加工承攬合同書(通用15篇)
隨著時間的推移,能夠利用到合同的場合越來越多,簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小編收集整理的加工承攬合同書,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
加工承攬合同書1
定作方:(以下簡稱甲方)________
承攬方:(以下簡稱乙方)________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名:__________貨號:__________面料:__________
顏色:__________尺碼:__________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位:__________
2、數(shù)量:__________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量質(zhì)量:__________________
提供日期:__________單價:__________總金額:__________
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知甲方,甲方應(yīng)當在_________天時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并在_________內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬
1、加工單價:__________
2、總金額(元):__________
第七條包裝方式
內(nèi)用__________,外用___________包裝,包裝費由__________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:_________。
第九條服裝驗收
1、驗收期間:_________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致
驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
5、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的.成本價格。
第十條定金/預(yù)付貨款
1、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
2、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條報酬結(jié)算
1、付款期限:甲方應(yīng)于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權(quán)
如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當償付乙方停工待料的損失。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承攬合同書2
甲方(定作方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
乙方(承攬方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則,依據(jù)《民法典》和其他相關(guān)法規(guī)的'規(guī)定,就___________(地點)玻璃供需問題,經(jīng)雙方友好協(xié)商,一致同意簽訂以下加工合同,具體條款如下:
一、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價:
玻璃品種: ___________,規(guī)格: ___________,數(shù)量:___________,單價:___________。
交貨地點:
運輸方式、費用:
1)由乙方負責送貨,運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車前破片由乙方負責,落地驗收后出現(xiàn)破損由甲方負責.
2)產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規(guī)格、品種、樓號樓層等識別編碼,標簽編統(tǒng)一貼在白玻面,以便區(qū)分。
二、交貨期:
合同簽定后,乙方收到甲方訂單后十日內(nèi)供貨,補片玻璃應(yīng)在七日內(nèi)完成。
三、驗收方式:
1)玻璃送達甲方工地后應(yīng)當場驗收當批玻璃,發(fā)現(xiàn)有不符合下單尺寸的產(chǎn)品應(yīng)以及時予以檢驗,若有異議應(yīng)在三日內(nèi)以書面形式通知乙方,否則視為驗收產(chǎn)品合格。
2)_________玻璃制作按國家標準執(zhí)行,相關(guān)規(guī)定以行業(yè)標準為準.
六、結(jié)算及付款方式:
甲方根據(jù)玻璃保修期給乙方一張遠期支票,乙方發(fā)車后,甲方通知乙方,乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。
七、違約責任:
1)雙方應(yīng)按合同約定履行,乙方若延期供貨,每日應(yīng)向甲方支付3%作為違約金.
2)如產(chǎn)品質(zhì)量達不到設(shè)計要求,乙方應(yīng)承擔一切責任和經(jīng)濟損失。
八、其他:
本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,合同爭議雙方均有權(quán)提起訴訟。
九、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結(jié)束本合同自行解除。
十、保質(zhì)期及保修
1、保質(zhì)期為二年(驗收之日起)
2、執(zhí)行本項目保修期,在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)玻璃質(zhì)量問題,乙方無償更換,執(zhí)行保修內(nèi)產(chǎn)品所附有的責任。
甲方:
代表:
賬號:
戶行:
___________年___月___日
乙方:
代表:
賬號:
戶行:
___________年___月___日
加工承攬合同書3
定做方:__________
承攬方:__________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》規(guī)定,結(jié)合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、制作內(nèi)容:_______________________________________________________。
(1)主鋼構(gòu):由定做方提供鋼板材質(zhì):___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):___________;噸位:___________;單價約___________;
(3)其他:以上單價主構(gòu)件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
二、合同價款及結(jié)算方式:
1、合同總價暫定為___________,______________________。
2、合同簽訂當日甲方付___________,______________________給乙方作為合同定金。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求:
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范認真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
(1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□
(2)其他檢測項目:
(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸,運輸標志應(yīng)該按要求實施。
3、運輸費用由甲方承擔,構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的'工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負責修復(fù),并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:
按《民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式_____份,雙方各執(zhí)_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方:__________
乙方:__________
時間:__________
加工承攬合同書4
承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。
定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。
承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;
定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。
承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的.定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復(fù)或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:
1.交定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;
委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;
自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;
雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:_________________________________________
第十一條其他:
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。
定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。
定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。
承攬方不履行合同的,應(yīng)當雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。
承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;
有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應(yīng)當向定作方償付違約金_________元;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;
在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;
協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
合同副本一式 _________份,交_________各留存一份。
定作方:_________承攬方:_________
代表人:_________代表人:_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
開戶銀行:_________開戶銀行:_________
