加工定作合同15篇
隨著人們對法律的了解日益加深,合同對我們的約束力越來越不可忽視,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么常見的合同書是什么樣的呢?下面是小編為大家收集的加工定作合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
加工定作合同1
定作人:_____________________________
承攬人:_____________________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī),遵循公平和誠實信用的原則,定作人和承攬人經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議:
第一條定作物、數(shù)量、規(guī)格及報酬
定作物名稱規(guī)格/型號質(zhì)量要求/
技術標準計量
單位數(shù)量交貨時間報酬
定作報酬計價方式:__________________________________________。
合計(大寫):________________________________元人民幣。
第二條定作人在簽署合同后___日內(nèi)向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣,余款支付方式:。
第三條定作人提供的材料
材料名稱規(guī)格/型號質(zhì)量標準計量
單位數(shù)量提供時間
承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗,并在3日內(nèi)就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的,視為認可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求,作為合同附件。未經(jīng)定作人書面同意,承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內(nèi)容。
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在收到后3日內(nèi)向定作人提出書面異議。
第五條定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監(jiān)督和檢查,并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作,費用由承攬人承擔。
第六條未經(jīng)定作人書面同意,承攬人不得將定作物交由第三人完成,否則承攬人有權解除合同。
第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質(zhì)量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。
定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。
定作物需要安裝調(diào)試的,承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調(diào)試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。
第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為:
。
第九條承攬人對定作物的質(zhì)量承擔保修責任,保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內(nèi),定作人按合同總價的___%預留質(zhì)量保修金,保修期滿無質(zhì)量問題的予以退還。
定作物在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的',承攬人應及時予以維修、重作,并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經(jīng)濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的,定作人有權自行維修,費用直接從預留的質(zhì)量保修金中抵扣,不足部分定作人有權繼續(xù)向承攬人追償。
第十條違約責任:
1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的,是定作人違約。
2.因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經(jīng)濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等),承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經(jīng)濟損失。
3.承攬人完成的定作物質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準,定作人有權要求其繼續(xù)履行或要求解除合同。定作人解除合同的,承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金,不足彌補定作人損失的,承攬人應繼續(xù)賠償。
第十一條本合同在履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,自雙方加蓋公章之日起生效。
第十三條補充條款________________________________________________________________________________________________
定作人:___________________________承攬人:___________________________
住所地:___________________________住所地:___________________________
電話:_______________電話:_________________
委托代理人:________________委托代理人:________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
加工定作合同2
加工定作承攬合同。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
郵編: 郵編:
電話: 電話:
法定代表人(委托代理人): 法定代表人(委托代理人):
開戶行: 開戶行:
帳戶: 帳戶
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據(jù)中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目規(guī)格
型號計量
單位數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
單價總金額
合計
加工定作合同3
甲方(定作人):_______________________
法定代表人:________________________
住所:_____________________________
聯(lián)系電話:______________________________
統(tǒng)一社會信用代碼:_______________________
乙方(承攬人):__________________________
法定代表人:______________________________
住所:__________________________________
聯(lián)系電話:____________________________
統(tǒng)一社會信用代碼:__________________________
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,乙方向甲方承接服裝加工業(yè)務,雙方本著互利互惠的原則進行合作,具體事項協(xié)商如下。
1.加工項目
□裁剪,□工序縫制,□品檢,□修線,□鎖眼,□整燙,□包裝
款號產(chǎn)品名稱:_______________________
加工數(shù)量:_________________________
加工費(含運費、針線費):_______元,大寫:________
合計人民幣:________元,大寫:______________
2.乙方對甲方發(fā)出的物料應進行驗收,驗收核對后需在甲方《發(fā)貨單》上簽字認可,若因乙方浪費造成物料損耗,乙方必須賠償一切損失。
3.乙方必須嚴格按照甲方的生產(chǎn)工藝要求,參照甲方簽名確認的正確樣衣進行生產(chǎn)。
4.在生產(chǎn)大貨前,乙方必須制作件產(chǎn)前樣,送甲方生產(chǎn)管理或業(yè)務跟單員確認后方可生產(chǎn)大貨。
5.乙方在生產(chǎn)大貨時甲方不定時安排生產(chǎn)管理人員進行品質(zhì)檢查,并寫出有效書面檢查報告告知乙方糾正,如不糾正一切后果由乙方負責;該人員只負責質(zhì)量檢查和生產(chǎn)進度匯報,不代表甲方與乙方達成的其它協(xié)議。
6.乙方未經(jīng)甲方同意不得將產(chǎn)品轉發(fā)其他加工廠生產(chǎn)加工,若出現(xiàn)類似情況甲方有權終止合同,乙方要賠償甲方因此造成的`經(jīng)濟損失。
