- 最新加工合同 推薦度:
- 最新加工合同 推薦度:
- 最新加工合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
最新加工合同匯編15篇
在人們的法律意識不斷增強的社會,合同對我們的約束力越來越不可忽視,簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么問題來了,到底應(yīng)如何擬定合同呢?下面是小編為大家收集的最新加工合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
最新加工合同1
甲方:____________
法定代表人:_____________
乙方:___________
代理人:_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民終字第____號)達(dá)成如下和解協(xié)議:
1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的加工業(yè)務(wù),__________、__________不是乙方的`員工,業(yè)務(wù)過程中未得到乙方的委托授權(quán),事后乙方已出具聲明對無權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。
2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣元,甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
3、雙方無其它經(jīng)濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
__________年_______月_______日
最新加工合同2
購貨單位(甲方):________________
供貨單位(乙方):________________
為了增強甲乙雙方的責(zé)任感,加強經(jīng)濟核算,提高經(jīng)濟效益,確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條模具的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1、模具的名稱:按照每次《模具外協(xié)加工單》標(biāo)注的名稱;
2、出產(chǎn)單位:商標(biāo):
3、模具的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求),按下列第(______)項執(zhí)行:
(1)按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
(2)無國家標(biāo)準(zhǔn)而有部頒標(biāo)準(zhǔn)的,按部頒標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
(3)無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的,按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
(4)沒有上述標(biāo)準(zhǔn)的,或雖有上述標(biāo)準(zhǔn),但需方有特殊要求的,按甲乙雙方在合同中商定的技術(shù)條件、樣品或補充的技術(shù)要求執(zhí)行。
第二條模具的包裝標(biāo)準(zhǔn)
____________________________________________________________。
第三條模具的交貨方法、運輸方式、交貨期限
1、交貨方法:乙方按照雙方約定的日期送貨到甲方工廠,費用由乙方自行負(fù)責(zé)。
2、運輸方式:______________________________。
3、到貨地點和接貨單位(或接貨人)______________________________。
4、交貨期限:______年______月______日以前將模具交付甲方。
第四條模具的價格與貨款的結(jié)算
1、模具的價格:____________元人民幣/套;
2、模具貨款的結(jié)算:模具交付甲方,待驗收合格后,甲方在本月月底支付已方模具費。
第五條甲方向乙方提供模具圖紙及該圖紙的電子文檔
第六條模具的工藝要求
模具圖紙、模具外協(xié)加工單如附件。
第七條驗收方法
1、驗收時間:________;
2、驗收手段:________;
3、驗收標(biāo)準(zhǔn):________;
4、由誰負(fù)責(zé)驗收和試驗:________;
第八條乙方的違約責(zé)任
1、乙方到期不能交貨,應(yīng)向甲方償付總貨款的______%的`違約金。
2、乙方所交模具品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,如果甲方同意利用,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;如果甲方不能利用的,應(yīng)根據(jù)模具的具體情況,由乙方負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的,按不能交貨處理。
3、乙方因模具包裝不符合合同規(guī)定,必須返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。
4、乙方逾期交貨的,向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔(dān)甲方因此所受的損失費用。
第九條甲方的違約責(zé)任
1、甲方中途退貨,應(yīng)向乙方償付退貨部分貨款______%的違約金。
2、甲方逾期付款的,應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議,應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。
第十條不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛,在取得有關(guān)主管機關(guān)證明以后,雙方另行協(xié)商履行期限,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條其他
1、如甲方因生產(chǎn)需要,要求增加該模具數(shù)量,其價格另議。
2、解決合同糾紛的方式:甲乙雙方如果發(fā)生爭議,應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)將爭議提交北京仲裁委員會。按照提交仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁,仲裁裁決是終局的,對甲乙雙方均有約束力。
3、雙方本著誠原則簽定本合同,若有未盡事宜,須雙方另行協(xié)商解決,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
