiàn)附件一），乙方需另行交付有關(guān)費(fèi)用和支付勞務(wù)報(bào)酬。
第三條 付款方式
乙方選擇下述第_________種方式付款，并按該方式所定時(shí)間如期足額將車(chē)款支付給甲方。
1、一次性付款方式：簽署本合同時(shí)，支付全部車(chē)價(jià)款，計(jì)人民幣_(tái)________萬(wàn)元，大寫(xiě)_________。
2、車(chē)輛抵押貸款方式：
2．1 簽署本合同時(shí)，支付全部車(chē)價(jià)款的_________%，計(jì)人民幣_(tái)________萬(wàn)元，大寫(xiě)_________。
2．2 _________年_________月_________日前，辦妥抵押貸款手續(xù)后支付余款，計(jì)人民幣_(tái)________萬(wàn)元，大寫(xiě)_________。
3、其他付款方式：_________。
4、車(chē)輛交付時(shí)，定金可以抵作車(chē)價(jià)款。
第四條 質(zhì)量
甲方向乙方出售的車(chē)輛，其質(zhì)量必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，必須能通過(guò)落籍地公安交通管理部門(mén)的檢測(cè)，可以上牌行駛的汽車(chē)。
第五條 交車(chē)時(shí)間與地點(diǎn)、交付及驗(yàn)收方式
1、交車(chē)時(shí)間：_________年_________月_________日前。
2、提車(chē)方式：乙方自提甲方送車(chē)上門(mén)
3、交車(chē)地點(diǎn)：_________
4、車(chē)輛交接時(shí)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收，乙方應(yīng)對(duì)所購(gòu)車(chē)輛外觀和基本使用功能等進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。如對(duì)外觀有異議，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)向甲方提出。
5、甲方向乙方交付汽車(chē)及隨車(chē)文件，雙方簽署車(chē)輛交接書(shū)（見(jiàn)附件二），即為該車(chē)輛正式交付。
6、車(chē)輛正式交付之時(shí)起，該車(chē)輛的所有權(quán)和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由甲方轉(zhuǎn)移至乙方。
第六條 定金
1、雙方約定：本合同簽訂時(shí)，乙方應(yīng)向甲方支付定金_________萬(wàn)元，大寫(xiě)_________。
2、乙方不能按約支付車(chē)款的，無(wú)權(quán)要求返還定金。甲方不能按約交付約定車(chē)輛的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
第七條 雙方特別約定：_________
第八條 違約責(zé)任
1、乙方未按合同約定的時(shí)間付款，按逾期時(shí)間分別處理（不作累加）。
1．1 逾期在_________天之內(nèi)，乙方向甲方支付逾期應(yīng)付款的萬(wàn)分之_________違約金。
1．2 逾期超過(guò)_________天后，甲方有權(quán)單方面通知乙方終止本合同，乙方應(yīng)按相當(dāng)于全部車(chē)款的_________%，向甲方支付違約金。
2、甲方未按本合同約定的期限交付約定的車(chē)輛，按逾期期限分別處理（不作累加）。
2．1 逾期在_________天之內(nèi)，甲方按日向乙方支付已付車(chē)價(jià)款的萬(wàn)分之_________違約金。
2．2 逾期超過(guò)_________天后，乙方有權(quán)單方面通知甲方終止本合同，甲方應(yīng)按相當(dāng)于全部車(chē)價(jià)款的_________%向乙方支付違約金。
3、對(duì)上述違約事項(xiàng)，雙方有定金約定的，一方違約時(shí)，對(duì)方既可以選擇適用違約金條款，也可以選擇適用定金條款，但只能在二者之中選擇其一。
4、甲、乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，并應(yīng)在10日內(nèi)提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
5、乙方所購(gòu)汽車(chē)的整車(chē)質(zhì)量保證期限為_(kāi)________年_________萬(wàn)公里，兩者以先到者為限，除非不屬于保證范圍內(nèi)。在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)?shù)郊追交蛏a(chǎn)廠指定的特約維修站進(jìn)行維修、保養(yǎng)。
第九條 解決爭(zhēng)議的方法
甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決，也可請(qǐng)求臺(tái)州市汽車(chē)經(jīng)營(yíng)行業(yè)協(xié)會(huì)或甲方所在地消費(fèi)者協(xié)會(huì)主持調(diào)解。協(xié)商不能解決或調(diào)解不成的，選定下面第_________種方式解決：
1、向_________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第十條 其他
1、雙方前列地址、電話(huà)若有改變，必須及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方。
2、本合同的未盡事宜及本合同在履行過(guò)程中需變更的事宜，雙方應(yīng)通過(guò)訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。本合同的補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分。
3、本合同及其補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議及附件中的手寫(xiě)文字與打印文字有矛盾時(shí)，以手寫(xiě)文字為準(zhǔn)。
第十一條 生效
本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式貳份，具有同等效力。其中甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
代理人（簽字）：_________ 代理人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
附件一：委托服務(wù)備忘錄
一、委托事項(xiàng)
乙方授權(quán)甲方代為辦理下列事項(xiàng)（打√）：
1、代辦理銀行按揭
2、代辦拍牌
3、代辦上牌（含代辦保險(xiǎn)及代繳各類(lèi)稅費(fèi)）
4、代辦其他項(xiàng)目：
二、委托報(bào)酬
甲方完成上述委托事宜后，乙方應(yīng)一次性支付代辦勞務(wù)報(bào)酬，合計(jì)_________元，大寫(xiě)_________。
三、完成各委托事項(xiàng)所需費(fèi)用概算約定如下：
1、代辦理銀行按揭。費(fèi)用概算如下：_________元。
2、代辦拍牌。費(fèi)用概算如下：_________元。
3、代辦上牌。費(fèi)用概算如下：_________元。
3．1 保險(xiǎn)費(fèi)（注明險(xiǎn)種）：_________元，保險(xiǎn)生效時(shí)間應(yīng)_________年_________月_________日起。
3．2 購(gòu)置稅：_________元。
3．3 其他：_________元。
4、代辦其他項(xiàng)目。費(fèi)用概算如下：_________元。
5、以上費(fèi)用除代辦勞務(wù)費(fèi)報(bào)酬由雙方約定外，按支付憑證向乙方結(jié)帳；所有辦理有關(guān)法定手續(xù)所需費(fèi)用及政府部門(mén)規(guī)定的各項(xiàng)收費(fèi)和國(guó)家規(guī)定的強(qiáng)制保險(xiǎn)等費(fèi)用，均由乙方承擔(dān)。
四、委托完成期限：_________年_________月_________日前。
五、違約責(zé)任：_________
甲方（簽章）：_________ 乙方（簽章）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
附件二：車(chē)輛交接書(shū) _________年_________月_________日，甲、乙雙方在_________進(jìn)行驗(yàn)收與交接，雙方確認(rèn)：
1、甲方交付給乙方的汽車(chē)品牌：_________型號(hào)：_________。乙方經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，認(rèn)為符合雙方_________年_________月_________日簽訂的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同規(guī)定的交付條件（發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：_________車(chē)架號(hào)：_________），同意接受。
2、下列車(chē)輛項(xiàng)目（限于該型號(hào)車(chē)輛配套設(shè)置和使用功能）完好無(wú)損、運(yùn)轉(zhuǎn)正常打"√"，反之打"×"。
┌───────┬─┬─────┬─┬───────┬─┬──────┬─┐
│(1)外觀及漆面 │ │(9)燈光 │ │(17)電動(dòng)電線(xiàn) │ │(25)隨車(chē)飾物│ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(2)內(nèi)飾 │ │(10)反光鏡│ │(18)cd │ │(26) │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(3)轉(zhuǎn)向 │ │(11)輪胎及│ │(19)收放機(jī) │ │(27) │ │
