【經(jīng)典】勞務(wù)合同
隨著人們對(duì)法律的了解日益加深,我們用到合同的地方越來越多,合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。你所見過的合同是什么樣的呢?以下是小編為大家收集的勞務(wù)合同 ,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
勞務(wù)合同 1
發(fā)包方:____________________________
承包方:____________________________
甲、乙雙方這個(gè)著平等、互利和協(xié)商一致的原則,就_____工程施工的勞務(wù)人工費(fèi)事宜,達(dá)成這個(gè)合同條款如下,雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。
第一條工程概況
(一)工程名稱:____________________________
(二)工程地點(diǎn):____________________________
(三)施工面積:____________________________
第二條承包范圍
人工挖運(yùn)土石方、回填土;現(xiàn)澆砼工程(綜合)、支模(含腳手架)、鋼筋制作、安裝;預(yù)制構(gòu)件制作、安裝;砌磚;鋪貼花崗石、廣場(chǎng)磚、柱面、柱頭、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水層;腳手架搭拆;梯踏步貼面砌、缸磚粘貼;建筑拆除(含除渣)、搭建臨設(shè);零星估工等(除水電安裝及綠化工程外的所有工程)。
第三條承包金額
詳見這個(gè)合同附件所包含的單價(jià)及名分項(xiàng)包干價(jià)。
承包金額的構(gòu)成=單價(jià)×實(shí)收方量+上、下浮比例金額。
這個(gè)工程勞務(wù)人工費(fèi)除綠化工程外,所有工程價(jià)格均已包括,不再另立項(xiàng)目,若有,現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)實(shí)際情況確定。
這個(gè)工程進(jìn)場(chǎng)前乙方向甲方繳納_____元保證金,工程順利進(jìn)場(chǎng)_____日后甲方退還保證金。主要分項(xiàng)工程單價(jià)附在這個(gè)合同后面,作為合同附件。這個(gè)單價(jià)已包含了管理費(fèi)、工具費(fèi)、交通費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等一系列費(fèi)用。
第四條工期(_____個(gè)月)
(一)開工日期:____________________________
(二)竣工日期:____________________________
第五條施工技術(shù)要求
(一)每一項(xiàng)工程開工前由甲方施工技術(shù)人員向乙方交底,并以書面形式由乙方代表簽字。
(二)乙方代表必須指揮工人按技術(shù)交底和施工規(guī)范施工。先作樣板,達(dá)標(biāo)后再施工。
(三)第一道工序必須按交底、施工、檢查、驗(yàn)收幾個(gè)步驟進(jìn)行,這個(gè)工序完成驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)行下一工序工作。
第六條雙方責(zé)任及工作
(一)甲方工作
1.提供食宿條件:
2.為乙方施工協(xié)調(diào)有關(guān)工作關(guān)系:
3.派施工管理班子駐現(xiàn)場(chǎng),對(duì)工程進(jìn)度,工程質(zhì)量及施工步驟進(jìn)行安排,指導(dǎo)乙方施工,并對(duì)質(zhì)量安全工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(二)乙方工作
1.嚴(yán)格執(zhí)行合同中對(duì)工程工期、質(zhì)量、安全的要求,調(diào)配甲方要求的相應(yīng)工種及工人數(shù)量,服從施工人員的安排,按規(guī)范進(jìn)行施工。
2.加強(qiáng)對(duì)工人的管理,教育工人遵紀(jì)守法,辦理流動(dòng)人員務(wù)工的暫住證等相關(guān)手續(xù)。加強(qiáng)安全、防火、防盜意識(shí)。
3.組織工人文明施工、鋼筋工、電焊工等重要工種必須持證上崗,加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理,做到工完場(chǎng)清。文明施工,周轉(zhuǎn)材料包干使用。①扣件按_____%,②_____形扣按_____%,③鋼管、鋼模按_____%包干,全獎(jiǎng)全賠。
第七條工程驗(yàn)收
(一)工程質(zhì)量,以國(guó)家工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)良等級(jí)進(jìn)行要求以分項(xiàng)工程優(yōu)良確保分部工程優(yōu)良,分部工程確保單位工程優(yōu)良。
(二)以甲方施工人員及監(jiān)理工程師簽證為驗(yàn)收依據(jù)。
(三)因乙方造成的質(zhì)量問題返工,由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任并承擔(dān)其材料及人工費(fèi)損失。
(四)因甲方指揮錯(cuò)誤造成的返工,由甲方按乙方已作部分的實(shí)際記工,以每人_____元一天支付給乙方。
第八條人工費(fèi)支付
(一)工程開工后,由甲方向乙方預(yù)支工人生活費(fèi),每人每月共借支代金卷_____元,現(xiàn)金_____元,每_____天借支一次,總額控制。
(二)每_____天根據(jù)形象進(jìn)度計(jì)算工作量,若達(dá)到預(yù)計(jì)工期則支付總工作量的_____%人工費(fèi)用,完成工作量超出計(jì)劃量,則支付_____%,達(dá)不到則支付_____%。付款時(shí)必須扣除預(yù)支金額。如甲方不按時(shí)支付工資,乙方有權(quán)向甲方提出發(fā)放工資的要求或者罷工。
(三)工程竣工、驗(yàn)收合格、再計(jì)算總工作量,扣除總借支(預(yù)支代繳保險(xiǎn)費(fèi)),交還借出的全部工具、設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料、剩余材料、生活用品等,扣除損毀、短缺部份賠償后_____日內(nèi)付足總額的_____%,余款_____個(gè)月后付清。
(四)這個(gè)工程若經(jīng)有權(quán)單位評(píng)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)良工程,甲方按附件單價(jià)上浮_____%結(jié)算;將乙方在施工期間的.工具費(fèi)報(bào)銷作為獎(jiǎng)勵(lì);若不能達(dá)到優(yōu)良,甲方則按附件單價(jià)下浮_____%與乙方作結(jié)算。
第九條安全責(zé)任
乙方必須嚴(yán)格遵守甲方的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進(jìn)行施工作業(yè),因乙方違規(guī)操作造成的安全事故,由乙方全權(quán)負(fù)責(zé),所發(fā)生的一切費(fèi)用與甲方無關(guān),工程施工期間乙方必須購(gòu)買全部工人的人身意外傷害保險(xiǎn),保險(xiǎn)金由乙方自理,乙方提交工人名單,甲方為乙方代辦保險(xiǎn)手續(xù)。
第十條未盡事宜由雙方另行協(xié)商,并成為這個(gè)合同之附件,雙方共同遵守。
第十一條其它約定
若乙方在施工過程中其工藝水平、工期達(dá)不到甲方要求,甲方則有權(quán)要求乙方無條件退場(chǎng)并不予進(jìn)行結(jié)算,甲方所受的工期、信譽(yù)損失也不向乙方索賠。
第十二條這個(gè)合同一式二份,甲乙雙方各捃一份,具同等法律效力,雙方簽字(蓋章)后生效,工程竣工驗(yàn)收合格,結(jié)清尾款后自然失效。
甲方:__________________乙方:_________________
負(fù)責(zé)人:________________委托人:_______________
代表:__________________代表:_________________
簽約時(shí)間:____________年____________月___________日
勞務(wù)合同 2
用人單位(以下簡(jiǎn)稱:甲方)
派遣單位(以下簡(jiǎn)稱:乙方)
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將工程勞務(wù)分包給乙方施工,為了明確雙方的權(quán)利與義務(wù),確保本工程項(xiàng)目能按期按質(zhì)按量順利完成驗(yàn)收交付使用,特簽訂以下合同條款,以資雙方共同遵守。適用的法律、法規(guī):本合同文件使用國(guó)家有關(guān)法律和行政法規(guī),其沒有做出規(guī)定的,應(yīng)遵守法規(guī)及地方有關(guān)部門的規(guī)章規(guī)定。使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)法:本合同使用國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范;國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中沒有的,適用有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范;以上均沒有的,適用工程所在地的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
一、 工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
二、工程勞務(wù)范圍及施工內(nèi)容: :
乙方施工的部分項(xiàng)工程如下:圖紙上所設(shè)計(jì)的自動(dòng)噴淋滅火系統(tǒng);消火栓系統(tǒng)、室內(nèi)外消防水系統(tǒng)工程(屬于自來水公司施工的消火栓除外);消防泵房設(shè)備、消防泵房?jī)?nèi)管道及消防水池設(shè)備安裝施工等,消防所涉及的抗震支架、防火封堵、管道保溫及油漆、標(biāo)注及標(biāo)識(shí)及清理清潔工作等包含完成消防水箱和消防水池的前后端消防供水管道所涉及相關(guān)施工。
三、合同價(jià)款和 工期
1、本合同簽約總價(jià)款為¥ 元(大寫: 人民幣 )。
2、總工期為: 天 。開工日期:____________竣工日期:_____________。
3、本工程進(jìn)場(chǎng)前,乙方向甲方交納 萬(wàn)元本工程質(zhì)量保證金,工程結(jié)束驗(yàn)收合格后 日內(nèi),甲方全額無息退還保證金。
四、 承包方式及勞務(wù)費(fèi)用結(jié)算時(shí)間
1、承包方式: 。乙方以施工設(shè)施的點(diǎn)位單價(jià)承包施工過程中的所有人工費(fèi)用,乙方為完成本合同工作必須用到的工具等,由其自備并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
2、 施工單價(jià):消防栓元/套、噴淋元/只,弱電自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng) 元/點(diǎn)以上單價(jià)包含系統(tǒng)內(nèi)所有管路及泵房設(shè)施的施工人工費(fèi)用。
合同簽定后 日乙方組織人員進(jìn)場(chǎng)開始施工。
3。、付款方式
1)、本合同價(jià)款按照以下程序由甲方分期支付,進(jìn)度款經(jīng)甲方、監(jiān)理確認(rèn)施工量后,質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)收合格,資料齊全的條件下為付款依據(jù),若乙方未達(dá)到上述要求甲方可不予付款。
2) 甲方根據(jù)工程進(jìn)度和合同履行情況向乙方支付合同款項(xiàng):
。1)預(yù)付款:本合同不支付工程預(yù)付款。
(2)原則上乙方于每月5日前報(bào)送當(dāng)月(上月5日至本月4日)的產(chǎn)值至監(jiān)理及甲方(具體按時(shí)間根據(jù)甲方內(nèi)部管理要求),監(jiān)理及甲方審核后,甲方于次月支付審核后產(chǎn)值的60%作為進(jìn)度款。
(3)消防工程通過消防專項(xiàng)驗(yàn)收后支付至實(shí)際完成工程量造價(jià)75%。
(4)結(jié)算款:工程經(jīng)第三方單位檢測(cè)及政府相關(guān)部門竣工聯(lián)合驗(yàn)收合格后,雙方辦理結(jié)算造價(jià)確認(rèn)后,甲方支付到結(jié)算造價(jià)的80%給乙方;雙方結(jié)算造價(jià)確認(rèn)完成后,全部工程移交結(jié)束,甲方向乙方支付至結(jié)算總額的95%。
(5)質(zhì)保金:剩余結(jié)算款總額的5%作為質(zhì)保金,保修期2年,質(zhì)保金自保修期滿后一個(gè)月內(nèi)返還扣除相應(yīng)責(zé)任款外的保修金,保修金不計(jì)利息,甲方扣除相關(guān)應(yīng)扣款項(xiàng)(如有)后,將剩余款項(xiàng)(如有)無息支付給乙方。
五、甲方權(quán)利與義務(wù)
1、甲方應(yīng)在乙方工作開工前 日,提供本合同勞務(wù)分包范圍內(nèi)的施工圖紙 份。
2、甲方為乙方指定施工用水、用電搭接點(diǎn)。委派現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)代表對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、工期進(jìn)行監(jiān)督,確定詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn),與乙方進(jìn)行技術(shù)交底。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與其他各施工隊(duì)伍、班組交叉施工等各項(xiàng)事宜,審核完成工程量,撥付工程款。
3、甲方在監(jiān)督檢查乙方施工過程中,發(fā)現(xiàn)乙方及其聘請(qǐng)的工作人員在施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)未按防護(hù)措施要求作業(yè)的,有權(quán)責(zé)令其整改;如乙方拒不整改,甲方有權(quán)解除合同并依據(jù)本合同約定追究乙方違約責(zé)任;乙方違章作業(yè)造成損害的,一切責(zé)任由其承擔(dān)。
4、對(duì)乙方的施工不合格項(xiàng)有權(quán)要求其限期整改,有權(quán)對(duì)乙方施工過程中浪費(fèi)材料的行為進(jìn)行教育督促、要求賠償,并依據(jù)本合同約定追究乙方違約責(zé)任。
六、 乙方權(quán)利與義務(wù)