7.甲方收到乙方加工的產(chǎn)品后,要安排檢驗人員進行檢驗,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合甲方要求,甲方有權通知乙方在規(guī)定時間內(nèi)進行重查和返工。如乙方?jīng)]按時按要求進行返工,甲方將有權自行安排人員進行重查和返工,一切費用由乙方承擔,然后在加工費中扣除。
8.乙方必須按照甲方要求的交貨日期保質(zhì)保量準時交貨,如有延誤貨期,造成產(chǎn)品滯留或空運,一切損失和費用由乙方負責;乙方必須按照甲方發(fā)給的數(shù)量交出成品,若有少數(shù)以倍的成本價賠償給甲方,若因甲方原材料延誤,甲乙雙方應協(xié)商延遲交貨期,并簽訂補充協(xié)議書。
9.付款方式:在無其它特殊情況下,甲方在乙方交貨________天內(nèi)付清相應的加工費。
10.本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,向______人民法院起訴。
11.本協(xié)議書一式兩份,經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效,由甲、乙雙方各執(zhí)一份;如有簽補充協(xié)議書與本協(xié)議書同具法律效力。
甲方(簽章):___________________乙方(簽章):________________________
法定代表人:__________________法定代表人:_______________________
委托代理人:____________________委托代理人:______________________
______年_____月_____日__________年________月__________日
加工定作合同4
合同編號:__________________
定作人:_____________________________
承攬人:_____________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī),遵循公平和誠實信用的原則,定作人和承攬人經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議:
第一條 定作物、數(shù)量、規(guī)格及報酬
定作物名稱規(guī)格/型號質(zhì)量要求/ 技術標準計量 單位數(shù)量交貨時間報酬 定作報酬計價方式:__________________________________________。 合計(大寫):________________________________元人民幣。
第二條 定作人在簽署合同后___日內(nèi)向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣,余款支付方式: 。
第三條 定作人提供的材料 材料名稱規(guī)格/型號質(zhì)量標準計量 單位數(shù)量提供時間 承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗,并在3日內(nèi)就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的,視為認可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條 定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求,作為合同附件。未經(jīng)定作人書面同意,承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內(nèi)容。
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在收到后3日內(nèi)向定作人提出書面異議。
第五條 定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監(jiān)督和檢查,并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作,費用由承攬人承擔。
第六條 未經(jīng)定作人書面同意,承攬人不得將定作物交由第三人完成,否則承攬人有權解除合同。
第七條 承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質(zhì)量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。 定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。
定作物需要安裝調(diào)試的,承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調(diào)試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。
第八條 定作人收到承攬人交付的定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為: 。
第九條 承攬人對定作物的質(zhì)量承擔保修責任,保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內(nèi),定作人按合同總價的___%預留質(zhì)量保修金,保修期滿無質(zhì)量問題的予以退還。
定作物在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的,承攬人應及時予以維修、重作,并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經(jīng)濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的,定作人有權自行維修,費用直接從預留的質(zhì)量保修金中抵扣,不足部分定作人有權繼續(xù)向承攬人追償。
第十條 違約責任:
1. 承攬人逾期交付定作物、定作物的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的`,是定作人違約。
2. 因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經(jīng)濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等),承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經(jīng)濟損失。
3. 承攬人完成的定作物質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準,定作人有權要求其繼續(xù)履行或要求解除合同。定作人解除合同的,承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金,不足彌補定作人損失的,承攬人應繼續(xù)賠償。
第十一條 本合同在履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條 本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,自雙方加蓋公章之日起生效。
第十三條 補充條款_______________________________________
定作人:___________________________
承攬人:___________________________
住所地:___________________________
住所地:___________________________
電話:_______________
電話:_________________
委托代理人:________________
委托代理人:________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
加工定作合同5
甲方(定做人):_________
乙方(承攬人):_________
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標的物
序號設備:___________________
名稱生產(chǎn):___________________
廠家規(guī)格:___________________
型號數(shù)量單價備:______________
隨機備品備件及工具供應數(shù)量:_________
設備性能必須符合雙方約定的性能,達到國家相關技術規(guī)范的要求,乙方必須向甲方提供全部適用的、必要的圖紙、技術參數(shù)、產(chǎn)品合格證、使用說明書及其它相關資料。
二、合同價款
本合同價款總額人民幣(大寫)___________元(¥___________元)。
本價款包括稅費、設計費、制造費、裝卸費、運保費、指導安裝調(diào)試費、操作人員培訓費及售后服務等一切費用。
三、付款方式
1、第一次付款:合同簽訂后_________個工作日內(nèi),甲方支付乙方合同總額的______%,即人民幣(大寫)______元整(¥______元);
2、第二次付款:發(fā)貨前,甲方支付乙方合同總額的______%,即人民幣(大寫)______元整(¥______元);