│ │ │ 備胎 │ │ │ │ │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(4)制動(dòng) │ │(12)雨刮器│ │(20)點(diǎn)煙器 │ │(28) │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(5)手剎 │ │(13)發(fā)動(dòng)機(jī)│ │(21)鑰匙及搖控│ │(29) │ │
│ │ │ │ │ 器 │ │ │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(6)離合器 │ │(14)空調(diào) │ │(22)千斤頂 │ │(30) │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(7)排檔 │ │(15)門(mén)窗 │ │(23)隨車(chē)工具 │ │(31) │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(8)儀表盤(pán) │ │(16)電動(dòng)天│ │(24)警示牌 │ │(32) │ │
│ │ │ 窗 │ │ │ │ │ │
└───────┴─┴─────┴─┴───────┴─┴──────┴─┘
3、隨車(chē)文件清單如下（打√）：
3．1 銷(xiāo)售發(fā)票。
3．2 （國(guó)產(chǎn)車(chē)）車(chē)輛合格證或（進(jìn)口車(chē)）海關(guān)進(jìn)口證明及商品檢驗(yàn)單。
3．3 質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊(cè)。
3．4 車(chē)輛使用說(shuō)明書(shū)或用戶(hù)使用手冊(cè)。
3．5 隨車(chē)工具及備件清單。
3．6 移動(dòng)證。
4、里程表顯示數(shù)：_________公里。
5、其他交接事項(xiàng)：_________ 本交接書(shū)自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方（簽章）：_________ 乙方（簽章）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
說(shuō)明
1、本合同文本適用于本市行政區(qū)域內(nèi)的機(jī)動(dòng)車(chē)買(mǎi)賣(mài)交易，且不得自行翻印。
2、簽本合同前，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀本合同的內(nèi)容，對(duì)合同條款及用詞理解不一致的，應(yīng)該進(jìn)一步協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)。
3、本合同為示范文本，為體現(xiàn)協(xié)議雙方的自愿原則，本合同文本中相關(guān)條款后都有空白行，供雙方自行約定或補(bǔ)充約定。雙方當(dāng)事人可以對(duì)文本條款的內(nèi)容進(jìn)行增補(bǔ)或刪減。協(xié)議簽訂后，未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內(nèi)容。
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同6
賣(mài)車(chē)人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：______，男，漢族，住______，身份證號(hào)：______聯(lián)系電話(huà)：______
買(mǎi)車(chē)人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：______，男，漢族，住______，身份證號(hào)：______聯(lián)系電話(huà)：______
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律的規(guī)定，就甲方所有的陜______出租車(chē)賣(mài)給乙方，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，訂立如下合同，以茲雙方共同遵守：
一、甲方自愿將自己所有的陜______賣(mài)于乙方，并且甲方的經(jīng)營(yíng)權(quán)與繼承權(quán)一次性全部轉(zhuǎn)讓給乙方。
二、該出租車(chē)的價(jià)格為肆拾陸萬(wàn)伍仟元(：465000元)。
三、甲、乙雙方自本合同簽訂之日以前出租車(chē)所發(fā)生的交通事故、違章以及保險(xiǎn)理賠款等由甲方負(fù)責(zé)。自本合同簽訂之日以后所發(fā)生的交通事故、違章及保險(xiǎn)理賠款等由乙方負(fù)責(zé)。
四、甲方因政策性問(wèn)題，車(chē)輛過(guò)戶(hù)手續(xù)在簽訂本合同時(shí)暫時(shí)不能給乙方辦理。待能辦理時(shí)，甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理，辦理所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。在車(chē)輛過(guò)戶(hù)手續(xù)不能辦理期間，若出租車(chē)公司或____市客運(yùn)管理辦公室以及有關(guān)單位需甲方本人親自到場(chǎng)協(xié)助辦理時(shí)，甲方必須無(wú)條件到場(chǎng)，協(xié)助乙方辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)。
五、付款方式：分為三次付款，
第一次________年____月____日付10000元定金，
第二次________年____月____日付405000元，剩余款項(xiàng)于本合同簽訂之日后____日內(nèi)乙方全部付清甲方。
六、在出租車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同簽定之前，乙方應(yīng)向甲方支付定金10000元，如有任何違約情況甲、乙雙方適用定金罰則。本合同簽訂之后，出租車(chē)如有市場(chǎng)上的價(jià)格變動(dòng)，甲、乙雙方都不能另行變動(dòng)價(jià)格，都以本合同簽訂時(shí)約定的價(jià)格為準(zhǔn)。
七、本合同履行過(guò)程中如出現(xiàn)爭(zhēng)議，雙方應(yīng)和平的協(xié)商解決，如協(xié)商解決不成可以向合同履行地法院起訴。
八、本合同一式兩份經(jīng)雙方以及中介人簽字和奈印后生效，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：________年____月____日
乙方：________年____月____日
中介人：________年____月____日
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同7
出賣(mài)方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)，身份證號(hào)：__________________
買(mǎi)受方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)，身份證號(hào)：__________________
經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，甲方將屬于本人所有的“陜汽”牌__________________重型自卸貨車(chē)一輛出售給乙方。車(chē)號(hào)為陜__________________，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)為_(kāi)_________________，車(chē)輛識(shí)別代號(hào)為_(kāi)_________________�，F(xiàn)雙方根據(jù)《合同法》、《物權(quán)法》的相關(guān)規(guī)定，就有關(guān)問(wèn)題達(dá)成如下協(xié)議，供雙方共同遵守。
一、標(biāo)的
甲方出售給乙方的標(biāo)的車(chē)輛為“陜汽”牌__________________重型自卸貨車(chē)。車(chē)號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、車(chē)輛識(shí)別代號(hào)見(jiàn)上。價(jià)款：標(biāo)的車(chē)輛售價(jià)為貳拾壹萬(wàn)伍仟元整(￥215000元)。
二、付款方式
車(chē)款由乙方于____年4月17日付款壹拾捌萬(wàn)元整(￥180000元)，其余35000元由乙方為甲方拉砂抵頂。
三、證照手續(xù)的過(guò)戶(hù)與辦理
車(chē)輛行駛證的車(chē)主姓名為王______________�，F(xiàn)雙方同意車(chē)輛行駛證的車(chē)主姓名不變，車(chē)輛不辦任何過(guò)戶(hù)手續(xù)。日后乙方如果需過(guò)戶(hù)，甲方應(yīng)提供相關(guān)材料并積極配合，所需費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
四、標(biāo)的車(chē)輛的交付使用和相關(guān)費(fèi)用的承擔(dān)
車(chē)輛及其手續(xù)(行車(chē)證、車(chē)輛的戶(hù)口手續(xù)、車(chē)輛附加費(fèi)購(gòu)置發(fā)票、保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票等)的交付期限為_(kāi)___年4月17日，在乙方向甲方交付購(gòu)車(chē)現(xiàn)金時(shí)交付。車(chē)輛交付前的所有費(fèi)用(包括交通違章罰款和扣分)由甲方承擔(dān)，車(chē)輛交付后的所有費(fèi)用及其他責(zé)任由乙方承擔(dān)。車(chē)輛交付乙方后，因車(chē)輛所發(fā)生的一切事故責(zé)任，均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)責(zé)任。
五、違約責(zé)任
1、合同簽訂后，如果任何一方違約，違約方將根據(jù)《合同法》的相關(guān)規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償給另一方造成的經(jīng)濟(jì)損失;
2、如果甲方因?yàn)楹退说膫鶆?wù)糾紛導(dǎo)致車(chē)輛被保全或扣留，甲方應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的全部損失(包括車(chē)輛停運(yùn)損失和駕駛員的誤工費(fèi))。
