廣告牌加工合同

廣告牌加工合同【實(shí)用】

　　隨著時(shí)間的推移，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來(lái)越多，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？下面是小編收集整理的廣告牌加工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

廣告牌加工合同1

　　定作方：

　　承攬方：

　　定作方因制作安裝 標(biāo)識(shí)牌，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標(biāo)識(shí)牌的制作、安裝、保修、項(xiàng)目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔(dān)該標(biāo)識(shí)牌的制作、安裝、保修等一切費(fèi)用，該標(biāo)識(shí)牌經(jīng)驗(yàn)收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價(jià)人民幣肆萬(wàn)玖千圓整的90%即人民幣肆萬(wàn)肆千壹佰圓整驗(yàn)收合格一年期滿一周內(nèi)，定作方向承攬方支付工程總價(jià)的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。

　　二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內(nèi)容為：

　　1) 制造的內(nèi)容：“”;

　　2) 漢字為中文簡(jiǎn)體，英文全都為大寫(xiě)字母;

　　3) 漢字為3m(高)*2.5m(寬)，英文高為1.5m;

　　4) 字體白天及夜晚均為紅色;

　　5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;

　　6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強(qiáng)度鋼管;焊接部位應(yīng)采取防銹措施;

　　7) 全部工程應(yīng)抗除臺(tái)風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震以外的自然破壞因素;

　　三、承攬方應(yīng)于20xx 年6月25日前完成該標(biāo)識(shí)牌的制作與安裝(雨天除外)。

　　四、該標(biāo)識(shí)牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計(jì)算。質(zhì)保期內(nèi)，承攬方應(yīng)經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應(yīng)對(duì)固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時(shí)加固修理;定作方對(duì)標(biāo)識(shí)牌的.不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財(cái)產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)馬上前來(lái)進(jìn)行檢修。保修期限內(nèi)該標(biāo)識(shí)牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責(zé)任事故均由承攬方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，定作方不承擔(dān)任何責(zé)任。如該標(biāo)識(shí)牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴(yán)重破損不能修復(fù)時(shí)，承攬方應(yīng)重新制作并安裝另一塊與原標(biāo)識(shí)牌規(guī)格、材料相同的新2*2標(biāo)識(shí)牌恢復(fù)其功能。該標(biāo)識(shí)牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿后，承攬方應(yīng)定期檢查維修并收取基本材料人工費(fèi)。

　　五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標(biāo)文件和承攬方的投標(biāo)文件是本合同的一部分，具有法律效力。

　　六、定作方負(fù)責(zé)將電源關(guān)到工程地點(diǎn)30米以內(nèi)。

　　七、對(duì)于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問(wèn)題而導(dǎo)致的標(biāo)識(shí)牌損壞造成后果，由承攬方承擔(dān)責(zé)任，施工期間，承攬方承擔(dān)一切施工人員及工程安全責(zé)任，如發(fā)生意外與定作方無(wú)關(guān);安裝施工過(guò)程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內(nèi)外裝修、構(gòu)件、電器等。

　　八、該合同簽訂后承攬方的安全責(zé)任和保修責(zé)任不因該標(biāo)識(shí)牌的經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效，該標(biāo)識(shí)牌經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應(yīng)權(quán)利。

　　九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向?qū)殤?yīng)縣人民法院起訴。

　　十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開(kāi)始施工起生效。

　　十一、該合同一式三份，由定作方執(zhí)兩份，甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

廣告牌加工合同2

　　定作人：_____________________________

　　承攬人：_____________________________

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，遵循公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，定作人和承攬人經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條定作物、數(shù)量、規(guī)格及報(bào)酬定作物名稱規(guī)格/型號(hào)質(zhì)量要求/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位數(shù)量交貨時(shí)間報(bào)酬定作報(bào)酬計(jì)價(jià)方式：__________________________________________。