3、第三次付款:現(xiàn)場安裝調(diào)試完畢后,經(jīng)甲方驗收合格并且收到乙方出具的全額發(fā)票后個工作日內(nèi),甲方支付乙方合同總額的______%,即人民幣(大寫)______元整(¥______元);
4、第四次付款:_________余款______%,即人民幣(大寫)______元整(¥______元),作為質(zhì)保金,在質(zhì)保期滿后天內(nèi)付清。
每次付款前,乙方應向甲方出具相應真實有效的等額發(fā)票。
合同款原則上應按期支付,但遇設備交付地點所屬項目的建設方計價撥款延遲、甲方賬戶被查封、政策突變等不可抗拒情況,合同款支付相應順延,順延時間最長不超過設備交付地點所屬項目工程竣工結算驗收合格后年,順延期間不計息不違約。(特別約定條款)
四、交貨地點
交貨地點:_________;
收貨人:_________。
五、交貨時間
為了滿足甲方使用的需要,乙方必須保證設備按期完成設計、制造、運輸和現(xiàn)場組裝及調(diào)試工作。
1、年月日前完成圖紙審查及相應的設計改進或更改,并在甲方審核簽認后方可開始生產(chǎn)。
2、年月日前完成設備的廠內(nèi)制造,達到出廠狀態(tài)。
3、年月日前所有設備全部運抵甲方指定交貨地點。
4、年月日前完成現(xiàn)場組裝和調(diào)試工作,達到正常使用狀態(tài)。
六、安裝、調(diào)試與培訓
1、設備的現(xiàn)場安裝由甲方負責,并承擔一切與設備安裝有關的費用,乙方提供技術指導。設備的調(diào)試工作由乙方負責,甲方協(xié)助。
2、設備進場前天內(nèi),乙方向甲方提供設備安裝調(diào)試方案,并明確所需機具和甲方配合人員的數(shù)量及時間安排。
3、乙方應至少派三名有豐富經(jīng)驗的、符合國家或行業(yè)資格條件的技術人員指導設備的安裝調(diào)試,并對甲方操作人員進行現(xiàn)場培訓,甲方為乙方工作人員提供現(xiàn)場辦公和食宿方便。
七、監(jiān)造
設備在加工制造階段,甲方有權對乙方及其合作者的制造質(zhì)量、進度進行監(jiān)控,在此期間,乙方應積極配合甲方駐廠監(jiān)制人員工作的正常順利進行,提供質(zhì)量監(jiān)督必要的圖紙和技術文件。監(jiān)造人員提出的建議及方案,乙方有義務聽取并充分考慮,并在制造過程中及時調(diào)整和改進。甲方監(jiān)造人員的食宿由乙方負責。
八、質(zhì)量要求
1、乙方必須保證設備(含所有材料、組裝件等)是全新的,乙方的設計、制造應符合國家相關的技術規(guī)范要求,設備的主要技術指標、技術性能、制造精度應不低于合同約定的要求。
2、在本設備制造階段,乙方對主要技術指標和參數(shù)的變更或修改,必須取得甲方的書面批準。
3、乙方在制造過程中出現(xiàn)異常、特殊情況,應立即通知甲方。
九、驗收
在完成下列工作后,甲乙雙方應對設備進行驗收。驗收合格后,雙方簽署驗收證書。驗收證書一式份,甲方份,乙方份。
1、乙方按規(guī)定向甲方提交了所有文件和資料。
2、乙方按規(guī)定向甲方提交了所有備品備件。
3、設備正常運轉天。
十、質(zhì)保期及售后服務
1、設備質(zhì)保期,從雙方簽署驗收合格證書之日起計算。
2、設備在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題,乙方在接到甲方通知后24小時內(nèi)做出答復并在2天內(nèi)派符合國家、行業(yè)要求的技術人員進行維修,更換有缺陷的設備或部件。如果乙方不履行上述義務,由此引起的一切損失由乙方承擔。
十一、雙方的權利和義務
1、甲方有義務根據(jù)本合同約定的付款方式按時足額向乙方支付款項。
2、乙方向甲方交付的設備不符合主要技術指標、性能和精度要求的,甲方有權要求乙方承擔改進、完善、重做、減少合同價款、賠償損失等責任。
3、乙方在設計、制造過程中,必須履行合同中的`承諾,積極采用新設備、新技術、新材料、新工藝等。
4、在乙方將合同設備按合同要求交付甲方使用后,甲方在使用過程中,認為合同設備必須改進以更適應施工現(xiàn)場使用時,乙方有義務及時提供改進服務,費用由雙方協(xié)商解決。
5、如因設備設計、制造缺陷而導致使用中發(fā)生的故障、事故,由乙方承擔全部責任。
十二、違約責任
1、除不可抗力外,如果乙方?jīng)]有按照合同約定時間交貨或提供第十條約定的技術服務,那么從延誤當日起開始計算誤期賠償費,每延誤一天的賠償費按______元計收,賠償款總額不超過設備總價的______%。
2、設備交貨前,設備毀壞、滅失的風險由乙方承擔,甲方對該設備的毀壞、滅失有故意或重大過失除外。
3、在設備安裝調(diào)試期間,由于乙方安裝調(diào)試方案失誤導致的設備或其它人員財產(chǎn)損失,由乙方承擔全部賠償責任。
4、由于設計、制造原因?qū)е略O備無法正常工作而造成的損失,甲方有權向乙方索賠,索賠金包括一切直接、間接損失和訴訟等有關費用。甲方對圖紙的審核簽認不能免除乙方的責任。
5、在質(zhì)量保證期內(nèi),因設備質(zhì)量問題,乙方應按甲方同意的下列方式中的一種,解決索賠事宜:_________
5.1、乙方同意退貨,將貨款退還甲方,并承擔由此發(fā)生的一切損失和費用。
5.2、根據(jù)設備或部件的低劣程度、損壞程度以及甲方所遭受損失的數(shù)額,經(jīng)雙方商定同意降低設備價格。
5.3、用符合規(guī)格要求的新零件、部件或設備來更換有缺陷的部分,乙方應承擔由此產(chǎn)生的費用和風險并負擔甲方所遭受損失。同時,乙方應按規(guī)定對更換件相應延長質(zhì)量保證期。
5.4、如果甲方發(fā)出索賠通知后天內(nèi),乙方未作答復,上述索賠應視為已被乙方接受。甲方有權從設備款中扣回索賠金,金額不足的,甲方有繼續(xù)行使索賠的權利。
6、甲方違反本合同中關于合同款支付的條款,順延期滿后按銀行同期存款利率向乙方支付違約金,但最高額不超過欠款總額的______%。
十三、爭議解決方式
甲乙雙方在履行過程中發(fā)生爭議時,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商或調(diào)解不成時,按下列第種方式解決。
1、向甲方法人所在地鐵路運輸法院起訴;
2、向甲方法人所在地人民法院起訴。
十四、合同附件
本合同所有附件均為合同的組成部分,具有不可分割性。
十五、其它
1、本合同未盡事宜,可由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商后簽署的補充協(xié)議、傳真與本合同具有同等法律效力。在未取得一致以前,仍然以本合同為準。
2、本合同一式份,甲方份,乙方份。
3、本合同自簽訂之日起生效,甲乙雙方權利和義務履行完畢之日失效。
(本頁無正文)
甲方:_________(簽章)乙方:_________(簽章)
法定代表人:_________(簽章)法定代表人:_________(簽章)
委托代理人:_________(簽章)委托代理人:_________(簽章)
開戶行:__________________開戶行:_________
賬號:__________________賬號:__________________
電話:__________________電話:__________________
日期:__________________日期:_________________
簽訂地點:_________
加工定作合同6
定作方(以下稱甲方):
加工方(以下稱乙方):
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方加工事宜,于________年____月____日達成如下協(xié)議,以茲共同遵守。
1.甲方向乙方定作下述定作物,其名稱、規(guī)格型號、數(shù)量如下:
1.1定作物品名或項目名稱:
1.2規(guī)格型號:
1.3定作物的數(shù)量:計量單位:
2.加工承攬所需要的材料由方提供,材料名稱、型號、數(shù)量如下:
2.1材料名稱:
2.2規(guī)格型號:
2.3數(shù)量:
3.加工定作物的質(zhì)量要求、技術標準:
3.1由甲方提供加工定作物之圖紙或樣品或加工定作物各項技術性能、指標要求、外形尺寸等各項參數(shù)(由雙方會簽,見合同附件),由乙方依照甲方提供的質(zhì)量標準加工定作物。
3.2加工定作物需要封存樣品的,由雙方代表當面封簽,作為驗收依據(jù)。
4.乙方對質(zhì)量負責的條件和期限。
4.1在乙方對加工定作物質(zhì)量負責期限內(nèi)發(fā)生的任何非人為損壞造成的`質(zhì)量問題,乙方均應予以負責。
4.2乙方對加工定作物質(zhì)量負責的期限為甲方驗收合格后12個月內(nèi)。
5.加工定作物的包裝。
5.1加工定作物的包裝由乙方負責并承擔費用。
5.2包裝標準和方法:
5.3凡屬包裝不善造成加工定作物毀損、品質(zhì)降低的,應由包裝責任方承擔損害賠償責任。
6.合同價款:
7.交貨期限及方式:
7.1交貨期限:
7.2交貨方式:
8.加工定作物的驗收
8.1甲方依照甲方提供的圖紙、技術質(zhì)量標準或雙方封存的樣品在驗收期限內(nèi)進行檢驗驗收,乙方如有爭議,應在收到甲方驗收報告后7天內(nèi)提請甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構進行檢驗,檢驗費用由乙方墊付,檢驗結果確定后由責任方承擔。
8.2驗收期限:
8.3甲方有對定作物進行階段性驗收的權利,對階段性驗收不合格的,甲方書面通知乙方在一定時期內(nèi)予以改善,未見效果的,甲方有權單方解除合同,因此造成的損失由乙方承擔。
