鋼結(jié)構(gòu)加工合同(集錦15篇)
在人民愈發(fā)重視法律的社會中，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的鋼結(jié)構(gòu)加工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
鋼結(jié)構(gòu)加工合同1
需 方：
供 方：
為明確甲乙雙方在加工承攬過程中的要求、義務(wù)和職責(zé)，按《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項目實際情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，同意簽定以下合同條款，具體如下：
一、本加工產(chǎn)品全部用于 ，不得轉(zhuǎn)移到其它工程項目上使用，否則造成的后果均由需方自行負(fù)責(zé)。
二、材料規(guī)格和技術(shù)要求：根據(jù)需方提供的施工圖和施工變更聯(lián)系單制作。
三、需方如有圖紙變更或增加設(shè)計聯(lián)系單，應(yīng)按合同約定在制作求前2天提供書面材料，如未按合同約定提供書面變更材料，供方概不負(fù)責(zé)，需方確需進行變更的，所發(fā)生的費用損失全部由需方自行承擔(dān)。
四、材料制作要求：鋼材材質(zhì)按圖紙設(shè)計及設(shè)計聯(lián)系單要求，產(chǎn)品制作應(yīng)滿足現(xiàn)行規(guī)范要求，達到合格等級。
五、材料數(shù)量、單價、金額:
材料名稱數(shù)量單位單價（元）金額（元）備注
數(shù)量按理論實際計算
略
合 計
以上產(chǎn)品包括原材料單價，制作加工工人工資、輔助材料費用 。
注：本制作合同中H型鋼的價格以 年 月 日制定的合同價格為準(zhǔn)。
六、制作及提貨時間： 年 月 日提貨。
七、提貨方式：需方負(fù)責(zé)送貨至露亭開元名都大酒店工程施工現(xiàn)場。
八、付款方式：
另行協(xié)商。
九、結(jié)算方式：需方在最后一批貨出廠前2天內(nèi)與供方核對工程量，供方結(jié)算貨物按圖紙理論計算，核實后雙方在結(jié)算單上簽字或蓋章，如需方未在2天內(nèi)核對工程量，則視為默認(rèn)，按供方提供的工程量為準(zhǔn)。
十、產(chǎn)品出廠應(yīng)由需方本人或委托代理人在提貨單上簽名，貨物的所有權(quán)自貨款付清后轉(zhuǎn)移，如未付清貨款，貨物屬供方所有。
十一、技術(shù)要求：供方應(yīng)隨貨物提供產(chǎn)品出廠合格證或質(zhì)保書，現(xiàn)場探傷試驗由需方自行負(fù)責(zé)，供方提供地腳螺栓樣板各種規(guī)格一套，費用需方負(fù)責(zé)。
十二、違約責(zé)任：
1、需方未按合同支付貨款的，按應(yīng)付貨款余款的1支付違約金。
2、需方在提貨時間無故不來提貨，經(jīng)的`供方催促15日內(nèi)未提貨的按500元∕天支付違約金。
3、如需方圖紙變更或增加聯(lián)系單，導(dǎo)致制作工期延長的，工期予以延長。
十三、如因需方圖紙未提供或圖紙變更造成鋼板規(guī)格變化，則產(chǎn)品出廠價按重新提供圖紙當(dāng)天的供方出廠價為準(zhǔn)。
十四、爭議解決：未盡事宜雙方另行協(xié)商、友好解決，協(xié)商不成，雙方約定向定海區(qū)人民法院提起訴訟。
本合同一式三份，供方執(zhí)二份，需方執(zhí)一份，雙方蓋章或簽字、預(yù)付款進入供方賬戶后生效，加工產(chǎn)品提取完畢，貨款付清后終止。
需 方：
供 方：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
訂立合同時間：年 月 日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同2
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)之規(guī)定，甲方委托乙方制作加工鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件，結(jié)合工程的實際情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守： 鋼構(gòu)件制作內(nèi)容質(zhì)為Q345、釀造車間H型鋼柱約224噸，材質(zhì)為Q345、動力車間H型鋼柱約173噸，材質(zhì)為Q345B，空瓶庫、成品庫H型鋼柱約320噸，材質(zhì)為Q345B，H型鋼加工量約為一道，面漆一道 (面漆為中灰醇酸面漆);
一、 承包方式： 包工包料
二、 合同價款及付款方式
1、合同價款：__元/噸(Q345)/噸(Q235)。 合計價款約為人民幣：___。
2、結(jié)算方式：。
3、付款方式：合同簽訂之日甲方交付給乙方定金(約為總價款的20%)，提貨時付清所有貨款，定金在最后一次提貨時結(jié)算。
4、以上為含稅價，乙方須提供發(fā)票與甲方。
三、 交貨地點及時間
1、交貨地點：
2、交貨時間：
四、 質(zhì)量及驗收要求
1、乙方應(yīng)按照國家現(xiàn)行的鋼結(jié)構(gòu)制作規(guī)范認(rèn)真加工制作，確保鋼構(gòu)件達到圖紙設(shè)計和鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范的要求。
2、乙方所采購的材料應(yīng)符合甲方要求，鋼板厚度必須保證在國家標(biāo)準(zhǔn)偏差范圍內(nèi)所購材料應(yīng)具有質(zhì)保書。材料的代用必須經(jīng)甲方認(rèn)可方可代用。
3、鋼構(gòu)件加工驗收按合同、圖紙及說明文件的要求，依據(jù)國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定，由甲方在乙方加工基地進行驗收。乙方負(fù)責(zé)提供所購原材料的`質(zhì)保書和產(chǎn)品合格證，如需第三方檢測報告，甲方應(yīng)提前通知乙方，檢測所產(chǎn)生費用由甲方承擔(dān)。
五、 其它
1、乙方應(yīng)接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督，在乙方制作過程中，甲方有權(quán)到乙方制作現(xiàn)場進行質(zhì)量檢測，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾正。如甲方在現(xiàn)場安裝過程中因乙方制作原因影響安裝的，乙方應(yīng)及時派人整改，其費用由乙方承擔(dān)。
2、如中途設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書面形式立即通知乙方，因變更帶來的材料增加及相關(guān)損失由甲方承擔(dān)，因甲方原因影響施工進度的，工期則相應(yīng)順延。
六、 違約責(zé)任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、 合同糾紛由雙方協(xié)商解決，或由乙方所在地法院解決。
八、 本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方：(蓋章)
日期：
乙方：(蓋章)
日期：
鋼結(jié)構(gòu)加工合同3
甲方：_________________
乙方：_________________
根據(jù)工程進度需要，甲方向乙方租憑四繩物料提升機____臺，為明確雙方的責(zé)任與權(quán)益，保證施工順利完成，經(jīng)雙方友好協(xié)商定以下合同，雙方必須共同遵守。
一、工程地點：
______________________
二、工程名稱：
________________________
三、物料提升機使用高度：
工程所需使用高度____米。
四、租金期限及規(guī)定：
1、租憑時間從安裝調(diào)試好并由安監(jiān)站驗收第二天起計算租金。
2、物料提升機租憑：暫定____臺，時間暫定____月，不足____月的按____月計算租憑費，
超出月按月計算租憑費，每月按____個工作日計算。不足月按_______計算租憑費，如果工地因其它因素停工，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任，租憑時間照計，租金照收。
五、租憑費用標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)算方式：
1、三斗車、二斗車物料提升機租金，每臺每月為人民幣___元包使用期間的機械維護，檢測費用。
2、提升機進場安裝后甲方支付進退場費及檢測費____臺。租金自提升機安裝調(diào)試好并有安監(jiān)站驗收第二天起計算，壹個月內(nèi)一次性支付三個月租金乙方收款時以收據(jù)收款，蓋單位公章。超出三個月后租金待通知拆除后15天內(nèi)付清
3、工程完工停工停止使用，租憑期滿甲方應(yīng)提前五天以電話形式通知乙方拆卸并付清所有的租金，否則租約仍舊生效。
4、甲方包操作工住宿及水電，需要加班每小時___元。
六、物料提升機所有權(quán)及服務(wù)范圍：
1、乙方需要安裝的物料提升機運送到：_____________________。
2、物料提升機只限于該工地使用。該物料提升機所有權(quán)屬于乙方，甲方不得變更租憑地址和轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)賣。
七、甲方責(zé)任：
1、負(fù)責(zé)場地平整，道路暢通以便乙方物料提升機安裝、拆卸和進出場。
2、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)、基礎(chǔ)預(yù)埋，基礎(chǔ)出現(xiàn)移位等情況造成的損失由甲方負(fù)責(zé)，保證乙方物料提升機安裝前障礙物的拆除，以及提供裝、拆物料提升機所需的焊割工具。