購貨單位(甲方):__________________供貨單位(乙方):__________________
________________年________月________日________________年________月________日
最新加工合同3
認(rèn)立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作_,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量
第二條加工成品質(zhì)量要求:
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
(1。用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。2。原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供
(1。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。2。承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3。承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價款的%),在加工量達(dá)到%,定作方付給承攬方元(即總價款的%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%),預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
(1。按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2。定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3。當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
(1。交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限______
第十一條其它_________
。ㄈ纾1。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的'損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30—50%的幅度)或酬金總額的__%(30—50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條***在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條^糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)
地址:地址:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
_____年_____月____日訂
最新加工合同4
_______________公司(以下簡稱甲方);
_______________ (為代表) (以下簡稱乙方)。
合同內(nèi)容
因雙方需要,甲方與乙方就電子產(chǎn)品(原材料到裝配到成品包裝)委托承攬加工事項,通過友好協(xié)商,秉著平等互利的原則,符合中華人民共和國現(xiàn)形法律法規(guī)的前提下,特約定如下:
一.甲方責(zé)任:
1. 提供材料、附料、包裝材料;
2. 提供生產(chǎn)工具、設(shè)備、儀器、治具(不含辦公設(shè)備);
3. 提供生產(chǎn)加工場地、水、電(不含食宿場地);
4.材料來料不良品1換1;制程損耗不良品率:__________%,在范圍內(nèi)1換1;
5. 提供工程生產(chǎn)資料、測試規(guī)格、測試流程;
6.其他:
二.乙方責(zé)任:
1.在甲方同意的日期、時間段,期間自行安排人員到指定的加工場地進行加工作業(yè);
2.自己負(fù)責(zé)加工人員的食宿、交通、人身安全、工作紀(jì)律等的`統(tǒng)籌和管理;
3.加工內(nèi)容:插件、后焊、裝配、全檢測試、成品包裝(不含老化、插件前剪短電子元器件腳);
4.加工作業(yè)工序(裝配、插件、包裝)可以自由安排,全檢測試流程(先后順序、測試規(guī)格、測試方法)必須按照甲方的流程要求執(zhí)行;
5.加工期間有責(zé)任維護、保養(yǎng)甲方提供的生產(chǎn)工具、設(shè)備、儀器、工治具使之完整完好;
6.需要調(diào)整加工時間(延長工作時間)或者場地,必須經(jīng)過甲方同意;
7.加工作業(yè)期間乙方人員必須遵守甲方的相關(guān)規(guī)章制度、行為規(guī)范;飲食、抽煙、休息閑聊、會客等應(yīng)在甲方指定位置;
8.有責(zé)任對產(chǎn)品材料、工具設(shè)備等保管、保護;
9.必須在互相協(xié)定的完成期內(nèi)結(jié)束產(chǎn)品的加工(除不可抗拒的意外事故),若誤交貨期,應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任;
10.包裝后之成品經(jīng)過甲方QA檢驗合格者為加工完成。
11.其他:
三.違約責(zé)任:
單方面違約者須賠償對方由此引發(fā)的經(jīng)濟損失之百分之百(100%)。雙方不能履行合同者由當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ翰脹Q。
四.其他責(zé)任:
若客戶有問題反饋,經(jīng)過雙方分析:
1.材料不良、電氣設(shè)計不良、結(jié)構(gòu)設(shè)計不良等由甲方負(fù)責(zé)。
2.插件、裝配、包裝、測試等人為工藝造成不良應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)。
五.加工款支付方式:
七天(一周):即自乙方完成日期起計算至第七個工作日甲方于現(xiàn)金方式支付給乙方。
補充事項:
此合同一式兩份,甲方與乙方各自遵守合同的約定、履行權(quán)責(zé)。
公司(甲方)負(fù)責(zé)人簽名/簽章:
(為代表) (乙方)負(fù)責(zé)人簽名/簽章:
合同生效日期:__________年_____月_____日
最新加工合同5
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
本合同甲方委托乙方進行新產(chǎn)品的.刀具及工裝的購買,乙方接受委托并為甲方在 雙方經(jīng)過平等協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議,并由雙方共同恪守。
1、 產(chǎn)品型號及名稱:(零件清單見附表)本合同總金額: ¥42585 肆萬貳仟伍佰捌拾伍圓整(小、大寫)。
2、 技術(shù)及質(zhì)量要求:按照國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
