鋼結(jié)構(gòu)加工合同(集合14篇)
在人民愈發(fā)重視法律的社會中，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？以下是小編整理的鋼結(jié)構(gòu)加工合同，歡迎大家分享。
鋼結(jié)構(gòu)加工合同1
定做方：（簡稱甲方）
承攬方：______________鋼構(gòu)有限責任公司（簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》 規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、 加工制作內(nèi)容：
1、 按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、 制作內(nèi)容：_______________________________________________________。
1） 主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；
2）次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________；噸位：___________；單價約___________；
3）其他：以上單價主構(gòu)件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。
二、 合同價款及結(jié)算方式：
1、合同總價暫定為___________，（大寫）______________________（以實際決算為準）。
2、合同簽訂當日甲方付___________，（大寫）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求：
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范（鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB5025-20xx）認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
1）檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□
2）其他檢測項目：
3）試驗檢測費用：合同價格□ 甲方自理□
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在 乙方廠房內(nèi) 提貨。
2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸：
1、乙方負責裝車，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸，運輸標志應(yīng)該按要求實施（具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底）。
3、運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的`工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負責修復(fù)，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式 _____ 份，雙方各執(zhí)_____ 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方（蓋章）：
委托代理人：
聯(lián)系方式：
開戶行：
賬號：
_______年___月___日
乙方（蓋章）：__________鋼構(gòu)有限責任公司
委托代理人：
聯(lián)系方式：
開戶行：
賬號：
鋼結(jié)構(gòu)加工合同2
承攬方：________________________
代表人：____________職務(wù)：____________電話：____________
定作方：________________________
地址：____________電話：____________
定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條承攬項目概況
1、項目名稱：________________________。
2、項目地點：________________________。
3、項目內(nèi)容：________________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。
7、共計：____________元。
第二條圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
第三條定作方義務(wù)
(1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督，負責材料進嘗竣工驗收。
第四條承攬方義務(wù)
(1)按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;
(2)參加項目的竣工驗收。
第五條項目變更
(1)承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當以書面形式及時通知定作方。定作方應(yīng)當在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作，由此而產(chǎn)生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內(nèi)得到答復(fù)的，應(yīng)按定作方答復(fù)意見進行工作，因按定作方答復(fù)意見進行工作導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應(yīng)順延。
(2)承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更，定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的.工期相應(yīng)順延。
第六條確定變更合同價款及工期
(1)發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準后調(diào)整合同價款。
(2)變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調(diào)整竣工日期。
第七條材料的提供
(1)由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
(2)由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;
第八條質(zhì)量標準
雙方約定本項目質(zhì)量標準：
(1)項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求
第九條項目驗收和保修
(1)項目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗收，定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過驗收。
第十條合同價款支付方式
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
第十一條違約責任
1、承攬方的違約責任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物，應(yīng)當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款____________‰違約金。
2、定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方：____________乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同3
甲方：_________________
乙方：_________________
根據(jù)工程進度需要，甲方向乙方租憑四繩物料提升機____臺，為明確雙方的責任與權(quán)益，保證施工順利完成，經(jīng)雙方友好協(xié)商定以下合同，雙方必須共同遵守。
一、工程地點：
______________________
二、工程名稱：
________________________
三、物料提升機使用高度：
工程所需使用高度____米。
四、租金期限及規(guī)定：
1、租憑時間從安裝調(diào)試好并由安監(jiān)站驗收第二天起計算租金。
2、物料提升機租憑：暫定____臺，時間暫定____月，不足____月的按____月計算租憑費，
超出月按月計算租憑費，每月按____個工作日計算。不足月按_______計算租憑費，如果工地因其它因素停工，乙方不承擔任何責任，租憑時間照計，租金照收。
五、租憑費用標準及結(jié)算方式：
1、三斗車、二斗車物料提升機租金，每臺每月為人民幣___元包使用期間的機械維護，檢測費用。
2、提升機進場安裝后甲方支付進退場費及檢測費____臺。租金自提升機安裝調(diào)試好并有安監(jiān)站驗收第二天起計算，壹個月內(nèi)一次性支付三個月租金乙方收款時以收據(jù)收款，蓋單位公章。超出三個月后租金待通知拆除后15天內(nèi)付清
3、工程完工停工停止使用，租憑期滿甲方應(yīng)提前五天以電話形式通知乙方拆卸并付清所有的租金，否則租約仍舊生效。