　　合計(jì)(大寫(xiě))：________________________________元人民幣。

　　第二條定作人在簽署合同后___日內(nèi)向承攬人支付(預(yù)付款/定金)________元人民幣，余款支付方式：。

　　第三條定作人提供的材料材料名稱規(guī)格/型號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位數(shù)量提供時(shí)間承攬人應(yīng)在收到定作人提供的材料后進(jìn)行檢驗(yàn)，并在

　　日內(nèi)就不符合約定標(biāo)準(zhǔn)的材料向定作人提出書(shū)面異議。

　　承攬人逾期未提出書(shū)面異議的，視為認(rèn)可定作人提供的材料符合合同約定。

　　第四條定作人應(yīng)在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術(shù)要求，作為合同附件。

　　未經(jīng)定作人書(shū)面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內(nèi)容。

　　承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在收到后日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。

　　第五條

　　定作人有權(quán)對(duì)承攬人使用的材料及已完工作成果進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并要求承攬人對(duì)不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費(fèi)用由承攬人承擔(dān)。

　　第六條未經(jīng)定作人書(shū)面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權(quán)解除合同。

　　第七條

　　承攬人應(yīng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)交付定作物及相應(yīng)的技術(shù)資料、質(zhì)量合格證明。

　　交付地點(diǎn)為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。

　　定作物的運(yùn)輸、裝卸工作及費(fèi)用由_________承擔(dān)。

　　定作物需要安裝調(diào)試的，承攬人應(yīng)按定作人要求在指定地點(diǎn)安裝調(diào)試完畢、并通過(guò)驗(yàn)收方作為交付。

　　承攬人同意放棄留置權(quán)。

　　第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收。

　　定作物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、期限為：。

　　第九條

　　承攬人對(duì)定作物的質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任，保修期從___年__月__日至___年__月__日。

　　保修期內(nèi)，定作人按合同總價(jià)的___%預(yù)留質(zhì)量保修金，保修期滿無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的予以退還。

　　定作物在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，承攬人應(yīng)及時(shí)予以維修、重作，并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任)。

　　承攬人未按定作人要求及時(shí)維修、重作定作物的，定作人有權(quán)自行維修，費(fèi)用直接從預(yù)留的質(zhì)量保修金中抵扣，不足部分定作人有權(quán)繼續(xù)向承攬人追償。

　　第十條違約責(zé)任：

　　1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、花色、包裝方式不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，是承攬人違約;定作人逾期支付報(bào)酬的，是定作人違約。

　　2.因承攬人違約導(dǎo)致定作人遭受損失或向第三人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任(包括但不限于停窩工損失、向建設(shè)單位、分包單位承擔(dān)違約責(zé)任等)，承攬人應(yīng)當(dāng)賠償定作人所遭受的`全部經(jīng)濟(jì)損失。

　　3.承攬人完成的定作物質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、花色、包裝方式不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，定作人有權(quán)拒收定作物或拒付報(bào)酬;承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)維修、重作定作物至合同約定標(biāo)準(zhǔn)。

　　如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標(biāo)準(zhǔn)，定作人有權(quán)要求其繼續(xù)履行或要求解除合同。

　　定作人解除合同的，承攬人還應(yīng)向定作人支付合同總價(jià)3%的違約金，不足彌補(bǔ)定作人損失的，承攬人應(yīng)繼續(xù)賠償。

　　第十一條本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。

　　第十二條本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，自雙方加蓋公章之日起生效。

　　定作人：___________________________

　　承攬人：___________________________

　　住所地：___________________________

　　住所地：___________________________

　　電話：_______________

　　電話：_________________

　　委托代理人：________________

　　委托代理人：________________

　　________年_____月_____日

　　________年_____月_____日

廣告牌加工合同3

　　甲方：(定作方)

　　乙方：(承攬方)

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就紙箱印刷事宜達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條：1、甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務(wù)共四項(xiàng)。