帳號:_________帳號:_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承攬合同書5
定作方:
承攬方:
定作方因制作安裝 標識牌,發(fā)包給承攬方,有關(guān)事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,達成如下協(xié)議: 一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發(fā)包給承攬方,由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用,該標識牌經(jīng)驗收合格提供有效發(fā)票后,定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內(nèi),定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內(nèi)容為:
1) 制造的內(nèi)容:"";
2) 漢字為中文簡體,英文全都為大寫字母;
3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬),英文高為1.5m;
4) 字體白天及夜晚均為紅色;
5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;
6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強度鋼管;焊接部位應(yīng)采取防銹措施;
7) 全部工程應(yīng)抗除臺風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震以外的自然破壞因素;
三、承攬方應(yīng)于20xx 年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。
四、該標識牌的質(zhì)保期為兩年,自交付之日起計算。質(zhì)保期內(nèi),承攬方應(yīng)經(jīng)常性查看是否有安全隱患,應(yīng)對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標識牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示,承攬方應(yīng)馬上前來進行檢修。保修期限內(nèi)該標識牌因各種原因的損壞,固定不穩(wěn)和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經(jīng)濟責任和法律責任,定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴重破損不能修復(fù)時,承攬方應(yīng)重新制作并安裝另一塊與原標識牌規(guī)格、材料相同的新2x2標識牌恢復(fù)其功能。該標識牌由承攬方終身保修,質(zhì)保期滿后,承攬方應(yīng)定期檢查維修并收取基本材料人工費。
五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的'招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分,具有法律效力。
六、定作方負責將電源關(guān)到工程地點30米以內(nèi)。
七、對于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問題而導(dǎo)致的標識牌損壞造成后果,由承攬方承擔責任,施工期間,承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任,如發(fā)生意外與定作方無關(guān);安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等,如內(nèi)外裝修、構(gòu)件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效,該標識牌經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應(yīng)權(quán)利。
九、合同未盡事宜,雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成,雙方均可向?qū)殤?yīng)縣人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。
十一、該合同一式三份,由定作方執(zhí)兩份,
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(簽字):
法定代表人(簽字):
年 月 日
年 月 日
加工承攬合同書6
定作人:________簽訂地點:___________
承攬人:________簽訂時間:____年__月__日
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及支付期限
1、計量單位
2、數(shù)量
3、工作量(工時)
4、報酬
5、交付期限
6、單價
7、總金額┃
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求:________________________________________________________
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件:___________________________________________________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_____________________________________________________________________________
第五條承攬人使用的材料由________人提供。材料的檢驗方法:____________________________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成?梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲_______________________________________________________________________________________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:___________________________________________________
第八條結(jié)算方法及期限:__________________________________________________________
第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的.,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:________________________________________________________________________________________________
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
。ㄒ唬┨峤籣_______仲裁委員會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十四條其他約定事項:__________________________________________________________________________________________________________________________________
定作人:承攬人:
法定代表人:法定代表人:
加工承攬合同書7
甲方(定作方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
乙方(承攬方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責任,確保合同全面履行,經(jīng)雙方平等協(xié)商一致,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價款
1、防盜門名稱___________,
2、規(guī)格___________,
3、單位___________,
4、數(shù)量___________,
5、單價(元/M2)___________。
注:以實際安裝樘數(shù)結(jié)算,面積以現(xiàn)場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續(xù)訂貨時,提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。
工期要求:
第二條承攬方式、材料的提供
1、承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負責制作、安裝,運輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場;
2、本合同價格內(nèi)已包含:制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內(nèi)容;
3、材質(zhì)標準:
4、乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證,需檢驗的,應(yīng)提供檢驗合格證,作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品,如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
第三條承攬范圍
1、乙方承攬加工范圍:
2、工程地點:
第四條合同價款的計算、結(jié)算、支付方式
1、計算方法:面積以現(xiàn)場實際測量面積為準。
2、本合同簽訂后,乙方必須提供樣品,經(jīng)甲方同意后方可大量使用,乙方全額墊資。
3、付款方式:安裝完畢經(jīng)驗收合格付總價款的'95%,余5%作為質(zhì)量保證金,待竣工驗收合格后無質(zhì)量問題質(zhì)保期滿后付清。
第五條合同價款與酬金
本合同價款共計:以實結(jié)算_________元整。
第六條加工制作安裝要求
1、甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關(guān)資料,具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測。
2、乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表,相關(guān)費用及電費由乙方承擔。
3、乙方必須嚴格按照甲方要求設(shè)計門型,甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)
4、乙方在施工階段應(yīng)配合主包單位工作,按進度要求及時提供安裝。
5、為了保證工程的進度和質(zhì)量,總包單位應(yīng)配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負責保護安裝成品,屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。
第七條工期
1、開工前三天甲方向乙方下達開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。
2、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應(yīng)順延:
(1)按施工準備規(guī)定,不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進場施工;
(2)在施工中如因現(xiàn)場連續(xù)停電24小時以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第八條工程質(zhì)量標準和驗收辦法