4、甲方包操作工住宿及水電，需要加班每小時___元。
六、物料提升機所有權(quán)及服務(wù)范圍：
1、乙方需要安裝的'物料提升機運送到：_____________________。
2、物料提升機只限于該工地使用。該物料提升機所有權(quán)屬于乙方，甲方不得變更租憑地址和轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)賣。
七、甲方責任：
1、負責場地平整，道路暢通以便乙方物料提升機安裝、拆卸和進出場。
2、負責基礎(chǔ)、基礎(chǔ)預(yù)埋，基礎(chǔ)出現(xiàn)移位等情況造成的損失由甲方負責，保證乙方物料提升機安裝前障礙物的拆除，以及提供裝、拆物料提升機所需的焊割工具。
3、負責物料提升機圍閉，警示牌。
4、乙方機械運到工地由乙方自行負責保管，機械丟失與甲方無關(guān)。
八、乙方責任：
1、提供的物料提升機需機況良好，達到國家安全使用合格標準。
2、操作人員應(yīng)嚴格遵守機械操作規(guī)程，積極配合甲方施工生產(chǎn)，服從甲方的安排。嚴格要求持證上崗，如持假證被相關(guān)職能部門查處罰款等一切費用由乙方負責。
3、乙方提供對講喇叭及監(jiān)控系統(tǒng)。
4、負責機械使用的日常維護，如機械出現(xiàn)故障，確保及時修復(fù)完畢，達到使用條件，維修工料費由乙方負責
5、乙方屬于全包性質(zhì)：包工、包料、包裝拆維修安全責任、及報裝驗收等一切費用。
九、機械操作人員注意事項：
1、開機之前檢查卷楊機、鋼絲繩等一系列機械設(shè)備。
2、電源、電路、控制系統(tǒng)。
3、下班時切斷主電源
4、禁止上班時間做與工作無關(guān)的一切事宜。
5、其余以公司制度為準。
6、操作人員嚴格遵守安全規(guī)則，驗收合格交付使用后，對于安全事故責任分清，承擔后果。
十、本合同雙方簽字蓋章生效到設(shè)備拆卸并搬離甲方工地終止。
未盡事宜，雙方在平等互利的情況下協(xié)商處理。協(xié)商不成，提交不成，提交法院仲裁。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等的法律效力。
甲方：___________乙方：___________
甲方代表：___________乙方代表：___________
________年____月日________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同4
委托方(甲方)全稱：
承攬方(乙方)全稱：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，根據(jù)甲方與業(yè)主簽訂的合同，結(jié)合本項目的特點，為保質(zhì)、保量、按時地提供符合標準及圖紙要求的產(chǎn)品，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，雙方共同遵照并認真履行。
本合同包括以下附件并是此合同不可分割的一部分：
附件一：《鋼結(jié)構(gòu)制造技術(shù)協(xié)議》以下簡稱《技術(shù)協(xié)議》;
附件二：圖紙目錄清單及加工圖紙;
附件三：鋼結(jié)構(gòu)的材料匯總清單;
附件四：往來傳真及函件。
1、供貨范圍及交貨期
本合同供貨范圍：
交貨期：
交貨是指該合同范圍產(chǎn)品100%的交貨，任何一個構(gòu)件的延遲交貨將視為該合同交貨的延遲。
2、加工技術(shù)要求
為了確保加工質(zhì)量，乙方在加工過程中要嚴格執(zhí)行甲方的《技術(shù)協(xié)議》和相應(yīng)的國家標準。所有《技術(shù)協(xié)議》及圖紙等的變更必須提出書面申請，且有甲方項目負責人的簽字。
3、技術(shù)資料、圖紙
除雙方簽定的附件一、二、三、四外，甲方將另行提供圖紙1套。甲方可以根據(jù)乙方需要提供本合同所涉及的電子版資料。
4、項目管理
本合同規(guī)定的鋼結(jié)構(gòu)的制作質(zhì)量要求按《技術(shù)協(xié)議》以及國家現(xiàn)行標準要求執(zhí)行，為保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求，乙方必須遵照甲方制定的質(zhì)量控制要求執(zhí)行，構(gòu)件出廠后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，甲方有權(quán)向乙方提出賠償。
本合同規(guī)定的供貨范圍內(nèi)的產(chǎn)品由乙方自制，在未得到甲方書面許可前不允許轉(zhuǎn)由他人制作，否則甲方有權(quán)予以拒收，由此造成的一切損失由乙方承擔。
為了方便本項目的管理，在合同雙方簽字蓋章生效后3天內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方提交項目組織管理機構(gòu)及管理方案、材料采購及加工計劃等文件。從合同生效后第1周開始每周向甲方提供一次進度報告。
乙方應(yīng)隨時接受甲方監(jiān)造人員、業(yè)主、監(jiān)理及其他相關(guān)人員的檢查，并提供食宿方便。
5、原輔材料的采購及進廠復(fù)檢等規(guī)定
本合同項下的材料由乙方自購且滿足相應(yīng)的國家標準要求。主材為方購買，損耗為，廢料歸方所有。乙方須提供該合同項下所購買的原材料的材質(zhì)證明書原件。
本合同產(chǎn)品所用焊材等由乙方自購且報甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員備案。
6、驗收標準和方法
制造執(zhí)行標準見《技術(shù)協(xié)議》中的相關(guān)規(guī)定;
7、合同價格及交貨要求：
7.1合同單價：綜合單價：
1)以上合同單價為固定不變價，單價中包含乙方將產(chǎn)品加工成型過程中所需輔材、機械、人工等直接費、間接費、噴砂除銹、涂裝、成品檢驗費、無損檢驗費及成品構(gòu)件運輸至現(xiàn)場的運輸費、原材料進廠復(fù)驗等所有相關(guān)費用、以及所有應(yīng)向國家繳納的各種稅費和手續(xù)費等。
2)合同重量為圖紙顯示的乙方制作鋼構(gòu)件的實際凈重量，如發(fā)現(xiàn)錯誤，須報甲方書面更正。
3)因乙方制造或運輸?shù)仍蛟斐傻漠a(chǎn)品報廢或返修，乙方應(yīng)積極配合加以解決，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。因甲方要求設(shè)計變更，出廠前乙方有責任和義務(wù)進行變更。出廠后乙方也有責任變更，費用另行協(xié)商。
7.2交貨要求
1)乙方應(yīng)嚴格按照本合同要求，在得到甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員認可后按甲方要求分批運往甲方指定地點。
2)乙方須作好成品、半成品的拆開構(gòu)件號標識，以便甲方現(xiàn)場正確使用。
3)貨物發(fā)運時，應(yīng)同時移交材質(zhì)證明書、質(zhì)量檢驗記錄等資料，否則甲方給予拒收，由此引起的貨物遲交責任由乙方自負。
4)乙方需派人攜帶《裝車清單》在甲方指定地點進行貨物清點移交，因乙方標識不清或移交清單與實物不符等產(chǎn)生的錯誤，乙方必須及時給予修正。
5)雙方單位簽章的《結(jié)算單》。
8、付款及結(jié)算
8.1付款方式：轉(zhuǎn)帳支票或承兌匯票。
8.2付款比例
1)預(yù)付款：合同簽訂生效后五天內(nèi)預(yù)付(約計￥元);或本工程無預(yù)付款。
2)全部構(gòu)件發(fā)運到甲方指定地點，經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理全部驗收合格后付至總價的，余款作為質(zhì)量保證金，乙方構(gòu)件交驗合格之日起十二個月后付清;或乙方每月25日前可向甲方報進度，每批構(gòu)件發(fā)到甲方現(xiàn)場，經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理驗收合格后，甲方按工程進度款的付進度款，余作為質(zhì)量保證金，該合同質(zhì)保期為乙方合同構(gòu)件安裝完成，質(zhì)保期滿且無質(zhì)量分歧和工期延誤等問題一次性全額支付質(zhì)量保證金。
3)乙方所制作的全部構(gòu)件經(jīng)甲方及業(yè)主、監(jiān)理單位驗收合格后，甲方在收到乙方遞交的分包工程竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料8日內(nèi)由甲方項目經(jīng)理部初審?fù)戤�，報甲方工程公司�?jīng)營部10日內(nèi)復(fù)核完畢，復(fù)審后的結(jié)算資料提交甲方審計部門審計10日內(nèi)審計完畢審計結(jié)果為最終竣工結(jié)算值。
9、擔保
合同簽訂時，乙方須向甲方提供履約擔保，擔保方式：;擔保額度：待合同履行完畢后，無任何違約情況，將履約保證金一次(無息)退還給乙方。
10、違約責任
乙方有責任并保證按本合同及相應(yīng)合同附件規(guī)定的合同產(chǎn)品交貨期交貨，否則，因為乙方原因使合同產(chǎn)品不能按期交貨，乙方每延誤壹天按元向甲方支付違約金，違約金在工程款中扣除;
乙方支付違約金并不解除乙方繼續(xù)發(fā)貨的責任，如果合同產(chǎn)品延期交貨，甲方有權(quán)終止部分或全部合同，在此情況下，甲方可以根據(jù)自己認為合適的方式另行委托第三方來加工或供貨，因此發(fā)生的一切費用(包括把原材料從工廠運抵第三方的吊裝費、運費和加工費)和責任由乙方承擔，同時乙方應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行沒有終止的合同部分。