　　2、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方，并辦理交接手續(xù)。

　　第二條：交貨時(shí)間

　　甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷設(shè)計(jì)稿，如甲方未按時(shí)間向乙方提供設(shè)計(jì)制作材料，乙方有權(quán)選擇書(shū)面通知甲方，書(shū)面通知到達(dá)甲方后，乙方有權(quán)選擇限時(shí)交付或順延合同所列甲方委托項(xiàng)目的完成及交付時(shí)間。

　　第三條：交貨方式地點(diǎn)交貨方式：甲方送貨交貨地點(diǎn)：乙方廠區(qū)

　　第四條：付款結(jié)算方式及時(shí)間

　　本合同總金額為586000元，甲方支付乙方合同總金額的'30 %，即元，作為定金及預(yù)付款，余款在乙方加工完成并交付之時(shí)，由甲方把余款一次性打到博愛(ài)縣博宇包裝有限公司對(duì)公帳戶上。甲方不能支付相應(yīng)款項(xiàng)乙方有權(quán)留置加工承攬物并在加工方拒付款項(xiàng)達(dá)到十日后，自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。

　　第五條：雙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、乙方必須完全按照甲方要求進(jìn)行加工、制作等。乙方完成相應(yīng)工作后，如因甲方原因未能及時(shí)投入生產(chǎn)，乙方順延相應(yīng)加工承攬物交付時(shí)間。

　　2、乙方在完成甲方項(xiàng)目設(shè)計(jì)后，經(jīng)甲方認(rèn)可，投入制作生產(chǎn)或下一步工作流程。

　　3、甲方應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收并按照合同支付相應(yīng)款項(xiàng)。

　　第六條：違約責(zé)任

　　1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預(yù)付款，乙方有權(quán)不安排生產(chǎn)計(jì)劃。

　　2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質(zhì)量要求交貨，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)。甲方有權(quán)向乙方索回定金及預(yù)付款。

　　第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)，如雙方在本合同履行過(guò)程中，發(fā)生任何爭(zhēng)議，均應(yīng)協(xié)商解決，不能達(dá)成一致意見(jiàn)的，雙方共同選定博愛(ài)縣人民法院管轄。

　　本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。

　　委托方(蓋章)承印方(蓋章)代表：代表：

　　年 月 日

廣告牌加工合同4

　　甲方：______

　　乙方：______

　　雙方根據(jù)《合同法》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)協(xié)商達(dá)成協(xié)議如下：

　　一、乙方為甲方無(wú)縫鋼管加工制作保溫層。

　　二、由甲方負(fù)責(zé)提供無(wú)縫鋼管并送到乙方加工廠房，乙方加工完畢后成品甲方自提。

　　三、乙方負(fù)責(zé)提供除鋼管外的其他加工用材料，保溫層材料為高壓硬泡聚氨酯，外保護(hù)層為高密度聚乙烯夾克外套。保溫層厚度為50±5mm，外保護(hù)層厚度4±0。5mm，保溫層厚度均勻，外觀要平直，無(wú)偏心。

　　四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：GB50404—20xx相關(guān)規(guī)定。

　　五、具體結(jié)算單價(jià)及金額。

　　雙方依據(jù)全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額，遼寧省給排水、采暖、煤氣工程單位估價(jià)表中所給數(shù)據(jù)計(jì)算。

　　價(jià)格：Φ219以上螺旋管每立方米2100元Φ25以上無(wú)縫管每立方米1800元接頭直口按一米計(jì)算，彎頭按1。5米計(jì)算，具體結(jié)算按實(shí)際發(fā)生量算。

　　六、付款方式：乙方開(kāi)具發(fā)票、款到付貨。

　　七、乙方交付期限：

　　八、違約責(zé)任：

　　1、如乙方未按時(shí)完成加工工作（逾期交付），沒(méi)逾期一天，向甲方支付違約金300元（或在加工費(fèi)中扣除），逾期超過(guò)七天，按甲方實(shí)際經(jīng)濟(jì)賠償。