3、負(fù)責(zé)物料提升機圍閉，警示牌。
4、乙方機械運到工地由乙方自行負(fù)責(zé)保管，機械丟失與甲方無關(guān)。
八、乙方責(zé)任：
1、提供的物料提升機需機況良好，達到國家安全使用合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守機械操作規(guī)程，積極配合甲方施工生產(chǎn)，服從甲方的.安排。嚴(yán)格要求持證上崗，如持假證被相關(guān)職能部門查處罰款等一切費用由乙方負(fù)責(zé)。
3、乙方提供對講喇叭及監(jiān)控系統(tǒng)。
4、負(fù)責(zé)機械使用的日常維護，如機械出現(xiàn)故障，確保及時修復(fù)完畢，達到使用條件，維修工料費由乙方負(fù)責(zé)
5、乙方屬于全包性質(zhì)：包工、包料、包裝拆維修安全責(zé)任、及報裝驗收等一切費用。
九、機械操作人員注意事項：
1、開機之前檢查卷楊機、鋼絲繩等一系列機械設(shè)備。
2、電源、電路、控制系統(tǒng)。
3、下班時切斷主電源
4、禁止上班時間做與工作無關(guān)的一切事宜。
5、其余以公司制度為準(zhǔn)。
6、操作人員嚴(yán)格遵守安全規(guī)則，驗收合格交付使用后，對于安全事故責(zé)任分清，承擔(dān)后果。
十、本合同雙方簽字蓋章生效到設(shè)備拆卸并搬離甲方工地終止。
未盡事宜，雙方在平等互利的情況下協(xié)商處理。協(xié)商不成，提交不成，提交法院仲裁。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等的法律效力。
甲方：___________乙方：___________
甲方代表：___________乙方代表：___________
________年____月日________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同4
建設(shè)單位（甲方）： 福建明鑫機器人科技有限公司 合同編號：GL-140619-MX-036
加工單位（乙方）： 漳州市國立金屬制品有限公司 簽訂地點：漳州市
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確各自權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致訂立本合同。
第一條 工程概況
1、 工程名稱： 機器人 構(gòu)件
序號 機臺名稱 部件名稱 單位 數(shù)量 重量 價格
1 翻轉(zhuǎn)機通用件 機器人底座 個 3 報價預(yù)估重量為3010kg,最終重量以過磅為準(zhǔn)。 含17％增值稅，裝車費；總價以過磅重量計算。
2 機器人墊座 個 3
3 夾具框架 個 6
4 機座 個 6
5 從動箱箱體 個 6
6 箱體墊座過渡板 個 4
7 機箱墊座 個 4
8 氣動翻轉(zhuǎn)變位機 主動箱箱體 個 2
9 伺服翻轉(zhuǎn)變位機 伺服減速器箱體 個 2
備注：已方代早方叫車，運費甲方負(fù)責(zé)。
2、 加工地點： 漳州市北斗工業(yè)園
3、 工程量：每批約 5 噸
4、 合同內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)件制作。
5、 承包方式：包工包料。
6、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：合格
第二條 合同價款
1、 型鋼及次構(gòu)件加工費 3310 元/噸（不含檢測費用）。
第三條 雙方職責(zé)
1、 甲方應(yīng)提供確認(rèn)的'設(shè)計圖給乙方；
2、 乙方應(yīng)按本合同約定及設(shè)計圖紙設(shè)計要求按時、按質(zhì)、按量完成加工制作工作；
3、 乙方在制作過程中，必須接受甲方的質(zhì)量安全監(jiān)督。
4、 甲方中途變更設(shè)計，應(yīng)當(dāng)以書面形式通知乙方，已加工的鋼構(gòu)件及現(xiàn)場損失由甲方負(fù)責(zé)。
5、 甲方應(yīng)按本合同約定的期限支付價款。
6、 甲方應(yīng)在結(jié)算前審核結(jié)算清單，如有爭議，應(yīng)及時提出校對。
第四條 加工材料提供
乙方包工包料，經(jīng)雙方確認(rèn)材料結(jié)算單價如下
序號 材料名稱 材質(zhì) 單價 數(shù)量 結(jié)算金額
1 鋼板過磅價 Q235 3670
根據(jù)下單時間鋼材價格為準(zhǔn)。
備注：以上構(gòu)件材料厚度控制范圍在:6mm為5.75mm左右, 8mm為7.5mm左右, 10mm為9.7mm左右, 12mm為11.7mm左右,。
第五條 驗收與結(jié)算
1、本工程材料及加工費的核算方法：按材料過磅重量計重；
2、甲方到乙方廠內(nèi)提貨，乙方負(fù)責(zé)裝車，甲方負(fù)責(zé)卸車運費甲方負(fù)責(zé)；
3、甲方在乙方制作過程中需要到乙方工廠監(jiān)督或驗收加工件時，乙方必須提供方便并協(xié)助相關(guān)工作。在甲方驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方必須按圖紙及作相應(yīng)更改。
第六條 付款方式：
1、 本月送貨單送出的貨，月底開票及對送貨單送達后次月10號前結(jié)清全款。
2、 若因其他原因甲方無法提取材料，則甲方必須在乙方通知提取材料時間后15天內(nèi)結(jié)清所有款項；甲方逾期付款乙方有權(quán)擁有該批材料并向甲方收取違約金（按合同總價的日1收�。�。
第七條 違約責(zé)任：現(xiàn)場安裝時出現(xiàn)制作問題（安裝尺寸等問題）由乙方負(fù)責(zé)返工、無法返工部分由乙方負(fù)責(zé)解決。
第八條 其它
1、合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
2、雙方約定，在履行合同過程中如產(chǎn)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商無效，任何一方可提請合同履行地所在人民法院解決。
3、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。合同自雙方簽字蓋章第二天收到預(yù)付款后生效，現(xiàn)場驗收完成無出現(xiàn)加工質(zhì)量問題后自動失效。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
代表人： 代表人：
鋼結(jié)構(gòu)加工合同5
承攬方：________________________
代表人：____________ 職務(wù)：____________ 電話：____________
定作方：________________________
地 址：____________ 電話：____________
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1、項目名稱：________________________。
2、項目地點：________________________。
3、項目內(nèi)容：________________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。
7、共計：____________元。
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
第三條 定作方義務(wù)
(1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進嘗竣工驗收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作，由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任或損失全部由定作方承擔(dān)。承攬方在上述時間內(nèi)得到答復(fù)的，應(yīng)按定作方答復(fù)意見進行工作，因按定作方答復(fù)意見進行工作導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔(dān)，延誤的`工期相應(yīng)順延。
(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更，定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ：
(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗收，定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗收的，視為定作方承認(rèn)項目質(zhì)量合格，已通過驗收。
第十條 合同價款支付方式
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
第十一條 違約責(zé)任
1、承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款____________‰ 違約金。
2、定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方：____________ 乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同6
工 程 名 稱： 安徽三建pC構(gòu)件生產(chǎn)基地
工程發(fā)包方 ： 安徽三建工程有限公司
工程承包方 ： 安徽建筑機械有限責(zé)任公司
簽 約 日期 ： 20xx年3月10日