同時由于乙方原因?qū)е卵悠诎l(fā)貨，乙方除了要按上述要求履行自身責任外，還因此共同承擔業(yè)主可能給予甲方的罰款。
甲方應(yīng)按時提供給乙方正確、完整的合同要求的技術(shù)文件，如因甲方原因未能按時提供技術(shù)文件或文件不正確、不完整，乙方可以與甲方協(xié)商交貨期順延。
甲方如中途變更加工產(chǎn)品的品種、規(guī)格、質(zhì)量標準及設(shè)計變更，甲方應(yīng)事先與乙方協(xié)商;若實際產(chǎn)品的數(shù)量和預(yù)估的產(chǎn)品數(shù)量有出入時，乙方不得借故要求調(diào)整單價。
乙方提供的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品達不到合同規(guī)定的質(zhì)量標準，甲方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減價款;不同意利用的，乙方應(yīng)當負責修正或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修正或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的.，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方負責。
實際交付產(chǎn)品的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，乙方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理。
乙方須按甲方要求對產(chǎn)品進行適當?shù)陌b，以確保運輸和交付順利，未按合同規(guī)定標識和包裝，或者包裝物與移交文件不符，或者不符合規(guī)定要求，造成產(chǎn)品變形、毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
乙方提前交貨或未按規(guī)定多交產(chǎn)品時，甲方有權(quán)拒收。
乙方未按規(guī)定的辦法和期限對自購的原材料進行進廠檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求，甲方有權(quán)責令停產(chǎn)，因此造成的損失由乙方承擔。
甲方未按規(guī)定的時間付款，超過合同規(guī)定日期付款，甲方應(yīng)當比照當?shù)劂y行公布的同期利息計算延期付款的利息支付給乙方。
11、合同變更
在合同有效期內(nèi)，甲方可在任何時候以書面形式在合同總范圍內(nèi)對合同的任何部分予以合理變更。
如果這種變更導(dǎo)致乙方在執(zhí)行本合同項下相關(guān)部分工作日或所需時間有所增減，合同或交貨進度應(yīng)作適當?shù)恼{(diào)整，而且雙方應(yīng)對合同進行相應(yīng)的修改，若增加或減少乙方工作量，則按實際增減工作量乘以固定單價增減合同價。
12、技術(shù)服務(wù)
乙方應(yīng)做好售后服務(wù)工作，及時解決因制造出現(xiàn)的問題及辦理貨物接收手續(xù)。售后服務(wù)費用包含在綜合單價中，凡因乙方產(chǎn)品質(zhì)量問題而發(fā)生的費用由乙方承擔，并從合同款中扣除。必要時，乙方須派技術(shù)人員到安裝現(xiàn)場進行技術(shù)服務(wù)。在售后服務(wù)過程中，乙方對派往現(xiàn)場服務(wù)的人員的安全負責，應(yīng)對其加強安全教育，服務(wù)人員須服從甲方的現(xiàn)場安全管理，有自我保護能力，對自身安全負責。
13、糾紛的處理
甲乙雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)積極協(xié)商解決;無法協(xié)商時，任何一方可向法院提起訴訟。
本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，本合同一式柒份，甲方執(zhí)伍份，乙方執(zhí)二份。本合同約定經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方合同章：乙方合同章：
地址： 地址：
委托代理人： 法定代表人：
經(jīng)辦人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
簽定日期： 簽定日期：
鋼結(jié)構(gòu)加工合同5
委托方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工制作事宜協(xié)商一致，訂立本合同。
第二條：工程概況
1.工程名稱：xx 。
2.工程地點：xx 。
3.委托方：xx 。
4.預(yù)估構(gòu)件重量：xx 。
5.工程內(nèi)容：
第三條：合同范圍及簽定合同依據(jù)
1.甲方認可的施工圖紙。
2.甲方認可的設(shè)計變更，補充聯(lián)系單，圖紙會審紀要。
第四條：生產(chǎn)(加工)工作內(nèi)容
1.主鋼構(gòu)：xx。
2.主鋼構(gòu)除銹處理方式：xx拋丸除銹。
3.防銹底漆涂裝要求：xxx 。
4.乙方負責免費裝車，甲方負責運輸，運輸費用由甲方承擔。
第五條：甲方的權(quán)利和義務(wù)
1.甲方于20xx年xx月xx日前向乙方提交生產(chǎn)(加工)用施工圖紙xx套。
2.按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、付款方式支付加工費、材料費。
3.甲方代表有權(quán)監(jiān)督加工的進度和質(zhì)量。
第六條：乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.按時提交加工產(chǎn)品，并經(jīng)甲方在車間驗收合格后方可出廠。
2.按國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)施工驗收規(guī)范GB50205-20xx及設(shè)計圖紙要求進行生產(chǎn)。
第七條：加工費及付款方式、時間
1.本生產(chǎn)人工費單價為：xx元/噸。
2.材料費單價：本結(jié)構(gòu)原材料按購買時雙方核定的市場價格計價。
3.工程款支付：預(yù)付材料款70%計xx元(大寫：xx元整)。
4.提構(gòu)件時付清本批鋼構(gòu)件30%的余款。
5.重量結(jié)算：按理論重量結(jié)算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工
6.如圖紙變更或委托方要求變更，需另追加費用，計費標準按1、2條進行。
第八條：生產(chǎn)(加工)期限
1.開工日期：以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計算工期。
2.工期：xxx天。
3.工廠存放期：構(gòu)件完工之日起免費在廠內(nèi)存放7天，超出7天每天按產(chǎn)品總價款的5‰收取場地占用費。
4.遇到下列情況之一時，生產(chǎn)(加工)產(chǎn)品開工日期及產(chǎn)品交驗日期則相應(yīng)順延或另外商定：
1)由于不可抗力或無法防止的外因影響時;
2)由于甲方的.原因影響生產(chǎn)(加工)進度時。
第九條：違約責任
1.由于產(chǎn)品質(zhì)量問題，不能滿足施工圖紙要求時，應(yīng)由承包方無償返工或重新提供產(chǎn)品。
2.由于委托方提供的圖紙不十分正規(guī)，在承包方開始生產(chǎn)后仍在修改設(shè)計，由此造成的損失委托方應(yīng)給予承包方相應(yīng)的經(jīng)濟補償，并工期順延。
第十條：其它
1.產(chǎn)品經(jīng)甲方驗收合格出廠后，由于運輸或其它非乙方原因而影響了質(zhì)量，乙方不再承擔責任。
2.根據(jù)本合同的約定，乙方只對甲方承擔其應(yīng)盡的責任和義務(wù)，而不再與第三方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，甲方只對乙方承擔其應(yīng)盡的責任和義務(wù)，不受第三方的影響。
第十一條：附則
1.與本合同有關(guān)的其它問題，均按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
2.本合同一式四份，甲方各執(zhí)二份。
3.雙方代表簽章后，合同生效。
委托方：
承包方：
承辦人：
承辦人：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
日期：
鋼結(jié)構(gòu)加工合同6
工程名稱:__________________________
工程編號:__________________________
發(fā)包方:__________________________
承包方:__________________________
簽訂時間:__________________________
簽訂地點:__________________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定,為明確雙方在施工過程中的權(quán)利,義務(wù)和經(jīng)濟責任,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同.