1、本工程質(zhì)量要求達到國家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標準。
2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標準進行施工,并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。
3、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時報告甲方派駐代表和當?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站,一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案,應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究,并經(jīng)設(shè)計單位簽證后實施,所發(fā)生的費用由承包方負責。安全培訓(xùn)交底、安全責任、防護由乙方負責。
第九條質(zhì)量保修工程竣工并經(jīng)驗收合格后,乙方按規(guī)定對所承攬工程實行保修,保修時間按國家規(guī)定執(zhí)行,在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問題乙方免費維修或更換。甲方通知乙方返修時,乙方應(yīng)及時維修,如乙方未能及時維修甲方有權(quán)安排人員維修,一切費用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿后無發(fā)生保修費用,甲方全額退還質(zhì)保金。
第十條安全及特別約定
1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規(guī)程進行操作,高空作業(yè)配安全帶,進入施工現(xiàn)場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負責協(xié)調(diào)、配合,所有責任及費用均由乙方承擔。
2、乙方應(yīng)當以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包,如有發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)隨時解除本合同。
第十一條違約責任
1、工程質(zhì)量不符合合同約定的,乙方負責無償修理、返工。
2、由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價款的千分之一。
3、甲方未能按照合同約定履行自己應(yīng)負的責任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方由此造成的實際損失。
第十二條爭議的處理
1、如在本合同履行過程中雙方發(fā)生爭議,應(yīng)當首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時,可通過______________人民法院訴訟解決。
2、本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商一致后訂立補充協(xié)議處理,補充協(xié)議為本合同的組成部分。
第十三條合同的生效和份數(shù)
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
加工承攬合同書8
甲方:
乙方:
一、標的、數(shù)量、價款
編號
項目名稱
說明
單價(元)
數(shù)量
合計(元)
25座21米美化塔施工
費用總計:
合計人民幣金額(大寫):
二、乙方負責設(shè)計、加工、代運輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等
三、甲方須積極協(xié)助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期,甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后,甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交(提)貨方式、地點:交貨地點為:新疆昌吉市。
五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔:運輸費用由乙方負責。
六、付款方式:合同簽訂后,預(yù)付為10萬元,貨到后全款付清,付款按合同賬號,傳真合同有效,如延誤付款時間,甲方承擔所有滯納金。
七、本塔可抗臺風(fēng)、防潮、三年內(nèi)不出現(xiàn)質(zhì)量問題,如出質(zhì)量問題乙方承擔甲方因此造成的經(jīng)濟損失,不可抗力的自然災(zāi)害除外。
八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時,須事前通知對方,協(xié)商解決,協(xié)商達不成協(xié)議時,原合同不得變更。
九、如甲方不經(jīng)乙方同意,中途修改或終止合同規(guī)定的.由甲方承擔的內(nèi)容,乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費用。
十、雙方嚴守合同,如有違約時,違約方承擔違約金,雙方發(fā)生合同爭議,由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。
十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)
本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方
單位名稱:
單位地址:
法人代表:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
乙方
單位名稱:河北泰峰鋼結(jié)構(gòu)有限公司(蓋章)
單位地址:
法人代表:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
加工承攬合同書9
定作方: 合同編號:
承攬方: 簽訂日期:
定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,達成以下合同條款。
一、 加工成品:
二、加工成品質(zhì)量要求:
三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.定作方提供原材料的,承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊,下料后再提出原料質(zhì)量問題的,造成定作方損失的,承攬方應(yīng)予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。
2、承攬方提供原材料的,應(yīng)保證提供的原材料符合定作方的要求,且滿足承攬的需要。
四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)及時回復(fù),提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算:
六、驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問題由承攬方負責修復(fù)或退換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間: 。
2、交貨地點:定作方工廠內(nèi)
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸辦法及費用負擔:運輸由承攬方負責,費用承攬方承擔。
十、費用結(jié)算
結(jié)算時間:
十一、承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的',承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方支付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金,并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十二、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方: 蓋章:
簽約人: 職務(wù): 電話號碼:
已方: 蓋章:
簽約人: 職務(wù): 電話號碼:
時間: 年 月 日
加工承攬合同書10
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量 │備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復(fù)或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任:
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的.,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應(yīng)當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
加工承攬合同書11
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守。
一、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。 數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關(guān)事宜:
1、 由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠的.運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、 加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、 其他事宜:
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構(gòu)解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: 蓋章:
簽約人: 職務(wù): 電話號碼:
已方: 蓋章:
簽約人: 職務(wù): 電話號碼:
時間: 年 月 日
加工承攬合同書12
鑒于甲方是在北京市合法注冊的,生產(chǎn)和經(jīng)營的有限責任公司,并需要加工部件;
鑒于乙方是在合法注冊的,經(jīng)營范圍為的公司,具備承攬加工的資質(zhì)和條件。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規(guī),甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品:
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
二、原材料提供:
1、甲方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為:年月日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的',應(yīng)當予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為::年月日。
4、乙方應(yīng)當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內(nèi)予以補正。
三、技術(shù)資料及圖紙
1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應(yīng)當進行檢驗。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當即時通知甲方;甲方應(yīng)當在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù),提出修改意見。