合同協(xié)議書
發(fā)包單位： 安徽三建工程有限公司 （以下簡稱甲方）
承包單位： 安徽建筑機械有限責(zé)任公司 （以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
l、工程名稱：安徽建工產(chǎn)業(yè)化基地1#廠房鋼結(jié)構(gòu)及維護工程。
2、工程地點：安徽肥東縣撮鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)經(jīng)一路與緯三路交口。
3、工作內(nèi)容：圖紙設(shè)計、招標(biāo)文件等文件范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間鋼構(gòu)件的采購、加工等（不含預(yù)埋螺栓）。具體包括詳圖深化設(shè)計、鋼構(gòu)件制作（含配件）、檢測（原材料檢驗及焊縫檢測）等，本合同約定的招標(biāo)文件及相關(guān)資料等已明確的但乙方報價書中遺漏項則視為乙方報價中已包括該部分，結(jié)算時合同價款不再調(diào)整。
（1）根據(jù)發(fā)包人提供的鋼結(jié)構(gòu)施工圖紙、承包人提供設(shè)計院審核的深化圖紙、技術(shù)
資料、有關(guān)文件及現(xiàn)場安裝分段要求，完成承包范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)材料采購、按發(fā)包人現(xiàn)場安裝分段分節(jié)要求進行技術(shù)準(zhǔn)備、檢驗試驗、開孔、分段、制作、拼裝、焊縫檢測、殘余應(yīng)力消除、變形校正、半成品及成品檢測試驗、包裝、鋼結(jié)構(gòu)運輸前的堆放、編號、按發(fā)包人安裝進度計劃和順序的要求運輸至工地指定的吊裝現(xiàn)場（按圖紙編號統(tǒng)一標(biāo)注）、工程服務(wù)以及本合同其他條款所約定的工作內(nèi)容，并按要求做好交工資料、保修、竣工圖紙等與本工程相關(guān)的所有工作及相關(guān)手續(xù)。鋼構(gòu)件必須滿足現(xiàn)場安裝的分段要求。
�。�2）制作之前編寫構(gòu)件制作方案，并得到發(fā)包人、設(shè)計單位及施工監(jiān)理的認(rèn)可。按發(fā)包人的要求，提供本工程中鋼結(jié)構(gòu)加工及運輸?shù)南嚓P(guān)計劃、資料。并于簽訂合同一周內(nèi)，提供詳細(xì)的焊接評定方案、制作方案、質(zhì)量保證體系、交工驗收時所提供的證件資料樣本及政府職能部門檢查時的相關(guān)有效證件（如焊工證等特殊工種上崗證）。
（3）按發(fā)包人確認(rèn)的分段分節(jié)要求和構(gòu)件進場計劃配套供應(yīng)鋼構(gòu)件，負(fù)責(zé)進行鋼構(gòu)件必要的預(yù)拼裝。
�。�4）承包人按發(fā)包人要求將構(gòu)件資料準(zhǔn)備齊全，隨車發(fā)至現(xiàn)場。按發(fā)包人提供給承包人的構(gòu)件需求清單進行構(gòu)件的裝車運輸，發(fā)車前需將構(gòu)件進場清單傳至發(fā)包人，并通知發(fā)包人代表相關(guān)負(fù)責(zé)人。
�。�5）提供鋼結(jié)構(gòu)吊裝用吊孔、吊耳、耳板、襯墊板、臨時連接板、引弧板、摩擦系數(shù)檢驗、焊接試驗用的試板等，配合設(shè)計及現(xiàn)場安裝做好構(gòu)件坡口及吊耳等構(gòu)件配套加工。費用在報價中綜合考慮。
（6）提供出廠標(biāo)識、標(biāo)志和編號，提供構(gòu)件測量基準(zhǔn)線和監(jiān)測基準(zhǔn)點的標(biāo)識等。
（7）負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)制作的現(xiàn)場技術(shù)支持及與設(shè)計人的技術(shù)配合，按規(guī)定完成本工程所需的各種技術(shù)和安全措施。
�。�8）鋼材進加工廠后，在下料之前必須按有關(guān)規(guī)定做原材料復(fù)檢。在鋼構(gòu)件進場的同時，提交給發(fā)包人的資料（一式四份）：原材料檢驗報告（原件一份、復(fù)印件加蓋公章三份）、鋼構(gòu)件出廠合格證、鋼構(gòu)件制作相關(guān)檢查記錄、有探傷資質(zhì)的單位出具的構(gòu)件制作探傷檢驗報告、鋼結(jié)構(gòu)制作相關(guān)質(zhì)量驗收記錄、鋼結(jié)構(gòu)制作相關(guān)質(zhì)量保證贄料以及發(fā)包人要求的相關(guān)資料等。
�。�9）承包人自行解決鋼構(gòu)件運輸途中的一切問題，保證加工件不造成損壞及變形，因運輸途中造成的構(gòu)配件損壞及變形由承包人修正并賠償發(fā)包人因此受到的其它一切損失。若承包人未能按發(fā)包人要求及時整改，發(fā)包人可代為整改或委托第三方整改，相關(guān)費用由承包人承擔(dān)。
（10）未按發(fā)包人規(guī)定的時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、構(gòu)件配套順序交付構(gòu)件，發(fā)包人有權(quán)拒收，承包人應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量缺陷、整改和不按時供貨、發(fā)貨順序錯亂的責(zé)任，并承擔(dān)由此導(dǎo)致的返工、整改及影響發(fā)包人施工的經(jīng)濟損失。
�。�11）任何工程聯(lián)系函件必須經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可，并以發(fā)包人的名義轉(zhuǎn)發(fā)。承包人不得與監(jiān)理、設(shè)計院等相關(guān)方面獨自聯(lián)系，否則一切責(zé)任和損失由承包人承擔(dān)。
�。�12）在合同規(guī)定的保修期內(nèi)，凡屬于承包人質(zhì)量問題，承包人要負(fù)責(zé)免費維修，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
�。�13）本項目所有涉及到的主鋼結(jié)構(gòu)、圍護結(jié)構(gòu)、零星配件等必須按照設(shè)計文件要求及投標(biāo)文件承諾的品牌及產(chǎn)地進行選用，否則乙方形成違約，按本合同第12條違約條款進行處理。
�。�14）將構(gòu)件運輸?shù)桨l(fā)包人現(xiàn)場構(gòu)件指定堆放場地，并自行負(fù)責(zé)所有材料設(shè)備的保管和安全。
（15）承包人負(fù)責(zé)按照發(fā)包人要求提供竣工資料給發(fā)包人，并配合項目質(zhì)量驗收工作。
�。�16）承包人必須服從發(fā)包人的管理，發(fā)包人有權(quán)要求承包人更換不稱職的管理人員。
�。�17）合同中規(guī)定的其它工作。
4、合同價款
�。�1）總價合同：鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件材料、制作造價￥22451522.00元（大寫：人民幣貳仟貳佰肆拾伍萬壹仟伍佰貳拾貳元整）
乙方承諾已充分考慮本工程的實際情況，圖紙中不確定的因素乙方已清楚了解,具體構(gòu)件的規(guī)格、材質(zhì)等相關(guān)要求依據(jù)甲方提供圖紙進行采購、加工，必須滿足圖紙及招標(biāo)文件要求。工程竣工結(jié)算時，除設(shè)計變更外，在施工圖范圍內(nèi)總價固定不變，圖紙及招標(biāo)文件所含工作內(nèi)容或費用已含在總價中
乙方投標(biāo)報價按GB50755計算，計算規(guī)則明確構(gòu)件按矩形理算，且投標(biāo)報價重量含材料損耗，乙方承諾所有原材料偏差均符合國家規(guī)范，施工過程中甲方有權(quán)對進場鋼結(jié)構(gòu)過磅抽查，如若鋼結(jié)構(gòu)重量負(fù)偏差超過國家規(guī)范，甲方將對負(fù)偏差部分扣減材料工程款，并對乙方進行處罰。
合同總價包括：
�。�1）由乙方為鋼結(jié)構(gòu)制作需要承擔(dān)的所有費用，彩鋼板顏色、油漆顏色、CI標(biāo)志等按照甲方要求選擇和制作：
�。�2）按照國家稅法規(guī)定乙方應(yīng)繳納的各種稅金和地方政府規(guī)定的各種費用。其中稅金包括營業(yè)稅、城市維護建設(shè)費、教育費附加及企業(yè)和個人所得稅。與乙方承包項目有關(guān)的所有稅費均由乙方自行繳納；
（3）按照規(guī)范及圖紙實際要求需要進行的試驗、檢測費；
�。�4）現(xiàn)場施工人員及材料、設(shè)備的保險；
�。�5）因市場價格波動等影響而涉及到的各種風(fēng)險及管理費和利潤；
�。�6）根據(jù)本合同其他條款由乙方承擔(dān)的其他費用：
5、工程款支付和工程結(jié)算
（1）本項目甲方提供合同造價 20% 預(yù)付款（合同簽訂后7個工作日內(nèi)支付）；
（2）本項目工程款支付方式按下述規(guī)定執(zhí)行：
a．工程付款方式：以6個月銀行承兌匯票形式為主。
b．主體鋼結(jié)構(gòu)運至項目現(xiàn)場內(nèi)安裝，支付合同造價20%的工程款；
c．主體結(jié)構(gòu)安裝完支付合同造價20%的工程款；
d．圍護結(jié)構(gòu)安裝完支付合同造價10%的工程款；e．工程竣工驗收合格后支付合同造價10%的工程款；
f．工程決算定案后支付至合同造價95%；
g.剩余5%工程款作為質(zhì)保金，待缺陷責(zé)任期滿后一次性無息付清。
�。�3）簽訂合同之日起7個日歷天內(nèi)，乙方須向甲方提供合同總額20%的履約保函；
�。�4）支付規(guī)定：
a．乙方在收取工程款時，必須同時提供等額的稅務(wù)發(fā)票，乙方在申請結(jié)算款之前必須向甲方提供施工過程中全部的且與結(jié)算總額相等完稅票據(jù)；
