【精華】加工合同范文集錦五篇
隨著人們法律意識的加強,合同的使用頻率呈上升趨勢,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關(guān)系。你所見過的合同是什么樣的呢?以下是小編精心整理的加工合同5篇,希望能夠幫助到大家。
加工合同 篇1
甲方(委托方):_______________
乙方(加工方):_______________
甲、乙雙方本著公平、自愿、互利的原則,通過友好協(xié)商訂立本合同,作為雙方合作及供應產(chǎn)品和服務的準則。
第一條 委托加工產(chǎn)品
乙方按照合同約定和甲方要求,生產(chǎn)、制造并提供給甲方附件所示的產(chǎn)品(以下簡稱為產(chǎn)品),詳細產(chǎn)品列表參看本合同附件《委托加工產(chǎn)品信息表》 。
第二條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料必須符合相關(guān)質(zhì)量標準或甲方的要求,由乙方自行采購,乙方不得隱瞞原材料的缺陷,如果甲方發(fā)現(xiàn)乙方所使用的原材料存在缺陷,甲方有權(quán)要求退貨或換貨。
2、乙方生產(chǎn)選用其他質(zhì)量標準原材料的,必須將相關(guān)標準合格文件提交甲方備案,經(jīng)甲方加蓋公章的書面文件同意后方可執(zhí)行;否則,甲方有權(quán)要求退貨。但是該過程監(jiān)督并不免除乙方對最終成品應當承擔的任何責任。
第三條 產(chǎn)品技術(shù)指標及要求
1、產(chǎn)品品質(zhì)必須符合法律、行政法規(guī)、行業(yè)標準或規(guī)范有關(guān)質(zhì)量標準、技術(shù)要求及環(huán)保要求的規(guī)定,且必須符合甲方有效企業(yè)產(chǎn)品標準(詳見附件)。
2、產(chǎn)品同樣需符合甲方指定封存樣板、樣品、乙方提供的技術(shù)指標及出廠合格證參考數(shù)據(jù)。
3、產(chǎn)品凈含量偏差符合《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》的要求。
4、沖突處理:關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的各相關(guān)規(guī)定或約定發(fā)生沖突時,以對產(chǎn)品質(zhì)量要求高者為準。
第四條 產(chǎn)品包裝
1、產(chǎn)品所需包裝由乙方根據(jù)甲方采購訂單自行印制或委托有合法資質(zhì)的其他單位印制,乙方委托其他單位印制包裝的應將包裝印制單位的相關(guān)資料提交甲方備案,未經(jīng)備案而擅自委托其他單位印制包裝物的視為乙方違約。需方提供產(chǎn)品包裝桶、產(chǎn)品標簽(產(chǎn)品單價中已扣除包裝桶、產(chǎn)品標簽等費用)。
2、產(chǎn)品包裝物外觀按照甲方提供的印刷版面印制,未經(jīng)甲方同意,乙方不得隨意更換、修改印刷版面。甲方向乙方提供加蓋甲方單位公章的產(chǎn)品注冊商標、產(chǎn)品標簽、外面標識等。
3、產(chǎn)品所使用的包裝應當符合法律、法規(guī)、合同規(guī)定的要求,并與所包裝產(chǎn)品的性質(zhì)和用途相適應,按照法律規(guī)定標注警示標志或者中文警示說明,標明儲運注意事項。
第五條 產(chǎn)品訂單確認
1、甲方授權(quán)_____或__________為執(zhí)行本合同的負責人并代表甲方簽署訂。甲方將經(jīng)其簽名確認的訂單以傳真或其他書面形式送達乙方,乙方在收到訂單后,應在1個工作日內(nèi)蓋章或由其授權(quán)代表簽字確認。在此期限內(nèi)乙方未提出異議或者確認的,視為訂單已生效。
2、若甲方在訂單生效后的24小時內(nèi)以傳真、電話、電子郵件等方式通知乙方修改訂單的,乙方應在甲方發(fā)出上述通知后的2個工作小時內(nèi)[i3]提出異議或確認,在此期限內(nèi)乙方未提出異議或者確認的,視為新訂單已生效。若乙方提出異議,以傳真或其他書面形式送達甲方或其本協(xié)議上一條指定的授權(quán)負責人。
3、乙方交付的產(chǎn)品應以最后有效訂單為準。
第六條 產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的監(jiān)督