1、合同簽訂后即做好各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作,本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的工作態(tài)度和節(jié)約、規(guī)范的施工方法,配合甲方現(xiàn)場(chǎng)代表的施工管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào),安全、文明施工。
2、配備人數(shù)充足、技術(shù)合格穩(wěn)定、工作高效的'施工隊(duì)伍,按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求并參照現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程的質(zhì)量規(guī)范規(guī)定施工,服從配合甲方施工專業(yè)管理人員的工作安排確保工程質(zhì)量和進(jìn)度,否則因此而造成的延期交工、甲方損失及第三方罰款等所有責(zé)任乙方均應(yīng)承擔(dān)。
3、對(duì)工程施工質(zhì)量不符合施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)和現(xiàn)行工程驗(yàn)收規(guī)范要求的,應(yīng)及時(shí)無償維修或返工;對(duì)甲方開具的不符合工程驗(yàn)收規(guī)范的施工項(xiàng)限期整改通知單,應(yīng)及時(shí)報(bào)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表復(fù)查。
4、因工程需要安排加班施工的,與甲方進(jìn)行協(xié)商。施工中遇到必須損壞建筑物某些局部結(jié)構(gòu)或裝飾物的,應(yīng)先通知甲方代表,經(jīng)甲方研究書面同意后方可施工。
5、乙方必須教育并約束員工嚴(yán)格遵守施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理規(guī)定。參照現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)主管部門頒布實(shí)施的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)定組織施工,對(duì)違章操作、不服從指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律和規(guī)章制度者,給予糾正教育、責(zé)令整改、處罰,直至辭退出施工現(xiàn)場(chǎng)。
6、對(duì)乙方在施工中的安全隱患,甲方多次發(fā)出指令要求整改而乙方拒不執(zhí)行的情況下,甲方有權(quán)勒令乙方停工整頓并處以每次 500 元以上的罰款,由此而造成的一切責(zé)任均應(yīng)由乙方自行承擔(dān)。乙方派駐 技術(shù)員(聯(lián)系方式: )配合分包方關(guān)于技術(shù)方面與甲方監(jiān)理溝通協(xié)調(diào)。
7、乙方應(yīng)按照以下規(guī)定采取安全防護(hù)措施:
、虐踩币(guī)定:施工人員一旦進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),必須正確佩帶好符合標(biāo)準(zhǔn)的安全
帽。黃色為管理人員用安全帽,紅色為檢查人員用安全帽,白色為工人用安全帽。材質(zhì)"碳纖維或玻璃鋼"。
、瓢踩珟В悍搽x地面在1.8m高以上進(jìn)行操作的工人,均系好安全帶,周圍無固定處,
搭設(shè)支架來支持工人工作。使其操作工人隨時(shí)處于安全狀態(tài)。
、欠雷o(hù)眼鏡:凡進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)施工人員,均配備防護(hù)眼鏡。
、葎趧(dòng)保護(hù)鞋:凡進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)施工人員,均配備勞動(dòng)保護(hù)鞋,防止雙腳被現(xiàn)場(chǎng)
硬物損傷。
七、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及保修期限: :
1、乙方完成的本合同約定的工程施工質(zhì)量,必須符合設(shè)計(jì)要求及國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范要求,確保各個(gè)勞務(wù)成果使用功能穩(wěn)定、可靠。
2、本合同約定的工程安裝質(zhì)量,自驗(yàn)收合格之日起,質(zhì)量保修期為 2年。
3、保修期內(nèi),屬安裝施工質(zhì)量問題的,由乙方負(fù)責(zé)檢修并承擔(dān)維修勞務(wù)費(fèi)用;屬安裝施工材料問題的,由 甲方負(fù)責(zé), 甲方可委派人員維修, 甲方承擔(dān)相應(yīng)維修勞務(wù)費(fèi)用;因不可抗力因素造成的設(shè)備和系統(tǒng)損壞的,乙方提供有償維修服務(wù),費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
八、違約責(zé)任: :
1、乙方無正當(dāng)理由單方終止本合同,除按本合同約定金額的5 %向甲方承擔(dān)違約
責(zé)任外,若因乙方原因致甲方需向本合同外第三方承擔(dān)違約責(zé)任的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。
2、所有工序,須經(jīng)過與甲方質(zhì)檢人員及業(yè)主或監(jiān)理單位驗(yàn)收后,方可進(jìn)行下道工序,不經(jīng)檢查、驗(yàn)收,擅自隱蔽或進(jìn)行下道工序施工造成的后果乙方應(yīng)全部承擔(dān),且甲方每發(fā)現(xiàn)一次有權(quán)視情節(jié)給予乙方 500 元以上的罰款。
3、若因乙方原因不能按本合同約定的工期交付質(zhì)量合格的勞務(wù)成果給甲方,除按本合同約定金額的 5 %向甲方承擔(dān)違約責(zé)任外,若因乙方原因致甲方需向本合同外第三方承擔(dān)違約責(zé)任的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。
九、其他
1、所有施工工具及電線電纜由乙方提供,住宿由乙方自行解決。
2、若甲方發(fā)現(xiàn)乙方不按圖紙及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范施工或技術(shù)低劣造成工程質(zhì)量差,被建設(shè)單位業(yè)主單位投訴的,甲方有權(quán)終止協(xié)議且不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、乙方必須為其勞務(wù)人員簽訂勞動(dòng)合同,為其購(gòu)買社會(huì)保險(xiǎn)和意外險(xiǎn)。如果勞務(wù)人員出現(xiàn)傷亡或致他人人身、財(cái)產(chǎn)損失因乙方未購(gòu)買保險(xiǎn)原因致經(jīng)濟(jì)賠償,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
4、乙方應(yīng)確保上崗勞務(wù)人員經(jīng)過體檢身體健康,嚴(yán)禁患有高血壓、心臟病、癲癇病等疾病的人員上崗作業(yè)。如乙方使用的勞務(wù)人員出現(xiàn):疾病、健康缺陷、安全保護(hù)不當(dāng)或違章作業(yè)等原因產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)賠償糾紛,乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。
5、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
6、本合同在雙方簽字或蓋章后生效,在工程質(zhì)保期完并結(jié)清勞務(wù)費(fèi)后自行失效;
合同執(zhí)行期間未盡事宜雙方另行友好協(xié)商,商定協(xié)議作為本合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同簽訂后,如發(fā)生糾紛雙方友好協(xié)商,協(xié)商不成向甲方所在地人民法院提起訴訟。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬 號(hào): 賬 戶:
簽約時(shí)間: 年月日 簽約時(shí)間:年月 日
勞務(wù)合同 3
甲方:(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)________________________________
乙方:(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)________________________________
身份證號(hào)碼:________________________________________________
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》及其他相關(guān)法律、法規(guī),本著平等自愿的原則,協(xié)商一致,簽訂本合同,確立勞動(dòng)關(guān)系,共同遵守。
一、勞動(dòng)合同期限
本合同期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
二、工作內(nèi)容
甲方安排乙方從事工作,甲方有權(quán)根據(jù)工作需要調(diào)整乙方的崗位、職務(wù),乙方如不服從甲方安排,應(yīng)提前一個(gè)月向甲方書面提出辭職申請(qǐng),否則,甲方可以追究乙方相關(guān)責(zé)任。
三、工作時(shí)間
甲方實(shí)行每日小時(shí)、每周天工作制。因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,經(jīng)協(xié)商同意安排乙方加班加點(diǎn),甲方按規(guī)定支付加班工資或休息。
四、勞動(dòng)報(bào)酬
甲方按月足額以貨幣形式支付乙方工資,每月工資______元。
五、勞動(dòng)保險(xiǎn)
甲乙雙方應(yīng)按照國(guó)家和當(dāng)?shù)卣囊?guī)定繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。乙方患病、工傷、致殘、死亡等待遇,按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
六、勞動(dòng)保護(hù)和和勞動(dòng)條件
乙方的勞動(dòng)保護(hù)、安全衛(wèi)生條件按有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行。
七、勞動(dòng)紀(jì)律
乙方應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)及甲方依法制定的各項(xiàng)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律;遵守職業(yè)道德,遵守安全操作規(guī)程;保守甲方商業(yè)秘密。
八、勞動(dòng)合同解除或終止
勞動(dòng)合同解除應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,有下列情形之一的`,勞動(dòng)合同即告終止:
1、勞動(dòng)合同期滿的;
2、乙方到達(dá)法定退休年齡的;
3、乙方死亡或被人民法院宣告失蹤、死亡的。
4、經(jīng)雙方協(xié)議,同意終止合同。
九、違約責(zé)任
一方違反本合同,給對(duì)方造成損失的,依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定賠償。
十、勞動(dòng)爭(zhēng)議處理
1、雙方因在履行本合同發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議,可以協(xié)商解決;不愿協(xié)商或協(xié)商不成的,可以從勞動(dòng)爭(zhēng)議發(fā)生之日起三十日內(nèi)向甲方勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解或從爭(zhēng)議發(fā)生之日起六十日內(nèi)向當(dāng)?shù)貏趧?dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
2、甲乙雙方另行約定的專項(xiàng)協(xié)議、勞動(dòng)合同變更協(xié)議和甲方規(guī)章制度均作為本合同的附件,與本合同具有同等效力。
3、本合同未盡事宜,按國(guó)家和當(dāng)?shù)厝嗣裾嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十一、甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同自簽訂之日起生效。
甲方:(蓋章)________________________乙方:(簽名)________________________
法定代表人:_________________________(委托代理人):(簽名)____________________
日期:_______年____月___日 日期:______年____月___日
勞務(wù)合同 4
甲方:_________________
乙方:_________________
依照《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,本著公平、公正、平等互利、誠(chéng)實(shí)守信的原則,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:_________________
2、工程地點(diǎn):_________________
3、乙方承包范圍:_________________整棟樓磚砌體、內(nèi)墻外墻抹灰及外墻貼瓷磚等工序。
二、承包方式
甲方以單做工的方式承包給乙方,施工中甲方只提供合格的材料,乙方施工中產(chǎn)生的任何工具由乙方提供。
三、承包單價(jià)
1、砌體單價(jià)按每塊磚元/塊計(jì)算,雙方現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)為準(zhǔn)。
2、內(nèi)墻抹灰每平米/元按實(shí)際抹灰面積計(jì)算,所有洞口扣除,由甲乙雙方現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)。
3、外墻抹灰打底和貼磚所有工序在內(nèi)每平方米41元,所有洞口面積扣除,由甲乙雙方現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)。
四、質(zhì)量要求乙方應(yīng)該嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān),保證一次驗(yàn)收合格,因施工質(zhì)量不合格造成返工、材料及人工費(fèi)由乙方承擔(dān),甲方只提供技術(shù)指導(dǎo)。內(nèi)墻抹灰要求垂3cm、平5cm,外墻垂5cm、平8cm.
