【精品】加工定做合同3篇
在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì)中，合同的類型越來越多，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭(zhēng)議的重要措施。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的加工定做合同3篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
加工定做合同 篇1
定作人(甲方)：
承攬人(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實(shí)信用的原則，現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關(guān)事宜，特簽訂本合同：
第一條合作內(nèi)容
加工定作內(nèi)容：就乙方目前生產(chǎn)的20多個(gè)品種的電瓶，甲方暫定在合同期限內(nèi)向乙方定做30萬支。
第二條合同期限
自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。
第三條加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進(jìn)行加工制作，生產(chǎn)出成品后，向甲方交付產(chǎn)品，乙方收取加工勞務(wù)費(fèi)。
2、在本合同期限內(nèi)，生產(chǎn)原材料和成品的所有權(quán)均系甲方所有，乙方只具有收取勞務(wù)費(fèi)的權(quán)利和義務(wù)。
3、關(guān)于其加工制作過程中的稅、費(fèi)等問題由雙方另行協(xié)商確定。
第四條加工勞務(wù)費(fèi)
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價(jià)的15%向乙方支付加工勞務(wù)費(fèi)用。
第五條雙方的權(quán)利與義務(wù)
1、本合同期限內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)向乙方供應(yīng)生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所
需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放，甲方對(duì)原材料享有所有權(quán)，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，并按生產(chǎn)進(jìn)度的需要發(fā)放原材料。
2、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方進(jìn)行加工制作，如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的，甲方可拒絕接收成品，并有權(quán)要求乙方承擔(dān)成本損失。
3、乙方應(yīng)對(duì)生產(chǎn)的成品，分批次向甲方移交。
4、未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉(zhuǎn)移、出售、贈(zèng)與、擔(dān)保等)。
5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。
6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認(rèn)為有需要對(duì)生產(chǎn)的`產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續(xù)的，乙方應(yīng)全面配合。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行乙方
下線的成品每天向甲方辦理移交。
第七條違約責(zé)任
1、乙方應(yīng)妥善的保管好甲方供應(yīng)的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的，則由乙方承擔(dān)損失賠償責(zé)任。
第八條其他
1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同相沖突的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時(shí)生效，在履行合同的過程中發(fā)生爭(zhēng)議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
時(shí)間：
加工定做合同 篇2
承攬方（全稱）： _________________________________________
定作方（全稱）：_________________________________________
合同編號(hào)： ______________簽訂地點(diǎn)： ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期：
品_ 名
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價(jià)
金額
分期交（收）貨數(shù)量
備注
總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______
定作款共計(jì)人民幣（大寫）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內(nèi)，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認(rèn)的樣品質(zhì)量相符。
2、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進(jìn)行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法：
定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對(duì)定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收。如果對(duì)承攬方交付的定作物有任何異議，應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。
四、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
定作物由承攬方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運(yùn)輸）時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運(yùn)人）承運(yùn)，由承攬方代辦相關(guān)的托運(yùn)手續(xù)，運(yùn)費(fèi)由定作方自行承擔(dān)。 承攬方將定作物交付承運(yùn)人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風(fēng)險(xiǎn)由定作方承擔(dān)。
2、時(shí)間要求：交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢�，并且取得�?duì)方同意。
委托承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)模越欢ㄗ魑飼r(shí)承運(yùn)人簽發(fā)的戳記日期為準(zhǔn)。
六、預(yù)付款要求：
定作方應(yīng)于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預(yù)付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計(jì)算），該預(yù)付款在末批定作物交付時(shí)沖抵定作款。
七、定作款結(jié)算辦法及期限：
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項(xiàng)，未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對(duì)定作物行使留置、處分等權(quán)利。
八、違約責(zé)任：
第一點(diǎn)：定作方的違約責(zé)任
�。ǎ保┲型咀兏ㄗ魑锂a(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計(jì)、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時(shí)，應(yīng)償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。
�。ǎ玻┲型窘獬贤�，定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價(jià)款總值百分之30的違約金。
�。�3） 未按合同規(guī)定日期付款的，除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
�。�4）無故拒絕接收定作物的，應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失，
�。�5）錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的，或者變更交付定作物地點(diǎn)或者接收人的，應(yīng)該 承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點(diǎn)：承攬方的違約責(zé)任
（1）違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的，承攬方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交，否則應(yīng)償付定作方以少交的的價(jià)款總值百分之30的違約金 。
�。�2）包裝不符合合同規(guī)定的，應(yīng)重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用 ；
�。�3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權(quán)拒收。
（4）因?yàn)槌袛埛皆驅(qū)е露ㄗ魑镥e(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
九、爭(zhēng)議解決方式
本合同履行過程中的任何爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向桐鄉(xiāng)市人民法院起訴。
十、如需提供擔(dān)保，雙方應(yīng)另行簽訂合同擔(dān)保書，作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有±10%的浮動(dòng)，在交付時(shí)間上有±＿＿天的浮動(dòng)。
十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十三、雙方需約定的其它事項(xiàng)：
_____________________
_____________________
_____________________
______________________
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：＿＿＿＿＿
帳號(hào)：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帳號(hào)：＿＿＿＿＿＿＿
日期：______ 年____ 月____ 日
加工定做合同 篇3
定作方：____________
承攬方：____________
簽訂地點(diǎn)：____________
簽訂時(shí)間：________年____月____日
一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限
品名或項(xiàng)目
規(guī)格型號(hào)
數(shù)量
單價(jià)
金額
交貨期限
總金額合計(jì)
二、定作方帶料
材料名稱
規(guī)格型號(hào)
計(jì)量單位
數(shù)量
質(zhì)量
提供日期
消耗定額單價(jià)
總金額
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
四、承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
八、交(提)貨方式及地點(diǎn)
九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間
十、結(jié)算方式及期限
十一、違約責(zé)任
十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱(章)____________單位名稱(章)____________
單位地址：____________ 單位地址：____________
法定代表人：____________法定代表人：____________
________年____月____日 ________年____月____日
有效期限：________年____月____日至________年____月____日
【加工定做合同】相關(guān)文章：
加工定做合同07-11
加工定做的合同模板04-15
加工定做合同【熱】04-25
加工定做的合同范本05-10
加工定做合同要求范本05-08
加工定做合同范本12-23
【精選】加工定做合同三篇10-02
廣告撲克加工定做合同09-15
加工定做合同(15篇)07-11
加工定做合同15篇07-11