第一條工程項目
一,工程名稱:__________________________
二,工程地點:__________________________
三,工程項目批準單位:____________________批準文號____________________(指此工程立項有權(quán)批準機關(guān)的文號)項目主管單位:
四,承包范圍和內(nèi)容:(詳見工程項目一覽表);工程建筑面積__________(平方米);其它:__________
五,工程造價:___________(萬元),其中土建:__________(萬元),安裝:__________(萬元).
第二條施工準備
一,發(fā)包方:
1.月______日前做好建筑紅線以外的"三通",負責紅線外進場道路的維修.
2.月______日前,負責接通施工現(xiàn)場總的施工用水源,電源,變壓器(包括水表,配電板),應(yīng)滿足施工用水,用電量的需要.做好紅線以內(nèi)場地平整,拆遷障礙物的資料.
3.本合同簽訂后______天內(nèi)提交建筑許可證.
4.合同簽訂后______天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖_份,施工技術(shù)資料(包括地質(zhì)及水準點座標控制點)______份.
5.組織承,發(fā)包雙方和設(shè)計單位及有關(guān)部門參加施工圖交底會審,并做好三方簽署的交底會審紀要,在_天內(nèi)分送有關(guān)單位,_天內(nèi)提供會審紀要和修改施工圖______份.
二,承包方:
1.負責施工區(qū)域的臨時道路,臨時設(shè)施,水電管線的鋪設(shè),管理,使用和維修工作;
2.組織施工管理人員和材料,施工機械進場;
3.編制施工組織設(shè)計或施工方案,施工預(yù)算,施工總進度計劃,材料設(shè)備,成品,半成品等進場計劃(包括月計劃),用水,用電計劃,送發(fā)包方.
第三條工程期限
一,根據(jù)國家工期定額和使用需要,商定工程工期為______天(日歷天),自__________年______月______日開工至__________年______月______日竣工驗收(附各單位工程開竣工日期,見附表一).
二,開工前______天,承包方向發(fā)包方發(fā)出開工通知書.
三,如遇下列情況,經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應(yīng)順延:
1.按施工準備規(guī)定,不能提供施工場地,水,電源道路未能接通,障礙物未能清除,影響進場施工;
2.凡發(fā)包方負責供應(yīng)的材料,設(shè)備,成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發(fā)現(xiàn)缺陷需要修,配,代,換而影響進度;
3.不屬包干系數(shù)范圍內(nèi)的重大設(shè)計變更,提供的工程地質(zhì)資料不準,致使設(shè)計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度;
4.在施工中如因停電,停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水,停電3天以上(每次連續(xù)4小時以上),影響正常施工;
5.非承包方原因而監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工;
6.未按合同規(guī)定撥付預(yù)付款,工程進度款或代購材料差價款而影響施工;
7.人力不可抗拒的因素而延誤工期.
第四條工程質(zhì)量
一,本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究要求達到:
二,承包方必須嚴格按照施工圖紙,說明文件和國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范,規(guī)程和標準進行施工,并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督.
三,承包方在施工過程中必須遵守下列規(guī)定:
1.由承包方提供的主要原材料,設(shè)備,構(gòu)配件,半成品必須按有關(guān)規(guī)定提供質(zhì)量合格證,或進行檢驗合格后方可用于工程;
2.由發(fā)包方提供的主要原材料,設(shè)備,構(gòu)配件,半成品也必須有質(zhì)量合格證方可用于工程.對材料改變或代用必須經(jīng)原設(shè)計單位同意并發(fā)正式書面通知和發(fā)包方派駐代表簽證后,方可用于工程;
3.隱蔽工程必須經(jīng)發(fā)包方派駐代表檢查,驗收簽章后,方可進行下一道工序;
4.承包方應(yīng)按質(zhì)量驗評標準對工程進行分項,分部和單位工程質(zhì)量進行評定,并及時將單位工程質(zhì)量評定結(jié)果送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站.單位工程結(jié)構(gòu)完工時,應(yīng)會同發(fā)包方,質(zhì)量監(jiān)督站進行結(jié)構(gòu)中間驗收;
5.承包方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時報告發(fā)包方派駐代表和當?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站.一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案,應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位,質(zhì)量監(jiān)督站,發(fā)包方等單位共同研究,并經(jīng)設(shè)計建設(shè)單位簽證后實施;
6.工程竣工后,承包方按規(guī)定對工程實行保修,保修時間自通過竣工驗收之日算起.
第五條建筑材料,設(shè)備的供應(yīng),驗收和差價處理
一,由發(fā)包方供應(yīng)以下材料,設(shè)備的實物或指標(詳見附表二);
二,除發(fā)包方供應(yīng)以外的其他材料,設(shè)備由承包方采購;
三,發(fā)包方供應(yīng),承包方采購的材料,設(shè)備,必須附有產(chǎn)品合格證才能用于工程,任何一方認為對方提供的材料需要復(fù)驗的,應(yīng)允許復(fù)驗.經(jīng)復(fù)驗符合質(zhì)量要求的,方可用于工程,其復(fù)驗費由要求復(fù)驗方承擔;不符合質(zhì)量要求的,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處理,其復(fù)驗費由提供材料,設(shè)備方承擔.
四,本工程材料和設(shè)備差價的處理辦法:____________________
第六條工程價款的支付與結(jié)算
工程價款的支付和結(jié)算,應(yīng)根據(jù)中國人民建設(shè)銀行制定的"基本建設(shè)工程價款結(jié)算辦法"執(zhí)行.
一,本合同簽訂后__日內(nèi),發(fā)包方支付不少于合同總價(或當年投資額)的%備料款,計人民幣__________萬元;臨時設(shè)施費,按土建工程合同總造價的______%計人民幣萬元,安裝工程按人工費的'______%計人民幣__________萬元;材料設(shè)備差價__________萬元,分______次支付,每次支付時間,金額
二,發(fā)包方收到承包方的工程進度月報后必須在______日內(nèi)按核實的工程進度支付進度款,工程進度款支付達到合同總價的______%時,按規(guī)定比例逐步開始扣回備料款.三,工程價款支付達到合同總價款的95%時,不再按進度付款,辦完交工驗收后,待保修期滿連本息(財政撥款不計息)一次支付給承包方.
四,如發(fā)包方拖欠工程進度款或尾款,應(yīng)向承包方支付拖欠金額日萬分之______的違約金.
五,確因發(fā)包方拖欠工程款,代購材料價差款而影響工程進度,造成承包方的停,窩工損失的,應(yīng)由發(fā)包方承擔.