五、工期要求在45天完成,即合同簽定之日起,除停電、停水等原因工期順延。正常情況延期一天罰500元/天,提前一天獎(jiǎng)勵(lì)200元/天。
六、文明施工與安全乙方必須嚴(yán)格把好安全生產(chǎn)關(guān),采取安全施工的防護(hù)措施,杜絕事故發(fā)生,施工中的'發(fā)生大小事故均由乙方負(fù)責(zé)。乙方必須每天保持現(xiàn)場(chǎng)清爽,不能有任何材料浪費(fèi)現(xiàn)象。如經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方可根據(jù)浪費(fèi)材料的原價(jià)加倍罰款,乙方在施工中應(yīng)與甲方和其他施工組團(tuán)結(jié)相處,不能在工地上和任何人發(fā)生爭(zhēng)吵、打架事件。
七、驗(yàn)收結(jié)算支付方式本工程竣工后,甲乙雙方組織相關(guān)部門人員在一個(gè)星期內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收,20天內(nèi)進(jìn)行結(jié)算,在一個(gè)月之內(nèi)付工程款的95%,保質(zhì)期6個(gè)月后付5%,施工期間乙方不得以任何借口要求撥工程款。本合同一式二份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:_________________乙方:_________________
日期:_________________日期:_________________
勞務(wù)合同 5
上訴人(一審原告):_________________身份證號(hào):_______________
住所地:_________________
被上訴人(一審被告):_________________
※※保險(xiǎn)銷售服務(wù)(上海)有限公司
住所地:_________________
法定代表人:_________________
電話:________________
上訴人因與被上訴人勞動(dòng)合同糾紛一案,不服無錫市※※區(qū)人民法院于20__年1月9日作出的(20__)※※民初字第※※號(hào)《民事判決書》,現(xiàn)提起上訴。
上訴請(qǐng)求:_________________
1、請(qǐng)求依法撤銷(20__)※※民初字第※※號(hào)《民事判決書》,對(duì)本案予以改判;
2、請(qǐng)求判決被上訴人支付拖欠的工資6萬(wàn)元、支付未簽訂書面勞動(dòng)合同的雙倍工資5.4萬(wàn)元、支付違法解除勞動(dòng)關(guān)系的賠償金1.2萬(wàn)元、支付上訴人工作期間業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)用報(bào)銷款9107.53元,合計(jì):_________________¥135107.53元
3、本案訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。
上訴理由:_________________
一、關(guān)于《※※保險(xiǎn)股份有限公司審計(jì)工作底稿》、《20__年預(yù)算表-管理營(yíng)運(yùn)費(fèi)用》認(rèn)定錯(cuò)誤。
一審中查明:_________________蔡※※為被上訴人的高管,職務(wù)為市場(chǎng)總監(jiān)兼業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人;王※※系被上訴人工作聯(lián)系人,公司的多份文件中皆列明其身份。
被上訴人一審提交的關(guān)于與蔡※※解除勞動(dòng)合同的《協(xié)議書》載明:_________________雙方勞動(dòng)關(guān)系自20__年4月30日起協(xié)商解除,而上述“工作底稿”系20__年4月16日由蔡※※簽署,蔡※※簽署的行為屬于職務(wù)行為,對(duì)“工作底稿”中的內(nèi)容的確認(rèn)系代表被上訴人的確認(rèn)。
王※※于20__年11月1日轉(zhuǎn)發(fā)的電子郵件,附件為“_____20__年預(yù)算”(含《20__年預(yù)算表-管理營(yíng)運(yùn)費(fèi)用》),郵件正文中說到:_________________“根據(jù)董事長(zhǎng)11月1日的會(huì)議精神,20__年度的預(yù)算略有變化,以這套表式為準(zhǔn)”,該預(yù)算表在上訴人與蔡※※的郵件往來中也進(jìn)行過確認(rèn),顯然,該預(yù)算系公司行為,此后上訴人又從被上訴人處用優(yōu)盤再次拷貝下這個(gè)預(yù)算表,打印后作為證據(jù)在一審時(shí)提交。
上述兩份證據(jù)原件系被上訴人持有,被上訴人對(duì)工作底稿及預(yù)算表中的內(nèi)容予以否認(rèn),違背了禁反言原則及誠(chéng)實(shí)信用原則,是濫用抗辯權(quán)的行為。同時(shí),依據(jù)最高院民訴證據(jù)規(guī)則第75條規(guī)定:_________________“有證據(jù)證明一方當(dāng)事人持有證據(jù)無正當(dāng)理由拒不提供,如果對(duì)方當(dāng)事人主張?jiān)撟C據(jù)的內(nèi)容不利于證據(jù)持有人,可以推定該主張成立”。
一審法院卻認(rèn)定上訴人不能提交原件,承擔(dān)舉證不能的責(zé)任,顯然是未查明事實(shí),枉法裁判。
二、關(guān)于上訴人的工資標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定錯(cuò)誤。
一審法院直接采用無錫市最低工資標(biāo)準(zhǔn)作為上訴人的工資標(biāo)準(zhǔn),事實(shí)未查明事實(shí),法律適用錯(cuò)誤。
一審中被上訴人提交的證據(jù)《直銷營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人崗位聘任協(xié)議》及《保險(xiǎn)營(yíng)銷員合同書》,經(jīng)查明因被上訴人未簽署蓋章,還未生效。而上述預(yù)算表中的“20__年度預(yù)算編制說明”第3條“管理費(fèi)用中的人事費(fèi)用是指從事行政管理責(zé)能人員的工資總額,包括各類社保、公積金及計(jì)提的三金”,預(yù)算“項(xiàng)目明細(xì)”中又列出了“員工工資”、“勞務(wù)用工費(fèi)”、“負(fù)責(zé)人津貼”、“業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)”等一系列組成內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。
但一審法院卻以兩份未生效的合同來確認(rèn)上訴人的收入組成,并要求上訴人對(duì)其進(jìn)行舉證,全然不顧上訴人的雙重身份——“營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人”兼“保險(xiǎn)營(yíng)銷員”,并對(duì)公司作出并確認(rèn)的預(yù)算表中關(guān)于上訴人的收入組成及標(biāo)準(zhǔn)不予理涉,裁判嚴(yán)重錯(cuò)誤。
上訴人一審中主張了自己的工資標(biāo)準(zhǔn),同時(shí),上述工作底稿及預(yù)算表中明確記載了上訴人開始兩個(gè)月工資為¥6000/月,此后為¥12000/月。但被上訴人對(duì)此均不予認(rèn)可。
依據(jù)最高院民訴證據(jù)規(guī)則第6條“在勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛案件中,因用人單位作出開除、除名、辭退、解除勞動(dòng)合同、減少勞動(dòng)報(bào)酬、計(jì)算勞動(dòng)者工作年限等決定而發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議的,由用人單位負(fù)舉證責(zé)任”,依法應(yīng)當(dāng)由被上訴人舉證是否發(fā)放工資及發(fā)放金額。
同時(shí),勞動(dòng)部《工資支付暫行規(guī)定》第6條規(guī)定:_________________“用人單位必須書面記錄支付勞動(dòng)者工資的數(shù)額、時(shí)間、領(lǐng)取者的姓名以及簽字,并保存兩年以上備查。用人單位在支付工資時(shí)應(yīng)向勞動(dòng)者提供一份其個(gè)人的工資清單”。
因此,勞動(dòng)者工資支付憑證的制作和保存是用人單位應(yīng)承擔(dān)的一項(xiàng)法定義務(wù),該項(xiàng)法定義務(wù)不因任何事由而免除,一審法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)上述規(guī)定要求用人單位提供勞動(dòng)者的工資支付憑證,以查明勞動(dòng)者真實(shí)的工資收入及標(biāo)準(zhǔn)。
最高院民訴證據(jù)規(guī)則第75條規(guī)定:_________________“有證據(jù)證明一方當(dāng)事人持有證據(jù)無正當(dāng)理由拒不提供,如果對(duì)方當(dāng)事人主張?jiān)撟C據(jù)的內(nèi)容不利于證據(jù)持有人,可以推定該主張成立”。
綜上,一審法院依法應(yīng)當(dāng)推定上訴人主張的工資標(biāo)準(zhǔn)成立。
三、被上訴人違法解除雙方的勞動(dòng)關(guān)系,上訴人依法應(yīng)獲得經(jīng)濟(jì)賠償金。
一審法院未查明事實(shí)的情況下得出“無證據(jù)證明雙方勞動(dòng)關(guān)系解除”的結(jié)論,同時(shí)也以此結(jié)論作為不支持經(jīng)濟(jì)賠償金的理由。
上訴人一審訴訟中主張是被上訴人違法解除了雙方的勞動(dòng)合同關(guān)系,因?yàn)楸簧显V人停止了設(shè)立之中的無錫營(yíng)業(yè)部,同時(shí)也未向上訴人提供其他工作崗位,事實(shí)上解除了雙方的'勞動(dòng)關(guān)系;一審中,被上訴人的答辯時(shí)甚至認(rèn)為雙方自始就沒有建立過勞動(dòng)關(guān)系,并且被上訴人提交的證據(jù)之一《關(guān)于※※保險(xiǎn)公司銷售服務(wù)(上海)有限公司停止經(jīng)營(yíng)的通知》也載明:_________________“各分支機(jī)構(gòu)所有員工停止上班,并按有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)離職手續(xù)”,由此可見,被上訴人提交的證據(jù)也證明了上訴人的主張是屬實(shí)的、無爭(zhēng)議的。一審法院卻武斷的作出判斷。
顯然,一審法院未查明事實(shí),適用法律錯(cuò)誤。
四、被上訴人應(yīng)當(dāng)向上訴人支付上訴人墊付的應(yīng)報(bào)銷業(yè)務(wù)費(fèi)用。
一審中,上訴人要求被上訴人報(bào)銷墊付的業(yè)務(wù)費(fèi)用,被上訴人不予認(rèn)可。
但是,上述工作底稿中被上訴人已經(jīng)明確上訴人已經(jīng)將票據(jù)提交被上訴人,且對(duì)用途及發(fā)生時(shí)間進(jìn)行篩選,剔除不能報(bào)銷的費(fèi)用后,確認(rèn)應(yīng)報(bào)銷款項(xiàng)為¥9107.53元。同時(shí),被上訴人一審中提交的證據(jù)之一《工作了結(jié)的說明書》中也載明了上訴人墊付的業(yè)務(wù)費(fèi)用未得到報(bào)銷,說明被上訴人對(duì)此事實(shí)是認(rèn)可的。
上述工作底稿審計(jì)的事項(xiàng)是“資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)”,通俗的說就是被上訴人對(duì)外的負(fù)債,被上訴人拒絕支付報(bào)銷的款項(xiàng),也就是不履行債務(wù),則應(yīng)當(dāng)出示報(bào)銷款項(xiàng)已經(jīng)支付給上訴人的證據(jù),因?yàn)閴|付業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)生的票據(jù)原件已經(jīng)由被上訴人一方持有。
一審法院仍然以上訴人未提交業(yè)務(wù)費(fèi)用的相關(guān)票據(jù)為由駁回上訴人要求獲得報(bào)銷款的請(qǐng)求,顯然是錯(cuò)誤的裁判。
一審法院在案件事實(shí)未查清、法律適用不當(dāng)?shù)那闆r下,就草草駁回上訴人相關(guān)訴請(qǐng),實(shí)在是有失法律之公允;為維護(hù)上訴人的合法權(quán)益,特上訴至貴院,以求得到一個(gè)公正的判決。
此致
無錫市中級(jí)人民法院
上訴人:_________________
_____年_____月_____日
勞務(wù)合同 6
甲方:____________
乙方:____________
根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),本著平等、自愿、公平、誠(chéng)信的精神,甲乙雙方就乙方對(duì)甲方所負(fù)有的保密義務(wù)和競(jìng)業(yè)限制義務(wù),經(jīng)充分協(xié)商一致后,共同訂立本協(xié)議,以資信守:
一、乙方保證并確認(rèn):已與原單位依法解除了勞動(dòng)合同,并不存在有任何糾葛或勞動(dòng)人事爭(zhēng)議。如給原用人單位造成任何損失,由乙方自己承擔(dān)賠償?shù)确韶?zé)任,與甲方無關(guān)。
二、乙方在甲方任職期間,應(yīng)遵守甲方的保密制度,保密范圍和保密義務(wù)如下:
文件、技術(shù)資料、電子信息等保密文件或資料、物品脫離甲方公司之控制。