b．乙方在收取工程款時，必須按照甲方要求履行工程款申請手續(xù)；
（5）缺陷責(zé)任期：從竣工驗收合格之日起計算，至合同規(guī)定的缺陷責(zé)任期。
�。�6）竣工結(jié)算：
竣工驗收達到本合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并且資料全部交齊并經(jīng)甲方驗收合格后，乙方向甲方報送結(jié)算資料，甲方在收到足夠的資料后一個月內(nèi)審核完畢，經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理單位確認(rèn)后一個月內(nèi)向乙方支付到結(jié)算總價的95%，其余5%作為質(zhì)保金。如果質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工期中任何項達不到業(yè)主合格要求，結(jié)算時甲方將扣除其相應(yīng)部分的保證金；
�。�7）現(xiàn)場簽證及變更：
發(fā)生合同外的費用時，乙方應(yīng)注意收集和保留證據(jù)并在3個日歷天內(nèi)讓甲方現(xiàn)場具體指示人簽字及本合同指定的負(fù)責(zé)人確認(rèn)其工作時間、工作內(nèi)容、工作部位以及投入的設(shè)備、人員清單并附上必要的施工簡圖，乙方逾期未能以書面形式提出申請，則視為乙方自動放棄該部分費用，以后不得以任何理由向甲方進行索賠。除設(shè)計變更以外，不接受任何形式的簽證索賠。
�。�8）竣工結(jié)算：
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的工程量計算規(guī)則和價格計算方法編制，不得高估冒算。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有高估冒算現(xiàn)象，甲方將組織雙方人員對乙方報送的竣工結(jié)算進行逐項核對。如果核減率在5%以內(nèi)（含5%），甲方不予罰款；如果核減率超過5%，甲方除扣除核減部分外，還將按超過部分的20%金額作為處罰金額進行罰款，并直接從工程款中扣除。
�。�9）免責(zé)條款：
乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方財務(wù)部的有關(guān)制度規(guī)定并協(xié)助辦理有關(guān)稅務(wù)事宜，在規(guī)定的付款期限截止日后，由于乙方未及時開具足額合法稅務(wù)發(fā)票，從而導(dǎo)致甲方財務(wù)部無法按時支付乙方工程款，此項延誤不構(gòu)成甲方延期付款責(zé)任，乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或故意延緩工程進度。
6、工期
（1）構(gòu)件到場日期：開工日期為20l5年3月10日，合同總工期90日歷天。
進場節(jié)點要求：
a.20xx年4月1日，A~G軸鋼結(jié)構(gòu)主體材料進場；
b.20xx年4月10日，A~G軸鋼結(jié)構(gòu)屋面維護結(jié)構(gòu)材料進場；
c.20xx年5月10日，鋼結(jié)構(gòu)主體結(jié)構(gòu)必須全部到場（具體進場日期必須符合甲方的進度要求）
d. 20xx年6日10日，本鋼結(jié)構(gòu)工程的所有材料必須進場。（維護結(jié)構(gòu)材料進場日期必須符合甲方的進度要求）
�。�2）進度：乙方必須按甲方確認(rèn)的材料進場計劃將構(gòu)件運至施工現(xiàn)場，接受甲方對構(gòu)件進場時間的檢查、監(jiān)督。材料進場計劃與經(jīng)確認(rèn)的計劃不符時，乙方應(yīng)按甲方的要求提出改進措施，經(jīng)甲方確認(rèn)后執(zhí)行。因乙方的原因?qū)е聦嶋H材料進場計劃與材料進場計劃不符，乙方無權(quán)就改進措施提出追加合同價款。
�。�4）暫停施工：因乙方材料質(zhì)量嚴(yán)重與質(zhì)量要求不符時，甲方有權(quán)要求乙方暫停材料進場并進行整頓，由此造成的工期延誤由乙方負(fù)責(zé)，相關(guān)的賠償按照本合同第9條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
7、質(zhì)量驗收
�。�1）質(zhì)量要求：本工程質(zhì)量應(yīng)符合現(xiàn)行的國家工程質(zhì)量驗收規(guī)范，國家、行業(yè)、地方和甲方的施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，施工圖及相關(guān)技術(shù)文件的要求，達到合格標(biāo)準(zhǔn)；
�。�2）質(zhì)量等級：乙方提供的構(gòu)件必須按照國家驗收規(guī)范的合格等級標(biāo)準(zhǔn)，由于乙方原因造成的不合格，乙方負(fù)責(zé)整改，整改仍達不到要求，乙方應(yīng)無條件退出，由此發(fā)生的一切費用由乙方承擔(dān)。
�。�3）試驗與檢驗：乙方應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進行試件的取樣、檢驗。
�。�4）分項工程質(zhì)量檢查：上道工序施工完成，必須經(jīng)監(jiān)理工程師、甲方驗收合格簽字認(rèn)可后，乙方才能進行下道工序的施工。
�。�5）、乙方應(yīng)協(xié)助配合甲方、監(jiān)理人員進行檢查和驗收。
�。�6）、用于主體結(jié)構(gòu)的鋼構(gòu)件，為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限
8、權(quán)利和義務(wù)
1、甲方的.權(quán)利和義務(wù)
�。�1）、甲方有義務(wù)按合同的規(guī)定期限及時向乙方支付工程款，否則甲方違約。
�。�2）、甲方有權(quán)確定和要求乙方送貨時間和送貨地點。
�。�3）、甲方有權(quán)對乙方所送貨物進行檢驗，對檢驗不符合要求的貨物，甲方有權(quán)要求乙方退換。
�。�4）、如因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成甲方損失的，乙方負(fù)責(zé)賠償損失并承擔(dān)一切責(zé)任。
2、乙方的權(quán)利和義務(wù)
�。�1）、乙方有義務(wù)向甲方提供符合合同約定的產(chǎn)品，否則乙方違約。
�。�2）、乙方有義務(wù)按照甲方通知的時間、地點，按時送達貨物，否則，乙方違約，并應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
（3）、乙方有權(quán)按合同約定，要求甲方支付已合格材料的款項。
9、違約責(zé)任
（1）乙方承包的工程項目，未經(jīng)甲方許可，不得進行轉(zhuǎn)包或分包。否則，甲方有權(quán)終止合同。由此給甲方造成的經(jīng)濟損失乙方負(fù)責(zé)賠償。如特殊需要時，需經(jīng)甲方書面批準(zhǔn)，各項管理程序按甲方的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
�。�2）若因乙方原因造成材料進場延誤，每拖一天按合同總價的 0.5 進行罰款，罰款將在甲方向乙方支付合同價款時扣除。工期延誤罰款總額不超過結(jié)算總價的 10% 。如果實際罰款金額超過該限額限制的且乙方無能力采取有效措施彌補該工期時甲方有權(quán)終止合同并邀請其他單位進行加工。由此增加的費用從乙方工程款中扣除。
�。�3）本項目所有涉及到的主鋼構(gòu)、圍護結(jié)構(gòu)、零星配件等必須按照設(shè)計文件要求及投標(biāo)文件承諾的品牌及產(chǎn)地進行選用，如實際工作需更換材料，必須得到甲方書面認(rèn)可，并且甲方不補償因此產(chǎn)生的任何費用和工期。如乙方擅自更換材料，視為乙方違約，處以合約總價 10% 的工程質(zhì)量罰款，并承擔(dān)此項違約導(dǎo)致甲方的損失。
（4）合同簽訂后，如需修改，需獲得雙方同意，方能生效。否則，給對方造成的經(jīng)濟損失由違約方負(fù)責(zé)。
�。�5）合同履行中任何一方無正當(dāng)理由而提出終止合同的，均屬單方違約，違約方承擔(dān)給對方所造成的全部損失外，還需向?qū)Ψ街Ц豆こ炭羁們r 10% 的違約金。
（6）如果乙方有任何的違約行為，乙方應(yīng)保證甲方免于承擔(dān)由此違約造成的根據(jù)主合同甲方將負(fù)責(zé)的任何損害賠償費。否則甲方有權(quán)從工程款中扣除這筆費用。
（7）因乙方自動退出，甲方只對乙方已進場材料價款的70%進行結(jié)算，由此發(fā)生的甲方損失將在剩余的30%中扣除，甲方同時保留不足部分向乙方索賠的權(quán)力。
�。�8）未經(jīng)甲方書面授權(quán)，乙方不得以甲方名義從事任何對外商務(wù)經(jīng)營及合同協(xié)議的簽署。否則甲方有權(quán)終止本合同的執(zhí)行，并由乙方向甲方承擔(dān)相應(yīng)的損失，甲方將從任何屬于乙方的款項中扣除，乙方不得有異議。
10、爭議
�。�1）如甲乙雙方發(fā)生爭議，應(yīng)本著實事求是、平等互利、協(xié)商一致的原則進行協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可采用下列解決方式：向合肥市仲裁委員會按照該會有效的仲裁條款申請仲裁。
�。�2）發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況的，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保護好已進場材料：
a.單方違約導(dǎo)致合同確已無法履行，雙方協(xié)議停止施工；
b.調(diào)解要求停止，且為雙方接收；