3、 驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法:甲方負(fù)責(zé)驗收,標(biāo)準(zhǔn)按國標(biāo)要求執(zhí)行;
4、 交貨地點及運輸費用:華德集團液壓閥分公司,運輸費用由乙方承擔(dān);
5、 結(jié)算方式及期限:合同產(chǎn)品全部交付后30天全款支付給乙方;
6、 解決合同紛爭的方式:協(xié)商或北京法院仲裁;
7、 本合同一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力。本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
最新加工合同6
承攬方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費承擔(dān)
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔(dān)
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料
材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔(dān)
第六條加工費結(jié)算辦法與時間
______________________________。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_______日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
。ǘ┮曳剑
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)
承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的.履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:_____________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決
。1)提交_________仲裁委員會仲裁;
。2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_____份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_________定作方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____法定代表人(簽字):_____
地址:___________________地址:___________________
_________年______月____日_________年______月____日
簽訂地點:_______________簽訂地點:______________
最新加工合同7
合同編號:
定作方: 簽訂地點:
承攬方: 簽訂時間: 年 月 日
一:品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目 規(guī)格型號 計量單 數(shù)量 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
單價 總金額 合計
合計人民幣金額(大寫)
二:定作方帶料
材料名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 質(zhì)量 提供日期 消耗定額 單價 總定額
三:質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
四:承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限
五:驗收標(biāo)準(zhǔn)、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六:驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
七:包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
八:交(提)貨方式、地點運輸方式、到達(dá)站(港)和費用負(fù)擔(dān)
九:交付定金、預(yù)付款數(shù)額及時間
十:結(jié)算方式及期限
十一:違約責(zé)任
十二:如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書,作為本合同附件。
十三:解決合同糾紛的方式
十四:雙方協(xié)商的`其它條款
定作方 承攬方
單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見
單位地址 單位地址
法定代表人 法定代表人 經(jīng)辦人 簽(公)證機關(guān)(章)
委托代理人 委托代理人
電話 電話
電掛 電掛
開戶銀行 開戶銀行
帳號 帳號 年 月 日
郵政編碼 郵政編碼
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
最新加工合同8
甲方: 中國________公司,地點:________德律風(fēng):________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
乙方:____國________公司,地點:________德律風(fēng):________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
兩邊為展開來料加產(chǎn)交易,經(jīng)友愛會商,特訂立本公約。
第一條 加工內(nèi)容
乙方向甲方供給加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,甲方將乙方供給的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條 交貨
乙方在公約期間,每個月向甲方供給________原材料,并當(dāng)真運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套當(dāng)真運至________港***付乙方。
第三條 來料數(shù)量與質(zhì)量
乙方供給的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本公約附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對沒法踐諾本公約不當(dāng)真外,還得向乙方索取罷工待料的吃虧;乙方特此贊成確認(rèn)。
第四條 加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方發(fā)起后,甲方應(yīng)補償乙方所受的吃虧。
第五條 加工費
甲方為乙方進行加工的'加工費,在本公約訂立刻的________年為每套________幣________元;公約訂立第二年起的加工費兩邊另議,但不得低于每套____幣____ 元;該加工費是根據(jù)公約訂立刻中國海內(nèi)和國外勞務(wù)費用而肯定的,故在中國海內(nèi)勞務(wù)費用程度有變化時,兩邊將另行議定。