產(chǎn)品配方、培訓(xùn)資料、公司運(yùn)作方法、公司機(jī)密等一切相關(guān)資料外泄或提供給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手(即同行業(yè)或者類似行業(yè))。
采購(gòu)資料、定價(jià)政策、不公開的財(cái)務(wù)資料、生產(chǎn)工藝、方法、產(chǎn)品配方、進(jìn)貨渠道、產(chǎn)銷策略、費(fèi)用預(yù)算、利潤(rùn)情況及不公開的`財(cái)務(wù)資料等。
三、違約責(zé)任按相關(guān)勞動(dòng)合同的法律法規(guī)執(zhí)行
四、本協(xié)議從簽字或蓋章之日起至乙方離職后三年內(nèi)有效。
五、爭(zhēng)議解決甲、乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)先行協(xié)商解決,如協(xié)商不成時(shí),由甲方住所地人民法院管轄。
爭(zhēng)議發(fā)生后,在對(duì)爭(zhēng)議進(jìn)行(訴訟)仲裁時(shí),除爭(zhēng)議事項(xiàng)外,雙方應(yīng)繼續(xù)行使各自在本協(xié)議項(xiàng)下的其他權(quán)利,并應(yīng)繼續(xù)履行各自在本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)。
六、本協(xié)議自甲乙雙方簽字或者蓋章之日起生效。
七、本協(xié)議一式兩份,簽字生效。
甲方:____________
乙方:____________
______年______月______日
勞務(wù)合同 7
甲方:
乙方:
乙方身份證號(hào)碼:
根據(jù)我公司實(shí)際情況,現(xiàn)聘請(qǐng)一名保潔員,為確保完成保潔工作任務(wù),經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意,特制訂以下合同。
一、保潔的形式、時(shí)間和范圍
1、保潔形式為非全日制用工形式,即為日常保潔。保潔時(shí)間:工作日。
2、保潔范圍為甲方指定區(qū)域(包括但不限于公司地面,桌椅,玻璃、垃圾及公司公寓)
3、保潔標(biāo)準(zhǔn):每天清潔地面、桌椅;每周清潔一次玻璃;公司公寓每周日下午進(jìn)行清潔。
二、服務(wù)期限:服務(wù)期限為__月。從20__年__月__日至__年__月__日。
三、服務(wù)報(bào)酬:保潔員每月勞務(wù)費(fèi)__元。甲方視乙方工作量的增加及工作表現(xiàn)是否優(yōu)異以及優(yōu)異程度,可適當(dāng)給予一定的補(bǔ)貼。
四、在工作期間乙方應(yīng)注意自身安全和防護(hù)。乙方應(yīng)遵循文明保潔法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,在衛(wèi)生保潔過程中采取嚴(yán)格安全措施,如發(fā)生人身安全事故,責(zé)任與費(fèi)用由乙方自行承擔(dān),甲方概不負(fù)責(zé)任。
五、工作要求和監(jiān)督檢查:
一、乙方應(yīng)于每日上午9:00前將甲方指定區(qū)域清掃干凈并整理到位。
二、保潔員如請(qǐng)事假、病假,由其本人另請(qǐng)人員替班,超過三日視為乙方自動(dòng)放棄本工作。
三、保潔員必須服從甲方工作人員的管理和調(diào)配,甲方經(jīng)常組織人員不定期進(jìn)行檢查,不符合工作要求的`,有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行考核,有權(quán)對(duì)乙方服務(wù)提出意見和建議的權(quán)利。乙方應(yīng)積極采納甲方在保潔方面的合理化建議。若乙方服務(wù)不符合甲方要求,甲方有權(quán)隨時(shí)解除本合同。
四、乙方離職必須提前一個(gè)月提出書面申請(qǐng),口頭申請(qǐng)不做效。
五、乙方有義務(wù)保守甲方所有的商業(yè)秘密,包括但不限于接觸到的甲方的各類文件以及所了解到的甲方各種機(jī)密信息。
六、甲方提供所需用具,所用工具由乙方妥善保管,因使用和管理不當(dāng),而損壞或丟失,一律按價(jià)賠償,正常損耗交由甲方備查,以舊換新。
七、對(duì)違反甲方規(guī)章制度、勞動(dòng)衛(wèi)生安全、操作規(guī)程的行為,甲方有權(quán)進(jìn)行處罰并解除本合同。造成甲方損失,或損害他人利益及人身?yè)p害的,由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
八、乙方應(yīng)于合同簽訂時(shí)攜帶本人身份證原件以及本人戶口或暫住證原件(乙方同時(shí)提交上述證件的復(fù)印件一份)。
九、本協(xié)議一式貳份,雙方各執(zhí)壹份。雙方簽章后生效。
甲方:__
乙方:__
簽訂時(shí)間:__年__月__日
勞務(wù)合同 8
甲方:_______________
乙方:_______________
甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致,自愿簽訂本勞務(wù)協(xié)議,共同遵守本協(xié)議所列條款。
第一條協(xié)議期限
因公司業(yè)務(wù)所需,甲方同意安排乙方在超市促銷崗位工作。本協(xié)議有效期為______個(gè)月,于_________年______月___日生效,至_________年______月___日終止。
第二條勞務(wù)報(bào)酬
甲方將支付乙方勞務(wù)費(fèi)人民幣_(tái)_____元/月,并依法代為扣繳個(gè)人所得稅。
第三條社會(huì)保險(xiǎn)
甲方將不負(fù)責(zé)乙方相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)金的交納。
第四條乙方須遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度,并負(fù)有保守甲方商業(yè)秘密的義務(wù)。
第五條協(xié)議的`終止
發(fā)生下列情形之一,本協(xié)議終止:
一、本協(xié)議期滿的;
二、雙方就解除本協(xié)議協(xié)商一致的;
三、乙方由于健康原因不能履行本協(xié)議義務(wù)的。
第六條協(xié)議的解除
甲、乙雙方若單方面解除本協(xié)議,僅需提前______周通知另一方即可。
第七條本協(xié)議終止、解除后,乙方應(yīng)在______周內(nèi)將有關(guān)工作向甲方移交完畢,并附書面說明,如給甲方造成損失、應(yīng)予賠償。
第八條乙方同意醫(yī)療費(fèi)用自理,醫(yī)療期內(nèi)甲方不支付勞務(wù)費(fèi)。
第九條依據(jù)本協(xié)議第六條、第七條約定終止或解除本協(xié)議,雙方互不支付違約金。
第十條本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_______________
乙方(簽字):_______________身份證號(hào)碼:_______________
日期:_________年______月___日日期:_________年______月___日
勞務(wù)合同 9
甲方:代表(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:代表(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及相關(guān)法律、法規(guī),本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)守信的原則,甲乙雙方就住宅小區(qū)的水電、弱電安裝勞務(wù)分包事宜協(xié)商一致。制訂立如下勞務(wù)分包合同條款,以供雙方共同遵守執(zhí)行
一: 工程名稱:
二: 工程地點(diǎn):
三、工程承包范圍
工程范圍與內(nèi)容:所有土建面積、施工圖內(nèi)所有的水,電、及弱電安裝工程,(施工圖重大改變后工程量另行計(jì)算)
(1)室內(nèi)給水管網(wǎng)預(yù)埋及安裝,從樓層一戶一表后至戶內(nèi)用水地點(diǎn);
(2)室內(nèi)外排水管網(wǎng)預(yù)埋及安裝,接至室外第一個(gè)檢查井;
(3)室內(nèi)電氣照明線路、電纜、橋架、盤箱柜預(yù)埋及安裝;
(4)室內(nèi)照明燈具及開關(guān)預(yù)埋及安裝;
(5)從專變、發(fā)電機(jī)低壓屏至用電設(shè)備的所有線路、設(shè)備安裝;
(6)防雷接地安裝;
(7)消防所有管網(wǎng)預(yù)埋;
(8)弱電預(yù)埋及設(shè)備安裝;
四、工期要求
乙方必須在年月日前竣工。乙方配合總包單位在總包方預(yù)驗(yàn)收前完成所有施工任務(wù),經(jīng)調(diào)試并自檢合格,甲方要求的竣工是指該工程全部完成,驗(yàn)收合格。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量:按總(分)包合同有關(guān)質(zhì)量的約定、國(guó)家現(xiàn)行的《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》和《建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》,本工作必須達(dá)到質(zhì)量評(píng)定合格等級(jí)。
六、工程承包方式:
包工、包安裝(含防雷接地、水,弱電)、包質(zhì)量、包文明施工、包竣工調(diào)試驗(yàn)收的方式。使本工程按照甲方規(guī)定工期通過有關(guān)部門的驗(yàn)收并交付使用。采用固定勞務(wù)單價(jià)方式。
七、合同價(jià)款
本合同價(jià)款為人民幣:元每平方米(以建筑面積結(jié)算)屬總價(jià)包干。該總價(jià)已包括人工、機(jī)
八、付款和結(jié)算方式
7.1 由于本工程量較大,工期較短,計(jì)劃采用分階段支付勞務(wù)費(fèi);
7.2 當(dāng)乙方完成棟號(hào)封頂?shù)臅r(shí)候,甲方支付相應(yīng)部分勞務(wù)費(fèi)的20%;
7.3 當(dāng)乙方完成所有勞務(wù)項(xiàng)目工作的時(shí)候,甲方根據(jù)形象進(jìn)度按月支付總勞務(wù)費(fèi)的60%;
7.4 當(dāng)工程竣工驗(yàn)收合格,甲方支付總勞務(wù)費(fèi)的15%
7.5 總勞務(wù)費(fèi)的5%作為施工質(zhì)量保證金,質(zhì)保期為2年,質(zhì)保期滿且無質(zhì)量問題,建設(shè)單位和使用單位無異議后15天內(nèi),甲方一次性支付給乙方。
九,保證金的交付與退還;
乙方承諾確保甲方的工程進(jìn)度,工程質(zhì)量,安全施工和文明衛(wèi)生,自覺遵守國(guó)家的`法律法規(guī)和甲方的有關(guān)規(guī)定。愿交履約保證金(按承包總價(jià)的5%繳納)保證金于合同簽訂時(shí)一次性交清,待乙方承包的工程驗(yàn)收備案后,全部退還,(不計(jì)息)如乙方不能履行合同,保證金則抵做違約金來補(bǔ)償甲方因乙方原因造成的損失。
十、設(shè)計(jì)變更
因施工變更導(dǎo)致工程量重大增加部分工程款由甲乙雙方友好協(xié)商,延誤的工期根據(jù)主合同相應(yīng)順延。
十一、材料設(shè)備供應(yīng)
1本合同工程所有用于水電主材(未計(jì)價(jià)材料)均由甲方采購(gòu)供應(yīng),所有輔料(計(jì)價(jià)材料)由乙方自行負(fù)責(zé)。
2水電安裝的所有工器具乙方自備,甲方不再提供相應(yīng)的工器具。
十二、雙方職責(zé)
1甲方職責(zé)
(1)按時(shí)甲方提供的給排水、電氣、消防及弱電安裝圖紙、圖說、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、設(shè)計(jì)通知、設(shè)計(jì)變更中涉及的工作內(nèi)容。
(2)甲方指定現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合管理施工現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)有關(guān)簽證。
(3)甲方提供施工用水、電源連接點(diǎn)及施工工人現(xiàn)場(chǎng)材料保管場(chǎng)所。
(4)甲方隨時(shí)檢查乙方施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全、材料使用保管情況,檢查乙方操作人員的有效證件和持證上崗情況。乙方如違反規(guī)定或工作達(dá)不到要求的標(biāo)準(zhǔn)時(shí),有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改、返修,相應(yīng)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
(5)按工程進(jìn)度和合同約定,及時(shí)支付乙方的勞務(wù)費(fèi)用。
2、乙方責(zé)任
(1)土建面積、施工圖內(nèi)所有的水電、消防及弱電安裝工程。
(2)應(yīng)按照設(shè)計(jì)圖的要求及施工規(guī)范施工,達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
(3)施工現(xiàn)場(chǎng)水、電材料上下車及現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)。
(4)乙方進(jìn)場(chǎng)人員需無條件服從甲方的管理、調(diào)度,特別是質(zhì)量、安全、進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)文明施工方面的管理及調(diào)度。