c.仲裁機構(gòu)要求停止時；
d.法院要求停止時。
11、合同終止及終止后的結(jié)算
（1）甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本合同；（2）乙方無能力繼續(xù)履行本合同時，本合同終止，按已進場材料結(jié)算，乙方應(yīng)在接到甲方通知時妥善做好已購材料及移交工作；
�。�3）未經(jīng)甲方同意，乙方將本工程轉(zhuǎn)包或分包給第三方，本合同終止，按乙方已進場材料的 60% 結(jié)算
�。�4）乙方單方要求終止合同，結(jié)算單價按合同單價的 80% 計算，另賠償合同總價10% 的違約金；
12、甲、乙雙方在此立約：保證按照本合同的約定，承擔(dān)和履行各自的全部責(zé)任和義務(wù)。
13、本協(xié)議書由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署并加蓋公章后生效，在除違約責(zé)任導(dǎo)致合同中期解除情況下，工程經(jīng)竣工驗收合格、工程結(jié)算辦理完、保修期滿、合同總價款及保修金全部結(jié)清后合同自動終止。
14、本合約附件：⑴中標(biāo)通知書⑵乙方投標(biāo)報價文件⑶招標(biāo)文件及答疑記錄。
15、本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
�。ㄒ韵聼o正文）
甲 方： 乙 方：安徽建筑機械有限責(zé)任公司
甲方代表： 乙方代表：
開戶銀行： 開戶銀行：徽商銀行合肥大東門支行
賬號： 賬號：1020 4010 2100 0283 880
簽訂時間： 年 月 日 簽訂時間： 年 月 日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同7
定做方： (稱甲方) 承攬方： (稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1.制作內(nèi)容：
主鋼構(gòu)：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。 材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結(jié)算方式：
1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。
三、質(zhì)量要求：
乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205-20xx)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點和時間：
1.交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運費由甲方負(fù)責(zé)，裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時間：
五、包裝及運輸：
1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。
2. 甲方負(fù)責(zé)運輸，運輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
3. 運輸費用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的`疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任：
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
九、附則：
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
委托代理人： 委托代理人： 聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
開戶行： 開戶行：
賬號： 賬號：
鋼結(jié)構(gòu)加工合同8
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________(
1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。
2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________(
1，承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)
第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________________(
1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(
1，交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，
以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________
第十一條其他：_____________________________________________________(如：
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任：
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的.，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，
除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，
所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，
如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同9
甲方：______________
乙方：______________
經(jīng)雙方充分協(xié)商為明確雙方責(zé)任，本著互利互惠的原則現(xiàn)將鋼結(jié)構(gòu)廠房車間承包給乙方施工，特訂本協(xié)議如下望共同遵守：
一、承包方，包工包料;
二、承包范圍：根據(jù)簡易圖和雙方約定施工內(nèi)容范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)工程，進行施工。檐口高度規(guī)格為4.6—5米之間;
三、總造價按建筑實有面積計算：長138米x13米=1794平方米，每平方按125元計算。
四、質(zhì)量按照簡易圖紙標(biāo)準(zhǔn)驗收，原材料按照提供的`施工要求材料表進行施工，保質(zhì)保量。
五、雙方工作
甲方負(fù)責(zé)水、電、路三通;
自合同簽之日起付給乙方工程預(yù)付金;甲方按工程進度發(fā)給乙方的承包金，不得拖延，工程竣工驗收后付給乙方全部工程款。
六、本工期工程定于__________年___月____日開工，于__________年___月____日交工，如遇到風(fēng)雨不能按時交工，其它特殊情況等不能按時交工，雙方協(xié)商可順延。
七、安全問題
在乙方施工中，因乙方自己原因所造成的事故，均由乙方全全負(fù)責(zé);
八、其它未盡事宜雙方協(xié)商;
甲方簽字：______________
乙方簽字：______________
日期：______________
鋼結(jié)構(gòu)加工合同10
甲方：
乙方：
身份證號：
一、勞務(wù)名稱：鋼結(jié)構(gòu)加工制作
二、制作地點：
三、工期：按公司的工期要求交付成品
四、質(zhì)量要求：執(zhí)行公司的工藝文件要求
甲方將鋼結(jié)構(gòu)車間的加工制作工作承包給乙方，為明確雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)特簽定本合同，雙方必須嚴(yán)格遵守。甲、乙雙方必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)勞動合同和勞動保護條例，遵守公司的有關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)的方針。具體合同條款如下：
1、甲方將年月份到年月份(以陽歷為準(zhǔn))的鋼結(jié)構(gòu)車間里的鋼構(gòu)件制作承包給乙方，甲方負(fù)責(zé)提供制作鋼結(jié)構(gòu)所需的機械設(shè)備、原材料、輔助材料、耗用材料。乙方提供完成鋼構(gòu)件所需的人員，招聘來的相關(guān)技術(shù)人員必須具有國家認(rèn)可的資格證書和上崗證，乙方招聘的所有人員必須與勞動者本人簽訂好勞動合同交甲方公司備案。
2、甲方負(fù)責(zé)每一批鋼構(gòu)件的細(xì)畫詳圖,乙方必須按甲方的詳圖出料單及下料,嚴(yán)格按國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方的工藝流程制作，不得任意更改圖中所表示的規(guī)格和數(shù)字及點倒工藝，如確實發(fā)現(xiàn)技術(shù)部門出具的詳圖有錯誤或不合理而確實需要更改的，應(yīng)先向技術(shù)部門匯報，待核實后，由技術(shù)人員更改圖紙，出具更改書并簽字后再制作。乙方必須嚴(yán)格按照規(guī)范規(guī)定和加工制作工藝及圖紙要求進行加工制作,由于乙方原因造成的鋼構(gòu)件報廢和返工費、人工費、材料費、及輔材費等全部由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此造成的工期誤期等一切費用。
