材料加工合同(集錦15篇)
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，我們用到合同的地方越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編為大家整理的材料加工合同，歡迎大家分享。
材料加工合同1
合同編號：
簽訂合同單位：____________簽訂條款如下：
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定
2.交貨辦法
交貨地點：_______________________________________________________
運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。
5.附則
合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。
在執(zhí)行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。
本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
貨物運達站____________________________
收貨人________________________________
合同糾紛的處理________________________
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
材料加工合同2
甲方：______省種子管理站
乙方：__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、乙方委托甲方在______省種子管理站東郊試驗站種子加工廠代加工小麥、玉米、蔬菜等作物種子。
二、加工費用：使用清雪_____包衣—自動計量包裝全套加工流程加工，玉米____元/公斤，使用自動計量包裝流程加工，玉米_____元/公斤，加工其它作物種子價格由雙方臨時協(xié)商確定。
三、在甲方種子加工廠加工種子發(fā)生的裝卸費、水電費、人員工資、設備折舊費、維修保養(yǎng)費及短期倉儲費（一周內(nèi)）由甲方負擔。如種子貯存期超出一周，費用按倉貯收費標準另計。
四、乙方種子加工所需種衣劑、包裝袋等均由乙方負擔。如種衣劑由甲方提供，其費用另計。種子加工的廢種子和下腳料由乙方自行處理。
五、種子加工質(zhì)量保證：甲方種子加工廠是采用國外及國內(nèi)先進主機建成的，生產(chǎn)率高，加工質(zhì)量好，計量范圍廣。其工藝流程為四層篩風篩雪？比重雪？包衣—計量包裝（范圍0、1—50kg）。乙方提供的種子原始凈度≥95%時，甲方保證種子加工的凈度、計量精度、獲選率（種子損失率）、破碎率、種衣牢固度、包衣合格率等符合國家行業(yè)和地方有關標準。乙方提供的種子需包衣時，應提供質(zhì)量合格、成膜性好，使種子包衣后能夠連續(xù)進行自動計量包裝的種衣劑。
六、設備加工能力_____t/h，每天加工小麥、玉米能力_____—_____萬公斤，如乙方需分裝_____kg以下小包裝種子時，加工能力每天_____萬公斤左右。
七、種子加工前，乙方應提供甲方種子質(zhì)量檢驗單。純度、發(fā)芽率、水分等指標達到國家標準，甲方方可進行代加工。
八、代加工數(shù)量：小麥、玉米：乙方應保證年種子加工量不低于_____萬公斤，每個品種加工數(shù)量不低于_____萬公斤。
九、合同期限：雙方本互惠互利、長期合作的原則，合同期限_____年，自簽訂之日起計算。
十、訂金：合同生效_____日內(nèi)，乙方應預付甲方代加工定金_____萬元。
十一、代加費用結算：每批種子加工后，乙方對種子加工質(zhì)量進行檢驗，質(zhì)量達到國家有關標準和合同規(guī)定要求，乙方應在提貨前將全部加工費支付甲方。
十二、本合同未盡事宜，雙方隨時協(xié)商修訂。
十三、本合同自簽訂之日起生效，一式四份，每方各執(zhí)兩份。
甲方：______省種子管理站
簽字：__________________
______年______月______日
乙方：__________________
簽字：__________________
______年______月______日
材料加工合同3
訂立合同雙方：
承攬方：以下簡稱甲方
定作方：以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺、貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品品名規(guī)格（長、寬、高c）單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構務必嚴密，堅固、表面務必平整光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫；塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方帶給圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)帶給的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款按核定價格單計算款_________元。
第六條驗收標準和方法本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)務必到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由_______物價局帶給檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點________年____月____日至____月____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，務必在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________元（大寫_________元）。甲方不履行合同時，除承擔違約職責外，務必如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內(nèi)透過銀行付款。