(5)現(xiàn)場(chǎng)由甲方提供的原材料嚴(yán)禁浪費(fèi)或用在非本項(xiàng)目上,否則,甲方有權(quán)要求乙方按原值賠償。
(6)在沒有交付甲方時(shí)前必須保護(hù)設(shè)備設(shè)施,做好成品保護(hù)。
(7)乙方食宿自理。
(8)乙方提前7天提出一般材料計(jì)劃,由甲方審核購(gòu)買,外購(gòu)設(shè)備需提前兩個(gè)月報(bào)計(jì)劃。
(9)乙方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人:
十三、違約責(zé)任
1、甲方違約責(zé)任
如甲方違約,必須按時(shí)足額付清乙方所完工程量的勞務(wù)工資。
2、乙方違約責(zé)任
(1)如乙方違約,甲方有權(quán)終止合同,并視其情節(jié)拒付乙方所有做工工資等費(fèi)用,造成甲方損失的由乙方負(fù)責(zé)全額賠償。
(2)如乙方在生產(chǎn)工程中,人員不夠,工程質(zhì)量施工安全不能得到保證,工期延誤,甲方有權(quán)終止合同,并取締乙方作業(yè)資格,乙方所完成的工程量按單項(xiàng)價(jià)格下浮50%后作為結(jié)算價(jià)款付給乙方。
(3)雙方約定的工期不論任何原因均不得延長(zhǎng),如未按規(guī)定時(shí)間完成該分項(xiàng)工作,甲方對(duì)乙方的工期延誤按總價(jià)1%/天向乙方收取違約金。在結(jié)算時(shí)扣除或解除合同,另行安排勞務(wù)班組作業(yè),或另行增加勞務(wù)班組作業(yè)。
(4)在施工中如乙方因施工質(zhì)量低劣造成返工損失的均由乙方自行承擔(dān),甲方并總價(jià)2%向乙方收取違約金。
(5)乙方必須做到工完場(chǎng)清,否則甲方按200元/次向乙方收取違約金。
(6)乙方必須服從甲方及建設(shè)單位、總包單位、監(jiān)理單位管理人員的指揮、安排、調(diào)派,有故意刁難、停工、罷工、不服從管理行為的甲方及其項(xiàng)目部有權(quán)終止其合同并取締乙方施工,乙方所完成的工程量按單項(xiàng)價(jià)格下浮50%后作為結(jié)算價(jià)款付給乙方。
(7)乙方必須按甲方要求做好各項(xiàng)工作,進(jìn)行工程質(zhì)量與施工安全技術(shù)交底,認(rèn)真完成甲方下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù),對(duì)不能按期完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的,甲方按20xx元/次向乙方收取違約金。
(8)以上違約金,凡未指明的,均由甲方在支付給乙方的勞務(wù)款中直接扣除。
十四、安全文明施工
1 乙方在施工作業(yè)中要文明施工,不浪費(fèi)材料,不出安全事故,必須服從甲方管理人員的安排和管理,如不服從管理和安排,后果由乙方自行負(fù)責(zé)。
2 乙方在施工作業(yè)中凡因錯(cuò)誤造成的一切經(jīng)濟(jì)損失,均由乙方自行負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。
3 乙方在施工作業(yè)中必須安全保護(hù)和甲方提供的水電材料,如發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)材料和不保護(hù)材料,甲方有權(quán)對(duì)乙方做出罰款。
4 乙方在施工中必須注意安全,杜絕安全事故發(fā)生,乙方必須為進(jìn)場(chǎng)施工人員購(gòu)買意外傷害保險(xiǎn),如因乙方違章操作造成的安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)與甲方無關(guān),乙方工人自身不安全行為發(fā)生的意外傷害,甲方概不負(fù)責(zé)。如遇不可抗力及意外事件造成的損失由甲乙雙方各承擔(dān)一半。
5 負(fù)責(zé)對(duì)該工程合同范圍內(nèi)的施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的防火、防盜、安全工作。
十五、其它管理制度
1、甲方及其項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)乙方實(shí)行考勤制度,乙方必須在施工現(xiàn)場(chǎng),配足滿足施工需要的人員,如無故不在崗(含缺席、遲到、曠工等現(xiàn)象),甲方按200元/天(次)向乙方收取違約金。
2、乙方進(jìn)場(chǎng)工人如有偷盜、損毀甲方財(cái)物行為的一經(jīng)發(fā)現(xiàn),除退賠原物外,處以100—1000元的罰金,并依法追究其法律責(zé)任。
十六、甲方現(xiàn)場(chǎng)所有臨水臨電全部由乙方負(fù)責(zé)不在另行計(jì)費(fèi)。
十七;未盡事宜,又甲方和乙方共同協(xié)商
1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋印后生效,本合同承包范圍內(nèi)任務(wù)完成,結(jié)清余款后本合同即告終止。
2、本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,均具有同等法律效力。
甲方(蓋章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(簽字):________________ 身份證號(hào)碼:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
勞務(wù)合同 10
甲方:_________
乙方:_________
身份證號(hào)碼:_________
身份證號(hào)碼:_________
聯(lián)系電話:_________
聯(lián)系電話:_________
現(xiàn)住址:_________
現(xiàn)住址:_________
鑒于甲方業(yè)務(wù)的需要,雇傭乙方為甲方提供勞務(wù)。根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致,自愿簽訂本勞務(wù)協(xié)議,共同遵守下列條款。
第一條勞務(wù)協(xié)議期限
本勞務(wù)協(xié)議期限為____個(gè)月,自____年____月____日起至____年____月____日止。期間甲方視業(yè)務(wù)需要及乙方績(jī)效等可提前與乙方解除勞務(wù)
關(guān)系或征得乙方同意與乙方續(xù)簽勞務(wù)協(xié)議。
第二條雙方權(quán)利義務(wù)
。1)乙方承諾,根據(jù)乙方目前的健康狀況,能夠按照本協(xié)議約定為甲方提供勞務(wù),也愿意承擔(dān)所約定之勞務(wù)。
。2)甲方根據(jù)工作需要,委托乙方承擔(dān)相應(yīng)工作。
(3)乙方工作時(shí)間根據(jù)甲方營(yíng)業(yè)時(shí)間及相關(guān)管理制度確定。
。4)乙方提供勞務(wù)應(yīng)遵守甲方的規(guī)章制度,達(dá)到甲方的各項(xiàng)要求和標(biāo)準(zhǔn),并接受甲方的績(jī)效考核。
。5)乙方須在入職時(shí)提供類健康證,并保證證件的真實(shí)、有效并及時(shí)更新。甲方有權(quán)在任何時(shí)期抽查健康證情況。
。6)乙方在為甲方提供勞務(wù)中知悉的甲方商業(yè)秘密,不得提供或泄露給任何第三方。否則甲方有權(quán)追討相關(guān)損失。
(7)甲方按照乙方提供的勞務(wù),向乙方支付報(bào)酬。
(8)乙方的各類社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用均由乙方原單位繳納或由乙方本人自行繳納。
第三條勞務(wù)報(bào)酬支付
。1)甲方每月____日前以貨幣形式支付乙方上一個(gè)月的'勞務(wù)報(bào)酬。
。2)甲方每月向乙方支付的勞務(wù)報(bào)酬包括基本報(bào)酬____元,其他報(bào)酬按甲方規(guī)章制度執(zhí)行并支付。
。3)如需另行調(diào)整基本勞務(wù)報(bào)酬,甲乙雙方另行約定。
第四條協(xié)議的終止與解除
。1)本協(xié)議期滿如雙方未續(xù)簽,則協(xié)議自行終止,雙方應(yīng)及時(shí)辦理交接手續(xù)。
。2)甲方有權(quán)視業(yè)務(wù)需要及乙方業(yè)績(jī)情況等隨時(shí)解除本協(xié)議。除應(yīng)當(dāng)支付的勞務(wù)報(bào)酬外,甲方不向乙方支付任何補(bǔ)償。
。3)一旦發(fā)現(xiàn)乙方健康證造假、過期且不辦理的情況,甲方有權(quán)立即終止協(xié)議,對(duì)故意隱瞞、欺騙健康情況的保留扣除全月酬金的權(quán)利。
。4)乙方需要提前解除本協(xié)議,應(yīng)提前7日通知甲方,或補(bǔ)償甲方____元代替通知。否則甲方保留扣除全月酬金的權(quán)利。
。5)乙方由于健康原因不能履行本協(xié)議義務(wù)的或協(xié)商調(diào)崗后仍不能勝任勞務(wù)的。
(6)本協(xié)議終止或解除后,雙方應(yīng)在一周內(nèi)辦妥交接手續(xù)。
第五條違約責(zé)任
(1)甲方不按照本協(xié)議約定日期向乙方支付勞務(wù)報(bào)酬,且未與乙方協(xié)商達(dá)成一致時(shí),每拖欠一日按照所拖欠金額的萬(wàn)分之四向乙方支付違約金。
。2)乙方在提供勞務(wù)中因故意或過失給甲方造成損失的,按照損失的金額據(jù)實(shí)賠償。
第六條爭(zhēng)議解決
甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)當(dāng)通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第七條文本及生效
。1)本協(xié)議文本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
。2)本協(xié)議于甲乙雙方蓋章或者簽字之日起生效。
甲方:_________
乙方:_________
簽字:_________
簽字:_________
日期:____年____月____日
日期:____年____月____日
勞務(wù)合同 11
甲方:______________________________(發(fā)包方)
乙方:______________________________(承包方)
雨季即將來臨,管溝排水堵點(diǎn)應(yīng)立即進(jìn)行疏浚清淤,以滿足園區(qū)企業(yè)及道路排水安全需求,避免帶來?yè)p失。結(jié)合本工程的實(shí)際情況,經(jīng)雙方友好協(xié)商,甲方將朱官路、緯八路污水管溝清淤疏浚及更換損毀蓋板工程發(fā)包給乙方施工。為明確雙方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù),特制定本合同,共同遵守:
一、工程概況:
1、工程名稱及工程量:______________________________
2、工程地點(diǎn):______________________________
3、工程承包內(nèi)容:沿線排污管溝清淤疏浚,檢查井及更換蓋板
4、工程承包形式:______________________________
二、工程工期:
本工程工期30天,施工現(xiàn)場(chǎng)具備施工條件時(shí),甲方提前三天通知乙方。乙方必須在收到通知之日起第二日進(jìn)場(chǎng)(即起計(jì)算工程工期)并在規(guī)定期限內(nèi)完成該工程,并交給甲方使用。
三、工程總造價(jià)及付款方式:
1、該工程采用包工包料一次性包干形式發(fā)包給乙方,含稅造價(jià)每米_______元
2、合同簽訂后,甲方支付乙方30%工程款,工程竣工通過甲方驗(yàn)收合格后,甲方三日內(nèi)向乙方支付余下70%工程款。
3、甲方以轉(zhuǎn)帳方式支付工程款,乙方在收款的同時(shí)須向甲方開具等額正式發(fā)票。
四、雙方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù):
1、甲方為乙方提供必要的施工條件,并對(duì)本工程的質(zhì)量、安全、工期進(jìn)行監(jiān)督檢查,不符合規(guī)定要求的,甲方有權(quán)要求乙方立即整改;
2、甲方按合同第三條規(guī)定向乙方支付工程款;
3、乙方必須按設(shè)計(jì)要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工,并承擔(dān)本次管網(wǎng)的維修,維護(hù);
4、在施工過程中若發(fā)生技術(shù)責(zé)任事故、安全事故均由乙方負(fù)責(zé);
5、工程具備驗(yàn)收條件時(shí),乙方提前三天通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。
五、違約責(zé)任:
因本合同履行中產(chǎn)生的'糾紛應(yīng)由雙方協(xié)商解決。
六、附則:
1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,作為雙方履行合同和工程決算的依據(jù)。
2、本合同壹式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份。
甲方:______________________________乙方:______________________________
法人代表:______________________________法人代表:______________________________