六,本合同造價結(jié)算方式:________________________________________
七,承包方在單項工程竣工驗收后______天內(nèi),將竣工結(jié)算文件送交發(fā)包方和經(jīng)辦、銀行審查,發(fā)包方在接到結(jié)算文件______天內(nèi)審查完畢,如到期未提出書面異議,承包方可請求經(jīng)辦、銀行審定后撥款.
第七條施工與設(shè)計變更
一,發(fā)包方交付的設(shè)計圖紙,說明和有關(guān)技術(shù)資料,作為施工的有效依據(jù),開工前由發(fā)包方組織設(shè)計交底和三方會審作出會審紀要,作為施工的補充依據(jù),承,發(fā)包雙方均不得擅自修改.
二,施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或嚴重不合理的地方,承包方及時以書面形式通知發(fā)包方,由發(fā)包方及時會同設(shè)計等有關(guān)單位研究確定修改意見或變更設(shè)計文件,承包方按修改或變更的設(shè)計文件進行施工.若發(fā)生增加費用(包括返工損失,停工,窩工,人員和機械設(shè)備調(diào)遷,材料構(gòu)配件積壓的實際損失)由發(fā)包方負責,并調(diào)整合同造價.
三,承包方在保證工程質(zhì)量和不降低設(shè)計標準的前提下,提出修改設(shè)計,修改工藝的合理化建議,經(jīng)發(fā)包方,設(shè)計單位或有關(guān)技術(shù)部門同意后采取實施,其節(jié)約的價值按國家規(guī)定分配.
四,發(fā)包方如需設(shè)計變更,必須由原設(shè)計單位作出正式修改通知書和修改圖紙,承包方才予實施.重大修改或增加造價時,必須另行協(xié)商,在取得投資落實證明,技術(shù)資料設(shè)計圖紙齊全時,承包方才予實施.
第八條工程驗收
一,竣工工程驗收,以國家頒發(fā)的《關(guān)于基本建設(shè)項目竣工驗收暫行規(guī)定》,《工程施工及驗收規(guī)范》,《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》和國務(wù)院有關(guān)部門制訂的竣工驗收規(guī)定及施工圖紙及說明書,施工技術(shù)文件為依據(jù).
二,工程施工中地下工程,結(jié)構(gòu)工程必須具有隱蔽驗收簽證,試壓,試水,抗?jié)B等記錄.工程竣工質(zhì)量經(jīng)當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門檢驗合格后,發(fā)包方須及時辦理驗收簽證手續(xù).
三,工程竣工驗收后,方包方方可使用.
在規(guī)定的保修期內(nèi),凡因施工造成的質(zhì)量事故和質(zhì)量缺陷應(yīng)由承包方無償保修.其保修條件,范圍和期限按城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護部(84)城建字第79號通知印發(fā)的《建筑工程保修辦法(試行)》執(zhí)行.
第九條違約責任
承包方的責任:
一,工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,負責無償修理或返工.由于修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金.
二,工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的,按合同中第九條關(guān)于建設(shè)工期提前或拖后的獎罰規(guī)定償付逾期罰款.
發(fā)包方的責任:
一,未能按照合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負的責任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方由此造成的實際損失.
二,工程中途停建,緩建或由于設(shè)計變更以及設(shè)計錯誤造成的返工,應(yīng)采取措施彌補或減少損失.同時,賠償承包方由此造成的停工,窩工,返工,倒運,人員和機械設(shè)備調(diào)遷,材料和構(gòu)件積壓的實際損失.
三,工程未經(jīng)驗收,發(fā)包方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題,由發(fā)包方承擔責任.
四,承包方驗收通知書送達______日后不進行驗收的,按規(guī)定償付逾期違約金.
五,不按合同規(guī)定撥付工程款,按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金.
第十條糾紛解決辦法
任何一方違反合同規(guī)定,雙方協(xié)商不成,按以下第( )項方式解決:
一,向經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
二,向人民法院起訴.
第十一條附則
一,本合同一式______份,合同附件______份.甲乙雙方各執(zhí)正本一份,其余副本由發(fā)包方報送經(jīng)辦、銀行,當?shù)毓ど绦姓芾頇C關(guān),建設(shè)主管部門備案.按規(guī)定必須辦理鑒(公)證的合同,送建筑的所在地工商,公證部門辦理鑒(公)證.
二,本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效,需辦理鑒(公)證的,自辦畢鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求,結(jié)清工程款后終止.
三,本合同簽訂后,承,發(fā)包雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同.
發(fā)包方(蓋章):___________承包方(蓋章):___________
法定代表人(簽章):___________法定代表人(簽章):___________
委托代理人(簽章):___________委托代理人(簽章):___________
單位地址:__________________________單位地址:__________________________
開戶銀行:__________________________開戶銀行:__________________________
帳號:__________________________帳號:__________________________
電話:__________________________電話:__________________________
郵政編碼:__________________________郵政編碼:__________________________
__________年_____月_____日__________年_____月_____日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同7
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu)：由定作方提供鋼板材質(zhì)：;系列：;噸位：;單價約元(大寫：);
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：;噸位：;單價約元(大寫：);
(3)其他：以上主構(gòu)件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同價款及結(jié)算方式
1、合同總價暫定為元，(大寫)(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付元，(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范)認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□
(2)其他檢測項目：。
(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間：年月日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸，運輸標志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)�，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的'疑問及時給予解答，若需要修改變更的應(yīng)當及時通知，否則由此引起的工期延誤應(yīng)當順延交貨時間。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題應(yīng)及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負責修復(fù)，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人：
委托代理人：法定代表人：
委托代理人：
年月日年月日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同8
定做方： (稱甲方) 承攬方： (稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1.制作內(nèi)容：
主鋼構(gòu)：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。 材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結(jié)算方式：
1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。
三、質(zhì)量要求：
乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205-20xx)認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點和時間：
1.交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。
2.交貨時間：
五、包裝及運輸：
1.乙方負責裝車。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數(shù)量的`墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。