　　2、甲方應(yīng)按時(shí)進(jìn)管，付款，如未按時(shí)付款進(jìn)管，所造成的延誤進(jìn)度由甲方負(fù)責(zé)。

　　九、本合同爭(zhēng)議，由起訴方所在地人民法院裁決。

　　十、本合同經(jīng)雙方蓋章后生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方（章）：______乙方（章）：______

　　代理人：______代理人：______

　　聯(lián)系電話：______聯(lián)系電話：______

　　開(kāi)戶行：______開(kāi)戶行：______

　　賬號(hào)：______賬號(hào)：______

　　____年__月__日

廣告牌加工合同5

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《民法典》有關(guān)規(guī)定，本著自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。

　　一、廣告牌加工制作內(nèi)容及要求

　　二、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按實(shí)際樣品為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、交貨方式：乙方負(fù)責(zé)送貨到甲方指定安裝地點(diǎn)。

　　四、結(jié)算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開(kāi)始制作廣告牌，負(fù)責(zé)按質(zhì)按量如期完成合同所約定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容。待驗(yàn)收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。

　　五、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問(wèn)題，根據(jù)問(wèn)題所屬承擔(dān)責(zé)任。

　　六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協(xié)商解決。

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　委托代理人：_______

　　委托代理人：_______

　　_____年____月____日

　　_____年____月____日

廣告牌加工合同6

　　甲方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　乙方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　根據(jù)《民法典》的有關(guān)細(xì)則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)行。

　　一、項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)：

　　1、項(xiàng)目名稱：《長(zhǎng)方貼墻》型廣告XX5座

　　2、工程地點(diǎn)：杭州原野汽配五金市場(chǎng)

　　二、工程內(nèi)容：

　　1、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的03022《杭州原野汽配五金市場(chǎng)戶外廣告制作施工圖》施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍防銹漆(暗紅色)，工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)施工圖。委托加工數(shù)量為《長(zhǎng)方貼墻》型廣告XX5座。

　　2、乙方負(fù)責(zé)廣告XX結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸、安裝;面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)。

　　三、承包方式和造價(jià)：

　　《長(zhǎng)方貼墻》型廣告XX5座，單價(jià)每座元(大寫(xiě)：元整)。合計(jì)人民幣元，大寫(xiě)：整。

　　本項(xiàng)目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告XX結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工。

　　四、工程價(jià)款支付、結(jié)算方式：

　　付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總價(jià)的50%，計(jì)人民幣元(大寫(xiě)：元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天再支付工程總價(jià)的20%，計(jì)人民幣元(大寫(xiě)：元整);之后每個(gè)廣告XX主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方再付乙方單個(gè)廣告XX網(wǎng)架部分總造價(jià)人民幣月份元(大寫(xiě)：元整)的97%;合計(jì)人民幣元(大寫(xiě)：元整)座廣告XX共計(jì)元(大寫(xiě)：元整);3%作為乙方的保修保障金合計(jì)人民幣元(大寫(xiě)：元整)，滿________年后七天內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款;

　　五、工程期限為天，其中加工配件天，運(yùn)輸天，安裝天。

　　六、雙方責(zé)任：

　　(一)甲方責(zé)任

　　1、甲方負(fù)責(zé)廣告XX(牌)的.前期審批，如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其它監(jiān)察機(jī)關(guān)的糾察時(shí)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補(bǔ)償乙方施工人員誤工補(bǔ)助，誤工補(bǔ)助按每人每天元計(jì)，工期相應(yīng)順延。

　　2、開(kāi)工前甲方為乙方施工接通電源，XXX至施工現(xiàn)場(chǎng)20米以內(nèi)，由乙方負(fù)責(zé)其電費(fèi)。甲方協(xié)肋乙方選好材料堆放場(chǎng)地。