第十二條甲方的違約職責
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的職責；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不貼合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約職責
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方帶給圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約職責。但甲方應當采取用心措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方職責；在乙方遲延理解或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔職責，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條其他
一、本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也能夠直接向人民法院起訴。
二、本合同于________年____月____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)一份，_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。
甲方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_______
________年____月____日
乙方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_______
________年____月____日
材料加工合同4
甲方（承攬人）：
乙方（定做人）：
簽訂地點：
簽訂時間：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲、乙雙方充分友好協(xié)商，簽訂此材料加工合同，達成以下協(xié)議內(nèi)容：
第一條 成品原料及加工內(nèi)容
1、有無附圖紙。
2、如有甲乙雙方簽字認可的生產(chǎn)加工圖紙，圖紙作為本合同內(nèi)容的附件一并執(zhí)行（圖紙需蓋章或簽字確認）。
第二條 加工期限和質(zhì)量要求
1、材料選定：材料的選定根據(jù)乙方自行選擇第___項方式：
�。�1）、甲方根據(jù)乙方的制定選購。
�。�2）、由乙方自行選購后交付甲方制作。
2、在合同簽訂后，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算，甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限，該加工期限的確定，應由甲方根據(jù)自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定，本合同確定的加工期限為： ___天。
3、成品的質(zhì)量要求，有相關技術圖紙規(guī)范的，應符合圖紙要求，沒有圖紙或者只提供成品規(guī)格、型號規(guī)范的，應符合相應的規(guī)格型號要求。
第三條 交貨時間、地點、結算方式
1、交貨時間：甲乙雙方協(xié)商一致，甲方在合同簽訂后__日內(nèi)交貨，即__ 年 __月 __日前。 2、交貨地點：
（1）、乙方在甲方工廠內(nèi)自提。
�。�2）、或乙方指定交貨地點，即_______ 。
3、結算方式：合同簽訂時乙方首付加工費用總價款的_____ %作為訂金，即人民幣（大寫）：______ 元，合同生效；交貨時，結清剩余合同款____ %，即人民幣（大寫）________ 元。
第四條 成品驗收及交付：
1、乙方自提：甲方按照約定的加工期限完成加工任務后，應及時通知乙方提貨，乙方自行到甲方工廠內(nèi)提貨；乙方收到通知后未按時提貨的，甲方不承擔任何違約責任。
2、乙方應在接收成品時，組織人員對成品進行驗收，雙方應辦理驗收手續(xù)并確認；乙方對成品質(zhì)量提出異議，應在交貨時書面提出，否則視為甲方交付的成品合格。
3、甲方將成品交付乙方后，仍應對成品的品質(zhì)與數(shù)量向乙方負責。
第五條 違約責任
發(fā)生下列情況之一時，甲乙雙方應承擔違約責任：
1、甲方未在加工期限內(nèi)完成加工任務，則應與乙方協(xié)商順延相應期限，每逾期一天，按照合同款的 %賠付乙方；如造成乙方其他相應連帶損失的（如：供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關聯(lián)的合同），甲方應賠償乙方損失。
2、甲方交付的貨物不符合質(zhì)量標準的，應承擔修理、更換、無償補充的責任，給乙方造成嚴重損失的，應承擔賠償責任。
3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的，乙方應承擔總價款千分之五的違約金。
第六條 合同爭議及解決方式
因本合同所發(fā)生的爭議，甲乙雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第七條 補充條款
如有以上內(nèi)容未盡條款，甲乙雙方可以達成補充協(xié)議，補充內(nèi)容作為附件形式附于合同之后，與本合同同樣具有法律效力。