六、其他
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，兩份合同具有同等法律效力。其他未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，補(bǔ)充合同。
七、合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方(簽名)：__________________乙方(簽名)：__________________
_________年____月____日_________年____月____日
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同8
本合同當(dāng)事人：
賣(mài)車(chē)人：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）身份證號(hào)：
買(mǎi)車(chē)人：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）身份證號(hào)：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律。法規(guī)在合法。平等相互信任的基礎(chǔ)上，現(xiàn)甲乙就下列汽車(chē)的買(mǎi)賣(mài)簽訂本合同，承諾共同遵守：
甲乙雙方同意，甲將其擁有的舊汽車(chē)一輛（車(chē)牌號(hào)：____________發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：______車(chē)架號(hào)：______及相關(guān)車(chē)輛手續(xù)整體（機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)。行車(chē)證。附加費(fèi)本。養(yǎng)路費(fèi)。保險(xiǎn)單）出售給乙方。出售價(jià)格為：______元，人民幣大寫(xiě)為：______元。
本協(xié)議生效后，甲方應(yīng)保證該車(chē)手續(xù)真實(shí)有效，沒(méi)有出租車(chē)史，非盜搶車(chē)輛，能夠正常過(guò)戶(hù)，并且不欠附加費(fèi)，養(yǎng)路費(fèi)，同時(shí)甲方應(yīng)無(wú)條件為乙方提供過(guò)戶(hù)相關(guān)手續(xù)，如不能正常過(guò)戶(hù)或和有出租史時(shí)，甲方應(yīng)無(wú)條件退還乙方所付全部購(gòu)車(chē)款及賠償乙方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
上述車(chē)輛自本協(xié)議生效后，以前發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)糾紛以及交通肇事或違章行為以及其他意外情況引致的一切后果和費(fèi)用均由甲方承擔(dān)，乙方不付任何責(zé)任。以后發(fā)生的費(fèi)用和其他事宜由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。
本協(xié)議簽訂的同時(shí)，乙方將購(gòu)車(chē)款一次性交付甲方，同時(shí)甲方將該車(chē)和相關(guān)手續(xù)交由乙方保管使用。
本協(xié)議未盡事宜，由雙方本著互諒互讓的原則協(xié)商解決。
此協(xié)議一式兩份，由甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。
自簽字之日起生效。
甲方簽字：
電話(huà)：
住址：
乙方簽字：____________電話(huà)：______住址：____________年______月______日______時(shí)
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同9
買(mǎi)方： 賣(mài)方：
電話(huà)： 電話(huà)：
一、買(mǎi)賣(mài)雙方約定交易車(chē)輛
1、 車(chē)輛品牌及型號(hào)：
2、 車(chē)型：
3、 顏色：
4、 車(chē)輛臺(tái)數(shù)：
5、 車(chē)輛單價(jià)（人民幣）：
6、 其他：
7、 車(chē)輛總計(jì)（人民幣）：
8、 交車(chē)地點(diǎn)：
二、結(jié)算：選擇（ ）方式
1、一次性購(gòu)車(chē)
�。�1）簽定合同時(shí)，支付預(yù)付款￥ 人民幣（大寫(xiě)）：
（2）余額，交車(chē)支付
�。�3）財(cái)務(wù)確定
2、按揭購(gòu)車(chē)
�。�1）簽定合同時(shí)，支付預(yù)付款￥ 人民幣（大寫(xiě)）：
�。�2）余額，交車(chē)支付（保險(xiǎn)在本公司做）
�。�3）財(cái)務(wù)確定
三、質(zhì)量及服務(wù)約定：
1、本合同交易的車(chē)輛由 整車(chē)購(gòu)進(jìn)，買(mǎi)方享有 和供方提供的所有售后服務(wù)項(xiàng)目。
2、賣(mài)方保證所提供單證符合交通管理部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，賣(mài)方可協(xié)助買(mǎi)方辦理汽車(chē)上牌，（但牌照號(hào)碼不在承諾范圍），汽車(chē)上牌所需要費(fèi)用均由買(mǎi)方承擔(dān)。
四、其他約定：
1、買(mǎi)方要求變更定購(gòu)車(chē)輛，包括車(chē)型、顏色和配置，需取得賣(mài)方書(shū)面認(rèn)可。
2、因生產(chǎn)廠家調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等原因?qū)е沦I(mǎi)方已預(yù)定車(chē)輛無(wú)法按約供貨，買(mǎi)方同意供方更改車(chē)型、車(chē)身及內(nèi)飾顏色或延期供貨，賣(mài)方無(wú)須承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、若遇生產(chǎn)廠家調(diào)整產(chǎn)品配置及價(jià)格，則按提車(chē)時(shí)新的配置和價(jià)格責(zé)任。
4、如發(fā)生人力不可抗力事件，雙方均不承擔(dān)相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
五、本合同如發(fā)生爭(zhēng)議無(wú)法協(xié)商解決，則提交賣(mài)方所在地的仲裁委員會(huì)仲裁。
六、本合同正本一式三份，買(mǎi)方執(zhí)一份，賣(mài)方執(zhí)二份。
買(mǎi) 方： 賣(mài) 方：
經(jīng)手人： 經(jīng)手人：
日 期： 日 期：
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同10
甲方：
乙方：
根據(jù)中華人民共和國(guó)舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿基礎(chǔ)上，就車(chē)輛交易事宜，雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、甲方同意將三輛華菱之星牌重型自卸車(chē)出售給乙方。
三車(chē)車(chē)身顏色為紅色，車(chē)牌號(hào)碼分別為：
發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)分別為：
車(chē)輛識(shí)別代碼分別為：
二、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商
車(chē)輛交易價(jià)格為元/臺(tái)，合計(jì)交易金額元(大寫(xiě)萬(wàn)元)。乙方先期支付元(萬(wàn)元)，余款元(大寫(xiě)萬(wàn)元)20__年12月31日前付清。
三、乙方先期付款
至甲方指定賬戶(hù)后，甲方將交易車(chē)輛及隨車(chē)證件交付乙方。
四、乙方余款支付完成后
根據(jù)乙方要求，甲方無(wú)條件配合乙方完成車(chē)輛過(guò)戶(hù)，過(guò)戶(hù)手續(xù)費(fèi)用乙方自行承擔(dān)。
五、本合同自雙方簽字/蓋章之日起生效
交付前車(chē)輛產(chǎn)生的違章、事故、債務(wù)糾紛等由甲方負(fù)責(zé)，并即日結(jié)清。車(chē)輛交付后，車(chē)輛所有事務(wù)由乙方自行負(fù)責(zé)，同甲方無(wú)關(guān)。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字/蓋章后生效。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同11
出賣(mài)人：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)受人：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
保證人：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)丙方)
上列當(dāng)事人就汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)事宜訂立合約如下：
第一條甲方就其約定，將其所有的汽車(chē)售予乙方，乙方買(mǎi)受。
第二條后記汽車(chē)的買(mǎi)賣(mài)總金額為人民幣 元整。乙方依下列方式支付款項(xiàng)予甲方：
(1)本日(訂約日)先交付定金元整。
(2)余款 元(中期款)于申請(qǐng)過(guò)戶(hù)的同時(shí)支付。
(3)余款元，可分十次支付，自至止，每月 日前支付 元，乙方應(yīng)于過(guò)戶(hù)時(shí)，將相當(dāng)于上述期滿(mǎn)額的支票匯出交付。
第三條甲方對(duì)乙方負(fù)責(zé)辦理如下的過(guò)戶(hù)與交付手續(xù)：
第二條第(3)項(xiàng)的支票于過(guò)戶(hù)的同一日支付。
第四條辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)所需費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第五條乙方若無(wú)法履行第二條第(3)款中任何一期的付款，則必須將余款一次付清。
第六條甲方須保證后記汽車(chē)并無(wú)瑕疵。有關(guān)瑕疵的保證，及于交付日后三個(gè)月以?xún)?nèi)，往后即概不負(fù)責(zé)。