第六條 付款方法
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本公約產(chǎn)品前1個月,由乙方向甲方開立即期名譽證,付出加工費。
第七條 運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方當(dāng)真;甲方將本公約產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方當(dāng)真。
第八條 不可抗力
因為戰(zhàn)役和緊張的天然災(zāi)禍以及兩邊贊成的其他不可抗力引發(fā)的變亂,導(dǎo)致一方不能踐約時,該方應(yīng)盡快將變亂關(guān)照對方,并與對方會商延長踐諾公約的期限。由此而引發(fā)的吃虧,對方不得發(fā)起補償要求。
第九條 仲裁
本公約在履行期間,如產(chǎn)生爭議,兩邊應(yīng)本著友愛方法會商辦理。如未能會商辦理,提請中國________仲裁機構(gòu)進行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國參加的國際公約、公約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文法則時,適用國際通暢的慣例。
仲裁判決為結(jié)局判決,仲裁費用由敗訴一方負(fù)擔(dān)。
第十條 公約有效期
本公約自簽字日起見效。有效期到本公約法則的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內(nèi)的掃數(shù)應(yīng)付費用時停止。
第十一條 公約的續(xù)訂
本公約有效期屆滿之前________月,如一方需續(xù)訂公約,可以向?qū)Ψ教嵴垥獭?/p>
第十二條 公約文本與筆墨
本公約本來一式____ 份,甲乙兩邊各執(zhí)一份。
本公約以中、____兩國筆墨書就,兩國筆墨具有劃一出力。
第十三條 其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超出每套公約產(chǎn)品的____ %。
2.甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方供給的技巧標(biāo)準(zhǔn),對其規(guī)格、品格進行驗收。如乙方供給的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn),或數(shù)量不敷,在甲方向乙方發(fā)起查驗報告后,乙方當(dāng)真退換或補足。
第十四條 公約條目的變動
本公約如有未盡事件,或遇特別環(huán)境必要補充、變動內(nèi)容,須經(jīng)兩邊會商同等。
甲方:________________(蓋印)
乙方:________________(蓋印)
代表:________________
代表:________________
____年____月____日
____年____月____日
最新加工合同9
委托方(以下稱“委托方”) : xxx有限公司 地址:xxx 郵編:xxx 電話: xxx 傳真: xxx 銀行:xxx 銀行戶頭號碼:xxx 增值稅號碼:xxx
加工方(以下稱“加工方):xxx有限公司 地址: xxx 郵編:xxx 電話: xxx 傳真:xxx 銀行xxx 銀行戶頭號碼:xxx
委托方與加工方在平等、自愿基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議,以資共同遵守:
(1)委托方希望根據(jù)下列條件委托加工方xx產(chǎn)品,有關(guān)產(chǎn)品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向加工方發(fā)出。
(2)加工方希望根據(jù)下列條件為委托方加工xx產(chǎn)品,有關(guān)產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
(3)委托方為xx_產(chǎn)品之唯一商標(biāo)持有人及享有有關(guān)產(chǎn)品專利權(quán)。
第一、每月訂單
1、委托方必須提前 x 天以傳真方式給加工落實訂單數(shù)量。訂單內(nèi)容指明提貨時間。
2、加工方在收悉訂單后,必須在xxx 內(nèi)以傳真書面向委托方確認(rèn)訂單。
3、除非雙方經(jīng)過同意,否則在訂單被加工方確定接納后,委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。
4、委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
5、加工方收到足夠及質(zhì)量合格之材料日與成品出貨日不少于 x 天(含周六及周日),因原材料及包裝材料數(shù)量不足,質(zhì)量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔(dān)。
原材料及包裝材料安排
6、原材料及包裝材料的進庫(加工方之倉庫)質(zhì)量檢驗工作由委托方委派代表全權(quán)負(fù)責(zé)。
7、含增值稅的.加工費(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣 xx ,于此協(xié)議簽訂日起計至 xx年 xx月xx日,可以雙方同意下,根據(jù)情況作出調(diào)整。
8、委托方將負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關(guān)運費和保險費。
9、委托方負(fù)責(zé)提供合適的原材料及包裝材料,并免費向加工方運送所需原材料及包裝材料,委托方自行安排處理有關(guān)材料的運輸事宜,及支付相關(guān)運費和保險費。
第二 技術(shù)及工藝
成品各項理化指標(biāo)由委托方提供(見附件一),加工方嚴(yán)格按照____工藝進行加工。首次加工由委托方負(fù)責(zé)加工過程中成品各項理化指標(biāo)的在線檢測和品質(zhì)控制,加工方只要按照上述要求加工并達(dá)到附件一中的品質(zhì)指標(biāo)要求,加工方對產(chǎn)品質(zhì)量即沒有任何責(zé)任,產(chǎn)品其它質(zhì)量責(zé)任則由委托方承擔(dān),除非:
a 產(chǎn)品含有非配方所含的其他物質(zhì);
b 產(chǎn)品內(nèi)含有玻璃、青鐵、砂子等異物;
c 產(chǎn)品含有配方所含物質(zhì)以外或配方所含物質(zhì)經(jīng)過化學(xué)、物理變化生成的物質(zhì)以外的其他物質(zhì);
第三 付款條件
1、首次加工費,委托方在產(chǎn)品生產(chǎn)完成 x 日后全數(shù)匯至加工方的銀行戶頭。
2、加工方必須在委托方付款之后 x 個工作天內(nèi)向委托方開具增值稅發(fā)票。