甲方（蓋章）： 經(jīng)辦人（簽字）：
乙方（蓋章）： 經(jīng)辦人（簽字）：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
日期：xx年xx月xx日 日期：xx年xx月xx日
材料加工合同5
承攬方：
代表人： 職務： 電話：
定作方：
地 址： 電話：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱：
2.項目地點：
3.項目內(nèi)容：
4.建筑面積：
5.承攬方式：承攬方包工包料
第二條 圖紙或技術資料
雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：
(1) 定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料一式二份，定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承攬方義務
(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內(nèi)回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復的，應繼續(xù)按圖紙或技術要求進行工作，由此而產(chǎn)
(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應提出適當?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準后調(diào)整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;
第八條 質(zhì)量標準
雙方約定本項目質(zhì)量標準 ：
(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規(guī)范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過驗收。
(2) 第十條 合同價款支付方式
1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責任
1. 承攬方的違約責任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項：
第十五條 附則
(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。
定作方： 承攬方：
代 表 人： 代 表 人：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
年 月 日 年 月 日
材料加工合同6
合同編號：
簽約地址：
發(fā)包方：xx有限公司 （以下簡稱為甲方）
加工方：xx （以下簡稱為乙方）
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，本著平等對待、自愿、誠實、信用的原則，就甲方向乙方采購下列產(chǎn)品，簽訂本合同，共同遵照執(zhí)行。
一、標的名稱、規(guī)格、數(shù)量及價格：
二、質(zhì)量、技術、包裝和運輸標準：
1、加工工期：開工時間以甲方材料到工廠開始計算，XX日內(nèi)全部加工完成并發(fā)運，乙方嚴格確保交貨周期。
2、加工質(zhì)量標準：膜材料及裁剪加工圖由甲方提供，裁剪加工圖作為合同附件，膜材料加工質(zhì)量由乙方負責。
3、乙方嚴格按以下要求進行膜材料加工：
�。�1）、進行裁剪前驗證膜材的生產(chǎn)批號、出廠合格證明及有關的復驗合格報告，同一單體膜材料的主體宜使用同一批號生產(chǎn)的膜材。
�。�2）、在裁剪作業(yè)中，不得發(fā)生折疊彎曲現(xiàn)象。
�。�3）、在裁剪操作中嚴格按照甲方提供的加工圖進行裁剪，對切割子膜片和拼接后的組合膜片分別進行檢驗和編號，與加工圖紙相符。
�。�4）、膜片的拼接應保證接縫的強度、防水、顏色一致。
�。�5）、在熱融合加工時，沒有塵埃、垃圾等污物沾附在膜材料上。
�。�6）、在熱融合拼接時要根據(jù)不同膜材類型，調(diào)試好加工設備的.溫度，避免過熱燙傷，并嚴格控制熱融合中產(chǎn)生的收縮變形，確保膜片、膜面平整，不得出現(xiàn)厚薄不均的現(xiàn)象。
（7）、縫制應做到縫制寬度、針幅等均一，嚴禁發(fā)生跳縫、脫線等現(xiàn)象，同時應避免縫制中引起膜片的扭曲、皺紋等現(xiàn)象。
�。�8）、開孔采用開孔夾具，不得有卷曲、歪斜等現(xiàn)象，打扣眼時，不得有脫落，裂紋。
�。�9）、在加工過程中，因乙方失誤所造成破損、補丁、劃傷，均由乙方負責（每10mm膜材破損、補丁、劃傷按人民幣三千元計算賠償給甲方或乙方負責直接更換整塊破損同規(guī)格型號膜材）。 加工后的膜材包裝和運輸：
�、俳�(jīng)過加工檢查合格后的膜材，在包裝前膜面應清潔干凈。包裝時不得污染和損壞，且做好編號。
�、谠趯庸ず蟮哪げ牧洗虬鼤r，膜材料采用蕊棍，以卷的方式打包，蕊棍的直徑應大于等于150mm，對于無法卷成滾筒狀的膜材，在各折疊處充填緩沖材料后，才能進行打包。
�、墼谶\輸中為防止附屬品和小型零件丟失，宜將其整理成包裝袋，安放在硬紙箱內(nèi)固定于運輸工具上。
�、芗庸ず蟮哪げ脑诙逊拧⒀b卸、運輸過程中用防塵布進行遮蓋，底部應輔設隔離墊層。
⑤驗收時按甲方圖紙質(zhì)量要求進行驗收，乙方加工后的膜材要符合《膜結構技術規(guī)程》CECS158:20xx 。甲方在驗收過程中，發(fā)現(xiàn)加工后的膜材質(zhì)量不符合約定，甲方應在90天內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方在接到甲方書面異議后，應在3日內(nèi)負責處理；如乙方逾期不予處理，則視為認可甲方提出的異議和處理意見，包括但不限于補償甲方采購同類物品的費用及其他相關費用。