　　3、原材料堆放場(chǎng)地內(nèi)如為有償占用，由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費(fèi)用;材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無(wú)關(guān)。

　　4、甲方派駐工地代表，對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，辦理工程驗(yàn)收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問(wèn)題，以及其它事宜。

　　5、甲方應(yīng)按本合同及時(shí)拔付工程款項(xiàng)。如工程款不能及時(shí)到位，工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。

　　6、甲方負(fù)責(zé)工程價(jià)款拔付和竣工結(jié)算，負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收。

　　7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無(wú)效情況下，乙方有權(quán)對(duì)該廣告XX(牌)進(jìn)行處理或拍賣(mài)，同時(shí)此合同終止。

　　(二)乙方責(zé)任

　　1、乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，并確保廣告XX(牌)結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計(jì)基本風(fēng)壓為2(抗風(fēng)設(shè)計(jì)值為級(jí))。廣告XX質(zhì)保期為_(kāi)_______年，保修期為_(kāi)_______年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問(wèn)題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗(yàn)屬于配件質(zhì)量或設(shè)計(jì)問(wèn)題，由乙方負(fù)責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過(guò)程中，乙方要認(rèn)真做好施工安全工作，對(duì)施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負(fù)責(zé);在廣告牌使用過(guò)程中，如確系乙方責(zé)任造成廣告XX損壞，由此對(duì)第三方造成的人身和財(cái)產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完工，每逾期____日按工程總價(jià)的3%賠償甲方損失。

　　3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀(jì)守法，如有違法違紀(jì)行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門(mén)追究其法律責(zé)任。

　　4、施工中出現(xiàn)的問(wèn)題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無(wú)法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)、下雨、雪等)或停電原因，工期順延。

　　5、工程質(zhì)量驗(yàn)收：以國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。工程質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗(yàn)收合格日期即為保修期開(kāi)始;如乙方工程竣工，書(shū)面通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，甲方在收到驗(yàn)收通知____日內(nèi)未驗(yàn)收工程，故視為驗(yàn)收通過(guò)。

　　6、非經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。

　　7、在保修期內(nèi)，乙方首年對(duì)廣告XX維護(hù)、保養(yǎng)一次，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護(hù)由甲方按使用說(shuō)明書(shū)定期檢修和維護(hù)。

　　8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修維護(hù)或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。

　　七、違約責(zé)任：如甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)，由該工程所在地人民法院裁決。

　　八、附件：

　　附則：

　　(一)合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補(bǔ)充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。

　　(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。

　　(三)經(jīng)甲方確認(rèn)后的設(shè)計(jì)圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。

　　(四)本合同附廣告XX驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)《戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》CEC148：、____省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《____省戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》。驗(yàn)收手續(xù)一式兩份，甲乙方雙各持一份。

　　(五)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。

　　甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：

　　(蓋章)(蓋章)________年____月____日________年____月____日

廣告牌加工合同7

　　甲方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　乙方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　一、甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬常州寶爾曼斯服飾有限公司和廣告牌（以下簡(jiǎn)稱廣告牌）的制作安裝事宜達(dá)成如下一致協(xié)議。

　　二、廣告牌安裝

　　安裝地點(diǎn)：常州寶爾曼斯服飾有限公司辦公樓高炮；江蘇東寶印染有限公司廠區(qū)。

　　三、工程造價(jià)及支付方式

　　1、廣告牌制作費(fèi)（即合同總價(jià)款）：共計(jì)人民幣元整。

　　2、支付方式：合同簽訂時(shí)甲方預(yù)付30%工程款計(jì)：。制作安裝完成后，經(jīng)甲方和客戶方驗(yàn)收合格，付60%工程款項(xiàng)。其余10%作維修保證金，期滿后即付清。

　　四、工程期限

　　1、自合同簽訂甲方預(yù)付工程款之日起上大風(fēng)）工期順延。

　　2、因甲方反復(fù)提出修改意見(jiàn)導(dǎo)致乙方工作不能按時(shí)完成時(shí)，可由雙方協(xié)商確定延期時(shí)間。

　　五、雙方權(quán)利、義務(wù)