甲方有權(quán)但非必須采取認為可行的措施,對乙方的物料采購過程、生產(chǎn)流程、過程管控、生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量、物流運輸?shù)拳h(huán)節(jié)進行檢查監(jiān)督,并提出合理化意見和建議。乙方不得以任何的理由設置障礙或拒絕。
第七條 交貨事項
1、交貨期限:如無特別要求,乙方應在訂單生效后 個工作日內(nèi)交貨。特殊交貨期,經(jīng)雙方在訂單中確認后執(zhí)行。
2、交貨費用、地點及方式:
(1)乙方承擔將貨物送達交貨地點并經(jīng)驗收合格前的所有費用。
(2)交貨地點: ,訂單另有要求除外。
(3)收貨人為甲方,訂單另有要求除外。
(4)交貨時乙方須提交與產(chǎn)品相符的送貨單并加蓋公章,驗貨手續(xù)必須由甲方授權(quán)代表簽字并蓋章確認;甲方指定 或 為收貨負責人,負責簽收送貨單。
(5)乙方有義務確保每批發(fā)出的產(chǎn)品及其包裝外表整潔、干凈,并嚴格按照甲方的要求張貼產(chǎn)品小標簽和包裝說明標簽。
3、產(chǎn)品的所有權(quán)及風險:在產(chǎn)品送達交貨地點、經(jīng)驗收合格并辦理入庫手續(xù)后方由乙方轉(zhuǎn)移至甲方。
第八條 驗收標準和方法
1、乙方提供的產(chǎn)品應符合本合同約定所有標準及國家規(guī)定的強制性認證標準,否則,甲方有權(quán)停止采購或退貨,乙方應于甲方發(fā)出停止發(fā)貨通知或退貨通知后的10個工作日內(nèi)全額退款。對于甲方提出的其他認證申請,乙方有義務提供必要協(xié)助。
2、本合同規(guī)定產(chǎn)品技術(shù)指標及要求作為驗收標準;甲方應在收貨后3個工作日內(nèi)對產(chǎn)品進行驗收。驗收前乙方應當向甲方提交產(chǎn)品合格證及產(chǎn)品相應檢驗報告。3個工作日內(nèi),甲方未提出有效異議,則視為該批次產(chǎn)品驗收合格。
3、甲方按照有效訂單對產(chǎn)品進行驗收,甲方允許乙方每批次單品種數(shù)量偏差為有效訂單該品種數(shù)量的3%以內(nèi),對超出此誤差范圍的貨物甲方有權(quán)拒絕接受。
4、如果產(chǎn)品不合格率達到或超過2%的,甲方有權(quán)要求整批換貨或?qū)斉萎a(chǎn)品中的不合格品全部退回,清點、檢查不合格品所需的人工費用按照當批次產(chǎn)品總價的2%收取,該筆費用甲方有權(quán)在應付貨款中直接扣除。
5、乙方交貨存在瑕疵時,甲方有權(quán)根據(jù)貨物驗收情況決定是否讓步接收,甲方讓步接收的,應當按質(zhì)論價,另以書面形式確認。甲方的讓步接收并不代表乙方交付產(chǎn)品質(zhì)量合格。但甲方讓步接收后,不再以質(zhì)量問題向乙方主張權(quán)利。
6、如果雙方對產(chǎn)品質(zhì)量是否符合合同約定標準存在爭議,雙方均可委托甲方所在地的第三方檢測機構(gòu)根據(jù)本合同對甲方封存樣品進行檢測,并依據(jù)其檢測結(jié)果確定乙方產(chǎn)品是否合格,檢測相關(guān)費用由責任方承擔,由乙方事先墊付。
第九條 價款及結(jié)算
1、本合同單價為: 。(簽約前請選擇填寫完整)
1.1、固定單價:在合同書有效期內(nèi),雙方同意以附件確認的供貨單價進行供貨和結(jié)算貨款。
1.2、可調(diào)單價:如遇市場影響,原材料價格波動幅度大于10%的,一方應提前一個月以書面形式通知對方對單價作出調(diào)整,但調(diào)整后的單價應經(jīng)雙方書面確認。新單價經(jīng)確認后作為合同附件,雙方按照新單價進行供貨和結(jié)算貨款。未經(jīng)雙方確認,任何一方不得單獨改變供貨單價,或以此為由單獨解除或終止合同,否則,應視為違約并承擔相應的違約責任。
2、結(jié)算方式:
2.1、貨到經(jīng)驗收合格后并收到乙方合格發(fā)票之日起的 個月內(nèi)支付。
2.2、甲方付款以甲方確認的送貨單或雙方確認的對賬單為依據(jù)。
2.3、貨款以電匯、轉(zhuǎn)賬等方式支付。結(jié)算方式如需調(diào)整,雙方以訂單形式重新確認生效,雙方按照新的結(jié)算方式結(jié)算貨款。乙方應按照甲方訂單中的相關(guān)要求開具有效發(fā)票,否則,甲方有權(quán)順延到下一付款期付款。