三、運輸方式及費用：
1、交貨地點及相關費用：
xx號，現(xiàn)場收貨人：xx，聯(lián)系電話xxxxxxxxxx。運輸、裝卸費用由（視實際情況，如：供方）負責，供方發(fā)貨時隨附兩聯(lián)送貨清單至現(xiàn)場負責人簽收。
2、乙方交由承運人運輸?shù)脑谕矩浳�，毀損滅失的風險由乙方承擔。
四、結算方式及期限：
□ 付清貨款后發(fā)貨，乙方發(fā)貨時隨附全額增稅發(fā)票。
□ 貨到驗收合格后，n個月內(nèi)付清貨款，乙方收款時隨附增稅發(fā)票及收款收據(jù)。
□ 甲方預付x％貨款后發(fā)貨，乙方收款時隨附全額增稅發(fā)票。余款y％作為質(zhì)保金，n個月后如無質(zhì)量問題一次性付清。
□ 合同生效后甲方預付x％，貨到驗收合格后n個月內(nèi)付y%，乙方收款時隨附全額增稅發(fā)票。余款z％作為質(zhì)保金，n個月后如無質(zhì)量問題一次性付清。 五、貨物驗收：
甲方簽收貨物時，按本合同第一、二條的約定驗收，如有不符者，即退貨；如安裝過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方予以更換。因此造成甲方工期延誤及其所有直接和間接損失，全部由乙方負責賠償。
六、乙方應提交的資料：
1、產(chǎn)品合格證，其內(nèi)容應包括: 產(chǎn)品編號、型號和名稱、制造廠商標和名稱、檢驗結論、檢驗負責人簽章及日期。
2、產(chǎn)品檢測報告。
3、乙方隨貨提供上述所有資料，交貨驗收合格時交付給甲方。
七、違約責任:
1、乙方未能按期交貨，每拖延一天，須向甲方支付合同總金額的1%違約金、總計不超過合同總金額10%的違約金。如逾期超過二十天，甲方有權單方面終止合同，并視乙方單方面違約，乙方應返還已收取的所有費用，并賠償雙倍預付款給甲方，甲方對此保留索賠乙方造成甲方一切損失的權利。
2、乙方承擔違約責任后，仍然要賠償由此造成甲方的所有直接和間接損失。 八、其它事項：
在履行合同過程中發(fā)生爭議時，雙方本著友好協(xié)商的原則協(xié)商解決，協(xié)商不能達成共識的，任何一方可向廣州市人民法院起訴。
九、合同生效：
本合同正本一式四份，甲、乙雙方各持兩份(傳真件、掃描件同等有效) 。
□ 雙方簽字蓋章后后生效。
□ 雙方簽字蓋章且供方收到預付款后生效。
□ 雙方簽字蓋章且供方收到貨款后生效。（以下無正文）
甲方(章)： 乙方(章)：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
銀行賬號： 銀行賬號：
法定代表： 法人代表：
簽約代表： 簽約代表：
簽約日期：xx年xx月xx日 簽約日期：xx年xx月xx日
材料加工合同7
定作方：_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
承攬方：_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
根據(jù)《條例》有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金元
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協(xié)議，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協(xié)議，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的
償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其余違約行為按《條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向協(xié)議管理機關申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本協(xié)議一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協(xié)議有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本協(xié)議簽訂日期：________年________月________日
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
材料加工合同8
承攬方（全稱）：xx
定做方（全稱）：xx
簽訂日期：xx年xx月xx日
合同簽訂地點：xx
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，遵循平等自愿、誠實信用原則，就 工程中定做方委托承攬方加工 事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同。
第一條定做產(chǎn)品
第二條定做成品質(zhì)量要求
加工定做物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)。
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做物的質(zhì)量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、用定做方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定做方應按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調(diào)換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交提日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方；定做方應當在xx （時間）內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在 xx（時間）內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定做方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定做方許可不得留存技術資料和復制品。