9.付款期限及方式甲方于定作物驗收合格15天內(nèi),以轉帳支票方式支付價款。
10.違約責任
10.1乙方逾期交付加工定作物,包括因定作物不符合質(zhì)量要求而修理、重作逾期的,每逾期一天,應當向甲方償付相當于逾期交付加工定作物價款5%的違約金;逾期7天未交付定作物的,視為不能交貨,應向甲方償付定作物總價款20%的違約金,并賠償甲方由此造成的損失;同時,甲方有權解除合同或要求乙方繼續(xù)履行。
10.2甲方無故中途解除合同的,應賠償乙方因履行本合同所造成的直接損失,損失賠償額以定作物的加工費為限。
10.3在任何情況下,乙方都不享有對定作物的留置權;乙方擅自扣留定作物,視為逾期交貨,承擔逾期交貨的違約責任。
11.爭議解決方法執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成,則應向甲方所在地人民法院起訴。
12.本合同經(jīng)雙方代表人簽署并經(jīng)雙方簽章確認后生效,未盡事宜,國家有關合同的法律有規(guī)定的,依其規(guī)定,無規(guī)定或規(guī)定不明確的,由甲乙雙方協(xié)商以與本合同相同的程序簽訂補充協(xié)議以確定雙方之權利義務,作為本合同的組成部分,與本合同具有同等效力。
13.本合同正本一式份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
________年____月____日________年____月____日
代表人:
________年____月____日
加工定作合同7
合同編號:
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
就甲方委托乙方加工服裝(以下簡稱服裝)事宜,依據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,一致達成如下條款,以資雙方遵守履行。
第一條、加工服裝的內(nèi)容
1.1、乙方保證持有合法的《營業(yè)執(zhí)照》,擁有充足的加工場地及機器設施、工藝能力、從業(yè)人員,具備完成加工本合同服裝的合格資質(zhì)和能力。
1.2、甲方委托乙方加工制作的服裝為:
款號商品名稱款式/碼數(shù)數(shù)量(件)含稅單價、 (元/件)(RMB)含稅總額(RMB)
第二條、原材料的提供辦法及其規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
2.1、加工服裝所需的原材料由乙方負責采購。
2.2、乙方采購的原材料規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量必須適合定作本合同的.服裝。
第三條、服裝的加工質(zhì)量要求及包裝
3.1、服裝的加工質(zhì)量要求,必須滿足國家的相關標準。
3.2、包裝的材料及人工費用,均由乙方承擔。
第四條、加工服裝的交貨期限、交貨方法、運輸方式、到貨地點
4.1、交貨方式:乙方送貨上門方式(運費及保險費由乙方承擔),將服裝送至甲方營業(yè)地(以甲方工商登記內(nèi)容為準):__________________________________________。
如甲方要求乙方送貨至上述地點以外的其他地方,交貨方式由雙方另行約定。所產(chǎn)生的費用由甲方承擔。
合同簽訂地點為合同履行地。
4.2、交貨期限:乙方應按照本合同的第1.2款所列明之交貨日期和數(shù)量向甲方交貨。
4.3、交貨時,乙方需同時交付相應的下列書面文件資料:
送貨單、貨物明細以及其他甲方要求的資料。
第五條、收貨查驗方式和驗收標準
5.1、驗收加工服裝,由甲方按本合同第三條的約定執(zhí)行。
5.2、甲方按照本合同的約定驗收貨物。若貨物的數(shù)量、質(zhì)量不符合交貨要求的,甲方有權拒收,由此造成乙方逾期交貨的,由乙方承擔違約責任。
第六條、結算方法
6.1、付款方式
6.1.1、雙方簽字并蓋章合同生效后,甲方在3個工作日內(nèi)支付合同總貨款的40%作為定金。合同履行完畢后,定金抵作貨款。
6.1.2、乙方遞交貨品前3個工作日內(nèi),甲方支付合同總貨款的40%為提貨款。
6.1.3、各合同單款的貨款20%,甲方需在乙方交貨后30天內(nèi)全部付清。
6.2、上述所有費用均匯入乙方提供的賬號。
6.3、甲方可以根據(jù)具體情況采取銀行轉賬、支票或者現(xiàn)金等方式支付乙方結算款項。
第七條、違約責任
7.1、乙方交貨的服裝品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量不符合約定的,甲方同意乙方修整或調(diào)換的,乙方應當在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成修整或調(diào)換。
7.2、乙方交付服裝的數(shù)量,必須符本合同的第1.2款之碼數(shù)(尺寸)及總數(shù)規(guī)定。交貨數(shù)量可在本合同規(guī)定數(shù)量±3%范圍之內(nèi),若交貨數(shù)少于本合同規(guī)定數(shù)量,甲方有權要求乙方補齊未交部分服裝的,乙方應當照數(shù)補齊,而補交部分如超過交貨期限,則按逾期交付處理,乙方還需承擔違約責任。
第八條、爭議的處理
本合同在履行過程中,雙方若發(fā)生糾紛,應協(xié)商解決;協(xié)商不成時,應向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
本合同適用中華人民共和國法律。
第九條、其他事宜
9.1、本合同只有通過雙方相互協(xié)商一致才可以補充、修改或變更。如果沒有雙方代表人的簽字及其加蓋與本合同相同的印章進行確認,關于本合同的任何補充、修改或變更都不會有約束力。
9.2、本合同一式兩份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,具有同等法律效力。
9.3、本合同自雙方簽字并蓋章后生效,有效期為一年。
(此頁為簽署頁無正文)
甲方:__________________________乙方:__________________________
法定地址:______________________法定地址:______________________
法定代表人:____________________法定代表人:____________________
(或授權簽約人):______________(或授權簽約人):______________
聯(lián)系電話:______________________聯(lián)系電話:______________________
銀行賬號:______________________銀行賬號:______________________
簽約日期:______________________簽約日期:______________________
簽約地點:______________________簽約地點:______________________
加工定作合同8
合同編號:____________
定作方:____________________________________
承攬方:____________________________________
簽訂地點:__________________________________
簽訂時間:____________年_______月_________日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
價款或酬金
交貨數(shù)量及交貨期限
單價
總金額
合計
合計人民幣金額(大寫)
(注:空格如不夠用,可以另接。)
三、質(zhì)量要求、技術標準
────────────────────────────────────
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
────────────────────────────────────
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
────────────────────────────────────
六、驗收標準、方法和期限
────────────────────────────────────
七、包裝要求及費用負擔
────────────────────────────────────
八、交(提)貨方式及地點
────────────────────────────────────
九、交付定金預付款數(shù)額及時間
────────────────────────────────────
十、結算方式及期限
────────────────────────────────────
十一、違約責任
────────────────────────────────────
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
────────────────────────────────────
十三、解決合同糾紛的方式
────────────────────────────────────
十四、雙方協(xié)商的.其它條款
────────────────────────────────────
定 作 方
單位名稱(章)
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