有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)、專利及商標(biāo)的侵權(quán)責(zé)任
3、非經(jīng)委托方書面同意,加工方或任何人不能使用委托方的商標(biāo)、商號或泄露加工方為委托方的產(chǎn)品代加工商。
第四 雙方責(zé)任
加工方根據(jù)委托方確認(rèn)的配方及工藝要求加工上述產(chǎn)品,必須保質(zhì)保量、按期完成委托方的加工任務(wù)指標(biāo),委托方負(fù)責(zé)上述加工產(chǎn)品由原材料到所有包裝品的采購,如原材料沒有按生產(chǎn)計劃到位而影響生產(chǎn),委托方將負(fù)全部責(zé)任。
第五 協(xié)議終止
1、其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
2、如任何一方違反以上條約,另一方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定,提早三十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
3、協(xié)議終止后,委托方必須于協(xié)議終止后五個工作天之內(nèi)提走所有屬于委托方之剩余的產(chǎn)品,原材料及包裝材料,否則加工方有權(quán)自行處理有關(guān)物料。
第六 協(xié)議期限
本協(xié)議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期 x 年,經(jīng)雙方協(xié)商同意,可以補充協(xié)方方式延長協(xié)議期限。
委托方 :xxx 加工方:xxx
代表人簽字:xxx 代表人簽字:xxx
代表人姓名:xxx 代表人姓名:xxx
xxx有限公司(蓋章): xxx有限公司(蓋章):
x年x月x日 x年x月x日
最新加工合同10
委托方:___________(以下簡稱甲方)
被委托方:_________(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工__________________產(chǎn)品,為維護甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關(guān)代加工事宜達(dá)成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
第一條 代加工內(nèi)容
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品,加工數(shù)量、款式(或開發(fā)信息)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述。
第二條 甲方責(zé)任
1、按計劃分季度委托乙方為其加工甲方______產(chǎn)品。
2、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標(biāo)注冊證、授權(quán)書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件
3、向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等。
4、負(fù)責(zé)向乙方提供甲方商標(biāo)各種組合、內(nèi)外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方____________產(chǎn)品。
2、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標(biāo)注冊證、授權(quán)書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件
3、向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等。
4、負(fù)責(zé)向乙方提供甲方商標(biāo)各種組合、內(nèi)外包裝及其它標(biāo)有商標(biāo)的包裝及印刷品等與乙方加工品有關(guān)的內(nèi)容。
5、甲方有權(quán)對乙方的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認(rèn)的樣品驗收貨品。
6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標(biāo)準(zhǔn)進行驗收貨品。
7、甲乙雙方嚴(yán)守商業(yè)秘密。
。1)本合同所簽訂的上述加工品的商標(biāo)及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。
(2)甲方不得交乙方設(shè)計生產(chǎn)的樣版提供給其他生產(chǎn)商。
第三條 乙方責(zé)任
1、嚴(yán)格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。
2、甲方確定的`款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標(biāo)準(zhǔn)打版進行生產(chǎn),生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)符合____________質(zhì)量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種。
3、負(fù)責(zé)原材料的采購、驗收、供應(yīng),并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進行。
4、嚴(yán)格管理甲方提供的商標(biāo)、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標(biāo)、飾品及包裝等丟失,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
5、不得將甲方提供的款式用于其他商標(biāo)生產(chǎn)。
6、嚴(yán)守甲方的商業(yè)秘密。
7、對生產(chǎn)的產(chǎn)品實行三包,三包標(biāo)準(zhǔn)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四條 付款方式及交貨地點
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起一星期內(nèi)乙方支付總貨款的____________作為預(yù)付款,乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收進倉后財務(wù)核實即付款,交貨地點為甲方庫房。
第五條 驗收標(biāo)準(zhǔn)
雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產(chǎn)過程中,質(zhì)量主管之監(jiān)督要求(以書面內(nèi)容要求為準(zhǔn))作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收。