第七條后記汽車(chē)交付之前，若因不可抗力之事由，致使汽失毀損，其責(zé)任由甲方負(fù)擔(dān)。
第八條丙方須對(duì)甲方保證，乙方確實(shí)履行本合同按期支付價(jià)金，并負(fù)連帶清償責(zé)任。本合同一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份為憑。
出賣(mài)人(甲方)：
買(mǎi)受人(乙方)：
保證人(丙方)：
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同12
合同編號(hào)：_________
買(mǎi)方：___________________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號(hào)碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
電話(huà)：___________________________
賣(mài)方：___________________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號(hào)碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
電話(huà)：___________________________
買(mǎi)賣(mài)雙方依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著自愿、平等、互惠互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)充分友好協(xié)商，就買(mǎi)賣(mài)汽車(chē)的有關(guān)事項(xiàng)，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。
一、買(mǎi)賣(mài)標(biāo)的
汽車(chē)品牌及型號(hào)規(guī)格：___________________________
生產(chǎn)國(guó)別或生產(chǎn)地：___________________________
生產(chǎn)廠名稱(chēng)：________________________________
排氣量：___________________________
車(chē)牌號(hào)碼：___________________________
出廠日期：___________________________
已行駛公里數(shù)：___________________________
車(chē)輛類(lèi)型：___________________________
廠牌型號(hào)：___________________________
�。ǔ醮危┑怯浫掌冢海篲__________________________
顏色___________________________
發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：___________________________
車(chē)架號(hào)：___________________________
車(chē)輛購(gòu)置附加費(fèi)憑證編號(hào)：_______________________
養(yǎng)路費(fèi)繳付憑證編號(hào)：___________________________
有效期從_________至__________________
最后一次年檢時(shí)間：__________________
二、質(zhì)量要求
1．賣(mài)方向買(mǎi)方出售的車(chē)輛，質(zhì)量必須符合國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并符合出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，符合安全駕駛和說(shuō)明書(shū)載明的基本使用要求，符合車(chē)輛落籍地政府關(guān)于尾氣排放的標(biāo)準(zhǔn)。買(mǎi)賣(mài)車(chē)輛本身不存在危及人身、財(cái)產(chǎn)安全的不合理的危險(xiǎn)，具備應(yīng)當(dāng)具備的使用性能，但對(duì)其存在使用性能的瑕疵作出說(shuō)明的除外；
2．賣(mài)方向買(mǎi)方出售的汽車(chē)，必須是經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)公布、備案的汽車(chē)產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品，并能通過(guò)公安交通管理部門(mén)的檢測(cè)，可以上牌行駛的汽車(chē)。
3．賣(mài)方保證其所出售的車(chē)輛不是國(guó)家禁止的XXX、拼裝車(chē)或明令淘汰的汽車(chē)產(chǎn)品，也不是違反交通安全、環(huán)保等法規(guī)要求的汽車(chē)產(chǎn)品。
三、數(shù)量與價(jià)款
車(chē)輛單價(jià)：人民幣_(tái)________元，大寫(xiě)_________
數(shù)量：_________臺(tái)
車(chē)輛總價(jià)：人民幣_(tái)________元，大寫(xiě)_________
運(yùn)費(fèi)：_________元，由_________方承擔(dān)
出庫(kù)費(fèi)：_________元，由_________方承擔(dān)
四、履約保證金
1．買(mǎi)方應(yīng)在簽訂本合同之日，向賣(mài)方提交履約保證金_________元。
2．履約保證金的有效期為買(mǎi)賣(mài)雙方簽署驗(yàn)收單后的_________天。
3．如買(mǎi)方未能履行合同規(guī)定的義務(wù)，賣(mài)方有權(quán)從履約保證金中取得補(bǔ)償。
4．履約保證金扣除賣(mài)方應(yīng)得的補(bǔ)償后的余額在有效期滿(mǎn)后_________天內(nèi)退還買(mǎi)方。
五、付款方式
買(mǎi)方在本合同簽訂后，按照第_________種方式，如期足額將車(chē)款支付給賣(mài)方。
1．一次性付款方式：本合同簽訂之日起_________日內(nèi)，支付全部車(chē)價(jià)款，合計(jì)人民幣_(tái)________元，大寫(xiě)_______，履約保證金可抵作車(chē)價(jià)款。
2．車(chē)輛抵押貸款方式：本合同簽訂之日起_________日內(nèi)，支付全部車(chē)價(jià)款的_________%，合計(jì)人民幣_(tái)_____元，大寫(xiě)_______；余款自_________年_________月_________日起_________日內(nèi)支付，合計(jì)人民幣_(tái)________元，大寫(xiě)_________。
3．分期付款：
�。�1）本合同簽訂之日起_________日內(nèi)，買(mǎi)方支付賣(mài)方人民幣_(tái)________元（大寫(xiě)：_________）作為保證金。保證金可以抵作車(chē)價(jià)款。保證金的數(shù)額不得超過(guò)主合同標(biāo)的額的20％。
（2）賣(mài)方將車(chē)輛交付買(mǎi)方，并經(jīng)買(mǎi)方辦理交車(chē)手續(xù)后，支付車(chē)價(jià)款的_________％，合計(jì)人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)：_________）。
�。�3）買(mǎi)方委托賣(mài)方辦理上牌手續(xù)，待相關(guān)事項(xiàng)辦妥后，支付剩余_________％的車(chē)價(jià)款，合計(jì)人民幣_(tái)____元（大寫(xiě)：_______）。
（4）其他約定：_________。
4．雙方約定的其他付款方式：_________。
以上合同價(jià)款均以□現(xiàn)金□匯票□支票□_________方式結(jié)算。
六、交付
1．交付時(shí)間：_________年_________月_________日
2．交付地點(diǎn)：買(mǎi)賣(mài)車(chē)輛的成交經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或_________。
3．交付方式：
�。�1）實(shí)行送貨上門(mén)的，賣(mài)方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間送往_________（接收地點(diǎn)），交付日期以發(fā)運(yùn)時(shí)運(yùn)輸部門(mén)的戳記為準(zhǔn)；
�。�2）實(shí)行代運(yùn)的，賣(mài)方應(yīng)按買(mǎi)方的要求，選擇合理的運(yùn)輸路線(xiàn)和運(yùn)輸工具，向運(yùn)輸部門(mén)提報(bào)運(yùn)輸計(jì)劃，辦理托運(yùn)手續(xù)，并派人押運(yùn)（如果需要）。交付日期以發(fā)運(yùn)時(shí)運(yùn)輸部門(mén)的戳記為準(zhǔn)；
（3）實(shí)行自行提貨的，賣(mài)方應(yīng)在交付日_________日之前，通過(guò)電報(bào)、電傳或傳真的方式將提貨時(shí)間通知買(mǎi)方，以發(fā)出通知之日作為通知提貨時(shí)間。
4．賣(mài)方在交付車(chē)輛的同時(shí)，還應(yīng)向賣(mài)方提交下列文件：（以下3、4、5項(xiàng)如沒(méi)有，售前應(yīng)說(shuō)明）
（1）購(gòu)車(chē)發(fā)票；
�。�2）（國(guó)產(chǎn)車(chē)）車(chē)輛合格證、（進(jìn)口車(chē)）海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗(yàn)單；
�。�3）保修卡或保修手冊(cè)；
�。�4）說(shuō)明書(shū)；
（5）隨車(chē)工具及備胎。
七、驗(yàn)收