電報掛號:
開戶銀行:
帳 號:
郵政編碼:
承 攬 方
單位名稱(章)
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
電報掛號:
開戶銀行:
帳 號:
加工定作合同9
加工定作合同
定作方: 有限公司 (以下簡稱甲方) 簽訂地點:承攬方: 有限公司 (以下簡稱乙方) 簽訂時間:
鑒于甲方玻璃廠因生產(chǎn)需要定作合同產(chǎn)品(見下表),乙方在加工定作時間及工藝要求能夠滿足甲方的需求,為保證合同產(chǎn)品質(zhì)量要求及能夠按期投入生產(chǎn),雙方就本合同加工定作相關事宜達成一致,特訂立本合同。
一、 項目名稱、工藝要求、單價、數(shù)量、金額
注:以上價格已包含原材料費用、加工制作費用、運費、包裝費、裝卸費、17%增值稅費用等相關費用,除此之外,甲方對乙方再無其他支付義務。
二、 質(zhì)量及技術要求
甲方提供定作加工圖紙(見附件一),乙方提供原材料并嚴格按照加工圖紙尺寸大小、規(guī)格型號進行加工制作,在加工期間或交貨后,如甲方對加工要求有變更的,乙方應在接到甲方通知后,及時予以更改制作。
三、 合同期限及交貨地點
乙方應在合同簽訂后 10 天內(nèi)完成合同產(chǎn)品的加工制作并送貨至甲方工廠。
四、 交付方式
運輸方式及包裝方式由乙方自定,但需保證合同產(chǎn)品按合同約定時間安全無損地運送至甲方工廠。交付前,合同產(chǎn)品貨損或滅失的一切風險由乙方承擔。
五、 驗收標準
甲方按圖紙要求及本合同約定進行驗收,驗收完畢后,應由雙方指定人員簽字確認。若乙方提供產(chǎn)品無法通過甲方驗收的,乙方應及時按甲方的整改要求予以免費整改,
直至符合甲方要求為止。
六、 付款方式
合同簽訂后,甲方以轉賬的方式支付合同總金額40%作為定金,乙方加工制作完畢送貨至甲方工廠經(jīng)甲方驗收合格后一周內(nèi)付清全款。付款前,乙方須提供等額有效的稅率為17%的增值稅專用發(fā)票,否則甲方有權拒絕付款。
七、 違約責任
1、甲方無正當理由延遲付款的,每延遲一日,應向乙方承擔延遲部分3‰的違約金,延遲超過15日的,乙方有權終止本合同并要求甲方賠償其全部損失。 2、乙方因自身原因延期交貨的,每延遲一日,應向甲方承擔合同總金額3‰的.違約金,延遲超過15日的,甲方有權終止或解除本合同并要求乙方賠償其全部損失。 3、乙方應保證合同產(chǎn)品的質(zhì)量、材質(zhì)、尺寸、顏色等符合國家或行業(yè)相關標準及甲方要求,以上標準不一致的,以最高標準為準。經(jīng)甲方驗收,合同產(chǎn)品不符合甲方要求的,甲方有權要求退貨,乙方應退還全部已付合同價款,并承擔合同價款30%的違約金。
八、 爭議解決
甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,應協(xié)商解決,如協(xié)商無法解決的,應向甲方所在地人民法院起訴。 九、 其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效至合同約定權利義務履行完畢時終止。 2、本合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方: 委托代理人: 委托代理人: 賬 號: 賬 號: 日 期: 日 期:
加工定作合同10
承攬方(全稱): _______
定作方(全稱):______
合同編號: _____
簽訂地點: _____
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期: 品_ 名 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 金額 分期交(收)貨數(shù)量 備注____月____月____月____月____月 總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分_______ 定作款共計人民幣(大寫):___________
二、質(zhì)量標準:
1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內(nèi),向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符.
2、承攬方應該根據(jù)定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法: 定作方應自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題,定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔:定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,由承攬方代辦相關的托運手續(xù),運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求:交定作物期限應按照合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢,并且取得對方同意?委托承運人運輸?shù),以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預付款要求:定作方應于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限:
1、 __________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任:
第一點:定作方的違約責任(1)中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時,應償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。(2)中途解除合同的,定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
。3) 未按合同規(guī)定日期付款的,除應該繼續(xù)付清全部定作款外,每延期一天,還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
。4)無故拒絕接收定作物的,應賠償承攬方因而造成的損失,
。5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點:承攬方的違約責任
(1)違反本合同
第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的,承攬方應照數(shù)補交,否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的.違約金 。
。2)包裝不符合合同規(guī)定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用 ;
。3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權拒收。
。4)因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式 本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向____市人民法院起訴。
十、如需提供擔保,雙方應另行簽訂合同擔保書,作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性,定作方允許承攬方在供應定作物數(shù)量上有177;10%的浮動,在交付時間上有177;__天的浮動。
十二、本合同履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。 183;服裝加工合同 183;鋼筋加工合同 183;加工貿(mào)易合同 183;進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項: ________________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章): __________定作方 (蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:_____
電話:________ 電話:_______
地址:________ 地址:_______
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號:________ 帳號:_______
日期:________年____月____日
加工定作合同11
合同編號:
定作方:
簽訂地點:
承攬方:
簽訂時間:____年____月____日
一:品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限?
二:定作方帶料
三:質(zhì)量要求、技術標準
四:承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
五:驗收標準、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六:驗收標準、方法和期限
七:包裝要求及費用負擔
八:交(提)貨方式、地點運輸方式、到達站(港)和費用負擔
九:交付定金、預付款數(shù)額及時間
十:結算方式及期限?