2. 甲方負責運輸，運輸標志應(yīng)按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
3. 運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負責修復(fù)，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
九、附則：
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
委托代理人： 委托代理人： 聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
開戶行： 開戶行：
賬號： 賬號：
鋼結(jié)構(gòu)加工合同9
委托單位： (以下簡稱甲方)
承攬單位： (以下簡稱乙方)
xxx有限公司(甲方)委托(乙方)承擔鋼結(jié)構(gòu)的制造，現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下技術(shù)協(xié)議：
一、概況：
二、制造范圍：
三、制造驗收標準：
1、構(gòu)件制作的一般質(zhì)量要求必須符合gb50205-20xx《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》的相應(yīng)規(guī)定。
2、除滿中上述要求外，還滿足下列要求：
四、標識及包裝：
1、構(gòu)件制作完畢，應(yīng)按構(gòu)件清冊上的拆開構(gòu)件號在相應(yīng)構(gòu)件的標志端處作出標識。標識應(yīng)醒目且不易脫落，易于區(qū)分。
2、乙方涂漆時應(yīng)注意保護好摩擦面不要污染。防腐后如螺栓孔區(qū)域有底漆，應(yīng)用清洗劑將孔群四周60mm范圍內(nèi)底漆清除干凈，并用鋼絲刷打磨摩擦面使其符合要求。
3、為便于分層管理與工地使用，應(yīng)根據(jù)構(gòu)件長度，在構(gòu)件的中部或兩端刷環(huán)形(包括腹板、翼板)色帶(使用漏模)色帶寬度為30~50mm。
4、其它：
五、職責范圍：
1、由甲方技術(shù)資料和設(shè)計的錯誤造成的產(chǎn)品損失，由甲方承擔責任。乙方應(yīng)協(xié)助甲方盡快補齊由甲方錯誤造成的'漏缺件，費用見主合同。
2、由乙方制造錯誤造成的安裝過程中的材料、工時等損失由乙方負責，乙方應(yīng)及時補齊由于制造錯誤和發(fā)運出現(xiàn)的漏缺件。
3、乙方在施工過程中發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和文件的錯誤，應(yīng)及時通知甲方。
4、乙方制造的產(chǎn)品在運輸過程中因包裝不當造成產(chǎn)品受損，由乙方負責。
六、產(chǎn)品完工應(yīng)提交的資料：
乙方產(chǎn)品制作完畢，應(yīng)向甲方提供下列資料：
1、所有鋼材、焊接材料的材質(zhì)證明原件。
2、按規(guī)定必須進行抽樣復(fù)驗的材料的復(fù)驗報告原件。
3、對接焊縫的超聲波探傷報告。
4、產(chǎn)品合格證原件。
5、貨物交接證明。
七、甲方技術(shù)負責人： 電話： 傳真：
乙方技術(shù)負責人： 電話： 傳真：
八、本協(xié)議未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。所達成的協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
九、本協(xié)議正文一式柒份，甲方執(zhí)伍份，乙方執(zhí)貳份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
日期：日期：
鋼結(jié)構(gòu)加工合同10
在委托合同中，受托人處理事務(wù)，除法律另有規(guī)定外，不是以自己的名義和費用，而是以委托人的名義和費用進行的。因此，委托合同的受托人處理受托事務(wù)的后果，直接歸委托人承受。這是委托合同與行紀合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區(qū)別。今天本站小編要與大家分享是：鋼結(jié)構(gòu)的委托加工合同。具體內(nèi)容如下，歡迎參考：
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
第二條 加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條
技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3，定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)
第五條
價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條
驗收標準和方法：__________________________________________
________________(1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1， 交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條
包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條
運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條
結(jié)算方式及期限：____________________________________________________
第十一條
其他：_____________________________________________________(如：1. 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條
承攬方的違約責任：
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應(yīng)當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的.原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
年 月 日訂
鋼結(jié)構(gòu)加工合同11
甲方：__
乙方：__
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和《建筑工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成以下條例：
風險提示：工作崗位及工作時間
雇員從事的工種和工作實踐。從事的工種要注明在什么崗位從事什么工作，如電機房的值班電工或大廈照明的`維修電工（因為工種不同工資差別很大）；
工作時間包括聘用期限，應(yīng)注明從何時起知何時止；每周工作多少天，每天工作多少小時；一般每周至少有一天的休息日；按國際慣例，在節(jié)假日，雇員應(yīng)享受所在國家規(guī)定的節(jié)假日，如所在國國慶、春節(jié)等。
建議雙方在簽勞務(wù)合同的時候最好明確約定相關(guān)工作崗位，工作時間以及勞務(wù)報酬等問題，避免之后因履行合同發(fā)生糾紛。
一、工程內(nèi)容
鋼結(jié)構(gòu)安裝，甲方負責提供一切材料、輔材及耗材，乙方負責安裝（含工人工資、吊車費）。
二、工期
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，本工程從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，總工期為_____天，如遇不可抗力因素（如戰(zhàn)爭、地震、雨天等），工期相應(yīng)順延。
三、雙方責任
風險提示：雇主義務(wù)
勞務(wù)關(guān)系主要由民法、經(jīng)濟法調(diào)整，雙方當事人在不違背法律規(guī)定情況下自由協(xié)商，任意性很強，雇主可以與雇員協(xié)商約定相關(guān)義務(wù)；
但是，雇主必須按所在國有關(guān)規(guī)定提供符合安全生產(chǎn)的場所和必須發(fā)放勞動保護費用或物品，如安全帽、手套、濾光墨鏡等；在所在國工作期間，如果發(fā)生疾病或工傷，雇主都應(yīng)提供必要的醫(yī)療和購買必要的藥物。
另外，建議雇主應(yīng)給雇員購買人生意外保險，使勞務(wù)人員在受到意外傷害時能得到及時合理的賠償，保險費由雇主負擔。
1、甲方提供標準的施工圖紙，如有變更，及時給予解答，并及時提供變更圖紙，甲方提供材料堆放場地，配合乙方解決施工中出現(xiàn)的問題。
2、乙方認真領(lǐng)會圖紙及設(shè)計要求，按圖施工。如需現(xiàn)場復(fù)查，可聯(lián)系溝通，但費用甲方承擔，在施工過程中，乙方要遵守國家的法律法規(guī)，工程質(zhì)量確保合格。
風險提示：勞務(wù)費用
勞務(wù)合同雇員提供勞務(wù)服務(wù)，雇主主需要依據(jù)協(xié)議支付勞務(wù)報酬，這里要區(qū)別于勞動關(guān)系中的勞動者除獲得工資報酬外，還需要為勞動者繳納保險、福利待遇等；勞務(wù)關(guān)系中的自然人，一般只獲得勞務(wù)費，雇主也不用像勞動合同那樣為雇員繳納社保的義務(wù)，是否繳納可以雙方協(xié)商約定。
另外，如果是在工作時間以外加班或上夜班，雇主應(yīng)付加班費或夜班津貼等相應(yīng)勞務(wù)費用，并據(jù)此作出詳細約定，以免給雇主一方造成不必要糾紛。
四、勞務(wù)費用
乙方進場施工，甲方預(yù)付工程款_______萬元整，工程完工經(jīng)甲方和監(jiān)理驗收合格付至總工程款的______%，余款______%作為工程質(zhì)量保證金，一年后付清。
五、安全施工
乙方工人進入工地，必須遵守工地的安全規(guī)范、統(tǒng)一安排，自備安全用品，高空作業(yè)必須系安全帶，佩戴安全帽，使用電氣設(shè)備要規(guī)范，必須安全可靠，特別室外用電要防水、接地，配電箱要配備漏電保護器，以防為主，安全施工，如發(fā)生不安全事故，一切責任由乙方自負，甲方不承擔任何事故責任及經(jīng)濟損失。
六、工程質(zhì)量
1、乙方對鋼結(jié)構(gòu)工程的安裝質(zhì)量負責。