第十條 產(chǎn)品保證、投訴處理
1、乙方在接到甲方有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題投訴時,乙方應立即響應并于48小時內(nèi)予以解決。
2、如產(chǎn)品存在質(zhì)量問題的,乙方應無條件的在五日內(nèi)完成退貨或換貨,并由乙方承擔甲方退貨產(chǎn)生的全部費用及運輸風險等。
3、除甲方保管不當外,保質(zhì)期內(nèi)及驗收階段,如乙方產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應承擔由此給甲方造成的相關(guān)損失,包括但不限于:因乙方供應產(chǎn)品存在質(zhì)量問題導致甲方需承擔的產(chǎn)品質(zhì)量責任及損失賠償、退換貨運輸費用等。
第十一條 服務、推廣支持
1、乙方有義務為甲方人員提供產(chǎn)品知識培訓、技術(shù)咨詢、檢驗報告、產(chǎn)品合格證等服務。
2、為支持甲方市場推廣,乙方應根據(jù)甲方的要求為甲方制作并提供樣品。提供給甲方的樣品,乙方應備有留樣。
3、對于甲方下單的每批產(chǎn)品,乙方應向甲方同時提供該批產(chǎn)品的質(zhì)檢報告、樣品等資料,具體資料包括但不限于:質(zhì)檢報告、出廠合格證及樣品各一份。
第十二條 知識產(chǎn)權(quán)條款
1、產(chǎn)品及其包裝上的商標為嘉XX化工集團股份有限公司或其子公司所有。產(chǎn)品及其包裝所涉及的商標權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)及其他知識產(chǎn)權(quán)歸嘉XX化工集團股份有限公司或其子公司所有,乙方不得因雙方存在合作關(guān)系而主張其享有上述權(quán)利。非經(jīng)甲方同意或許可,乙方不得擅自刪除、更改、毀損、涂抹商標標識、辯識數(shù)字、知識產(chǎn)權(quán)聲明等。但涉及生產(chǎn)過程中的知識產(chǎn)權(quán)除外。
2、乙方生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品、經(jīng)退回乙方的不合格品以及多余產(chǎn)品及其包裝,乙方應對其進行破壞性處理(即消除產(chǎn)品及其包裝上有關(guān)甲方及甲方商標的所有標識、標志信息);同時,本合同項下的產(chǎn)品及其包裝未經(jīng)甲方同意,乙方不能供應給除甲方以外的任何第三方。
3、未經(jīng)甲方書面授權(quán),乙方不得超出本合同目的及范圍行使相關(guān)權(quán)利或許可、同意第三方使用本合同中甲方同意或許可乙方行使的相關(guān)權(quán)利。
4、甲方對乙方的任何授權(quán)僅限于本合同業(yè)務與目的,乙方不得將甲方包括商標標識在內(nèi)的任何知識產(chǎn)權(quán)用于本合同約定產(chǎn)品以外的產(chǎn)品、包裝、店面、市場宣傳等。本合同業(yè)務合作結(jié)束后,乙方應當立即停止生產(chǎn)銷售使用帶有甲方商標標識等任何甲方知識產(chǎn)權(quán)的商品、宣傳資料、產(chǎn)品說明等。
5、在履行本合同過程中所產(chǎn)生的包裝、標識、產(chǎn)品設計等知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。如果是乙方提供的相關(guān)設計,甲方取得相關(guān)成果所有者權(quán)利的對價已經(jīng)包含在本合同產(chǎn)品價款中。
6、甲方創(chuàng)造的智力成果的知識產(chǎn)權(quán)均為甲方及/或其關(guān)聯(lián)方的財產(chǎn)并由其獨家持有。本條所指的知識產(chǎn)權(quán)包括本合同簽訂前已有和將來會有的與甲方有關(guān)的所有專利、商標、商號、服務標志、版權(quán)、技術(shù)規(guī)范、專有技術(shù)、商業(yè)秘密以及商業(yè)產(chǎn)品包裝以及其他知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)甲方授權(quán)同意,禁止乙方將甲方的知識產(chǎn)權(quán)使用于非供應于甲方的或雙方約定之外的產(chǎn)品上或者作其他目的使用。