十一:違約責任
十二:如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
十三:解決合同糾紛的方式
十四:雙方協(xié)商的.其它條款
定作方承攬方
單位名稱(章)單位名稱(章)鑒(公)證意見
單位地址單位地址
法定代表人法定代表人經(jīng)辦人簽(公)證機關(章)
委托代理人委托代理人
電話電話
電掛電掛
開戶銀行開戶銀行
帳號帳號
____年____月____日
郵政編碼郵政編碼
有效期限:____年____月____日至____年____月____日
加工定作合同12
承攬方(全稱): _________________________________________
定作方(全稱):_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期:
品_ 名
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
金額
分期交(收)貨數(shù)量
備注
總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______
定作款共計人民幣(大寫):___________
二、質(zhì)量標準:
1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內(nèi),向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符.
2、承攬方應該根據(jù)定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法:
定作方應自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題,定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔:定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,由承攬方代辦相關的托運手續(xù),運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求:交定作物期限應按照合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應該至少在約定的`交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢,并且取得對方同意?/p>
委托承運人運輸?shù),以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預付款要求:定作方應于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限:
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任:
第一點:定作方的違約責任
。ǎ保┲型咀兏ㄗ魑锂a(chǎn)品品種、數(shù)量、設計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時,應償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
。ǎ玻┲型窘獬贤模ㄗ鞣綉撓虺袛埛街Ц逗贤绰男胁糠謨r款總值百分之30的違約金。
(3) 未按合同規(guī)定日期付款的,除應該繼續(xù)付清全部定作款外,每延期一天,還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
。4)無故拒絕接收定作物的,應賠償承攬方因而造成的損失,
。5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點:承攬方的違約責任
(1)違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的,承攬方應照數(shù)補交,否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
(2)包裝不符合合同規(guī)定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用 ;
。3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權拒收。
。4)因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向桐鄉(xiāng)市人民法院起訴。
十、如需提供擔保,雙方應另行簽訂合同擔保書,作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性,定作方允許承攬方在供應定作物數(shù)量上有±10%的浮動,在交付時間上有±__天的浮動。
十二、本合同履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項:
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章): ______________ 定作方 (蓋章):
法定代表人:_______ 法定代表人:_____
電話:________ 電話:_______
地址:________ 地址:_______
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號:________ 帳號:_______
日期:______ 年____ 月____ 日
加工定作合同13
甲方:__________有限公司
乙方:_____________________
依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,雙方經(jīng)平等協(xié)商,就甲方委托乙方定作(下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,特簽訂本合同明確雙方權利義務,以資共同信守。
第一條合同主體
1、甲方(定作人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊號:_____________________
2、乙方(承攬人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊號:_____________________
3、甲方為依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本合同。
4、乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業(yè)、個體工商戶),有同類、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷售經(jīng)驗(或同類服務提供經(jīng)驗),熟悉定作物性質(zhì)和特點并熟知與定作物相關的法律法規(guī)、規(guī)章及標準。
5、乙方合同主體變更:
。1)乙方承諾,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。
(2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉讓給第三人的,經(jīng)甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的______承擔違約金。
。3)發(fā)生乙方營業(yè)執(zhí)照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經(jīng)辦人等)無權向甲方主張任何權益若乙方為個人獨資企業(yè)或個體工商戶,除原投資人或經(jīng)營者本人外,其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人)。
第二條定作物
1、定作物清單及價款
定作物名稱:_____________________
規(guī)格型號:_____________________
計量單位:_____________________
價款:_____________________
2、價格組成及價格有效期:
。1)合同單價已經(jīng)包括乙方依法應當承擔的全部材料費、制作費、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用
。2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定,價格適用期間屆滿后,如甲方繼續(xù)購買乙方定作物,則由雙方另行協(xié)商確定價格。
a、自______年______月______日起至______年______月______日止。
b、自本合同簽訂之日起至實際供貨數(shù)量達到合同約定數(shù)量之日止。
第三條合同價款
1、總價款及結算方式:
2、付款方式:有/無定金(比例)。
3、付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的發(fā)票。
4、發(fā)票:
每次付款時乙方須提供合法有效的發(fā)票。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的,甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發(fā)票面額______的違約金。因發(fā)票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟和聲譽損失。
5、支付方式:甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價款。
b承兌匯票c網(wǎng)上銀行d其他方式
6、收款人信息:開戶行、戶名、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視為甲方已履行相應的義務,乙方損失自行承擔。
第四條設計與質(zhì)量標準
1、設計由【甲/乙】方負責(必要時甲/乙方負責協(xié)助設計):______
。1)若由甲方負責設計,則甲方應于前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進行校對,對于設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在3日內(nèi)向甲方提出書面異議,甲方應在收到書面異議后的3日內(nèi)答復。
。2)若由乙方負責設計,則乙方應于前向甲方交付定作物設計文件,甲方應當在收到后3日內(nèi)審核并回復是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設計文件。
2、定作物的質(zhì)量標準:應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數(shù)與質(zhì)量標準》。
3、樣品:樣品采用以下第種方式執(zhí)行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質(zhì)量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。
1)不使用樣品。
2)本合同定作物樣品由提供,雙方確認、封存后由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。
3)在正式制作前,乙方應當先行制作樣品,經(jīng)甲方樣品確認合格后再正式制作。
4、其它要求:除本合同約定標準外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業(yè)關于質(zhì)量、安全、環(huán)保的相關規(guī)定和要求。上述標準如有不一致之處,以要求高者為準。
第五條原材料
1、主要原材料清單
提供方:________________________
名稱:________________________
品牌:________________________
生產(chǎn)廠家:________________________
規(guī)格型號:________________________
計量:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
甲方:________________________
乙方:________________________
2、除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質(zhì)量標準和使用要求。
3、乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,甲方于接到乙方通知后日內(nèi)派員對原材料進行檢驗并出具書面意見。
4、甲供原材料由方負責運輸至乙方加工、制作地點(地址為:______),費用由承擔。乙方應當在收到后2日內(nèi)對甲供原材料進行檢驗,如果乙方對質(zhì)量、規(guī)格等有異議,應當立即以書面方式向甲方提出,否則視為乙方認可甲供原材料。
5、甲供原材料的耗用計量方法:______【對于貴重材料而言,這很重要】
6、甲供原材料節(jié)余部分的返還:______【對于貴重材料而言,這很重要】
第六條制作與包裝
1、乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。
2、乙方承諾,未經(jīng)甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構成重大違約,甲方有權解除本合同,并且乙方應當按本合同總價款的30______%賠償甲方損失。
3、包裝要求:______乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,外包裝應當應注明定作物名稱、規(guī)格型號,單位包裝內(nèi)的定作物數(shù)量,生產(chǎn)廠家、地址、注意事項等文字和標識。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。
4、特殊包裝要求:______。包裝物是否回收:______。
5、其他約定:______
第七條交貨
1、合格交貨:______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經(jīng)甲方驗收合格,方為合格交貨。
2、交貨時間:______。
3、交貨地點:______(詳細地址:______)。
4、運輸:______運輸由乙方負責,并承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。
5、驗收:______甲方應當在定作物運至約定交貨地點后日內(nèi)進行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據(jù)。
6、風險轉移:______定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格后由甲方承擔。
7、交貨遲延:______每遲延一日,乙方應按合同價款的0、05______%承擔違約金。遲延交貨達到七日的,甲方有權解除本合同,乙方應當按合同價款的______承擔違約金!