2、乙方必須嚴格按施工圖紙說明文件和國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標準的要求安裝施工。
3、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量要求發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知甲方。
4、工程保修期為_____年，在質(zhì)保期內(nèi)，如有工程質(zhì)量問題乙方應(yīng)給予及時維修。
七、違約責任
按合同約定的工期完工，每延誤工期一天，須向甲方支付本合同總價款_____%的違約金。
八、爭議解決方式
1、本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向____________人民法院起訴。
2、本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，工程結(jié)算完畢，付清工程款項后，合同自動失效。
甲方：__（簽章）
法定代表人：__
地址：__
聯(lián)系電話：__
______年______月______日
乙方： （簽章）
家庭住址：__
聯(lián)系電話：__
______年______月______日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同12
發(fā)包單位（甲方）：_______
承包單位（乙方）：_______
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，結(jié)合本工程具體情況，為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責任，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條工程概況
按照設(shè)計圖中包含的如下工程項目：
⑴會所鋼結(jié)構(gòu)樓梯觀光平臺的制作和安裝。
⑵懸挑裝飾雨蓬的制作和安裝。
⑶鋼裝飾柱的制作和安裝。
⑷展廳屋面玻璃屋頂?shù)闹谱骱桶惭b。
第二條工程期限
�、遍_工日期：本工程定于____年____月____日開工。（以合同簽訂后乙方接到甲方正式通知進場施工之日為準）
⒉竣工日期：____年____月____日竣工，總工期為_______天。
�、橙缬鱿铝星闆r，經(jīng)監(jiān)理、甲方代表現(xiàn)場簽證后，工期相應(yīng)順延。
�、胖卮笞兏O(shè)計，提供的如工程等資料不準，致使設(shè)計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度。
�、迫肆Σ豢煽咕艿囊蛩囟诱`工期。
�、欠且曳皆颉�
�、炔话春贤�(guī)定撥付工程款而影響施工。
第三條承包方式及合同價款
�、背邪绞剑喊ぐ�
�、埠贤瑑r款：暫定柒拾肆萬元整（￥740000.00元），根據(jù)05定額和______市的材料信息單價和設(shè)計圖紙計算。
3.預(yù)算報價清單見合同副件。
第四條質(zhì)量標準
�、北竟こ藤|(zhì)量等級要求：合格；
⒉嚴格按照施工設(shè)計圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程和強制性標準施工，并接受監(jiān)理單位及甲方派駐工地代表的監(jiān)督。
第五條甲、乙雙方義務(wù)
�、奔追搅x務(wù)：
�、畔蛞曳教峁┦┕D及有關(guān)設(shè)計文件肆套。
�、曝撠熃M織有關(guān)單位對施工圖及有關(guān)設(shè)計文件進行會審。
�、晌身椖坎窟M行現(xiàn)場管理工作。
⑹按合同的約定及時辦理驗工計價手續(xù)，撥付和結(jié)算工程價款。
�、惨曳搅x務(wù)：
⑴協(xié)助甲方做好開工前的準備工作。
�、浦贫ㄊ┕し桨浮⑹┕みM度計劃、材料進場計劃，用水、用電計劃，開竣工報告等，并及時送甲方及有關(guān)部門。
�、前春贤s定竣工驗收，交付使用。
�、纫曳奖仨殗栏癜凑帐┕D紙、說明文件、合同約定和國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工，并接受甲方及監(jiān)理工程師的監(jiān)督。
�、梢曳截撠熢诩追街笇�(dǎo)下按照國家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定和要求編制工程的施工和竣工資料。 ⑹已完工的工程，在驗收交接前應(yīng)負責保管，并清理干凈施工場地。
第六條材料供應(yīng)
⒈全部工程材料、施工設(shè)備由承包方采購。
�、补こ趟貌牧媳仨毞显O(shè)計、施工驗收規(guī)范要求和質(zhì)量標準，附有產(chǎn)品合格證，并按國家規(guī)定進行試驗合格后方可用于工程（合格證及試報告據(jù)作為竣工資料交甲方）。
⒊對乙方自行采購的不合格材料，乙方必須按甲方要求的時間清理出施工場地，重新采購合格材料，并承擔由此發(fā)生的全部費用，且工期不予延長。
第七條施工質(zhì)量及安全
�、彪[蔽工程以及其他關(guān)鍵工序，乙方必須按規(guī)定提出申請，等甲方、監(jiān)理人員檢查簽證后，方可進行下一道工序，無檢查簽證的隱蔽工程視為不合格工程。
�、彩┕み^程中，因乙方原因發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時報告甲方和監(jiān)理公司，乙方及時采取補救措施，并承擔一切責任。
�、彻こ炭⒐ず螅曳桨础吨腥A人民共和國建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》有關(guān)規(guī)定對工程實行保修。
�、丛谑┕ぶ校曳奖仨殗栏褡裱瓏液徒ㄔO(shè)單位關(guān)于安全生產(chǎn)的規(guī)定，重視施工現(xiàn)場作業(yè)安全，制定安全防范措施，堅持文明施工，做好施工現(xiàn)場環(huán)境保持保護，保障施工人員和人民群眾的安全，在必要的地點和時間內(nèi)設(shè)置照明和保護，警告信號標志和看守，避免人身傷亡事故。
�、狄曳綉�(yīng)根據(jù)國家現(xiàn)行安全操作規(guī)程及甲方工地的有關(guān)安全制度要求教育施工人員嚴格進行安全生產(chǎn)及文明施工，若發(fā)生因乙方原因發(fā)生的安全事故均由乙方承擔一切責任。如發(fā)生重大傷亡事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門，并通知甲方，甲方為搶救提供必要條件，發(fā)生的費用由事故責任方承擔。
第八條工程造價和工程款的支付與結(jié)算
1、結(jié)算依據(jù)：本工程造價根據(jù)設(shè)計圖紙等相關(guān)的設(shè)計文件，按照廣西05定額和欽州市的材料信息價和相關(guān)的取費標準計算。
2、結(jié)算方式：工程按工程總價的85%和甲方結(jié)算，由甲方負責交納所有的和本工程有關(guān)的稅金、管理費等費用。
3、20天內(nèi)進行核實，給予確認或者提出修改意見。甲方確認竣工結(jié)算報告后五日內(nèi)向乙方支付工程竣工結(jié)算價款，乙方給甲方辦理工程交工手續(xù)。
4、付款方式：
乙方的.材料進場后，甲方在3日內(nèi)支付給乙方工程造價的30%的工程款；
鋼結(jié)構(gòu)部分安裝完畢后，甲方在3日內(nèi)再支付給乙方工程造價的30%的工程款；
鋼結(jié)構(gòu)工程通過合格驗收后，甲方在3日內(nèi)再支付給乙方工程造價的10%的工程款；辦理好工程結(jié)算手續(xù)后，甲方在3日內(nèi)再支付給乙方工程造價的10%的工程款；余工程造價的5%作為工程質(zhì)保金。
4、保修金支付：承包范圍內(nèi)工程待保修期滿一年內(nèi)無質(zhì)量問題，甲方在到期的五日內(nèi)退還全部保修金予乙方。質(zhì)量保修期自工程竣工驗收之日起計算。
第九條合同價款調(diào)整。
發(fā)生下列情況，合同價款可作相應(yīng)調(diào)整：
�、比肆Σ豢煽咕艿淖匀粸�(zāi)害。
�、苍A(yù)算批準單位和建設(shè)單位批準的經(jīng)甲方認可的變更設(shè)計。
第十條違約責任
⒈乙方責任：
�、艊澜魏涡问降姆职蜣D(zhuǎn)包，未經(jīng)甲方的同意，不得將工程分包或轉(zhuǎn)包，違約將追究有關(guān)責任。
�、乒こ淌┕べ|(zhì)量達不到設(shè)計和規(guī)范要求的，負責無償整修或返工，直至工程驗收合格，并擔負由此造成的工期延誤責任。
�、布追截熑危�
⑴未能按合同的規(guī)定履行自己的責任，除工期得以順延外，還應(yīng)承擔乙方由此造成的實際損失。
⑶工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此發(fā)生的質(zhì)量或其他問題由甲方負責。
第十一條竣工驗收
⒈竣工驗收，以國家對工程竣工有關(guān)規(guī)定和施工設(shè)計圖紙及說明書、施工技術(shù)文件和質(zhì)量保證資料為依據(jù)。
�、惨曳较蚣追教峁┩暾目⒐の募肮こ舔炇請蟾妗�
�、臣追绞盏揭曳剿徒坏目⒐を炇丈暾�10天內(nèi)，組織有關(guān)部門驗收。
第十二條合同爭議的解決方法
合同在履行過程中發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)本著公平、合理的原則，及時協(xié)商處理，協(xié)商不成的，可提交主管部門調(diào)解解決，經(jīng)調(diào)解達不成協(xié)議時，可向當?shù)刂屑壏ㄔ禾崞鹪V訟。
第十三條附則
1、合同未盡事宜和未列入事項，由乙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與合同具有同等效力。
2、本合同自雙方代表簽字、加蓋公章后生效，工程竣工驗收合格，工程款結(jié)算清后失效。
3、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份。
發(fā)包人：_______承包人：_______（公章）
地址：_______地址：_______
法定代表人：_______法定代表人：_______
委托代理人：_______委托代理人：_______
電話：_______電話：_______
傳真：_______傳真：_______
開戶銀行：_______開戶銀行：_______
帳號：_______帳號：_______