3、乙方必須保質(zhì)、保量按時完成甲方下達的任務(wù)，在工程量滿足的情況下，電焊班組每月產(chǎn)量不得低于 80 噸。無條件服從甲方的工期安排，無不可抗力因素，不得拖延工期。乙方經(jīng)常不經(jīng)允許就無故不上班這種嚴(yán)重不守約行為處以罰金100元/天.
4、所需制作人員的多少要滿足甲方的'工期要求，必須按本公司的規(guī)模及預(yù)計任務(wù)，確定人員的數(shù)量應(yīng)相對固定，原則上不得中途更換，如遇特殊情況需要更換的，應(yīng)通知甲方備案，否則出現(xiàn)問題由乙方負(fù)全責(zé)，固定人員應(yīng)保持在4人以上，以按時完成生產(chǎn)任務(wù)為宗旨。
5、乙方人員意外保險：乙方人員必須參加人身意外保險，保險費由甲方承擔(dān)，如乙方參加投保的人員不滿一年中途調(diào)換或其本人中途離職該本人保險費用由乙方承擔(dān)。乙方在承包期內(nèi)如有工傷事故的，醫(yī)藥費、誤工費、賠償?shù)荣M用由乙方承擔(dān)。(乙方工人入廠后應(yīng)及時通知甲方辦理入職登記、投保事項。否則工人在未登記的情況下所發(fā)生的任何意外由乙方自行承擔(dān)責(zé)任)。
6、結(jié)算制作承包費為固定價格。不論次結(jié)構(gòu)件加工工藝的難易、構(gòu)件的輕重，單價按照協(xié)議價格執(zhí)行(后附價格清單),不得以任何理由抬高工價,以此為由來拒絕加工,延誤工期由乙方全額承擔(dān)賠償損失.
7、乙方有義務(wù)對使用的設(shè)備負(fù)責(zé)進行定期保養(yǎng)，工具以舊換新，如人為操作損壞或遺失，就照原價賠償，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，以節(jié)約為原則。
8、乙方必須堅持安全生產(chǎn)原則，設(shè)備操作人員必須持證上崗和定員定崗，進入車間必須戴好安全帽。工作中嚴(yán)禁亂串崗，如出現(xiàn)因亂串崗或操作不當(dāng)而造成機械設(shè)備故障或損壞的，必須照價賠償并處以相應(yīng)的罰款,對所造成的安全事故均由乙方負(fù)擔(dān)。甲方負(fù)責(zé)乙方所有生產(chǎn)人員的安全帽,安全帽乙方人員每人每年一個,如有遺失或損壞乙方自負(fù)。
勞保用品由甲方定期發(fā)放，該費用由乙方承擔(dān)。
9、板材切割須合理，以節(jié)約為原則，不得大料小用，小料不用。并在操作過程中杜絕焊絲、焊劑、焊條和各種氣體等輔助材料的浪費。
10、乙方人員服從甲方的領(lǐng)導(dǎo)和管理。如不遵守國家和地方法律、法規(guī)、公司制度，甲方對乙方招聘的人員有權(quán)開除或辭退，其本人的全部費用由乙方承擔(dān)，甲方應(yīng)提前3天通知乙方，包括勞動者本人。
11、乙方簽定本合同時須對所屬人員簽定勞動合同，嚴(yán)格執(zhí)行民法典中規(guī)定的各項權(quán)利和義務(wù)。
12、合同簽定前乙方向甲方繳納合同保證金壹萬元整.待合同期滿和按約定乙方履行完畢后支付.如合同期滿后,經(jīng)雙方協(xié)商一致需續(xù)訂制作承包合同的,該保證金仍留在甲方。
13、在合同期內(nèi),如乙方在中途違約或提出合同以外的條件,在甲方不能接受或不能滿足乙方的情況下,乙方中途撤走,所有的保證金和加工制作費甲方全部拒付,該責(zé)任由乙方全部承擔(dān)。
14、本合同的簽定本著友好、互惠互利、公平、公正、同等的原則。本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后即生效,有效期一年。
甲方：
日期：
乙方：
日期：
鋼結(jié)構(gòu)加工合同11
在委托合同中，受托人處理事務(wù)，除法律另有規(guī)定外，不是以自己的名義和費用，而是以委托人的名義和費用進行的。因此，委托合同的受托人處理受托事務(wù)的后果，直接歸委托人承受。這是委托合同與行紀(jì)合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區(qū)別。今天本站小編要與大家分享是：鋼結(jié)構(gòu)的委托加工合同。具體內(nèi)容如下，歡迎參考：
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
第二條 加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條
技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)
第五條
價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條
驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________
________________(1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1， 交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的.提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條
包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________
第九條
運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________
第十條
結(jié)算方式及期限：____________________________________________________
第十一條
其他：_____________________________________________________(如：1. 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條
承攬方的違約責(zé)任：
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
年 月 日訂
鋼結(jié)構(gòu)加工合同12
委托方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工制作事宜協(xié)商一致，訂立本合同。
第二條：工程概況
1.工程名稱：xx 。
2.工程地點：xx 。
3.委托方：xx 。
4.預(yù)估構(gòu)件重量：xx 。
5.工程內(nèi)容：
第三條：合同范圍及簽定合同依據(jù)
1.甲方認(rèn)可的施工圖紙。
2.甲方認(rèn)可的設(shè)計變更，補充聯(lián)系單，圖紙會審紀(jì)要。
第四條：生產(chǎn)(加工)工作內(nèi)容
1.主鋼構(gòu)：xx。
2.主鋼構(gòu)除銹處理方式：xx拋丸除銹。
3.防銹底漆涂裝要求：xxx 。
4.乙方負(fù)責(zé)免費裝車，甲方負(fù)責(zé)運輸，運輸費用由甲方承擔(dān)。
第五條：甲方的權(quán)利和義務(wù)
1.甲方于20xx年xx月xx日前向乙方提交生產(chǎn)(加工)用施工圖紙xx套。
2.按合同規(guī)定的'時間、數(shù)量、付款方式支付加工費、材料費。
3.甲方代表有權(quán)監(jiān)督加工的進度和質(zhì)量。
第六條：乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.按時提交加工產(chǎn)品，并經(jīng)甲方在車間驗收合格后方可出廠。
2.按國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)施工驗收規(guī)范GB50205-20xx及設(shè)計圖紙要求進行生產(chǎn)。
第七條：加工費及付款方式、時間
1.本生產(chǎn)人工費單價為：xx元/噸。
2.材料費單價：本結(jié)構(gòu)原材料按購買時雙方核定的市場價格計價。
3.工程款支付：預(yù)付材料款70%計xx元(大寫：xx元整)。
4.提構(gòu)件時付清本批鋼構(gòu)件30%的余款。
5.重量結(jié)算：按理論重量結(jié)算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工
6.如圖紙變更或委托方要求變更，需另追加費用，計費標(biāo)準(zhǔn)按1、2條進行。
第八條：生產(chǎn)(加工)期限
1.開工日期：以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計算工期。
2.工期：xxx天。
3.工廠存放期：構(gòu)件完工之日起免費在廠內(nèi)存放7天，超出7天每天按產(chǎn)品總價款的5‰收取場地占用費。
4.遇到下列情況之一時，生產(chǎn)(加工)產(chǎn)品開工日期及產(chǎn)品交驗日期則相應(yīng)順延或另外商定：
1)由于不可抗力或無法防止的外因影響時;
2)由于甲方的原因影響生產(chǎn)(加工)進度時。
第九條：違約責(zé)任
1.由于產(chǎn)品質(zhì)量問題，不能滿足施工圖紙要求時，應(yīng)由承包方無償返工或重新提供產(chǎn)品。
2.由于委托方提供的圖紙不十分正規(guī)，在承包方開始生產(chǎn)后仍在修改設(shè)計，由此造成的損失委托方應(yīng)給予承包方相應(yīng)的經(jīng)濟補償，并工期順延。
第十條：其它
1.產(chǎn)品經(jīng)甲方驗收合格出廠后，由于運輸或其它非乙方原因而影響了質(zhì)量，乙方不再承擔(dān)責(zé)任。
2.根據(jù)本合同的約定，乙方只對甲方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，而不再與第三方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，甲方只對乙方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，不受第三方的影響。