8、數(shù)量不足:______如交付的定作物數(shù)量不足,乙方應當在2日內(nèi)補足,并應當按當批定作物價款的______承擔違約金。
9、質(zhì)量瑕疵:______如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定,則甲方有權要求乙方在2日內(nèi)修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內(nèi)調(diào)換合格定作物的,甲方有權解除合同,乙方應當按該批定作物價款的20______%承擔違約金。
第八條安裝(適用于乙方負責安裝的情況)
1、安裝責任:______由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,因此產(chǎn)生的全部費用由甲/乙方承擔。
2、安裝工期:______總工期為個日歷天。計劃開工日期為年月日,竣工日期為年月日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價款的0、05______%的違約金。
3、施工要求:______
(1)質(zhì)量標準:______見合同附件《技術參數(shù)與質(zhì)量標準》
。2)檢查與整改:______乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計的要求及甲方發(fā)出的指令施工,隨時接受甲方及建設單位、監(jiān)理單位的檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,且工期不予順延。
4、資源供應:______施工用水源、電源接點由甲方提供,水、電費用由甲承擔。
5、安全監(jiān)護:______
。1)乙方完成安裝調(diào)試內(nèi)容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的,應當在進場安裝前對相關設施及周圍環(huán)境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調(diào)整改造,則乙方以書面方式將調(diào)整改造建議提交甲方項目負責人如乙方未提出書面調(diào)整改造建議即進場安裝,則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求,不需要進行調(diào)整改造。
。2)乙方在安裝調(diào)試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進行高空作業(yè),或者帶電作業(yè),或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業(yè)的,安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護具,現(xiàn)場需設專門人員進行時時監(jiān)護,并制作作業(yè)監(jiān)護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護記錄。
6、自檢與復檢:______本合同項下定作物安裝完畢后,乙方應進行自檢,自檢合格后報甲方進行復檢。甲方復檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收。
7、驗收:______本合同項下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后日內(nèi),甲方組織驗收并出具書面驗收意見。
第九條保修
1、保修期:______保修期為年,自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準。乙方負責安裝的,以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時間為準
2、保修金:______。
3、保修:______保修期內(nèi),因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問題,由乙方負責維修并承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知后8小時內(nèi)到場維修完善,否則乙方應當承擔違約金貳佰______元,并且甲方可以自行或委托第三方維修,相關費用從保修金中扣除,不足部分可以甲方認為適當?shù)姆绞较蛞曳阶匪鳌?/p>
4、未履行保修義務:______
。1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現(xiàn)場處理或超過規(guī)定的到場時間后2小時仍未到場的,甲方有權自行組織維修。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額(包括但不限于因質(zhì)量問題或乙方維修不及時給業(yè)主造成的損失等),如果保修金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索。
(2)乙方累計3次未及時到場的,甲方有權扣留全部剩余保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現(xiàn)場的有效證據(jù)。
5、保修金的支付需同時滿足下列條件:______
。1)質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿。
(2)乙方已按約定履行了保修義務乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的.,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
。3)因定作物質(zhì)量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
。4)不存在乙方未履行的其他合同義務。
6、甲方不需要支付保修金的利息。
第十條知識產(chǎn)權與保密
1、乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產(chǎn)權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產(chǎn)權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。
2、乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內(nèi)為甲方保守秘密。未經(jīng)甲方許可,不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、復制品或其他相關信息、資料。
第十一條履約擔保
1、乙方采用下列第種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行合同義務:______
。1)保證金
。2)銀行保函
2、乙方采用下列第種方式提供保證金:______
。1)現(xiàn)金
。2)電匯
。3)轉賬支票
3、扣除與返還:______供貨完畢或合同期滿,本合同余留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息)。
4、乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。
5、索賠:______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。
第十二條風險提示
1、價格波動:雙方確定合同價格時已經(jīng)充分考慮風險因素,合同價格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風險事項,任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。
。1)具體風險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產(chǎn)所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調(diào)整等因素。
。2)原則:______任何情況下不得調(diào)高合同價格在合同簽署后市場價格向下波動的,甲方有權按照相應市場價格指數(shù),調(diào)整合同價格。
2、第三方索賠:______乙方必須對所供定作物質(zhì)量負責,凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內(nèi)在質(zhì)量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產(chǎn)損失的,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協(xié)商,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協(xié)議,并按此協(xié)議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調(diào)解書確定的內(nèi)容賠償甲方損失,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。
3、真實性:乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的,一切虛假和偽造文件不作為雙方結算的依據(jù),乙方無權依據(jù)虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。
4、合法性:乙方向甲方提交虛假的發(fā)票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權要求乙方承擔全部損失。
第十三條公平競爭
1、在投標、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實的,甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。
2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(jù)(如錄音、錄像、書面證據(jù)等)充分有效的,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,并將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機關處理后,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。
3、乙方承諾不以任何形式(含給付現(xiàn)金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。
4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應商,兩年內(nèi)不接受其參加甲方及甲方關聯(lián)企業(yè)組織的招標。