1．買(mǎi)方應(yīng)在車(chē)輛交接的當(dāng)場(chǎng)對(duì)所購(gòu)車(chē)輛的外觀、基本使用功能和隨車(chē)工具（備配件）、賣(mài)方提供的賣(mài)車(chē)相關(guān)文件和手續(xù)等進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。如對(duì)外觀、內(nèi)飾、隨車(chē)物件功能及相關(guān)文件等有異議的，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出或_________日內(nèi)提出書(shū)面異議，經(jīng)賣(mài)方確認(rèn)后負(fù)責(zé)調(diào)換、處理。
2．車(chē)輛驗(yàn)收合格后，雙方辦理車(chē)輛交接，并簽署《商品車(chē)輛交接書(shū)》，視為該車(chē)輛正式交付。賣(mài)方還應(yīng)在協(xié)助買(mǎi)方辦理完車(chē)輛過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)籍手續(xù)，車(chē)輛過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)籍過(guò)程中發(fā)生的稅、費(fèi)由_________方承擔(dān)。
3．從車(chē)輛正式交付驗(yàn)收合格之時(shí)起，該車(chē)輛的所有權(quán)和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由賣(mài)方轉(zhuǎn)移至買(mǎi)方。
八、風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)
1．汽車(chē)交付之前，若因不可抗力之事由，致使轎車(chē)丟失或毀損，其責(zé)任由賣(mài)方負(fù)擔(dān)。
2．車(chē)輛交付后辦理過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)籍過(guò)程中，因車(chē)輛使用發(fā)生的問(wèn)題由使用者負(fù)責(zé)。
3．因賣(mài)方的原因致使車(chē)輛不能按照約定的期限交付的，賣(mài)方應(yīng)當(dāng)自違反約定之日起承擔(dān)車(chē)輛毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)。
4．車(chē)輛由賣(mài)方交承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)�，除�?dāng)事人另有約定的以外，毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)自合同成立時(shí)起由買(mǎi)方承擔(dān)。
5．賣(mài)方按照約定未交付有關(guān)車(chē)輛的單證和資料的，不影響貨物毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移。
九、維護(hù)維修
1．買(mǎi)賣(mài)車(chē)輛在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或需要保養(yǎng)，賣(mài)方應(yīng)在生產(chǎn)廠公布或雙方約定的維修站進(jìn)行修理和保養(yǎng)。
2．賣(mài)方售賣(mài)給買(mǎi)方的車(chē)輛的保修期，為_(kāi)________年或者_(dá)________萬(wàn)公里，以先到達(dá)者為準(zhǔn)。
3．在保修期內(nèi)賣(mài)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三包，在保修期內(nèi)因嚴(yán)重安全性能故障或主要部件總成質(zhì)量問(wèn)題經(jīng)______次以上（含______次）修理，車(chē)輛的安全性仍達(dá)不到出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或不能正常使用的，賣(mài)方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)向生產(chǎn)廠家申請(qǐng)換車(chē)或退車(chē)還款（扣除折舊）。
4．在保修期內(nèi)，如買(mǎi)方使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題，由買(mǎi)方自行負(fù)責(zé)。
5．買(mǎi)方所購(gòu)汽車(chē)存在設(shè)計(jì)、制造缺陷，并由此缺陷造成人身和財(cái)產(chǎn)損害的，買(mǎi)方有權(quán)向賣(mài)方或生產(chǎn)廠家主張索賠，賣(mài)方應(yīng)積極協(xié)助。
6．保修期后的產(chǎn)品維護(hù)由雙方協(xié)商再定。
十、違約責(zé)任
1．賣(mài)方應(yīng)保證其對(duì)出賣(mài)車(chē)輛享有所有權(quán)或處分權(quán)，若第三人對(duì)車(chē)輛提出主張，造成買(mǎi)方與第三方發(fā)生爭(zhēng)議，賣(mài)方應(yīng)承擔(dān)因此而產(chǎn)生的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。
2．賣(mài)方應(yīng)如實(shí)向買(mǎi)方陳述車(chē)輛的狀況，并保證車(chē)輛狀況陳述的真實(shí)性，若賣(mài)方在該車(chē)有缺陷或存在其他特殊的使用要求時(shí)，應(yīng)明示告知而未明示告知的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
3．買(mǎi)方未能按時(shí)支付車(chē)款的，每逾期1日，應(yīng)支付賣(mài)方全部車(chē)價(jià)款_________％的違約金。
4．賣(mài)方未能按時(shí)交付車(chē)輛的，每逾期1日，應(yīng)支付買(mǎi)方全部車(chē)價(jià)款_________％的違約金。
5．因賣(mài)方原因致使車(chē)輛在約定期限內(nèi)不能辦理過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，買(mǎi)方有權(quán)要求賣(mài)方返還車(chē)款并承擔(dān)一切損失；因買(mǎi)方原因致使車(chē)輛在約定期限內(nèi)不能辦理過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，賣(mài)方有權(quán)要求買(mǎi)方返還車(chē)輛并承擔(dān)一切損失。
6．因車(chē)身超重、尾氣不合格等質(zhì)量問(wèn)題或證件不全導(dǎo)致買(mǎi)方無(wú)法上牌，買(mǎi)方有權(quán)解除合同和退車(chē)，因此而造成買(mǎi)方的實(shí)際損失，賣(mài)方應(yīng)當(dāng)予以賠償。
7．賣(mài)方交付的汽車(chē)不符合說(shuō)明書(shū)中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，買(mǎi)方有權(quán)拒絕接收車(chē)輛，或要求賣(mài)方承擔(dān)無(wú)償修復(fù)、補(bǔ)償損失或減少價(jià)款的違約責(zé)任。
8．買(mǎi)方選擇以抵押貸款的方式付款的，如買(mǎi)方未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與銀行辦妥有關(guān)抵押貸款事宜（以銀行實(shí)際發(fā)放貸款為準(zhǔn)），視為買(mǎi)方未按合同約定時(shí)間付款，應(yīng)當(dāng)向賣(mài)方承擔(dān)違約責(zé)任。
十一、合同的解除
本合同在下列任一情形下解除：
1．合同期限屆滿(mǎn)，買(mǎi)賣(mài)雙方不再續(xù)簽本合同；
2．買(mǎi)賣(mài)雙方通過(guò)書(shū)面協(xié)議解除本合同；
3．因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的；
4．在合同期限屆滿(mǎn)之前，當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的；
5．當(dāng)事人一方遲延履行合同主要義務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；
6．當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的；
7．_________。
十二、保密
買(mǎi)賣(mài)雙方保證對(duì)在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中所獲悉的屬于對(duì)方的且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的文件及資料（包括商業(yè)秘密、公司計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)________年。
十三、通知
1．根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________（書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2．各方通訊地址如下：_________。
3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
十四、合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)（書(shū)面通知發(fā)出_________天內(nèi)）簽訂書(shū)面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件，任何一方無(wú)權(quán)變更本合同，否則，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。
十五、合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓?zhuān)唇?jīng)另一方書(shū)面明確同意，均屬無(wú)效。
十六、爭(zhēng)議的處理
1．本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2．本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第___種方式解決：
�。�1）提交_________仲裁委員會(huì)仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