3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應(yīng)當進行檢驗。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當于當日通知乙方。乙方應(yīng)當于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。
四、質(zhì)量要求:
1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當符合標準。
2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。甲方應(yīng)當于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進行驗收。
2、驗收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
3、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求的,甲方有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,仍有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應(yīng)于年月日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點,應(yīng)承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準。
4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付:
1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)
2、報酬的支付采取以下方式
a甲方應(yīng)于年月日支付乙方元,于年月日支付乙方元,余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。
b甲方于乙方每交付件時給付甲方元,乙方于收款時向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發(fā)票,同時收回相應(yīng)款額的收據(jù)。
加工承攬合同書13
甲 方:
乙 方:
(以下簡稱乙方) 根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),雙方議定書柜制作、油漆的`加工與安裝,此項合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:書柜尺寸
長180cm,高170cm,寬45cm,層數(shù)7層。
第二條:材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm,每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度:2cm。25×25角鐵厚度:2cm。
第三條:層板材料要求,高密度木工板厚度2cm,要求噴清面漆。
第四條:書柜漆要求,紅丹打底,再上藍氨基漆。
第五條:每個書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(¥1260.00元),共16個,總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(¥20xx0.00元)
第六條:必須運到校園內(nèi),運費由乙方負責。
第七條:交貨時間:乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。
第八條:甲方驗收合格后,乙方需提供正式發(fā)票,甲方方可付款。
第八條:稅費由乙方承擔。
第九條:本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
年 月 日
加工承攬合同書14
甲方:(定做方)
乙方 (承攬方)附加身份證復(fù)印件
加工xx,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期?? 月,200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方:
年月日
供方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
需方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
五、貨款結(jié)算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經(jīng)濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明,可免予承擔經(jīng)濟責任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,向合同仲裁機關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關(guān)二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進料加工合同
供方:________________________
代表人:_____________________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
____年____月____日
承攬方(全稱): _________________________________________
定作方(全稱):_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期:
品_ 名
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
金額
分期交(收)貨數(shù)量
備注
月
月
月
月
月
總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______
定作款共計人民幣(大寫):___________
二、質(zhì)量標準:
1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起____天內(nèi),向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符.
2、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法:
定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題,定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔:定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,由承攬方代辦相關(guān)的托運手續(xù),運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風(fēng)險由定作方承擔。
2、時間要求:交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢觯⑶胰〉脤Ψ酵狻?/p>
委托承運人運輸?shù),以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預(yù)付款要求:定作方應(yīng)于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預(yù)付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),該預(yù)付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結(jié)算辦法及期限:
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。
八、違約責任:
第一點:定作方的違約責任
。ǎ保┲型咀兏ㄗ魑锂a(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時,應(yīng)償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
。ǎ玻┲型窘獬贤,定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
。3) 未按合同規(guī)定日期付款的,除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外,每延期一天,還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
。4)無故拒絕接收定作物的,應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失,
。5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應(yīng)該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點:承攬方的違約責任
。1)違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的,承攬方應(yīng)照數(shù)補交,否則應(yīng)償付定作方以少交的的價款總值百分之30的`違約金 。
。2)包裝不符合合同規(guī)定的,應(yīng)重新包裝,并承擔因此而支付的費用 ;
。3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權(quán)拒收。
。4)因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程當中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向XX市人民法院起訴。
十、如需提供擔保,雙方應(yīng)另行簽訂合同擔保書,作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性,定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有±10%的浮動,在交付時間上有±__天的浮動。
十二、本合同履行過程當中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項:
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章):______________ 定作方 (蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:_____
電話:________電話:_______
地址:________地址:_______
開戶銀行:______開戶銀行:_____
帳號:________帳號:_______
日期:______ 年____ 月____ 日
加工承攬合同書15
承攬方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復(fù)或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的`規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
【加工承攬合同書】相關(guān)文章:
加工承攬合同書07-29
加工承攬合同書格式-加工合同07-25
加工承攬合同書格式08-26
玻璃加工承攬合同書09-06
加工承攬合同書范本01-31
委托加工承攬合同書范本06-27
承攬加工合同書通用模板05-04
個人委托承攬加工合同書11-04
玻璃加工承攬合同書范本02-22
2022加工承攬原料合同書10-17