第六條 違約責(zé)任
1、因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應(yīng)每天承擔(dān)此批貨總價______%的違約金;如甲方?jīng)]按合同要求提貨,乙方有權(quán)扣除甲方訂金。
2、如乙方擅自生產(chǎn)或銷售甲方產(chǎn)品及包裝、印刷品等,一經(jīng)查證,無論數(shù)量多少乙方應(yīng)付甲方人民幣______萬元違約金,并追究乙方法律責(zé)任。
3、凡違反本合同之其他各項條款的,責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)此批貨價值______%的違約金。
4、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責(zé)任外,另一方有權(quán)終止本合同。因甲方提供的商標(biāo)及授權(quán)手續(xù)不完備或虛假產(chǎn)生的法律責(zé)任由甲方承擔(dān),甲方賠償因此給乙方帶來和經(jīng)濟損失。
第七條 合同有效期限本期限為______個月,自______年______月______日至______年______月______日止,生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準(zhǔn)。
第八條 合同如遇爭議,甲乙雙方可協(xié)商解決,達(dá)不成協(xié)議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條 本合同正本一式二份,經(jīng)雙方當(dāng)?shù)厝舜砗炞稚w章后生效。
第十條 其他未盡事宜另行訂立。
甲方:____________ 乙方:____________
代表人:__________ 代表人:__________
日期:____________ 日期:____________
最新加工合同11
甲方(發(fā)包方):____________________加工廠
甲方代表:____________________
乙方(承包方):____________________
經(jīng)甲乙雙方互相協(xié)商,甲方將____________________加工廠承包給乙方經(jīng)營。甲乙雙方在平等、互利、自愿的基礎(chǔ)上,簽定如下協(xié)議:
一、承包方式
甲方將權(quán)屬于甲方的____________________加工廠承包給乙方自產(chǎn)自銷經(jīng)營。承包期內(nèi),一切經(jīng)營資金由乙方自籌;一切開支包括廠房租金、水、電費、稅收費、衛(wèi)生管理費等費用均由乙方負(fù)責(zé)支付,甲方概不負(fù)責(zé)。
二、承包期限
合同承包期限為_________年,從___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。合同期滿后,如甲乙雙方愿意,可繼續(xù)簽訂承包合同。
三、承包費用
承包費用為___________元人民幣(大寫___________萬元整)/年。乙方于每月___________日前向甲方繳交承包款___________元,尾數(shù)在最后一個月結(jié)清;第一次繳交承包款時間為___________年___________月___________日前。如乙方逾期未繳交承包款,每日按拖欠總額的`1%收取滯納金;超過___________日未繳交承包款,甲方有權(quán)終止承包合同,并將乙方保證金不予退還。
四、安全責(zé)任
乙方應(yīng)為工廠員工購買工傷保險。合同期內(nèi),一切安全事故由乙方負(fù)責(zé),甲方概不負(fù)任何責(zé)任。
五、違約責(zé)任
乙方在合同簽定后向甲方交納___________元保證金。如有違約,則由違約方向另一方賠償違約金___________元。
六、其它事項
1、甲乙雙方簽字后,此合同不受市場行情等任何因素影響,合同期內(nèi),任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退場等),則按違約處理。
2、甲方將原購買的其他廠的廢泡沫(包括蜆華、福星、等)移交給乙方購買,但乙方不得自行與廠家重新洽談價格或簽訂合同,如有價格等因素變動,必須及時通知甲方前去與廠家處理解決,否則按乙方違約處理。
3、甲方以前購買的廠貨廢泡沫,如受價格變動和其它因素的影響,導(dǎo)致一些廠貨不能再繼續(xù)購買的,甲方不負(fù)責(zé)任,不減少承包費。
4、乙方在經(jīng)營期間,所有新找到的廢泡沫貨源和購買的廢泡沫廠貨,在合同期滿后,必須連同以前的廢泡沫廠貨全部移交給甲方購買,并且乙方二年內(nèi)不得在甲方工廠周圍方圓30公里范圍內(nèi)開設(shè)廢泡沫加工廠。
5、甲方負(fù)責(zé)提供一臺泡沫拉絲機給乙方使用,維修費用由乙方負(fù)責(zé)。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單,合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方,遺失或損壞的物品按價賠償。
6、合同期內(nèi),如因現(xiàn)廠房不能繼續(xù)租用或政府有關(guān)部門干涉的原因,導(dǎo)致乙方不能生產(chǎn)的情況下,由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)關(guān)系或另外租廠房使用,乙方每月仍然按以前的廠租標(biāo)準(zhǔn)支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按___________元/日扣減承包費。如甲方不能協(xié)調(diào)好關(guān)系,無法讓乙方繼續(xù)開工,則雙方按終止合同處理并進行結(jié)算,此種情況不按違約處理。
7、如雙方發(fā)生合同糾紛,須在甲方工廠所在地即順德地區(qū)提出訴訟。
8、未盡事宜,由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
9、此合同一式兩份,甲乙雙方各持一份具有同等法律效力,簽字生效。
甲方(蓋章):______________________加工廠
甲方代表(簽名):______________________
乙方(簽名):______________________
簽定日期:______________________
最新加工合同12
定做方(甲方): 有限公司
承攬方(乙方): 制衣有限公司
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就20xx年春夏季服裝加工生產(chǎn)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
一、貨品名稱、單號、款號、數(shù)量、金額、交貨期等:
貨品
名稱 單號 款號 顏色 數(shù)量與碼數(shù) 單價/件 交貨期 備注
S M L XL XXL 總數(shù)