7、未經(jīng)甲方書面另行許可,乙方不得將帶有甲方委托生產(chǎn)的任何產(chǎn)品銷售給任何第三方。
8、乙方違反上述知識產(chǎn)權(quán)條款約定或以任何方式侵犯甲方知識產(chǎn)權(quán)時應當向甲方支付本合同業(yè)務實際發(fā)生總額10%或20萬的違約金,以高者計,同時甲方有權(quán)解除本合同。
第十三條 不競爭條款
乙方任何時間(本合同有效期內(nèi)以及雙方業(yè)務合作結(jié)束后)不得與甲方現(xiàn)有或?qū)黹_發(fā)的各級經(jīng)銷商(含總經(jīng)銷、分銷商)另行簽署或開展與本合同業(yè)務、甲方及關(guān)聯(lián)方原有或未來業(yè)務形成競爭的合同或業(yè)務,包括但不限于如相同或近似功能產(chǎn)品、替代產(chǎn)品等各種方式的競爭業(yè)務。否則乙方應當支付甲方本合同業(yè)務實際發(fā)生總額10%的違約金。
第十四條 雙方法律關(guān)系
1.根據(jù)本合同所建立的乙方和甲方在合同有效期內(nèi)的關(guān)系僅屬采購供貨合作關(guān)系。任何一方均無權(quán)代表對方或以對方名義簽訂合同。本合同并不產(chǎn)生代理權(quán),任何一方以對方的名義或以對方代理人的名義實施行為導致對方遭受損失時,應賠償對方所遭受的損失。
2.雙方同意不會實施以下行為:
2.1向任何第三方表述其與對方之間的任何關(guān)系;
2.2直接或間接(例如,通過關(guān)聯(lián)機構(gòu))在任何國家或地區(qū)以任何方式侵犯對方的任何合法權(quán)利。
3.任何一方違反上述條款時應當支付對方本合同業(yè)務實際發(fā)生總額10%的違約金,并賠償對方損失。
第十五條 保密條款
未經(jīng)書面甲方允許,乙方及乙方的任何員工不得以任何方式將本合同及本合同業(yè)務以及甲方的技術(shù)資料、圖紙、數(shù)據(jù)、工藝標準、價格等任何信息,泄露給任何第三方,否則應當向甲方支付本合同業(yè)務實際發(fā)生總額10%的違約金,并賠償甲方損失。本合同的變更、解除或終止均不影響本條款對雙方的約束力。
第十六條 違約責任
1、甲方遲延付款的,每天應當按未付款總額的同期銀行存款利息向乙方支付違約金。
2、由于乙方產(chǎn)品質(zhì)量問題影響甲方銷售的,乙方除承擔因退、換貨而支付的費用與風險外,應按照甲方月均訂單總價款的20%向甲方支付違約金,并賠償甲方及客戶的損失。
3、乙方未按本合同約定包裝產(chǎn)品,應當負責重新包裝,并承擔由此產(chǎn)生的所有成本與風險,導致遲延交貨的,按照遲延交貨承擔違約責任。
4、乙方遲延交貨(包括遲交、更換、補交等)或承擔產(chǎn)品質(zhì)量責任的,每天應當按照當批貨值的1%向甲方支付違約金。[i24]若因此導致甲方延期交貨給第三方的,乙方還應承擔甲方因延期交貨所造成的一切經(jīng)濟損失。逾期交付產(chǎn)品達10天的,甲方可單方解除合同并追究乙方違約責任。
5、乙方不能交付產(chǎn)品或單方解除合同的,應按照本合同業(yè)務實際發(fā)生總額的10%向甲方支付違約金,如果違約金不足以支付由此給甲方造成的損失,乙方應負責賠償。
6、乙方未按本合同約定交貨地點或收貨人發(fā)貨的,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或收貨人外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付產(chǎn)品的責任。
7、如因乙方不履行本合同任何條款或基于本合同所產(chǎn)生的義務或責任而導致甲方以訴訟或其它方式請求乙方履行的,則乙方除按照本合同約定支付違約金外,并應給付甲方因此訴訟或事件而給付或代墊之所有費用,包括但不限于律師費、訴訟費、仲裁費、鑒定費、調(diào)查費、公證費、評估費、拍賣費、會計師費、差旅費等。但該違約金應足以彌補甲方所受到的直接損失、預期利益損失以及商譽損失等,否則乙方應另行賠償甲方所受的前述損害。對乙方未約定違約金的情形執(zhí)行本合同業(yè)務實際發(fā)生總額5%比例的違約金。
8、乙方違反本合同的約定,甲方有權(quán)中止按本合同應向乙方支付的未付部分的款項,直到雙方就解決乙方違約一事達成協(xié)議或由法院判決后,甲方再按該協(xié)議或判決恢復支付款項,但甲方無需就中止支付款項支付利息或承擔任何違約金。