十七、不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2．聲稱(chēng)受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱(chēng)不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
4．本合同所稱(chēng)“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無(wú)法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無(wú)法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的.任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震，以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)（不論曾否宣戰(zhàn)）、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
十八、合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
十九、補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，買(mǎi)賣(mài)雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
二十、合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專(zhuān)用章之日起生效。
有效期為_(kāi)________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
買(mǎi)方：_______________（蓋章）
賣(mài)方：_______________（蓋章）
授權(quán)代表：___________（簽字）
委托代理人：_________（簽字）
_________年_______月_______日
簽約地點(diǎn)：___________________賣(mài)方：_______________（蓋章）
授權(quán)代表：___________（簽字）
委托代理人：_________（簽字）
_________年_______月_______日
簽約地點(diǎn)：___________________
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同13
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的日趨活躍，汽車(chē)交易大量增加，因汽車(chē)交易引發(fā)糾紛的案件也由此增多。有些當(dāng)事人因?yàn)槲崔k理汽車(chē)登記過(guò)戶(hù)手續(xù)而主張合同無(wú)效，有些因?yàn)槲吹狡?chē)交易市場(chǎng)進(jìn)行交易而主張無(wú)效。在審判實(shí)踐中，由于受傳統(tǒng)審判觀念影響，法官在審理此類(lèi)糾紛中，對(duì)同一類(lèi)型的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件，有些法院認(rèn)定無(wú)效，有些法院則認(rèn)定有效。因此，對(duì)汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件的審理應(yīng)如何適用法律，需要進(jìn)一步的探討。
一、買(mǎi)賣(mài)合同的法律依據(jù)、特征
對(duì)汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件如何適用法律進(jìn)行探討，必須掌握買(mǎi)賣(mài)合同的法律規(guī)定及它的特征�！吨腥A人民共和國(guó)合同法》(簡(jiǎn)稱(chēng)《合同法》)第一百三十條規(guī)定：“買(mǎi)賣(mài)合同是出賣(mài)人轉(zhuǎn)移買(mǎi)賣(mài)標(biāo)的物所有權(quán)于買(mǎi)受人，買(mǎi)受人支付價(jià)款的合同�！�
買(mǎi)賣(mài)合同的法律特征：1、買(mǎi)賣(mài)合同是有名合同;2、買(mǎi)賣(mài)合同是賣(mài)方轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，買(mǎi)方支付價(jià)款的合同;3、買(mǎi)賣(mài)合同是雙務(wù)合同;4、買(mǎi)賣(mài)合同是有償合同;5、買(mǎi)賣(mài)合同多是諾成合同;6、買(mǎi)賣(mài)合同是要因合同;7、買(mǎi)賣(mài)合同為要式或不要式合同。
二、審理汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件，能否以《舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》作為認(rèn)定汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效的依據(jù)
《舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》第三條規(guī)定：“舊機(jī)動(dòng)車(chē)流通涉及車(chē)輛管理、交通安全管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、社會(huì)治安管理、環(huán)境保護(hù)管理等各個(gè)方面，屬特殊商品流通，必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心進(jìn)行行。”該辦法第三十二條規(guī)定：“進(jìn)行舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易，銷(xiāo)車(chē)方須向機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個(gè)人賣(mài)車(chē)的須持居民身份證)、機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證、原始購(gòu)車(chē)發(fā)票、成交發(fā)票、
購(gòu)置附加費(fèi)憑證、車(chē)船使用稅‘稅訖’標(biāo)志、養(yǎng)路費(fèi)交納憑證等。購(gòu)車(chē)方須出具單位介紹信或個(gè)人身份證。工商行政管理部門(mén)憑舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心或有舊機(jī)動(dòng)車(chē)經(jīng)營(yíng)權(quán)企業(yè)的交易憑證予以驗(yàn)證，車(chē)管部門(mén)憑此辦理轉(zhuǎn)籍過(guò)戶(hù)手續(xù)�！睋�(jù)此，在審判實(shí)踐中，有些法院以汽車(chē)交易的雙方未按照上述第三條規(guī)定到批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心進(jìn)行汽車(chē)交易，因而認(rèn)定雙方的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效。有些法院則以汽車(chē)交易的雙方未按上述第三十二條規(guī)定辦理車(chē)輛轉(zhuǎn)籍過(guò)戶(hù)手續(xù)而認(rèn)定雙方的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效。
如案例一：
原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達(dá)成汽車(chē)口頭買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，由馮彬?qū)⑵湎蛲踔胰禾庂?gòu)買(mǎi)的瓊C02034號(hào)小型攔板汽車(chē)出賣(mài)給李春桂，價(jià)款16500元。協(xié)議達(dá)成后，馮彬?qū)⒃撥?chē)及該車(chē)的有關(guān)證件交給李春桂，李春桂于次日向馮彬支付完購(gòu)車(chē)款。雙方對(duì)養(yǎng)路費(fèi)的繳納未進(jìn)行約定，也未辦理該車(chē)的轉(zhuǎn)籍過(guò)戶(hù)手續(xù)。爾后李春桂將該車(chē)開(kāi)往文昌，被文昌市交通規(guī)費(fèi)征稽所以該車(chē)從20xx年2月至今拖欠養(yǎng)路費(fèi)為由扣押，并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車(chē)費(fèi)后將該車(chē)領(lǐng)回，并找馮彬協(xié)商退車(chē)未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車(chē)欠大額路租實(shí)情，雙方的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效為由，要求將該車(chē)退回馮彬，馮彬退還購(gòu)車(chē)款16500元及賠償經(jīng)濟(jì)損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱(chēng)，該車(chē)來(lái)源合法，證件齊全，口頭協(xié)議后，李春桂已支付購(gòu)車(chē)款和接受車(chē)輛及該車(chē)證件，買(mǎi)賣(mài)合同已成立，李春桂以其隱瞞該車(chē)欠大額路租實(shí)情沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)，請(qǐng)法院駁回李春桂的訴訟請(qǐng)求。
原審法院審理認(rèn)為，原、被告之間的買(mǎi)賣(mài)瓊C02034號(hào)攔板小貨車(chē)，雖然該車(chē)來(lái)源合法，證件齊全，但是雙方未按國(guó)家關(guān)于舊汽車(chē)交易的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行交易，納稅及辦理有關(guān)過(guò)戶(hù)手續(xù)，違反法律規(guī)定，損害了國(guó)家利益，該車(chē)的買(mǎi)賣(mài)是無(wú)效的。原告李春桂要求退車(chē)退款的理由成立，應(yīng)予支持。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國(guó)民法通則》第五十