貨款(合計)RMB¥ (金額大寫)¥
二、雙方責(zé)任范圍
甲方提供面料、商標(biāo)、拉鏈、及有甲方LOGO的輔料,乙方提供粘樸,袋布、縫紉線、紙箱等。乙方加工范圍從剪裁到包裝,甲方負(fù)責(zé)運輸。
三、付款方式
乙方完成大貨包裝,甲方驗貨合格后支付全部加工費用,安排出貨。加工費以實際出貨數(shù)量為準(zhǔn)進行計算。
四、質(zhì)量與數(shù)量要求
1、乙方需按甲方的要求提前制作產(chǎn)前樣板給甲方批核封存,作為加工生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)進行操作并以此為驗貨收貨的標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方提供的面料,乙方必須在面料到廠三日內(nèi)驗布,并提供《驗布報告》(包括數(shù)量確認(rèn)),如面料有問題需及時向甲方反映,以便第一時間處理解決。
3、生產(chǎn)之前,乙方要向甲方提供生產(chǎn)計劃,以便監(jiān)控實施過程。
4、甲方提供的面料和輔料之剩余料,乙方需在出貨的同時如數(shù)退還甲方。
五、知識產(chǎn)權(quán)保護責(zé)任
乙方不得使用甲方的`商標(biāo)和產(chǎn)品的款式設(shè)計,或外流給別人使用。否則,將承擔(dān)賠償責(zé)任。
六,違約責(zé)任
1、正常情況下,乙方不得延誤甲方的貨期,生產(chǎn)中如有意想不到的難題則雙方協(xié)商解決。如果延誤貨期,影響了甲方銷售,乙方將承擔(dān)加工費 %的違約金。
2、甲方依據(jù)產(chǎn)前封存的樣板驗貨,如果發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象有權(quán)責(zé)令乙方返修后才能出貨。而甲方必須及時支付加工費用,否則,由此產(chǎn)生的后果則由甲方承當(dāng)。
以上條款,雙方遵守執(zhí)行,未盡事宜雙方隨時協(xié)商處理。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,同樣具有法律效力。
甲方: 乙方:
簽名: 簽名:
蓋章: 蓋章:
簽訂日期: 簽訂日期:
最新加工合同13
甲方(委托方):
乙方(制作方):
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,現(xiàn)就甲方委托乙方加工制作、裝配架空乘人裝置及相關(guān)設(shè)備,達(dá)成如下協(xié)議:
一、委托方式和范圍:
甲方提供架空乘人裝置及相關(guān)設(shè)備產(chǎn)品零部件圖紙、裝配工藝等技術(shù)資料,乙方按照甲方技術(shù)資料進行產(chǎn)品零部件的加工、裝配,甲方委派專職技術(shù)、質(zhì)檢、倉管、物流、采購等相關(guān)人員進駐乙方現(xiàn)場,按照技術(shù)文件進行檢驗、驗收。
乙方自行安排加工、裝配場地,承擔(dān)零部件加工費用,并免費提供辦公室,作為甲方的現(xiàn)場生產(chǎn)協(xié)調(diào)、質(zhì)檢及發(fā)貨人員的辦公場所。
二、實施細(xì)則:
1、甲方自行采購的原材料、外購件及配套件,需按乙方的車間人員的要求集中堆放,其質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé),如影響乙方裝配,則應(yīng)補償有關(guān)人工費用。
2、乙方免費提供一定一跨車間作為甲方的成品倉儲。
3、委托加工期間,乙方作為定點加工單位,需嚴(yán)格按照甲方所提出的技術(shù)要求及工藝流程,保質(zhì)保量的完成甲方所委托的各項產(chǎn)品的加工制作,F(xiàn)場的所有物料(含原材料、外購件及生產(chǎn)工具等)均由甲方采購,但乙方需根據(jù)甲方所提供的《生產(chǎn)計劃表》提供相應(yīng)的《材料需求計劃》,以供甲方提前進行生產(chǎn)所需物資的準(zhǔn)備工作。
4、甲方所委派的'質(zhì)檢人員,作為甲方的授權(quán)代表,對乙方所加工制作的所有產(chǎn)品擁有否決權(quán),不達(dá)標(biāo)及不合格產(chǎn)品均不得驗收入庫。
5、甲方委托加工的所有產(chǎn)品的單項價格另行以雙方互簽的《委托加工件價格明細(xì)表》為準(zhǔn)。
6、結(jié)算:《委托加工件價格明細(xì)表》內(nèi)所定的產(chǎn)品單價為含稅價,結(jié)算時乙方需向甲方開具17%的增值稅發(fā)票,付款方式采用滾動付款,雙方協(xié)商付款進度。
7、違約責(zé)任:按《合同法》規(guī)定。
三、附則:
1、本委托加工協(xié)議,自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份。
2、未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
3、本協(xié)議生效后,雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同,中止執(zhí)行。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表(簽字): 代表(簽字):
日 期: 年月日 日 期: 年月日
最新加工合同14
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
供料方(以下簡稱丙方):
甲方委托乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經(jīng)三方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。:
一、工程項目名稱:
二、施工地點:
三、工程量:
四、工程總額及付款方式:
1、工程總額:
2、付款方式:
3、甲方支付完畢工程款項,擁有制品所有權(quán)。
五、工程期限:
1、合同簽定次日起核算,7個工作日。
風(fēng)險提示:
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。
如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn),除了雙方封存樣品外,還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
六、乙方工作:
1、保證在工程期限內(nèi)完成工程的制作.安裝工作。
2、施工所有材料嚴(yán)格執(zhí)行工程項目預(yù)算書所規(guī)定的規(guī)格、品型。
七、甲方工作:
1、保證如合同約定支付乙方工程款項。
2、乙方進入現(xiàn)場施工時,施工場地應(yīng)具備施工條件。
3、施工過程中協(xié)同乙方進行物業(yè)管理或相關(guān)管理單位的協(xié)調(diào)工作。
4、負(fù)責(zé)合同約定門面標(biāo)識的所有審批工作。
八、丙方工作
風(fēng)險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的'質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險意識。