3、定做方應當在協(xié)議簽訂后 天內(nèi)提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定做方應當在接到承攬方書面通知后 天內(nèi)驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項目，雙方協(xié)商，質(zhì)量保證期為天。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定做方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交（提）貨的時間和地點
第八條 包裝要求及費用負擔：
第九條 運輸辦法及費用負擔：
第十條 結算方式及期限：
第十一條 其他：
第十二條 承攬方的違約責任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定做方不再需要的，定做方有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定做物毀損，丟失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定做物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之五償付違約金。逾期15天不能交付，視為承攬方不能完成。未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。
5、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％—30％幅度）或酬金總額的_____％（20％—60％幅度）違約金。
6、異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定做物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
8、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、丟失的、應當償付定做方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定做方的違約責任
1、中途變更定做物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％—30％幅度）的違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定做方應當賠償承攬方因此而造成的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定做物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定做物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定做物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定做物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定做方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定做方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
雙方發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商解決。協(xié)商不成，可以采取下列一種方式解決：
第一種爭議解決方式：向仲裁委員會申請仲裁。
第二種爭議解決方式：向人民法院起訴。
雙方約定按第____ 種爭議方式解決。
第十六條 本合同自年___月___日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第十七條 本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式四份，雙方各執(zhí)兩份。
第十八條 補充條款
承攬方和定作方確定的債權不得轉(zhuǎn)讓給其他任何第三方。
承攬方： 定作方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
地址： 地址：
電話： 電話：
開戶行： 開戶行：
帳號： 帳號：
稅號： 稅號：
材料加工合同9
甲方(供方)： 電話/傳真
乙方(需方)：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家相關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方由于經(jīng)營需要，本著自愿、公平、互惠互利的原則，一致達成如下協(xié)議。
第一條產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格：
產(chǎn)品名稱 規(guī)格 數(shù)量(張) 單價 金額
合計 人民幣：
第二條加工木質(zhì)材料要求、技術標準：按乙方標準、要求執(zhí)行。
第三條產(chǎn)品交付的方式、時間、地點及費用承擔：甲方收到乙方支付的貨款后，即刻安排生產(chǎn)，產(chǎn)品交付日為收到貨款之日起十五天內(nèi)，交貨地點為乙方指定地點，運輸費用由乙方承擔。