八條第五項(xiàng)、第六十條的規(guī)定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)無(wú)效;二、原告應(yīng)在判決書(shū)生效后十天內(nèi)將瓊C02034號(hào)小型攔板貨車(chē)退還給被告，同時(shí)被告也應(yīng)退還原告購(gòu)車(chē)款16500元;三、原告用車(chē)受罰6000元及停車(chē)費(fèi)40元，由原告自負(fù)。一審判決后，原、被告均不服向本院提出上訴。
二審審理認(rèn)為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達(dá)成的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，是雙方的真實(shí)意思表示，內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。雖然雙方未辦理登記過(guò)戶(hù)手續(xù)，但目前法律、行政法規(guī)并未規(guī)定車(chē)輛管理部門(mén)的登記是機(jī)動(dòng)車(chē)買(mǎi)賣(mài)行為生效的必然條件，車(chē)輛登記只是一種管理手段。根據(jù)《合同法》第四十四條第一款的規(guī)定：“依法成立的合同，自成立時(shí)生效�！蓖瑫r(shí)根據(jù)《合同法》第一百三十三條規(guī)定：“標(biāo)的物的所有權(quán)自標(biāo)的物交付時(shí)起轉(zhuǎn)移，但法律另有規(guī)定或當(dāng)事人另有約定的除外。”故本案雙方簽訂的合同應(yīng)認(rèn)定為有效合同，該車(chē)從交付給李春桂之日起所有權(quán)已轉(zhuǎn)移給李春桂。原審判決認(rèn)定合同無(wú)效錯(cuò)誤，應(yīng)予撤銷(xiāo)。據(jù)此，二審法院依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：一、撤銷(xiāo)瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號(hào)民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同有效;三、馮彬應(yīng)在本判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)支付6040元給李春桂。
案例二：
原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協(xié)商小貨車(chē)的買(mǎi)賣(mài)事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進(jìn)NJ1026D小型載貨汽車(chē)，車(chē)輛行駛證號(hào)為瓊D30594，出賣(mài)給潘世海。雙方約定，車(chē)價(jià)為8000元。同日，潘世海向朱海林寫(xiě)下欠條一張，其欠條載明：“欠購(gòu)車(chē)款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時(shí)付可按車(chē)價(jià)款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫(xiě)下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車(chē)開(kāi)走，至同年9月20日潘世海未按欠條時(shí)間向朱海林支付購(gòu)車(chē)款8000元，朱海林也沒(méi)有將該車(chē)的相關(guān)證件交付給潘世海，雙方因此引起糾
紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購(gòu)車(chē)款16000元，并承擔(dān)車(chē)旅費(fèi)100元。潘世海辯稱(chēng)，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應(yīng)辦理好產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)，而朱海林沒(méi)有辦理，因此，雙方的口頭協(xié)議沒(méi)有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請(qǐng)證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車(chē)修理所付出的費(fèi)用2420元。原審法院通知其繳交反訴費(fèi)，但在法定期間內(nèi)，潘世海未向原審法院繳交反訴費(fèi)，原審法院裁定，按潘世海自動(dòng)撤回反訴處理。一審中，朱海林對(duì)證人的證言予以否認(rèn)。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購(gòu)買(mǎi)該車(chē)，總價(jià)款為35200元。根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、國(guó)家貿(mào)易部、機(jī)械工業(yè)部、公安部、國(guó)家環(huán)境保護(hù)局關(guān)于發(fā)布《汽車(chē)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)》的通知，該車(chē)使用年限為8年。按使用8年計(jì)算，該車(chē)每天折舊費(fèi)為12.05元。
原審法院認(rèn)為，原、被告之間所進(jìn)行的交易是舊小貨車(chē)，根據(jù)國(guó)務(wù)院貿(mào)易部發(fā)布的《舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》第三條“舊機(jī)動(dòng)車(chē)流通涉及車(chē)輛管理、交通安全管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、社會(huì)治安管理、環(huán)境保護(hù)管理等各個(gè)方面，屬特殊商品流通，必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心進(jìn)行”的規(guī)定，原告所賣(mài)的舊貨車(chē)，必須要在經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心方可進(jìn)行交易，否則應(yīng)視為交易無(wú)效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車(chē)賣(mài)給被告，其行為違反了《機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》的規(guī)定，故應(yīng)視為買(mǎi)賣(mài)無(wú)效。對(duì)無(wú)效買(mǎi)賣(mài)所得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)互相返還。因此，對(duì)原告要求被告支付拖欠的購(gòu)車(chē)款16000元和車(chē)旅費(fèi)100元的訴訟請(qǐng)求，本院不予支持。對(duì)于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實(shí)，由于被告向法庭提供在場(chǎng)證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認(rèn)，但根據(jù)雙方提供證據(jù)的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認(rèn)的可信度。對(duì)被告的這一主張，本院應(yīng)予認(rèn)定。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國(guó)合同法》第五十八條和參照貿(mào)易部發(fā)布的《舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》第三條的規(guī)定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車(chē)買(mǎi)賣(mài)無(wú)效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7
日內(nèi)返還瓊D30594號(hào)小貨車(chē)給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內(nèi)返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請(qǐng)求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。