第十七條 合作終止原材料及包材處理
1.如果雙方終止合作時,對于帶有甲方標志標識的剩余包裝物,甲方負責按照甲方訂單的預訂數(shù)量和甲方以往供應商供貨的最低價回收合格包裝物。
2、對于超出訂單預訂數(shù)量及/或不合格的帶有甲方標志標識的包裝物,乙方應當及時在甲方的見證下銷毀,否則應當向甲方支付本合同業(yè)務實際發(fā)生總額10%的違約金。
3、由于乙方與甲方是同行業(yè)企業(yè),任何原因?qū)е码p方合作終止時,甲方對乙方的原材料及前述條款以外的其他包裝物,無論乙方供應商交貨與否,均不承擔任何責任。乙方應當對第三方承擔的任何責任均由乙方獨立承擔,與甲方無關(guān)。
第十八條 一般約定
1、乙方承諾,乙方具備國家法律法規(guī)或其他強制性要求規(guī)定的從事本合同約定業(yè)務的完全資質(zhì)并通過相關(guān)審核獲取相關(guān)的許可,否則應支付甲方本合同業(yè)務實際發(fā)生總額10%的違約金,甲方有權(quán)解除合同。
2、依據(jù)法律或本合同約定乙方應支付給甲方的違約金或其他款項將被視為甲方的可向乙方主張的債權(quán),對該債權(quán)的實現(xiàn),甲方可以主張從甲方應支付乙方的本合同下的款項(如果有)或其他甲方應支付乙方的款項(無論是否處于遲延狀態(tài))中直接扣除直至抵銷完畢,不足的部分由乙方補足。
3、本合同因任何原因解除或終止時,并不影響依其性質(zhì)應繼續(xù)存續(xù)之本合同有關(guān)條款,包括但不限于與甲方權(quán)利行使有關(guān)的條款。
4、除本合同另有約定外,甲方可使用電話、傳真、郵件、電子郵件、快遞等方式進行通知,并自通知日起生效。如乙方地址、電話等發(fā)生變更的,乙方應及時書面通知甲方,否則甲方發(fā)往本合同地址、電話、傳真、郵件、通知即視為送達成功。
5、合同登記、鑒證:如本合同及/本合同業(yè)務需辦理有關(guān)登記、備案等相關(guān)手續(xù)的,由乙方負責辦理并承擔全部稅費和費用。[i26]因乙方未辦理相應手續(xù)給甲方造成損失的,乙方承擔全部賠償責任。
第十九條 不可抗力
1、一方對于天災或其它法定不可抗力事故且非該方之過失所致遲延履行不負責任。如有上述遲延原因,一方應立即以書面通知另一方,并即采取所有措施避免損害。
2、如有不可抗力事故發(fā)生,甲方可依其判斷選擇下述措施:(1)終止本合同或任何尚未履行完畢的全部或部分;(2)在遲延原因期間中止本合同或與本合同有關(guān)的全部或部分。
3、如甲方選擇前款第(2)者,甲方于遲延原因停止時,可要求乙方繼續(xù)履行本合同。
4、因不可抗力事故或事件或任何乙方違約事由致甲方遲延或不能履行其義務者,甲方不承擔違約及給付違約金、價款、利息的責任。
第二十條 糾紛的處理
甲乙雙方對本合同及本合同的履行產(chǎn)生爭議的,應友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,向甲方住所地地法院起訴。
第二十一條 合同效力
1、合同效力:本合同的任何條款因任何原因?qū)е聼o效時,不影響其他條款與合同整體的效力;實際業(yè)務在本合同實際簽署前已經(jīng)實際履行,則本合同自動具有向前的溯及效力;合同期滿,如果繼續(xù)存在本合同約定業(yè)務往來的,業(yè)務行為受本合同約束。
2、本合同有效期自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,雙方簽署后生效。
3、本合同一式三份,甲方持兩份,乙方持一份。
甲方: _________________________乙方:_________________________
法定代表人/授權(quán)代表: _______法定代表人/授權(quán)代表:_____
地址:_________________________
加工合同 篇2
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方委托乙方按其提供的規(guī)格、型號加工,原材料由提供。
一、 產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量及金額:
金額合計:¥ 元