5、在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯(lián)企業(yè)的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實的,甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。
6、甲方受理投訴的方式:______
聯(lián)系人:______電話:______
信函郵寄地址:______
投訴專用電子郵箱:______
第十四條通知
1、甲方聯(lián)系人及通訊方式:______
聯(lián)系人:______電話:______傳真:______
地址:______郵編:______
email:______
2、乙方聯(lián)系人及通訊方式:______
聯(lián)系人:______電話:______傳真:______
地址:______郵編
email:______
3、雙方的通知、許可、批準、簽證或做出其他決定均應采用書面方式。
4、上述內(nèi)容可以派員送達,傳真,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應及時補充書面文件。
5、派員送達的應當有簽收文件。
6、采用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。
7、采用郵寄或特快專遞方式送達的,受送達方簽字的回執(zhí)為送達的證明。
8、采用派員送達、郵寄或特快專遞送達的,收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達。
9、如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,此后再聯(lián)絡時應使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式。
10、如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無法送達的,由受送達一方承擔全部責任。
第十五條爭議解決
1、本合同簽訂、履行過程中發(fā)生任何爭議的,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。
第十六條合同附件
下列文件為本合同附件,與正文具有同等法律效力
1、附件一:______定作物明細表
2、附件二:______《技術參數(shù)與質(zhì)量標準明細》
3、附件三:______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復印件、乙方對委托代理人的《授權委托書》原件壹份。
4、附件四:______加蓋乙方公章的營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。
第十七條合同效力
1、本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。
2、雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補充,均以書面補充合同的約定為準。
3、本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,各份具有同等法律效力。
第十八條其他約定
1、其他約定:______
。ū卷撘韵聼o正文)
合同簽章頁
(此頁系與a有限公司與《【】定作合同》的簽章頁,無正文)
甲方(蓋章):______a有限公司乙方(蓋章):______
法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):______
(或)委托代理人(簽字):______(或)委托代理人(簽字):______
簽訂地點:______
簽訂日期:______年月日
加工定作合同14
定作方:______合同編號:_____________________
承攬方:______簽訂地點:_____________________
簽訂時間:____年____月____日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
二、定作方帶料
三、質(zhì)量要求、技術標準
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數(shù)額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的`方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方_____________________承攬方_____________________
單位名稱(章)_____________________單位名稱(章)_____________________
單位地址:_____________________單位地址:_____________________
法定代表人:_____________________法定代表人:_____________________
委托代理人:_____________________委托代理人:_____________________
電話:_____________________電話:_____________________
電報掛號:_____________________電報掛號:_____________________
開戶銀行:_____________________開戶銀行:_____________________
帳號:_____________________帳號:_____________________
郵政編碼:_____________________郵政編碼:_____________________
有效期限:____年____月____日至____年____月____日
監(jiān)制部門:_____________________印制單位:_____________________
加工定作合同15
需方:
(甲方)
供方:
。ㄒ曳剑
簽訂日期:年月
為了規(guī)范建筑門窗購銷行為,保護供需雙方合法權益,根據(jù)《合同法》及有關法律、法規(guī),明確雙方技術經(jīng)濟責任,保證工建設正常進行,經(jīng)甲、乙方雙方協(xié)調(diào),一致同意簽訂本合同,以便共同遵守。
1、建筑門窗用途概括
工程名稱:
工程地址:
建筑結構:
使用層次:
2、建筑門窗供貨要求
2、1、本合同中的單價是指門窗到地點交貨的價格。
2、2、交貨點詳細地址:。
2、3、其它要求:
3、結算和付款方式
3、1、結算方式:。
3、2、付款方式與期限:
4、技術要求
4、1、乙方供應的產(chǎn)品應嚴格執(zhí)行并符合鋁合金門窗驗收標準(標準名稱代號)gb/8478—,如對本產(chǎn)品特殊要求,
由甲、乙雙方協(xié)商決定在4、4一欄中寫清。
4、2、乙方應隨每批產(chǎn)品提供《產(chǎn)品質(zhì)量保證書》。
4、3、產(chǎn)品運輸方式和包裝標準
4、4、其它要求
5、驗收標準、方法及提出異議期限。
5、1、驗收標準,按該產(chǎn)品的國家標準驗收,如尚無國家標準的,
則按行業(yè)標準或已經(jīng)主管部門備案的企業(yè)標準驗收。
5、2、甲方在驗收時,如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、顏色、和質(zhì)量不合規(guī)定,應妥善保管,并在天內(nèi)向乙方提出書面異議:在托收承付期內(nèi),甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
甲方因使用、保管不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
5、3、如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有嚴重質(zhì)量問題,甲方應在48小時內(nèi)向上海市建材業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理中心和門窗分中心報告,同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產(chǎn)品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失,由乙方按違約責任承擔。
6、違約責任
6、1、甲、乙雙方應嚴格履行合同規(guī)范的各項條款,如合同一方違約,由違約方承擔責任,并參照合同法有關條款及雙方約定,向?qū)Ψ絻敻哆`約部分貨款%的違約金。
6、2、如另行商定責任賠償規(guī)定的`,應在8、5“其他規(guī)定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。
7、解決爭議的方式
7、1、本合同在履行過程中如產(chǎn)生爭議,甲、乙雙方應本著友好協(xié)商的積極態(tài)度進行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可提請分中心進行調(diào)解或通過有關法律程序解決。
8、其它約定事項
8、1乙方在門窗運抵交貨點后,甲方應提供堆放場地,并及時做好相應的驗收工作,如出現(xiàn)問題應及時協(xié)商解決。
8、2、乙方如遇特殊因不能正常供貨時,應提前天通知甲方協(xié)商解決,否則造成后果乙方負責。
8、3、甲方如遇到特殊原因不能按合同規(guī)定繳納貨款時,應及時主動通知乙方協(xié)商解決,否則造成后果甲方負責。
8、4、如遇人為不可抗拒的因素(臺風、洪水等)和其它不可預見事故發(fā)生而不能履行合同時,免除承擔違約責任。
8、5、其它約定:
9、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方合同專用印章后生效。如有未盡事宜,須由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
本合同一式五份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,xx市建設工程交易管理中心建筑門窗分中心備案一份。
甲方乙方
單位名稱:(蓋章)單位名稱:(蓋章)
單位地址:單位地址:
法定代表人:(蓋章)法定代表人:(蓋章)
委托代表人:(蓋章)委托代表人:(蓋章)
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
銀行賬戶:銀行賬戶:
稅務登記號:稅務登記號:
郵政編碼:郵政編碼:
簽訂日期:________年____月____日簽訂日期:________年____月____日
【加工定作合同】相關文章:
加工定作合同04-29
定作加工合同12-02
通用的定作加工合同12-31
門窗定作加工合同09-06
設備加工定作合同09-06
加工定作服飾合同10-26
加工定作的合同模板07-03
加工定作合同模板06-11
加工定作合同模板06-10
加工定作合同11篇08-31