　　甲方：

　　1、辦理廣告牌設(shè)置、安裝所必須的報(bào)批手續(xù)及相關(guān)費(fèi)用。

　　2、有權(quán)對(duì)乙方的設(shè)計(jì)提出建議和修改意見(jiàn)，以使乙方設(shè)計(jì)的作品更符合甲方單位文化內(nèi)涵。

　　3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無(wú)管道線路、可以施工。

　　4、有義務(wù)提供有關(guān)單位資料或其它有關(guān)資料供乙方設(shè)計(jì)參考。

　　5、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的樹(shù)木、花、草可以移動(dòng)。

　　6、按本合同規(guī)定結(jié)算廣告牌的制作、安裝費(fèi)用。

　　乙方：

　　1、自甲方通知可以現(xiàn)場(chǎng)施工起，按甲方提供的安裝地點(diǎn)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)制作施工并安裝完畢。甲方提供乙方安裝施工時(shí)必須條件。

　　2、嚴(yán)格按照甲方確認(rèn)的.施工方案圖紙進(jìn)行制作、安裝。如現(xiàn)場(chǎng)條件與施工圖紙方案不符，應(yīng)及時(shí)報(bào)清甲方協(xié)商修改確定。

　　六、關(guān)于驗(yàn)收

　　1、乙方全部制作安裝完工后一周內(nèi)，甲方必須組織正式驗(yàn)收，甲方在完工后一周內(nèi)不組織驗(yàn)收，乙方可視同甲方驗(yàn)收工程質(zhì)量合格。

　　2、廣告結(jié)構(gòu)制作安裝應(yīng)當(dāng)牢固，抗風(fēng)力應(yīng)達(dá)8級(jí)。

　　七、違約責(zé)任

　　1、甲方未能按本合同第三條規(guī)定時(shí)間付款，每逾期一日，應(yīng)以合同總額的千分之五計(jì)算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

　　2、乙方如無(wú)正當(dāng)理由未能按本合同第四條規(guī)定按時(shí)制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總額的千分之五作為違約金。

　　3、乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固性、抗風(fēng)力等指標(biāo)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。如未達(dá)標(biāo)乙方應(yīng)承擔(dān)返工及相應(yīng)損失。

　　4、如屬甲方原因，造成中途停工、停建、拆除等，均由甲方負(fù)責(zé)。乙方有權(quán)就實(shí)際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費(fèi)。

　　八、因廣告所產(chǎn)生的責(zé)任的承擔(dān)

　　1、在本廣告的制作、設(shè)置過(guò)程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財(cái)產(chǎn)損害，均與甲方無(wú)關(guān)。

　　2、由于商標(biāo)、肖象、廣告詞及其它因甲方提供的廣告內(nèi)容而產(chǎn)生的糾紛由甲方承擔(dān)全部的責(zé)任。

　　九、保修期限

　　1、自驗(yàn)收合格之日起，乙方制作的工程項(xiàng)目。人為損毀乙方不負(fù)責(zé)保修。

　　2、保修期滿后，雙方另簽維修協(xié)議進(jìn)行維修。

　　十、雙方因本合同發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的由金壇市仲裁委員會(huì)仲裁。

　　十一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　十二、本合同一經(jīng)簽訂即產(chǎn)生法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【廣告牌加工合同】相關(guān)文章：

廣告牌加工合同02-04

廣告牌加工承攬合同03-09

廣告牌加工定做合同03-14

廣告牌加工合同7篇02-04

廣告牌加工合同(7篇)02-04

廣告牌加工合同5篇04-11

廣告牌加工合同(5篇)04-11

廣告牌加工合同(合集7篇)02-04

廣告牌加工承攬合同2篇03-09

廣告牌加工合同(匯編5篇)04-12