____年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同13
委托方： (以下簡稱甲方) 加工方： (以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算。
五、運輸方式：需方自提，運費自負。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金， / 萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責任 甲方責任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應(yīng)責任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的`全部貨物，甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的，按照下
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費)。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責，并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權(quán)
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。 (以下無正文)
甲方：(蓋章) 乙方：
年月日：
鋼結(jié)構(gòu)加工合同14
發(fā)包方: (以下可簡稱:甲方)
承攬方: (以下可簡稱:乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為
一、工程名稱: 。
二、工程施工地點: 。
三、工程內(nèi)容: 。
四、工程量和工程造價:
1、工程量為: 平方米，(注:如為約計數(shù)，可據(jù)實結(jié)算)。
2、工程合同單價為: 元/平方米，本項工程合同總造價約為: 元，大寫: 元。
(注:如為約計數(shù)、可根據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認辦法:
1、合同簽訂后，甲方預(yù)付給乙方合同總款的 %，即 元，作
2、材料進入施工工地，甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。
3、梁架安裝基本結(jié)束，甲方付給乙方合同總款的 % ，即 元
4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。
5、本項工程質(zhì)保金為合同總款 %，質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹
五、工程延期:
如遇下列情況之一，經(jīng)雙方共同確認以后，工期作相應(yīng)順延并以書面形式確定。
1、設(shè)計圖紙不全，設(shè)計工作無法開展。
2、設(shè)計方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更，甲方未及時通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。
3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位)，致使乙方不能按期進場開展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預(yù)付款，進度款而影響工程進度。
5、開始安裝前5日內(nèi)，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。
6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災(zāi)以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災(zāi)害。)
六、雙方職責
1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開始施工時，甲方應(yīng)提前通知乙方，并應(yīng)及時據(jù)此調(diào)整合同價款。
2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分，應(yīng)共同承擔負責成品的保護，甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務(wù)保護，甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔相關(guān)責任。
七、甲方職責:
1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點，并確保乙方施工期內(nèi)的需要，費用由甲方負責。
2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運輸?shù)男枰?/p>
3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的.本項的其它費用。
4、甲方負責處理協(xié)調(diào)好與本項工程有關(guān)的部門關(guān)系，并確保不因國家相關(guān)部門的干預(yù)而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負責。
5、在施工過程中，甲方與本工程無關(guān)的人員未經(jīng)乙方同意，不得擅自進入乙方施工現(xiàn)場，否則造成人員傷亡由甲方負責。
八、乙方職責:
1、乙方根據(jù)甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進入施工現(xiàn)場。
2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查，乙方應(yīng)給予積極的配合，對于乙方工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)立即返工或修改，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方自行承擔。
3、負責產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說出現(xiàn)因乙方操作不當導(dǎo)致的傷亡事故均由乙方承擔，甲方不負任何責任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。
5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。
九、土建方應(yīng)配合的相關(guān)事宜:
1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。
2、提供土建施工進度計劃，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預(yù)埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期:
在乙方人員、設(shè)備材料進入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工期，日歷天數(shù)工期 天，如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。
十一、合同爭議、合同的生效與終止:
(一)爭議:
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時，由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。
十二、交工質(zhì)量保修承諾
1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內(nèi)提供免費保修服務(wù)。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關(guān)費用由甲方承擔。
3、保修期滿后，乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務(wù)，做到定期回訪，及時處理使用中出現(xiàn)的問題。
十三、其它約定:
1、標的物(即工程所含內(nèi)容的所有項目)所有權(quán)自工程款結(jié)清時開始轉(zhuǎn)移，如甲方未結(jié)清工程款，標的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時，須出據(jù)帶有財務(wù)紅章的收據(jù)或發(fā)票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整，否則，由此引起的相關(guān)問題由責任方承擔。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設(shè)計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。
4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計，甲方除提供設(shè)計院的正式圖紙外，設(shè)計網(wǎng)架的懸掛物等，如燈飾內(nèi)裝部分必須告知乙方，否則出現(xiàn)問題自負。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙，相關(guān)費用由甲方承擔。
6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注:
代表人: 代表人:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號:
【鋼結(jié)構(gòu)加工合同】相關(guān)文章：
鋼結(jié)構(gòu)加工合同09-07
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同09-09
鋼結(jié)構(gòu)加工合同【熱】02-21
鋼結(jié)構(gòu)加工合同范本06-25
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本09-13