第十一條：附則
1.與本合同有關(guān)的其它問題，均按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
2.本合同一式四份，甲方各執(zhí)二份。
3.雙方代表簽章后，合同生效。
委托方：
承包方：
承辦人：
承辦人：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
日期：
鋼結(jié)構(gòu)加工合同13
合同編號：_____________
鋼結(jié)構(gòu)加工制作合同工程名稱：_____________
發(fā)包方(甲方)：_____________
承包方(乙方)：_____________
依照《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就房鋼結(jié)構(gòu)制作協(xié)商一致，訂立本合同。
一、合同內(nèi)容：
本合同計價方式采用：固定綜合單價含加工費、油漆費(二遍普通醇酸底漆)，加工量以實際發(fā)生為準(zhǔn)計算總價。
二、合同造價及結(jié)算方式：
合同總價約_____________元，(大寫：_____________)。
注：
1、主副鋼工程量按圖紙理論計算另計2%損耗，檁條無損耗。
2、雙方約定加工量/合同價變更原則：設(shè)計變更及簽證另行增減。
三、構(gòu)件款支付與結(jié)算
合同簽訂3個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)支付工程價款70%的預(yù)付款，構(gòu)件分批提貨，提貨前，付清當(dāng)批構(gòu)件剩余款項，最后一批構(gòu)件出廠前結(jié)清貨款。
四、工期及運輸方式：
1、暫定工期9月25日開始供貨，10月20日供貨完成。如因非乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方不承擔(dān)工期延誤造成的損失。
2、如甲方延期提貨，需應(yīng)不遲于10月20日前結(jié)清貨款，延期支付部分需承擔(dān)違約金5‰/日。
3、乙方負(fù)責(zé)運輸。
五、甲方的責(zé)任
5.1、合同簽訂后一周內(nèi)，給乙方提供鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計圖紙壹套，供乙方深化設(shè)計。
5.2、負(fù)責(zé)對乙方所承擔(dān)的生產(chǎn)任務(wù)做好安全、技術(shù)、質(zhì)量交底，提出明確的安全、技術(shù)、質(zhì)量要求。
5.3、負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中全面協(xié)調(diào)與管理。
5.4、按合同要求支付相應(yīng)款項。
5.5、提供加工順序、構(gòu)件計劃進場時間。
5.6、甲方檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)乙方的進度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)。
六、乙方的責(zé)任
6.1、乙方必須組織精干的技術(shù)工人、管理人員配套的`隊伍，保質(zhì)、保量提前或按時完成承包范圍內(nèi)生產(chǎn)任務(wù)。
6.2、乙方在未經(jīng)過甲方同意的情況下不得隨意更換人員及調(diào)整崗位。
6.3、乙方本項目全體人員必須接受安全生產(chǎn)、職業(yè)崗位培訓(xùn)，安全培訓(xùn)合格且特殊工種需持證上崗。
6.4、負(fù)責(zé)完成相關(guān)鋼結(jié)構(gòu)資料的編制和整理。
6.5、乙方應(yīng)對與本項目有關(guān)的所有資料、內(nèi)容嚴(yán)格保密，不得泄露給第三方。
七、安全文明生產(chǎn)及職業(yè)健康保護
7.1、安全生產(chǎn)：_____________
7.1.1、乙方應(yīng)執(zhí)行相關(guān)的規(guī)定，將安全生產(chǎn)放在首位，不違章、違規(guī)操作。操作人員應(yīng)采取嚴(yán)格的安全防護措施，乙方承擔(dān)由自身安全防護措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用。
7.1.2、乙方按要求配置專職安全人員。
八、違約責(zé)任
8.1、甲乙雙方按本合同執(zhí)行約定內(nèi)容，各自承擔(dān)因過錯產(chǎn)生的責(zé)任并賠償損失。
8.2、違約責(zé)任：
8.2.1、擅自將其承包的分包項目轉(zhuǎn)包或再分包的。使用的管理人員和生產(chǎn)人員大部分為其他單位人員的，視為擅自轉(zhuǎn)包或再分包。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按合同額的10%向甲方償付違約金。
8.2.2、乙方必須按照甲方的要求配置相關(guān)人員且必須滿足日常和節(jié)假日期間的工作需求。否則，乙方將承擔(dān)合同額的2%違約金。
8.2.3、未經(jīng)甲方同意，變更或停止履行、解除合同。按合同額的5%向甲方償付違約金。
8.2.4、甲方未按合同約定支付構(gòu)件款，導(dǎo)致的工期延誤和相關(guān)損失由甲方負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)補償乙方因此造成的費用增加。
九、合同解除
9.1、如乙方出現(xiàn)以下行為，甲方可發(fā)出書面指令要求乙方無條件停工，合同解除，給甲方造成的損失均由乙方負(fù)全部責(zé)任，甲方保留索賠的權(quán)力：
9.1.1、未經(jīng)甲方同意，將本項目部分或全部轉(zhuǎn)包給第三方。
9.1.2、不能按甲方要求、本合同約定工期進行生產(chǎn)，嚴(yán)重拖延工期。
9.1.3、在完工之前，無正當(dāng)理由停工。
9.1.4、乙方的人員、機械無法滿足項目需要且經(jīng)甲方三次以上催促仍無能力改進。
9.1.5、將本項目相關(guān)資料及內(nèi)容泄露給第三方。
9.1.6、發(fā)生重大設(shè)計變更，乙方無法繼續(xù)履約。
9.2、合同解除后各自的權(quán)利和義務(wù)：
9.2.1、乙方應(yīng)妥善做好已完構(gòu)件和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作。
十、糾紛處理
雙方發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商解決糾紛;若協(xié)商不成，任何一方可提交起訴方所在地有管轄權(quán)的法院解決。
十一、其它
1、本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份,本合同經(jīng)雙方法人代表(或其委托人)簽字、蓋章且預(yù)付款到達乙方賬面之日起生效。本合同生效后，任何一方單方面終止或變更合同，應(yīng)賠償另一方的直接及間接經(jīng)濟損失。
承包人：_____________(公章)分包人：_____________(公章)
法定代表人：_____________法定代表人：_____________
委托代理人：_____________委托代理人：_____________
電話：_____________電話：_____________
傳真：_____________傳真：_____________
開戶銀行：_____________開戶銀行：_____________
鋼結(jié)構(gòu)加工合同14
發(fā)包方: (以下可簡稱:甲方)
承攬方: (以下可簡稱:乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為
一、工程名稱: 。
二、工程施工地點: 。
三、工程內(nèi)容: 。
四、工程量和工程造價:
1、工程量為: 平方米，(注:如為約計數(shù)，可據(jù)實結(jié)算)。
2、工程合同單價為: 元/平方米，本項工程合同總造價約為: 元，大寫: 元。
(注:如為約計數(shù)、可根據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認(rèn)辦法:
1、合同簽訂后，甲方預(yù)付給乙方合同總款的 %，即 元，作
2、材料進入施工工地，甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。
3、梁架安裝基本結(jié)束，甲方付給乙方合同總款的 % ，即 元
4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。
5、本項工程質(zhì)保金為合同總款 %，質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹
五、工程延期:
如遇下列情況之一，經(jīng)雙方共同確認(rèn)以后，工期作相應(yīng)順延并以書面形式確定。
1、設(shè)計圖紙不全，設(shè)計工作無法開展。
2、設(shè)計方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更，甲方未及時通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。
3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位)，致使乙方不能按期進場開展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預(yù)付款，進度款而影響工程進度。