二審審理認(rèn)為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達(dá)成口頭買(mǎi)賣(mài)汽車(chē)協(xié)議，是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，協(xié)議內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定該協(xié)議為有效協(xié)議。協(xié)議約定后，上訴人將車(chē)輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車(chē)款，其行為屬于違約行為，依法應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。同時(shí)，上訴人將該車(chē)交付被上訴人，沒(méi)有將該車(chē)相關(guān)的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進(jìn)行營(yíng)運(yùn)，上訴人的行為也應(yīng)視為違約行為，也應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。鑒于本案中，雙方?jīng)]有約定上訴人的違約責(zé)任，因此，上訴人的違約責(zé)任應(yīng)視為與被上訴人的違約責(zé)任相等。本案中，雙方均未完全履行協(xié)議，上訴人請(qǐng)求被上訴人將該車(chē)退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協(xié)議可予以解除。由于被上訴人未按協(xié)議約定，將車(chē)款支付上訴人，也不及時(shí)將車(chē)退回上訴人，致使該車(chē)由被上訴人占用長(zhǎng)達(dá)一年，因此，被上訴人應(yīng)支付該車(chē)的折舊費(fèi)給上訴人，其折舊費(fèi)按每天12.05元計(jì)算，上訴人主張支付時(shí)間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計(jì)239天，計(jì)2880元。上訴人上訴請(qǐng)求被上訴人賠償用車(chē)款沒(méi)有證據(jù)，不予認(rèn)定。其上訴請(qǐng)求被上訴人賠償精神損失費(fèi)20xx元，沒(méi)有法律依據(jù)，也沒(méi)有事實(shí)根據(jù)。原審判決駁回其他訴訟請(qǐng)求正確，應(yīng)予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據(jù)不足，不予認(rèn)定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補(bǔ)償購(gòu)買(mǎi)維修汽車(chē)配件費(fèi)用2420元，由于一審中提出反訴請(qǐng)求，未按規(guī)定時(shí)間交納反訴費(fèi)，一審已裁定按其自動(dòng)撤回反訴處理，被上訴人現(xiàn)主張沒(méi)有理由。原審判決根據(jù)國(guó)務(wù)院貿(mào)易部頒布的《舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)定雙方的舊車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同為無(wú)效合同，屬適用法律錯(cuò)誤。因?yàn)椤杜f機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》是屬于部門(mén)的規(guī)章，并不是行政法規(guī)。目前，法律和行政法規(guī)并未規(guī)定舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心進(jìn)行，故不能以此作為判決合同無(wú)效的依據(jù)，應(yīng)予糾正。原審判決認(rèn)定被上訴人已支付4000元購(gòu)車(chē)款，并判決由上訴人返還，其認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足，應(yīng)予以撤銷(xiāo)。依照《中華人
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同14
售車(chē)方(甲方)：____身份證號(hào)：____
購(gòu)車(chē)方(乙方)：____身份證號(hào)：____
甲方將自己所有的一輛色牌汽車(chē)(車(chē)牌號(hào)：____，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：____，車(chē)架號(hào)：____，行駛證登記人：____)于____年____月____日轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方一次性支付甲方人民幣_(tái)___萬(wàn)__千__百____元整(￥________.00)，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成以下一致協(xié)議：
(一)自協(xié)議簽訂，甲方向乙方轉(zhuǎn)讓車(chē)輛、乙方向甲方支付購(gòu)車(chē)款起，該車(chē)所有權(quán)歸乙方，乙方有使用、出售、轉(zhuǎn)讓及報(bào)廢等權(quán)利。
(二)該汽車(chē)自本協(xié)議注明的轉(zhuǎn)讓時(shí)間以后，所出現(xiàn)的一切問(wèn)題與甲方無(wú)關(guān)。
(三)該汽車(chē)自本協(xié)議注明的轉(zhuǎn)讓日期時(shí)間以后，乙方使用時(shí)如發(fā)生交通意外而產(chǎn)生的本人及他人人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或其他法律糾紛與甲方無(wú)關(guān);
(四)該汽車(chē)在本協(xié)議注明的轉(zhuǎn)讓時(shí)間之前，甲方使用時(shí)如發(fā)生交通意外造成他人人身傷害及財(cái)產(chǎn)損失或其他法律糾紛與乙方無(wú)關(guān);
(五)雙方約定于___年___月___日前甲方協(xié)助乙方過(guò)戶(hù)，車(chē)輛必須按合法的手續(xù)過(guò)戶(hù)，如不過(guò)戶(hù)，由乙方承擔(dān)車(chē)輛轉(zhuǎn)讓之日起一切法律責(zé)任及相關(guān)后果。
(六)該車(chē)以后辦理年審、等事宜由乙方承擔(dān)。
(七)該協(xié)議書(shū)一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，協(xié)議簽訂時(shí)間___年___月___日，時(shí)間：___：___：___，雙方簽字后即時(shí)生效，雙方均不得違背以上各條款。
售車(chē)方(甲方)簽字：____購(gòu)車(chē)方(乙方)簽字：____
聯(lián)系電話(huà)：____聯(lián)系電話(huà)：____
日期：___年__月___日日期：___年__月___日
見(jiàn)證人簽字：___日期：___年__月___日
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同15
出賣(mài)人：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）簽定地點(diǎn)：
買(mǎi)受人：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）簽定時(shí)間：xx年x月x日
一、汽車(chē)型號(hào)及金額：
汽車(chē)
品牌x型號(hào)x發(fā)動(dòng)
機(jī)號(hào)x合格
證號(hào)x車(chē)架號(hào)x海關(guān)
單號(hào)x商檢
單號(hào)x顏色價(jià)格x備注
二、交車(chē)地點(diǎn)、方式：
交車(chē)地點(diǎn)：x交車(chē)時(shí)間：
付款方式：x付款時(shí)間：
三、質(zhì)量、維修：
1、出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售的汽車(chē)，其質(zhì)量必須符合國(guó)家頒布的車(chē)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售的汽車(chē)，必須是在《全國(guó)汽車(chē)、民用改裝車(chē)和摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的產(chǎn)品或經(jīng)過(guò)交通管理部門(mén)認(rèn)可的汽車(chē)。
3、出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售汽車(chē)時(shí)要真實(shí)、準(zhǔn)確介紹所銷(xiāo)售車(chē)輛基本情況。
4、出賣(mài)人在買(mǎi)受人購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛時(shí)必須向買(mǎi)受人提供：
�。�1）銷(xiāo)售票；
�。�2）（國(guó)產(chǎn)車(chē)）車(chē)輛合格證、（進(jìn)口車(chē)）海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗(yàn)單；
（3）保修卡或保修手冊(cè)；
�。�4）說(shuō)明書(shū)；
�。�5）隨車(chē)工具及備胎。（以上3、4、5項(xiàng)如沒(méi)有，售前應(yīng)說(shuō)明）
5、買(mǎi)受人在購(gòu)車(chē)時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查出賣(mài)人所提供的車(chē)輛證件、手續(xù)是否齊全。
6、買(mǎi)受人在購(gòu)車(chē)時(shí)應(yīng)對(duì)所購(gòu)車(chē)輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
7、汽車(chē)在購(gòu)買(mǎi)后，如發(fā)現(xiàn)屬于生產(chǎn)廠家的質(zhì)量問(wèn)題，可由出賣(mài)人協(xié)助買(mǎi)受人與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。
8、如屬于在汽車(chē)售出前流通過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，出賣(mài)人未向買(mǎi)受人明示的，依法承擔(dān)責(zé)任。
9、如買(mǎi)受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題，由買(mǎi)受人自行負(fù)責(zé)。
四、違約責(zé)任（雙方協(xié)商）：
五、合同爭(zhēng)議的解決方式：
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第一種方式解決：
1、提交x仲裁委員會(huì)仲裁；
2、依法向人民法院起訴。
六、本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，汽車(chē)交易市場(chǎng)主辦單位留存x份（市場(chǎng)留存期一年）。
七、本合同經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章：
上海汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同 汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同完整版09-19
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同范本＿汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同格式12-10