單位蓋章:______________________________單位蓋章:______________________________
開戶銀行:______________________________
帳號(hào):______________________________
日期:______________________________
勞務(wù)合同 12
甲方(單位名稱):______________________
乙方(勞動(dòng)者):________________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)平等自愿、協(xié)商一致簽訂本合同,共同遵守本合同所列條款。
第一條 合同期限
合同期限自____________年__________月________日到____________年__________月________日,其中試用期為兩個(gè)月,至____________年__________月________日止。試用期內(nèi)經(jīng)甲方考核不合格者,甲方有權(quán)單方面內(nèi)向乙方發(fā)出書面通知,延長(zhǎng)乙方的試用期或解除勞動(dòng)合同。
第二條 工作地點(diǎn)和工作內(nèi)容
(一)根據(jù)甲方工作需要,乙方同意在甲方安排的 (工作地點(diǎn))從事 (崗位、工種)工作。在合同履行期間,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意,可以變更工作地點(diǎn)、崗位、工種。
(二)乙方應(yīng)按甲方的要求,按時(shí)完成規(guī)定的工作,達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第三條 工作時(shí)間和休息休假
(一)甲乙雙方同意按以下第 種方式確定乙方的工作時(shí)間。
1、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制,即每日工作_____小時(shí)(不超過8小時(shí)),每周工作_____小時(shí)(不超過_____小時(shí)),每周至少休息一日。
2、不定時(shí)工作制,即經(jīng)勞動(dòng)保障行政部門審批,乙方所在崗位實(shí)行不定時(shí)工作制。
3、綜合計(jì)算工時(shí)工作制,即經(jīng)勞動(dòng)保障行政部門審批,乙方所在崗位實(shí)行綜合計(jì)算工時(shí)工作制。
(二)甲方由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要延長(zhǎng)工作時(shí)間的,按《勞動(dòng)法》第四十一條執(zhí)行。
(三)乙方依法享有法定節(jié)假日、婚假、產(chǎn)假、喪假等假期。
(四)乙方的其他休息休假安排 .
第四條 勞動(dòng)報(bào)酬
(一)乙方試用期的基本工資標(biāo)準(zhǔn)為 元/月,乙方在試用期的工資不得低于甲方單位相同崗位最低工資或者勞動(dòng)合同約定工資的百分之八十,并不得低于甲方所在地的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
(二)乙方試用期滿后,甲方應(yīng)根據(jù)本單位的工資制度,實(shí)行計(jì)時(shí)工資;(固定)工資為 元/月,如甲方的工資制度發(fā)生變化或乙方的工作崗位變動(dòng),按新的工資標(biāo)準(zhǔn)確定。其他工資形式。具體約定如下:
(三)甲方每月 10 日發(fā)放工資。甲方至少每月以貨幣形式向乙方支付一次工資,不得克扣或無故拖欠乙方工資。
(四)乙方加班工資、假期工資及特殊情況下的工資支付按有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
第五條 社會(huì)保險(xiǎn)和福利待遇
(一)甲、乙雙方必須依法參加當(dāng)?shù)卣?guī)定的法定社會(huì)保險(xiǎn),并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定按時(shí)向勞動(dòng)保障部門所屬社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),其中乙方應(yīng)繳納部分由甲方從乙方工資中代扣代繳。
(二)乙方患病或非因工負(fù)傷,甲方應(yīng)按國(guó)家和省、市的有關(guān)規(guī)定給予乙方享受醫(yī)療期和醫(yī)療期待遇。
(三)乙方患職業(yè)病、因工負(fù)傷的,甲方按《職業(yè)病防治法》、《工傷保險(xiǎn)條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
(四)乙方的公休假、年休假、探親假、婚喪假、女工孕期、產(chǎn)期、哺乳期待遇以及解除(終止)勞動(dòng)合同時(shí)乙方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金(生活補(bǔ)助費(fèi))醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)的發(fā)放等,均按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策以及甲方依法制定的規(guī)定執(zhí)行。
第六條 勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件和職業(yè)危害防護(hù)
(一)甲方按國(guó)家和省、市有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定,提供符合國(guó)家安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)作業(yè)場(chǎng)所和必要的勞動(dòng)防護(hù)用品,切實(shí)保護(hù)乙方在生產(chǎn)工作中的安全和健康。對(duì)從事有職業(yè)危害作業(yè)的,應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行健康檢查。
(二)甲方按國(guó)家和省、市有關(guān)規(guī)定,做好女員工和未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)工作。
(三)乙方有權(quán)拒絕甲方的違章指揮,強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè);對(duì)甲方危害生命安全和身體健康的行為,乙方有權(quán)要求改正或向有關(guān)部門舉報(bào)。
第七條 勞動(dòng)紀(jì)律和規(guī)章制度
(一)甲方依法制定的'規(guī)章制度,應(yīng)當(dāng)告知乙方。
(二)乙方應(yīng)遵守國(guó)家和省、市有關(guān)法律法規(guī)和甲方依法制定的規(guī)章制度,按時(shí)完成工作任務(wù),提高職業(yè)技能,遵守安全操作規(guī)程和職業(yè)道德。
(三)乙方違反勞動(dòng)紀(jì)律,甲方可依據(jù)本單位規(guī)章制度,給予相應(yīng)的行政處理、行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰等,直至解除本合同。
第八條 勞動(dòng)合同的變更、解除、終止、續(xù)訂
(一)甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,可以變更合同。變更合同應(yīng)采用書面形式。變更后的合同文本雙方各執(zhí)一份。
(二)甲乙雙方協(xié)商一致,可以解除合同。甲方解除勞動(dòng)合同,應(yīng)提前30以書面形式通知乙方或額外支付乙方一個(gè)月工資后,可以解除勞動(dòng)合同;試用期內(nèi)提前3日通知乙方,可以解除勞動(dòng)合同。乙方解除勞動(dòng)合同,應(yīng)提前30日以書面形式通知甲方,試用期內(nèi)提前3日通知甲方,可以解除勞動(dòng)合同。甲方在15日內(nèi)為乙方辦理檔案和社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。
(三) 有下列情形之一的,本合同即行終止, 雙方辦理終止勞動(dòng)合同手續(xù):
1、本合同期滿的;
2、乙方開始依法享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的;
3、乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的;
4、甲方被依法宣告破產(chǎn)的;
5、甲方被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者甲方?jīng)Q定提前解散的;
6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
(四)本合同期滿前,甲乙雙方應(yīng)提前 天協(xié)商勞動(dòng)合同續(xù)訂事宜,協(xié)商一致的,續(xù)訂勞動(dòng)合同。
第九條 勞動(dòng)爭(zhēng)議的處理
甲乙雙方發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議的,應(yīng)先協(xié)商解決。協(xié)商不成的,可以向本單位工會(huì)尋求解決或向本單位勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解;也可以直接向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。對(duì)仲裁裁決無異議的,雙方必須履行;對(duì)仲裁裁決不服的,可以向人民法院起訴。
第十條 其它
(一)本合同未盡事宜或合同條款與現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)定有抵觸的,按現(xiàn)行法律法規(guī)執(zhí)行。
(二)本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,涂改或未經(jīng)書面授權(quán)代簽無效。
(三)甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):____________________乙方(簽章):____________________
____________年__________月________日____________年__________月________日
甲方(用人單位):_____________
乙方(職工):__________________
居民身份證號(hào)碼:______________________
通訊地址:_____________________________手機(jī):____________________
鑒于甲方的需要,需聘請(qǐng)乙方從事勞務(wù),根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致,自愿簽訂本勞務(wù)合同,以資共同遵守。
第一條:本協(xié)議期限為_______個(gè)月。
本協(xié)議于________年_______月_______日生效至________年_______月_______日終止。
第二條:乙方承擔(dān)的勞務(wù)內(nèi)容、要求為:_________________________
第三條:乙方提供勞務(wù)的方式為:被告彈性工作時(shí)間制度,不必遵守甲方的上班打卡制度。
第四條:乙方認(rèn)為,根據(jù)已方目前的健康狀況,能依據(jù)本協(xié)議第二條、第三條約定的勞務(wù)內(nèi)容、要求、方式為甲方提供勞務(wù),乙方也愿意承擔(dān)所約定的勞務(wù)。
第五條:乙方負(fù)有保守甲方商業(yè)秘密的義務(wù)。
第六條:甲方支付乙方勞務(wù)報(bào)酬的標(biāo)準(zhǔn)______________、方式______________、時(shí)間:每月________元,當(dāng)月_______日通過銀行發(fā)放勞務(wù)費(fèi)。
勞務(wù)報(bào)酬按照甲方對(duì)乙方的考勤每天________元人民幣。
第七條:乙方依法繳納個(gè)人所得稅,甲方依法代為扣繳。
第八條:發(fā)生下列情形之一,本協(xié)議終止:
一、本協(xié)議期限屆滿;
二、雙方就解除本協(xié)議協(xié)商一致的;
三、乙方本人認(rèn)為由于健康原因不能履行本協(xié)議義務(wù)的
第九條 甲乙雙方如果單方面解除本協(xié)議,僅需提前一周通知另一個(gè)即可。
第十條 本協(xié)議終止、解除后,乙方應(yīng)在一周內(nèi)將有關(guān)勞務(wù)成果、勞務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r,管理的甲方資產(chǎn)向甲方移交完畢,并附書面說明,如有損失,應(yīng)予賠償。
第十一條 甲乙雙方約定,甲方為乙方購(gòu)買 萬(wàn)元保險(xiǎn)金的意外傷害保險(xiǎn)。該意外傷害保障受益方為甲方。乙方在履行本協(xié)議義務(wù)過程中發(fā)生應(yīng)由甲方承擔(dān)責(zé)任的意外責(zé)任時(shí),保險(xiǎn)公司的賠款首先用來充抵甲方應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
若乙方不幸發(fā)生意外傷害,且甲方依法不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任時(shí),甲方將保險(xiǎn)公司的賠償款贈(zèng)送給乙方。