1、丙方應(yīng)當(dāng)提交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量符合同規(guī)定的,如果不符合規(guī)定,甲方聲明同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,甲乙丙三方再次協(xié)商定價。
2、丙方交貨質(zhì)量有瑕疵丙方還應(yīng)承擔(dān)返工返修、產(chǎn)品本身、物料或產(chǎn)品報廢的費用、質(zhì)量問題所造成的乙方交貨不及時承擔(dān)責(zé)任等。
九、驗收:
1、材料以工程預(yù)算書中所標(biāo)明規(guī)格、品型驗收。
2、廣告制作的規(guī)格、尺寸按施工圖紙及說明驗收(效果圖僅作為視覺參考,不做為驗收標(biāo)準(zhǔn))。
3、項目施工完畢由乙方工程監(jiān)理先行自檢,自檢合格后上交工程驗收單,由甲乙雙方進行驗收。
4、甲方在驗收過程中對質(zhì)量如有意見,須在驗收單中說明,經(jīng)雙方現(xiàn)場勘察,確有質(zhì)量問題的,乙方進行后期整改。
5、工程驗收單支付甲方時,甲方應(yīng)在接收單手續(xù)上簽字或蓋章,收到工程驗收單三日內(nèi),甲方無意見說明或無任何書面意見,視為驗收合格。
十、保修:
1、甲方如發(fā)現(xiàn)制品損壞應(yīng)及時通知乙方,乙方在12小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進行制品檢修,通報維修情況。24小時內(nèi)保證制品的正常使用。
十一、安全責(zé)任:
1、乙方施工戶外廣告制品機構(gòu)安全責(zé)任1年。
2、施工過程中,乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產(chǎn)損失,乙方承擔(dān)完全責(zé)任。
3、因使用不當(dāng)、擅自改造、災(zāi)害及不可抗力造成制品損壞,乙方免除安全責(zé)任。
十二、合同變更:
1、合同內(nèi)容及條款的變更,需雙方代理另立合同附件,簽章有效。
2、因合同變更造成與本合同相關(guān)內(nèi)容不符時,以合同變更后的附件為依準(zhǔn)。
十三、違約責(zé)任:
1、乙方因自身原因,不能在施工期內(nèi)完成工程,逾期一天扣罰工程總額1%。
2、甲方如不能如期支付工程款項,逾期一天扣罰工程總額1%。
3、因?qū)徟掷m(xù)造成工程延期或罰款甲方承擔(dān)所有責(zé)任。
4、在甲方逾期未付應(yīng)付款項時,乙方擁有制品所有權(quán)。
5、如一方未經(jīng)對方同意而違反約定,另一方可不再履行合同,造成的損失由違約方賠償。
6、在雙方發(fā)生糾紛時協(xié)商解決,協(xié)商不成時可向朝陽法院提起訴訟。
十四、附件:
1、雙方公司經(jīng)營執(zhí)照(加蓋公章)
2、工程項目預(yù)算,施工圖及效果圖。
十四、合同成立和生效
1、本合同訂立、執(zhí)行和解釋及爭議和解決均適應(yīng)中國法律。
2、附件及補充協(xié)議具有同等法律效力。
3、本合同一式2份,雙方各持1份。
十五、其他
本合同若有未盡事宜的,經(jīng)甲乙雙方或甲乙丙三方協(xié)商后可另行簽訂補充協(xié)議,經(jīng)有關(guān)方蓋章簽字后作為本合同的組成部分,具有同等效力。若補充協(xié)議與本合同有沖突的,以后補充協(xié)議為準(zhǔn)。若協(xié)商不成的,則適用《中華人民共和國合同法》及其解釋的規(guī)定。
。ㄒ韵聼o正文)
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
丙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
最新加工合同15
合同號:
甲方: 乙方:
一,制作內(nèi)容:
乙方根據(jù)甲方提供的泡沫實型及材質(zhì)要求制造鑄鐵件或鑄鋼件(以下統(tǒng)稱鑄件)。具體內(nèi)容請參看甲方提供的各項目的清單。
二,技術(shù)要求:
1,請參看甲乙雙方簽訂的《鑄件技術(shù)協(xié)議》。
2,如甲方有特殊技術(shù)要求,甲方提前以電子郵件或傳真的.方式通知乙方,作為本合同 的附件,乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求進行制作,以確保甲方所需品質(zhì)。
三,鑄造費用及結(jié)算:
1, FC300: 元/噸
2, FCD600: 元/噸
3, ICD-5: 元/噸
4, MoCr: 元/噸
5, G50CRMO4: 元/噸
6, FGS600-3A: 元/噸
7, 以上價格含17%的增值稅,含乙方運至甲方的費用。
8, 付款方式:以月結(jié)方式支付。甲方在收到乙方的鑄件后,通知乙方,乙方開具17% 的增值稅發(fā)票,甲方在收到增值稅發(fā)票后的三個月內(nèi)以銀行承兌或現(xiàn)金付清款項。
四,交貨周期:
1, 乙方在收到甲方泡沫實型后,15個工作日內(nèi)將鑄件分批次送至甲方公司。甲方在甲方現(xiàn)場驗收,甲方可來人到乙方公司內(nèi)驗收(因自然災(zāi)害或人無可抗拒造成鑄件延期甲乙雙方另議,不含運輸日期)。
2, 由于乙方的原因造成交貨延誤,以每遲交貨一天罰該批鑄件總額的3‰的款項
五,品質(zhì)保證:
乙方鑄件如在品質(zhì)上有問題,甲方應(yīng)以照片形式通知乙方,乙方應(yīng)立即派人員進行處理。如因乙方鑄件品質(zhì)不良造成甲方損失,乙方應(yīng)對甲方的損失進行賠償,賠償金額由甲乙雙方協(xié)商決定。
六,重量:
雙方執(zhí)行:稱重誤差千分之三為正常范圍
七,合同有效期:
1、自雙方簽章后,本合同生效,有效期至 年 月 日。
2、本合同生效后,雙方之前所簽訂的《鑄件制造合同》均作廢,雙方之前所簽訂《鑄件技術(shù)協(xié)議》及其它關(guān)于質(zhì)量要求的協(xié)議同樣有法律效力。
3、今后合作中,甲方如對價格作出調(diào)整必須在保麗龍模型送出前通知乙方,否則視為同意此合同價格;乙方如對價格作出調(diào)整必須在保麗龍模型到達(dá)乙方工廠前通知甲方。否則視為同意此合同價格;
八,其它事項
雙方友好協(xié)商執(zhí)行合同執(zhí)行中出現(xiàn)的問題,必要時雙方可嚴(yán)格按《合同法》處理本 合同本合同糾紛由甲方所在地人民法院管轄,
九,本合同經(jīng)雙方簽署蓋章后生效。合同雙方各持一份正本。
甲方: XXXX有限公司 乙方:XXXX有限公司
甲方代表人(簽章): 乙方代表人(簽章):
簽署日期: 簽署日期:
【最新加工合同】相關(guān)文章:
最新加工合同04-05
最新加工承攬合同08-30
最新加工的合同范本09-16
委托加工合同2022最新09-21
最新加工合同范本08-13
加工合同范本最新02-07
最新加工合同(精選15篇)04-06
最新加工合同15篇04-05
最新加工合同(15篇)04-05
最新加工合同精選15篇04-08