第四條驗收標準及提出異議問題：甲方產(chǎn)品每批次送到乙方指定地點后，乙方如對甲方產(chǎn)品質(zhì)量存有異議須在5日內(nèi)提出，如超過5日外視為乙方對甲方產(chǎn)品認可，甲方不承擔任何責任。若甲方產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，乙方可以要求甲方退貨或換貨。
第五條結算方式及期限：采取銀行轉(zhuǎn)款的結算方式，乙方應于簽訂購銷合同之日起三日內(nèi)支付貨款。甲方應向乙方提供銷售該貨物的增值稅專用發(fā)票。
第六條違約責任：按《民法典》相關條款處理。
第七條解決合同糾紛辦法：雙方協(xié)商解決。若協(xié)商不一致時，任何一方均可向甲方所在地法院提起訴訟。
第八條合同生效時間：由甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
第九條其他約定事項：，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)行一份。
甲方： 乙方：
地址：地址：
簽約代表人： 簽約代表人：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
材料加工合同10
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)我國《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定以及其他相關法律規(guī)定，就甲方向乙方采購相關 等小商品事宜約定如下：
一、采購產(chǎn)品情況
1、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價 ;
2、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價 ;
3、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價 ;
總金額(含稅價)：人民幣 元整(小寫￥ )。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日起 個工作日內(nèi)，乙方負責按甲方要求制作
樣品，經(jīng)甲方確認后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效時甲方應當支付 %預付款到乙方賬戶，確認本協(xié)議第一條中各品名的尺碼數(shù)量后 天內(nèi)交貨(具體數(shù)量由雙方以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認)，運費由 承擔。
四、質(zhì)量要求及技術標準
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準，貨物主要技術指標按國家或行業(yè)標準。
五、驗收方法、標準和期限
以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符，應在收到貨物后 個工作日內(nèi)以書面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實后，盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準，乙方應當負責更換或者退貨，因此產(chǎn)生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔
乙方按其企業(yè)或行業(yè)標準提供包裝，費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限
合同生效且收到乙方發(fā)票后 日內(nèi)甲方支付總價款 %作為預付款，計人民幣 元整(小寫￥ )，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：
收款人：
開戶行：
賬號：
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數(shù)量和金額為準，自甲方驗收合格之日起 日內(nèi)，甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責任
1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同另一方有權要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異，甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的，雙方當事人同意向 人民法院起訴。
十、本合同一式二份，甲方乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
材料加工合同11
定作方：____________
承攬方：____________
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號計量單位數(shù) 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進料加工合同
材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質(zhì)量要求、技術標準
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交（提）貨方式及地點
九、交付定金預付款數(shù)額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方 承攬方
單位名稱（章） 單位名稱（章）