第十二條 乙方在履行本協(xié)議義務(wù)時(shí)發(fā)生應(yīng)該由甲方承擔(dān)責(zé)任的意外事故涉及其他責(zé)任方時(shí),甲方依法向乙方承擔(dān)了經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任后,乙方應(yīng)將該責(zé)任方追償?shù)臋?quán)利轉(zhuǎn)讓給甲方,移交一切必要的單證,并協(xié)助甲方向責(zé)任方追償。
第十三條 甲方不負(fù)擔(dān)乙方的醫(yī)療費(fèi)用。醫(yī)療期內(nèi)甲方也不支付勞務(wù)費(fèi)。
第十四條 乙方違反本協(xié)議的約定,給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的,賠償甲方的直接經(jīng)濟(jì)損失。
依據(jù)本協(xié)議第九條、第十條約定終止或解除本協(xié)議,雙方互相不支付違約金,甲方也不給乙方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
第十五條 甲乙雙方互不承擔(dān)本協(xié)議未書面明示的義務(wù),也不享有書面未明示的權(quán)利。
第十六條 因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議,雙方約定由 人民法院管轄。
第十七條 本合同首部甲乙雙方的通訊地址為雙方聯(lián)系的唯一固定通訊地址,若在履行本協(xié)議中雙方有任何爭(zhēng)議,該地址為雙方法定地址。若其中一方通訊地址發(fā)生變化,應(yīng)立即書面通知另一方,否則,造成雙方聯(lián)系障礙,由有過錯(cuò)的一方負(fù)責(zé)。
第十八條 本合同一式兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):_______________乙方(簽字):______________
________年_______月_______日________年_______月_______日
甲方:__________________________
乙方:__________________________
簽訂日期:_______年______月______日
甲方(用人單位)
住所:__________________________
法定代表人(或負(fù)責(zé)人):____________
乙方(勞動(dòng)者):_____________________
住址:______________________________
身份證號(hào)碼:_____________________________
甲乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上,按照《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》等法律規(guī)定,就甲方招用乙方一事,經(jīng)協(xié)商一致達(dá)成本合同,供雙方遵照?qǐng)?zhí)行:
第一條、勞動(dòng)合同期限:
1、本勞動(dòng)合同為(選擇其中一項(xiàng)并填寫完整) :
有固定期限勞動(dòng)合同:________年_____月_____日至________年_____月_____日;
無固定期限勞動(dòng)合同:自________年_____月_____日起。
以完成 工作為期限。
2、本合同包含_____個(gè)月的試用期(自________年_____月_____日至________年_____月_____日)
第二條、工作地點(diǎn):
第三條、工作內(nèi)容:
1、乙方同意在甲方________部門(或崗位)擔(dān)任 職務(wù),乙方具體工作內(nèi)容按照甲方的崗位職責(zé)要求執(zhí)行。
2、若因乙方不勝任該工作,甲方可調(diào)整乙方的崗位并按調(diào)整后的崗位確定一方的薪資待遇;如乙方不同意調(diào)整,甲方可以提前______日通知乙方解除勞動(dòng)合同,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金按照國(guó)家規(guī)定發(fā)放。
3、在工作過程中,因乙方存在嚴(yán)重過失或者故意造成甲方損失的,甲方有權(quán)向乙方追償。
第四條、工作時(shí)間和休息休假:
1、工作時(shí)間:標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制,甲方保證乙方每天工作不超過_____小時(shí),每周工作不超過_____小時(shí)。具體工作時(shí)間由甲方根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從。
2、休息休假:甲方按照國(guó)家的規(guī)定安排乙方休息休假。
第五條、勞動(dòng)報(bào)酬:
1、乙方月工資標(biāo)準(zhǔn)為人民幣_(tái)________元,其中試用期內(nèi)工資為人民幣_(tái)_______元;
(若實(shí)行計(jì)件工資的按照以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)法工資:)
2、因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,甲方安排乙方延長(zhǎng)工作時(shí)間或者在休息日或者法定休假日工作的,甲方按國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放加班費(fèi)。
3、甲方保證按月發(fā)放工資,具體發(fā)放日期為:
第六條、社會(huì)保險(xiǎn):
1、甲方按照國(guó)家的規(guī)定為乙方辦理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn),繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi);
2、依法應(yīng)由乙方個(gè)人負(fù)擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),甲方從乙方應(yīng)得工資中扣繳,乙方不得有異議。
第七條、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)條件和職業(yè)危害防護(hù):
甲方為乙方提供勞動(dòng)所必需的工具和場(chǎng)所,以及其他勞動(dòng)條件;保證工作場(chǎng)所的符合國(guó)家規(guī)定的安全生產(chǎn)條件,并依法采取安全防范措施,預(yù)防職業(yè)病。
第八條、甲方依法制定和完善各項(xiàng)規(guī)章制度,乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守。
第九條、乙方應(yīng)當(dāng)保守工作期間知悉甲方的各種商業(yè)秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、公司機(jī)密等任何不宜對(duì)外公開的事項(xiàng),否則造成甲方損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十條、乙方承諾在簽訂本協(xié)議時(shí),未與其他任何單位保持勞動(dòng)關(guān)系或者簽訂競(jìng)業(yè)限制協(xié)議。否則,給其他單位造成損失的,由乙方單獨(dú)承擔(dān)責(zé)任,與甲方無關(guān)。
第十一條、勞動(dòng)合同解除或終止:
1、若乙方需解除勞動(dòng)合同書,應(yīng)當(dāng)提前_______日以書面的形式通知甲方,書面通知以送達(dá)甲方 (具體部門、職務(wù))為準(zhǔn);
2、有關(guān)解除或終止勞動(dòng)合同的事項(xiàng),按照《勞動(dòng)合同法》等法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、在解除或者終止勞動(dòng)合同時(shí),乙方應(yīng)當(dāng)將正在負(fù)責(zé)的工作事項(xiàng)以及甲方交付乙方使用的財(cái)物與甲方指定的工作人員進(jìn)行交接。因乙方原因未辦理交接造成甲方損失的,由乙方賠償。
4、因解除或者終止勞動(dòng)合同,乙方依法應(yīng)獲得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,但乙方未與甲方辦理工作交接前,甲方暫不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。
第十二條、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方本著合理合法、互諒互讓的原則協(xié)商處理;協(xié)商不成的,任何一方可依法向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
第十三條、本合同未約定的事項(xiàng),按照法律、法規(guī)、行政規(guī)章以及地方性法規(guī)等規(guī)定執(zhí)行。
第十四條、本合同自雙方簽字或蓋章后生效,一式二份,雙方各執(zhí)一份,本合同的任何條款的變更,應(yīng)當(dāng)以書面形式經(jīng)雙方簽字或者蓋章確認(rèn)。
甲方(蓋章):_______________乙方(簽字):______________
________年_______月_______日________年_______月_______日
勞務(wù)合同 13
甲方(用人單位):____________________
地址:________________________________
聯(lián)系方式:____________________________
乙方(員工):________________________
地址:________________________________
聯(lián)系方式:____________________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》及相關(guān)法律法規(guī),甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,訂立本合同,以便共同遵守。
第一條合同期限
1.合同簽訂日期:____年____月____日
2.合同生效日期:____年____月____日
3.合同結(jié)束日期:____年____月____日
第二條工作內(nèi)容及地點(diǎn)
1.乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的崗位上履行職責(zé),崗位名稱:____________________
2.乙方的工作地點(diǎn)為:____________________________________________
第三條工作時(shí)間、休假及薪資待遇
1.工作時(shí)間:按照甲方規(guī)定的工作時(shí)間制度執(zhí)行。
2.休假:按照國(guó)家法定休假制度執(zhí)行。
3.薪資:基本工資____元/月,具體薪資及福利待遇按照甲方規(guī)定執(zhí)行。
第四條崗位職責(zé)及加班安排
1.乙方應(yīng)按照甲方規(guī)定的崗位職責(zé)履行工作。
2.根據(jù)工作需要,乙方可能需要加班,加班補(bǔ)貼按照國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。
3.乙方試用期為____個(gè)月,試用期內(nèi)的工資、福利及相關(guān)規(guī)定按照甲方規(guī)定執(zhí)行。
第五條雙方權(quán)利與義務(wù)
1.甲乙雙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)及甲方的'規(guī)章制度,履行各自的權(quán)利和義務(wù)。
2.乙方應(yīng)遵守甲方的保密規(guī)定,不得泄露甲方商業(yè)秘密及其他機(jī)密信息。
3.乙方應(yīng)認(rèn)真履行工作職責(zé),保證甲方業(yè)務(wù)不受影響。
第六條違約責(zé)任
1.甲乙雙方如違反本合同的約定,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,按照國(guó)家法律法規(guī)及甲方規(guī)定支付違約金。
2.對(duì)于乙方在職期間或離職后泄露甲方商業(yè)秘密的行為,甲方有權(quán)追究乙方的法律責(zé)任。
第七條合同解除與終止
1.本合同可在協(xié)商一致的情況下提前解除或終止。
2.甲方或乙方有以下情形之一的,可以單方面解除或終止本合同:
。1)乙方有嚴(yán)重違紀(jì)、違法行為的;
。2)乙方患病或者因意外原因無法繼續(xù)從事原工作的;
。3)甲方因經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生重大變化,需要裁員的。
第八條其他約定
1.雙方就本合同未盡事宜,可另行協(xié)商。
2.本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方(用人單位):____________________
年月日
乙方(員工):________________________
____________________年____________________月____________________日
勞務(wù)合同 14
甲方:
身份證號(hào)碼:
地址:
乙方:
身份證號(hào)碼:
地址:
經(jīng)甲方(用戶)乙方(家庭服務(wù)員)協(xié)商同意,簽訂服務(wù)合同,在合同有效期間,甲、乙雙方必須遵守國(guó)家法律、法規(guī),遵守公司頒發(fā)的《用戶須知》和《服務(wù)員守則》,以保護(hù)甲、乙雙方的合法權(quán)益,不受侵犯。