合同總價:¥ 元(大寫: )
二、 質(zhì)量要求:按甲方提供圖紙嚴格施工,合格。
三、 交(提)貨地點、方式: 自提
四、 交貨時間: 年 月 日
五、 付款方式及結(jié)算期限:
六、 違約責任:甲方若不能及時付款,乙方可不生產(chǎn);乙方若不能按期交貨,應承擔違約損失。
七、 解決合同糾紛的方式:雙方協(xié)商解決或提交西安市仲裁委解決。
八、本合同自雙方簽訂之日起生效,貨款結(jié)清后,自行失效。
九、乙方可根據(jù)甲方提供傳真文件,進行加工甲方所需材料,傳真文件與原件同具法律效力。
十、 合同一式兩份,甲方與乙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同 篇3
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。3,定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目的,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的'未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
_____年_______月______日訂
加工合同 篇4
甲方:xx(需方)
乙方:xx(供方)
在經(jīng)國家《合同法》以及其他法律的基礎上,甲方委托乙方代加工定臨公路路面工程1標的各種規(guī)格材料,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,特制訂本合同,具體條款如下:
一、總量(規(guī)格(mm)、數(shù)量(萬m3))
1、水溫:
(1)4.79—19 1.25萬m3(以實際用量為準)。
。2)19—37.5 1.25萬m3(以實際用量為準) 。
2、路面:
。1)0.075—4.750.9萬m3 (以實際用量為準)。
。2)4.75—10 1.9萬m3 (以實際用量為準)。
。3)10—15 1.9萬m3 (以實際用量為準)。
。4)15—201.2萬m3 (以實際用量為準)。
二、質(zhì)量要求,技術(shù)標準及驗收方法:
1、乙方加工的材料規(guī)格標準必須符合甲方的要求,若乙方提供的材料不符合甲方要求,甲方有權(quán)終止合同,并凍結(jié)乙方不合格的費用的支付,給甲方所造成的一切損失,均有乙方承擔。
2、驗收標準及驗收方法。
乙方提供的碎石,機制砂質(zhì)量標準要求:符合《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》。需方隨時對供方的供貨進行抽檢,檢驗方法按國家規(guī)定的方法進行。
三、供貨方式(分兩次):
1、備料階段:供貨起始時間:20xx年xx月xx日開始供貨,20xx年xx月xx日完成8900立方機制砂和2.5萬立方的碎石量。
2、施工階段:從20xx年xx月xx日起至工程完工,按照工程的實際需要,乙方應確保供貨的數(shù)量、質(zhì)量及各種規(guī)格。
3、交貨地點:內(nèi)官黑山昌盛石料廠。
4、碎石生產(chǎn)后堆放的料場由甲方提供。
5、運輸方式:由乙方負責。(運費為每方每公里1元,車輛和人員安全均由乙方負責,甲方不承擔任何責任,此價格不含稅。
6、付款方式:甲方按簽收的碎石和機制砂數(shù)量的貨款,在20xx年xx月xx日前付90%料款,剩余的10%在供貨階段付清。供貨階段的貨款分月計量付款。結(jié)算時甲乙雙方憑第三方簽認的收料單進行結(jié)算。
7、若甲方在20xx年再需要增加碎石數(shù)量時,乙方必須保證甲方總共7萬立方的碎石供應量,并且乙方每立方米要價不得超過38元。
四、材料價格:
1、0.075—4.75(機制砂)28.00元/m3(不含稅費價)。
2、庫存料15000立方價格:(4.75—19、19—37.5 ) 36.00元/m3(不含稅費價)。
3、其他各種規(guī)格石料價格,38.00元/m3(不含稅費價)。
4、以上價格均為出廠價。
五、材料計量:
由供需雙方認可的第三方收貨方簽字認可,一車一票,具體認可方法由供需雙方加第三方共同協(xié)商。
六、雙方責任:
甲方根據(jù)工程施工要求,分備料階段和供貨階段,甲方按協(xié)議條款付款給乙方,乙方必須按協(xié)議條款約定內(nèi)容,按甲方要求生產(chǎn)出合格產(chǎn)品,并按甲方規(guī)定的時間,及時保證供應量,不得晚供或欠供,不得影響甲方工程正常需求(人力不可抗拒因素除外)因乙方造成的甲方停工待料,所造成的損失由乙方負責賠償。
七、糾紛的解決方式:
甲乙雙方出現(xiàn)合同糾紛時,應首先通過充分協(xié)商解決,協(xié)商不成的,交乙方所在地的仲裁部門仲裁解決。
本合同一式兩份,經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)的委托代理人簽字后生效。
需方: 供方:
身份證號: 身份證號:
電話: 電話:
簽訂日期:xx年xx月xx日 簽訂日期:xx年xx月xx日
加工合同 篇5
服裝生產(chǎn)加工合同范本
定作方(甲方): 簽訂日期:
加工方(乙方): 交貨日期:
一、委托加工明細(數(shù)量以最后實際成品入庫數(shù)為準) 款號:
顏色單位數(shù)量單價
略
二、質(zhì)量技術(shù)要求:
1)甲方明確委托加工服裝的款式、數(shù)量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質(zhì)量標準,經(jīng)雙方認可,即為合同的組成部分,具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。
2)乙方需對甲方提供的所有工藝技術(shù)資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯,方可投入生產(chǎn)。如有任何問題三日內(nèi)通知甲方相關(guān)部門解決,否則,造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟損失,由加工方承擔。
三、生產(chǎn)技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求:
1)甲方提供;乙方嚴格保密,保證不外泄,不在甲方訂單之外利用甲方提供的資料進行加工銷售,否則負相應法律責任。若生產(chǎn)完畢,樣品、紙樣、主料輔料等一切歸還甲方。
四、交貨期和成品質(zhì)量要求
1)乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨,則按此款數(shù)量的成本價賠償,并承擔延誤客人合同期的違約金:如超期一天按該貨品總價的2%扣款,如超期兩天按該貨品總價的4%扣款,以此類推,如因甲方原因(物料不齊或其它)造成不能按期交貨,雙方另行定貨期,并需簽字生效。
2)乙方需提供真實裁片數(shù)量,若弄虛作假,乙方交貨成品數(shù)量缺失,以每件為單位,每件按貨品的成本價的兩倍予以賠償(在加工費中扣除)。
3)乙方生產(chǎn)大貨必須保證成品尺寸按照紙樣完成尺寸生產(chǎn)(允許正負1cm誤差)。若大貨送甲方后,發(fā)現(xiàn)成品油污、跳線、多處線頭、爛孔、抽紗、尺寸不對等情況,乙方每件按貨品的成本價予以賠償(加工費中扣除)。
4)乙方生產(chǎn)前需對布料、輔料核對,所有面料,輔料有質(zhì)量問題的,應該在沒有開始裁剪或加工前,報甲方確認或者及時更換,凡是由于乙方人員私自對有質(zhì)量問題而繼續(xù)使用的或隱藏不報的,由乙方承擔該批面料、輔料的所有費用。布料和輔料超耗由乙方承擔。
5)甲方將對乙方送來終檢的產(chǎn)品進行檢驗,檢驗的合格率必需達到?____%以上。超次品按照每件成本價從加工費中扣除。
五、結(jié)算方式:按甲方實際入庫數(shù)量結(jié)算,此月出的貨待下月____號前結(jié)算。如有特殊情況會另行通知。
六、解決合同糾紛的方式:雙方協(xié)商解決,解不成時,到有管轄權(quán)的工商行政管理局經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁;
七、雙方協(xié)商的其他條約。
法定負責人: 法定負責人:
委托代理人 委托代理人:
單位地址: 單位地址:
【加工合同】相關(guān)文章:
加工合同07-17
加工的合同06-22
家具加工的合同范本-加工合同02-10
機械委托加工合同范本-加工合同02-24
加工承攬合同書格式-加工合同07-25
承攬加工合同03-24
鋼筋加工合同07-26
加工合同例文07-28
輻照加工合同07-10