單位地址： 單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
年月日 年月日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
材料加工合同12
承攬方：(以下簡稱甲方)發(fā)包方：(以下簡稱乙方)
一、目的和背景條款根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關法律和本項目的具體要求，甲乙雙方在協(xié)商一致的基礎上，本著自愿、公平誠信的原則，就乙方提供的原材料加工砂石事宜簽訂本合同，以資共同遵守。
二、甲方在自己的加工場地里進行加工，自行負責加工設備、場地平整，機械基礎。
甲方自行負責生產(chǎn)所需的一切費用。
三、加工的沙石規(guī)格為：碎石、砂。加工單價為20元/，甲方只負責加工，不得對外出售。
四、甲方在為乙方加工沙石期間，應優(yōu)先保證乙方所需的材料需求。
五、驗收方式加工后的砂石材料符合相關質(zhì)量、使用要求。
六、結算方式：待乙方提供所有原材料加工完畢且驗收合格后，結清所有加工費。
七、雙方責任：甲方在生產(chǎn)期間的一切安全事故和老百姓糾紛，由甲方自行負責，乙方概不負責，須乙方提供支持或幫助時，乙方應給予大力支持。甲方每月生產(chǎn)的產(chǎn)量，乙方負責全部回收。
八、因履行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。
有不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并不承擔違約責任，本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
九、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
材料加工合同13
甲方：xx
乙方：xx
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關規(guī)定經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商一致，本著誠實守信，互利互惠，平等自愿的原則，訂立本合同。
一、加工材料名稱：水泥空心砌塊及其配套的墻體材料。
二、 規(guī)格型號：
1、19型水泥空心砌塊：
390×190×190(長×寬×高)雙排孔，強度等級MU10，密度<=800KG/m3
2、12型水泥空心砌塊：
390×120×190（長×寬×高）單排孔，強度等級MU，7.5，密度<=800KG/m3
3、實心磚：
200×90×50（長×寬×高），強度等級MU7.5
三、加工地點：
乙方自定，在不影響甲方施工的前提下，經(jīng)甲方同意可以在現(xiàn)場加工。
四、加工方式：
由乙方自購設備，材料，加工成型，養(yǎng)護，運輸。甲方按市場價格向乙方購買加工產(chǎn)品。
五、材料單價：
1、材料現(xiàn)價：
水泥315元/噸，粉沙56元/立方。如市場水泥粉沙價格有變動按市場價計算，每包水泥按40塊磚核定計算。
2、19型水泥空心砌塊：
每塊單價人民幣1.80元。大寫人民幣壹元捌角整。
3、12型水泥空心砌塊：
每塊單價人民幣1.60元。大寫人民幣壹元陸角整。
4、實心磚：
每塊單價人民幣0.33元，大寫人民幣叁角叁分整。
注：單價內(nèi)包括材料費用，機械費，人工費，運輸費，管理費，檢測費，稅金，利潤等。
六、加工數(shù)量：
根據(jù)甲方需求，甲方在王家灣修建大約28萬平方米（建筑面積）的房屋。一期開發(fā)面積18萬平方米，用磚量約450萬塊。材料費用總額約810萬元。
七、質(zhì)量要求：
進場砌塊質(zhì)量等級為合格品，并能經(jīng)得起現(xiàn)場抽樣檢測的合格品。抽檢費用由乙方負責。
八、付款方式：
乙方須墊資一個月。實行按月結算方式。每月28日前辦理結算手續(xù)，支付比例為實際完成數(shù)量的80%。余下20%在每年的年底，甲方再支付總額的17%，余款3%待合同履行結束后付清。
九、安全責任：
乙方在加工和運輸產(chǎn)品的工程中發(fā)生的一切安全事故，一律由乙方負責。甲方屬于產(chǎn)品購買方。不負任何安全責任。
十、雙方義務：
1、乙方義務：按時向甲方抽檢合格后，當場清點數(shù)量提供合格產(chǎn)品，確保甲方的需求量。根據(jù)甲方要求把材料運至指定地點，辦理交接手續(xù)。
2、甲方義務：
保證工地內(nèi)的道路暢通。按時辦理結算手續(xù)和支付款項。
十一、違約責任:
1、乙方必須保質(zhì)保量向甲方提供合格產(chǎn)品，如果乙方提供的產(chǎn)品在乙方交貨時經(jīng)甲方抽檢產(chǎn)品質(zhì)量不合格的，甲方拒絕收該產(chǎn)品，已經(jīng)進場的產(chǎn)品乙方應及時清運出場，如乙方清運出場不及時，由此給甲方造成的損失乙方賠償全部責任。
2.、乙方提供不上或無貨可供，又沒有提前30日書面報告通知甲方。由此給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。
3、由于甲方不能按時辦理結算，支付磚款，造成乙方資金周轉(zhuǎn)不靈，無法按時提供磚。由此造成的損失，由甲方自行承擔全部責任。同時，乙方有權向甲方賠償。
4、若因乙方工地進場運輸造成乙方不能正常生產(chǎn)和不能運輸至乙方指定位置，由甲方負責二次轉(zhuǎn)運費用，乙方不承擔任何賠償責任。
十二、未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決：
十三、本合同一式四份。甲乙雙方各二份，簽字蓋章生效，產(chǎn)生同等法律效力。
十四、甲方必須為乙方生產(chǎn)提供水電，費用由乙方負責，并及時為乙方生產(chǎn)提供生產(chǎn)場地。
甲方： 乙方：
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