一、甲方(用戶)的權(quán)利和義務(wù)
1、有權(quán)要求乙方提供____為內(nèi)容的家庭服務(wù)工作。未商得乙方同意,不得增加上述規(guī)定以外的勞務(wù)負(fù)擔(dān)。
2、向乙方提供與甲方家庭成員基本相同的食宿(兒童、老人、病人加餐除外)不得讓乙方與異性成年人同居一室。
3、平等待人,尊重乙方的'人格和勞動(dòng),在工作上給予熱情指導(dǎo)。不準(zhǔn)虐待。
4、負(fù)責(zé)保護(hù)乙方安全。
5、按月付給乙方工資_____元每月遞增_____元,增到_____元,不得拖欠克扣。
6、服務(wù)期半年內(nèi)負(fù)擔(dān)乙方醫(yī)藥費(fèi)30%,半年之后負(fù)擔(dān)乙方醫(yī)藥費(fèi)40%、
7、保證乙方每月休息不少于3天,如因特殊情況不讓乙方休息,征得乙方同意,并應(yīng)按天付給報(bào)酬。
8、乙方為甲方服務(wù)時(shí),造成本人或他人的意外事故,甲方應(yīng)立即通知有關(guān)部門和公司,積極處理好善后事宜,并承擔(dān)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
9、乙方在服務(wù)過程中,因工作失誤給甲方造成損失,甲方有權(quán)追究乙方責(zé)任和經(jīng)濟(jì)賠償?shù)囊螅勒諊?guó)家法律和有關(guān)法規(guī)處理。甲方不得采取搜身、扣壓錢和物、以及毆打、威逼等侵權(quán)行為。
10、不得擅自將乙方轉(zhuǎn)換為第三方服務(wù),不許將乙方帶往外地服務(wù)。
二、乙方(家庭服務(wù)員)的權(quán)利和義務(wù)
1、自愿為甲方提供____為內(nèi)容的家庭服務(wù)工作。
2、熱心工作,文明服務(wù),遵守公共道德和國(guó)家法律、法規(guī)。
3、不得擅自外出,不帶外人去甲方住處,不準(zhǔn)私自翻動(dòng)甲方物品,不參與甲方家庭糾紛。未經(jīng)甲方允許私自外出或違反上述規(guī)定,發(fā)生問題責(zé)任自負(fù)。
4、服務(wù)期間,因工作失誤,造成的損失,均由自己負(fù)責(zé)。
5、每月可休息兩天,如因甲方需要而停休,有權(quán)向甲方按天收取報(bào)酬。
6、服務(wù)期半年內(nèi)自己負(fù)擔(dān)醫(yī)藥費(fèi)70%,半年以上,自己負(fù)擔(dān)60%、
7、有權(quán)拒絕,轉(zhuǎn)換為第三方服務(wù),或帶往外地服務(wù)。
8、有權(quán)拒絕甲方增加合同規(guī)定之外的勞動(dòng)負(fù)擔(dān),如雙方協(xié)商同意,乙方有權(quán)要求增加勞動(dòng)報(bào)酬。
9、乙方合法權(quán)益受到侵害,有權(quán)向有關(guān)部門和公司提出申訴,直至向司法部門控告。
三、合同簽訂與解除
1、簽訂合同時(shí),雙方向公司(合同簽發(fā)部門)交納介紹費(fèi)______元,(甲方_____元、乙方_____元)介紹費(fèi)一律不退。
2、合同到期后或合同內(nèi)容有所變更時(shí),七天之內(nèi)應(yīng)由雙方持合同到公司辦理續(xù)簽和變更手續(xù)。
3、經(jīng)公司同意,雙方持合同辦理解除合同手續(xù),服務(wù)合同才視為終止。
4、乙方擅自離開用戶家,甲方必須在24小時(shí)內(nèi)通知公司備案,否則乙方所出問題均由甲方承擔(dān)責(zé)任。
5、合同未到期雙方均要解除合同,各收違約金_____元整,任何一方要求解除合同,則由提出方交納_____元違約金。
6、本合同經(jīng)雙方商洽期限自_____年____月____日起至_____年____月____日。
四、糾紛解決方式
因履行本合同發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議,雙方可協(xié)商解決,協(xié)商不成可向__________________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
五、附則
1、勞務(wù)合同一式_____份,甲方執(zhí)_____份,乙方執(zhí)_____份,具有同等法律效力。
2、本合同自雙方簽署之日起生效。
甲方:
_____年____月____日
乙方:
_____年____月____日
勞務(wù)合同 15
雇主(甲方):
住址:
雇員(乙方):
住址:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本項(xiàng)目工地勞務(wù)用工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、施工內(nèi)容:
4、工程期限:
用工開始日期:________年_______月_______日,用工結(jié)束日期;________年_______月_______日。
5、工作崗位:
二、結(jié)算方式
1、根據(jù)工程所在地預(yù)算定額規(guī)定,計(jì)算乙方實(shí)際施工內(nèi)容的定額工日,結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)________元/工日。根據(jù)定額工日數(shù)乘以結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)確定最終結(jié)算總價(jià)。
2、勞務(wù)費(fèi):________元。
(1)無論采用上述何種結(jié)算方式,甲方均先向乙方支付生活費(fèi)。具體支付辦法為:簽訂本合同次月開始,每月支付一次,標(biāo)準(zhǔn)為________元/人。乙方完成本合同全部施工內(nèi)容,并達(dá)到本合同約定要求后,經(jīng)雙方確認(rèn)結(jié)算金額,甲方一次性將結(jié)算余額全部支付乙方;若乙方施工工期跨越春節(jié),則甲方于春節(jié)前20天向乙方結(jié)算已完工程量80%的人工工資,其余20%待乙方全部完成本合同施工內(nèi)容后,一次結(jié)算。
。2)乙方承擔(dān)本合同之外的施工內(nèi)容,事前須征得甲方書面同意,事后7日內(nèi)向甲方簽證確認(rèn),否則甲方不予結(jié)算工資。
三、雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任
。1)編制施工組織設(shè)計(jì)和施工方案,對(duì)乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底、施工交底和______級(jí)安全教育,并供施工圖紙。
。2)提供施工臨時(shí)設(shè)施和水、電源,提供乙方人員的住宿。
。3)為乙方人員代辦暫住證、胸卡等有關(guān)證件。
。4)工程完工時(shí),及時(shí)組織人員驗(yàn)收。
。5)按時(shí)支付勞務(wù)費(fèi)。
2、乙方責(zé)任
(1)乙方須經(jīng)甲方審核同意后進(jìn)場(chǎng),進(jìn)場(chǎng)前必須向甲方提交或辦理有關(guān)證件(身份證復(fù)印件、上崗證等),保證提供證件的真實(shí)性和有效性。
。2)進(jìn)場(chǎng)前,乙方須確定其負(fù)責(zé)人,并訂立委托書,授權(quán)委托其負(fù)責(zé)人代為與甲方結(jié)算、領(lǐng)取工資以及處理與其相關(guān)的事務(wù)。
。3)嚴(yán)格按照甲方的施工組織設(shè)計(jì)、交底和方案組織施工,必須更改時(shí)應(yīng)征得甲方的書面同意,否則甲方有權(quán)拒絕驗(yàn)收和結(jié)算工資。
。4)乙方人員進(jìn)出現(xiàn)場(chǎng)、生活區(qū)必須佩戴胸卡,不得帶無關(guān)人員進(jìn)出現(xiàn)場(chǎng)和生活區(qū),非作業(yè)時(shí)間,不得進(jìn)入工地。
。5)乙方進(jìn)場(chǎng)前必須如實(shí)向甲方告知健康狀況,包括有無殘疾、傳染病等影響從事本工種施工和他人健康的各種疾病。如因乙方殘疾而造成的安全事故,其后果全部由乙方承擔(dān);進(jìn)場(chǎng)后甲方發(fā)現(xiàn)乙方人員中健康狀況不適于現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)者,必須無條件退場(chǎng)。
。6)乙方違反國(guó)家法律和甲方的規(guī)章制度,擾亂生產(chǎn)、生活和社會(huì)秩序,由此所引起的一切后果,乙方承擔(dān)全部責(zé)任,并無條件退場(chǎng)。
四、工程質(zhì)量與驗(yàn)收
1、驗(yàn)收以《建筑工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》及國(guó)家和工程所在地的其他強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范為依據(jù)。
2、施工中若國(guó)家或地方頒布強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范則執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范。
3、未達(dá)到本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方需進(jìn)行返工,直到達(dá)到本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并承擔(dān)返工費(fèi)用。甲方向乙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用已包含在本合同價(jià)中,乙方不得再要求增加費(fèi)用。
4、乙方應(yīng)向及時(shí)甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。
5、甲方一經(jīng)發(fā)現(xiàn)乙方在施工中未能按驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)施工,乙方必須返工;由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān):此類返工不順延工期。
五、安全施工
1、乙方應(yīng)保證施工過程中無重大安全事故,若發(fā)生事故時(shí)因乙方原因造成的,由乙方負(fù)全責(zé)。
2、乙方應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)管理的政策、規(guī)定及甲方管理制度。
3、對(duì)甲方提供的'安全生產(chǎn)設(shè)施,乙方應(yīng)檢查合格后方可使用。乙方不得擅自拆除或損壞甲方采取的安全防護(hù)措施;如遇特殊情況需拆除的,必須征得甲方同意,否則由此引起的一切后果由乙方承擔(dān);乙方認(rèn)為甲方的安全措施不完善的,可向甲方提出,甲方應(yīng)及時(shí)處理。
4、所有人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)必須穿戴安全防護(hù)用品,特殊作業(yè)必須采取系安全帶等安全措施,禁止吸煙。
六、工程保護(hù)
1、在工程尚未驗(yàn)收交付之前,乙方施工區(qū)域內(nèi)已完工程、甲方提供的材料、成品及設(shè)備的產(chǎn)品保護(hù)工作由乙方負(fù)責(zé),期間發(fā)生損壞、遺失,乙方自費(fèi)予以修復(fù)和賠償。
2、乙方在施工期間必須做好建筑材料、施工工具、設(shè)備的保管和維護(hù)工作,以及公共部位的成品保護(hù)。
七、違約責(zé)任
1、施工期間發(fā)生以下之一情況,均視為乙方違約,甲方有權(quán)單方面終止合同,并追究違約方的責(zé)任。
。1)接到甲方的進(jìn)場(chǎng)通知未按期進(jìn)場(chǎng)。
(2)因乙方原因造成重大安全事故或存在重大質(zhì)量事故隱患且不及時(shí)整改。
。3)乙方連續(xù)兩個(gè)月未完成甲方的進(jìn)度計(jì)劃。
2、乙方不得浪費(fèi)材料,否則甲方有權(quán)要求乙方賠償浪費(fèi)的材料款;因乙方使用不當(dāng)造成材料、設(shè)備損壞的,乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、未達(dá)到本合同約定的質(zhì)量、安全、文明施工、標(biāo)化工地要求,乙方承擔(dān)違約責(zé)任,違約金按乙方結(jié)算金額計(jì)算。
八、其他
1、本合同一式______份,甲方執(zhí)______份,乙方執(zhí)______份。
2、本合同自雙方簽字后生效,至乙方全部施工完畢,甲方結(jié)算后終止。
3、合同履行過程中雙方發(fā)生爭(zhēng)議,雙方可協(xié)商解決,協(xié)商不成的,雙方可向合同履行地、合同簽訂地的人民法院起訴。
4、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商。
甲方:
負(fù)責(zé)人:
聯(lián)系方式:
合同簽訂地:
合同履行地:
簽訂時(shí)間:________年_______月_______日
乙方:
負(fù)責(zé)人:
聯(lián)系方式:
合同簽訂地:
合同履行地:
簽訂時(shí)間:________年_______月_______日
【勞務(wù)合同】相關(guān)文章:
勞務(wù)合同 “勞務(wù)合同”08-03
勞務(wù)派遣勞務(wù)合同11-07
勞務(wù)派遣公司勞務(wù)合同03-21
運(yùn)輸勞務(wù)合同運(yùn)輸勞務(wù)合同內(nèi)容05-16
2022公司勞務(wù)合同范文-勞務(wù)合同07-26
勞務(wù)派遣勞務(wù)合同 6篇02-02