5、開始安裝前5日內(nèi)，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。
6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)以及因大風(fēng)、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災(zāi)害。)
六、雙方職責(zé)
1、施工期間甲方要求更改已確認(rèn)批準(zhǔn)的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開始施工時，甲方應(yīng)提前通知乙方，并應(yīng)及時據(jù)此調(diào)整合同價款。
2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分，應(yīng)共同承擔(dān)負(fù)責(zé)成品的保護，甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務(wù)保護，甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負(fù)責(zé)賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
七、甲方職責(zé):
1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點，并確保乙方施工期內(nèi)的需要，費用由甲方負(fù)責(zé)。
2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運輸?shù)男枰?/p>
3、甲方負(fù)責(zé)本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的本項的其它費用。
4、甲方負(fù)責(zé)處理協(xié)調(diào)好與本項工程有關(guān)的部門關(guān)系，并確保不因國家相關(guān)部門的干預(yù)而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負(fù)責(zé)。
5、在施工過程中，甲方與本工程無關(guān)的'人員未經(jīng)乙方同意，不得擅自進入乙方施工現(xiàn)場，否則造成人員傷亡由甲方負(fù)責(zé)。
八、乙方職責(zé):
1、乙方根據(jù)甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進入施工現(xiàn)場。
2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查，乙方應(yīng)給予積極的配合，對于乙方工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)立即返工或修改，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方自行承擔(dān)。
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說出現(xiàn)因乙方操作不當(dāng)導(dǎo)致的傷亡事故均由乙方承擔(dān)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。
5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。
九、土建方應(yīng)配合的相關(guān)事宜:
1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。
2、提供土建施工進度計劃，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預(yù)埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期:
在乙方人員、設(shè)備材料進入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工期，日歷天數(shù)工期 天，如因雨雪風(fēng)等天氣而影響施工時工期順延。
十一、合同爭議、合同的生效與終止:
(一)爭議:
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時，由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。
十二、交工質(zhì)量保修承諾
1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內(nèi)提供免費保修服務(wù)。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當(dāng)或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。
3、保修期滿后，乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務(wù)，做到定期回訪，及時處理使用中出現(xiàn)的問題。
十三、其它約定:
1、標(biāo)的物(即工程所含內(nèi)容的所有項目)所有權(quán)自工程款結(jié)清時開始轉(zhuǎn)移，如甲方未結(jié)清工程款，標(biāo)的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時，須出據(jù)帶有財務(wù)紅章的收據(jù)或發(fā)票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整，否則，由此引起的相關(guān)問題由責(zé)任方承擔(dān)。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設(shè)計的并由甲方簽字蓋章認(rèn)可后的圖紙。
4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計，甲方除提供設(shè)計院的正式圖紙外，設(shè)計網(wǎng)架的懸掛物等，如燈飾內(nèi)裝部分必須告知乙方，否則出現(xiàn)問題自負(fù)。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙，相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。
6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注:
代表人: 代表人:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同15
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
根據(jù)《民法典》規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu)：由定作方提供鋼板材質(zhì)：系列：噸位：單價約元(大寫：)
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：噸位：單價約元(大寫：)
(3)其他：以上主構(gòu)件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同價款及結(jié)算方式
1、合同總價暫定為元，(大寫) (以實際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付元，(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書 、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□
(2)其他檢測項目：。
(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間：__年__月__日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運輸，運輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)�，并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的`應(yīng)當(dāng)及時通知，否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時間。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任
按《民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為__年__月__日至__年__月__日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人：
委托代理人：法定代表人：
委托代理人：
__年__月__日__年__月__日
【鋼結(jié)構(gòu)加工合同】相關(guān)文章：
鋼結(jié)構(gòu)加工合同09-07
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同09-09
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本09-13
鋼結(jié)構(gòu)加工合同范本06-25
建設(shè)工程鋼結(jié)構(gòu)加工合同11-10
鋼結(jié)構(gòu)加工合同15篇12-12
鋼結(jié)構(gòu)加工合同范本09-05