材料加工合同14
甲方（承攬人）： 乙方（定做人）：
簽訂地點： 簽訂時間：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲、乙雙方充分友好協(xié)商，簽訂此材料加工合同，達成以下協(xié)議內(nèi)容：
第一條 成品原料及加工內(nèi)容
注：1、有無附圖紙；
2、如有甲乙雙方簽字認可的生產(chǎn)加工圖紙，圖紙作為本合同內(nèi)容的附件一并執(zhí)行（圖紙需蓋章或簽字確認）。
第二條 加工期限和質(zhì)量要求
1、材料選定：材料的選定根據(jù)乙方自行選擇的方式：
�、偌追礁鶕�(jù)乙方的制定選購。
�、谟梢曳阶孕羞x購后交付甲方制作。
2、在合同簽訂后，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算，甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限，該加工期限的確定，應由甲方根據(jù)自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定，本合同確定的加工期限為： 天。
3、成品的質(zhì)量要求，有相關技術圖紙規(guī)范的，應符合圖紙要求，沒有圖紙或者只提供成品規(guī)格、型號規(guī)范的，應符合相應的規(guī)格型號要求。
第三條 交貨時間、地點、結算方式
1、交貨時間：甲乙雙方協(xié)商一致，甲方在合同簽訂后 日內(nèi)交貨，即 年 月 日前。
2、交貨地點：
3、乙方自提：甲方按照約定的加工期限完成加工任務后，應及時通知乙方提貨，乙方自行到甲方工廠內(nèi)提貨；乙方收到通知后未按時提貨的，甲方不承擔任何違約責任。
4、乙方應在接收成品時，組織人員對成品進行驗收，雙方應辦理驗收手續(xù)并確認；乙方對成品質(zhì)量提出異議，應在交貨時書面提出，否則視為甲方交付的成品合格。
5、甲方將成品交付乙方后，仍應對成品的品質(zhì)與數(shù)量向乙方負責。
第四條 違約責任
發(fā)生下列情況之一時，甲乙雙方應承擔違約責任：
1、甲方未在加工期限內(nèi)完成加工任務，則應與乙方協(xié)商順延相應期限，每逾期一天，按照合同款的 %賠付乙方；如造成乙方其他相應連帶損失的（如：供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關聯(lián)的合同），甲方應賠償乙方損失。
2、甲方交付的貨物不符合質(zhì)量標準的，應承擔修理、更換、無償補充的責任，給乙方造成嚴重損失的，應承擔賠償責任。
3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的，乙方應承擔總價款千分之五的違約金。
第五條 合同爭議及解決方式
因本合同所發(fā)生的爭議，甲乙雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第六條 補充條款
如有以上內(nèi)容未盡條款，甲乙雙方可以達成補充協(xié)議，補充內(nèi)容作為附件形式附于合同之后，與本合同同樣具有法律效力。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
經(jīng)辦人（簽字）： 經(jīng)辦人（簽字）：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
日期： 日期：
材料加工合同15
合同編號：_________
供方：__________________
需方：__________________
簽訂日期：______________
經(jīng)雙方協(xié)商、簽訂本合同，共同信守。
一、
二、
1、質(zhì)量標準：______________________________________________________
2、交貨、運輸辦法及地點：__________________________________________
3、包裝要求及費用負擔：____________________________________________
4、結算方式及期限：________________________________________________
5、特約事項：______________________________________________________
三、
1、本合同簽訂后，具有法律效力。如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時，限在事故發(fā)生后五天內(nèi)通知對方。雙方應立即協(xié)商，另立協(xié)議書。重要產(chǎn)品報業(yè)務主管部門備案。
2、如有一方不履行合同條款規(guī)定，由合同管理機關按國家合同規(guī)定進行裁定，由違約方承擔經(jīng)濟責任，賠償對方損失。
3、供需雙方由于人力不可抗拒的災害和確非企業(yè)本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商同意，由合同管理機關查實證明，可免于承擔經(jīng)濟責任。
4、其他未盡事項，另訂附件。
四、本合同一式______份，甲乙雙方、開戶銀行、主管機關各一份。
供方：（蓋章）
企業(yè)照號碼：
開戶銀行帳號：
企業(yè)負責人：
代表：（蓋章）需方：（蓋章）
企業(yè)照號碼：
開戶銀行帳號：
企業(yè)負責人：
代表：（蓋章）
【材料加工合同】相關文章：
材料加工合同09-10
原材料加工合同11-08
材料加工合同15篇09-11
材料加工合同(15篇)09-11
原材料承攬加工合同09-06
原材料加工制作合同11-10
沙石材料加工合同11-07
材料加工合同范本03-03
建筑材料委托加工合同10-27
材料加工合同(集合15篇)09-11