加工的合同集錦15篇
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多,簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編整理的加工的合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
加工的合同1
合同編號:______________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物名稱:_________
規(guī)格型號:_________
計量單位:_________
數(shù)量:_________
報酬:_________
交貨期限及數(shù)量:_________
單價:_________
金額:_________
合計:_________
合計人民幣金額(大寫):_________
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料名稱:_________
規(guī)格型號:_________
計量單位:_________
數(shù)量:_________
質(zhì)量:_________
提供日期:____年____月____日
消耗定額:_________
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限:__________________________
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_______________________
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:_______________________________
第六條加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān):_________________________________
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:____________________________
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的________日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:_____________________________
第十一條加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限:_______________
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:____________________
第十三條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十四條本合同解除的條件:______________________________
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是,否)可以留置加工物。
第十六條違約責(zé)任:_____________________________
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交________________仲裁委員會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條其他約定事項:____________________________
定作人
單位名稱(章):_________
單位地址:_________
法定代表人:_________
委托代理人:_________
電話:_________
電報掛號:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
郵政編碼:_________
承攬人
單位名稱(章)_________
單位地址:_________
法定代表人:_________
委托代理人:_________
電話:_________
電報掛號:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
郵政編碼:_________
鑒(公)證意見:_________
經(jīng)辦人:_________
鑒(公)證機關(guān)(章)_________
_____年_____月_____日
(注:除國家另有規(guī)定外,
鑒(公)證實行自愿原則)
監(jiān)制部門:__________________
印制單位:__________________
加工的合同2
甲方:________________
乙方:________________
一、委托加工項目
1、委托加工產(chǎn)品:_________
2、數(shù)量:以甲方下單為準(zhǔn)
3、單價:_________
4、交貨期限:按乙方接單日起________天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準(zhǔn)。
5、甲方提供、商標(biāo)、吊牌、防偽標(biāo)識。
二、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方嚴(yán)格按照甲方提出的質(zhì)量要求進(jìn)行加工,參照【生產(chǎn)通知單、樣衣、工藝制單】為標(biāo)準(zhǔn),于_________年_________月_________日制作出大貨樣衣,經(jīng)甲方確認(rèn)后封樣,該樣品由甲方保存,方可大貨生產(chǎn)。
2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照《企業(yè)質(zhì)量問題細(xì)則》見附件及國家標(biāo)準(zhǔn)。如企業(yè)質(zhì)量細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)中有低于國家標(biāo)準(zhǔn)或者與國家標(biāo)準(zhǔn)不符的,按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、乙方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的范圍及局限
1、顏色、尺碼規(guī)格的確認(rèn)。
2、繡花、印花其他特殊工藝的確認(rèn)。
3、裁剪工藝、縫紉工藝的確認(rèn)。
4、其他質(zhì)量問題的確認(rèn)。
5、回修率不能超過總生產(chǎn)量,如有超過范圍按每件扣款五元。
四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標(biāo)志圖案等紙樣的技術(shù)資料。
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、紙樣等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料
五、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴(yán)格按照甲方的要求進(jìn)行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝。
2、甲方指定交貨地點_________。
3、運輸方式為_________運費由_________負(fù)擔(dān)。
六、結(jié)算方式
1、在乙方檢驗合格交貨后,三十天后由乙方提供領(lǐng)料單、合同書、交貨清單交給甲方。
2、甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。
乙方銀行帳戶為:________________________
銀行戶名:______________________________
七、違約責(zé)任
1、乙方必須嚴(yán)格按照雙方規(guī)定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應(yīng)向甲方支付價款總值________的違約金。
2、乙方若制造假冒產(chǎn)品,給甲方造成損害的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任,賠償金額為人民幣________萬元,甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進(jìn)行處罰。
3、乙方由于保管不善,致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此而造成的損失。
4、乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料,并視實際情況要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
5、乙方必須嚴(yán)格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標(biāo),未達(dá)到質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo),乙方向甲方支付產(chǎn)品報次賠償金 ________成本價。
6、乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工產(chǎn)品,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)按該批產(chǎn)品總金額的________支付違約金。
7、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權(quán)終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權(quán)追究其違約法律責(zé)任。
甲方代表簽名:________________乙方代表簽名:________________
簽訂合同日期:________________簽訂合同日期:________________
加工的合同3
加工方: (以下簡稱甲方)
訂貨方: (以下簡稱乙方)
經(jīng)雙方共同協(xié)商,本著互惠互利的原則,達(dá)成產(chǎn)棄加工協(xié)議如下:
一、加工方式:
甲方負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工,包括:混合攪拌、分裝、裝箱、貼簽。乙方自行采購包裝、標(biāo)簽,費用由乙方承擔(dān);乙方提供原料、輔料等。
二、加工品種及規(guī)格:
共 個。
三、加工費及付款方式: 粉散劑: 規(guī)格為100克的加工費為______/噸;規(guī)格200克的加工費為______/噸;規(guī)格為1000克的______/噸;其它規(guī)格另議。
注射水針劑:為0、18元/每支/每件,其它規(guī)格另議。 消毒劑: 規(guī)格為5kg/桶__4桶/件的______/噸;原聚生源的產(chǎn)品按照原來的標(biāo)準(zhǔn)加工,就現(xiàn)有的包裝做完以后不再加工生產(chǎn),結(jié)算價按廠價的93%價格計算。
乙方每批加工不少50件,不足50件按50件收費。在乙方每次提貨時付清全部加工費、包裝費,如果乙方使用甲方原料應(yīng)先付款再加工。
五、配方與批準(zhǔn)文號:乙方提供配方的產(chǎn)品,乙方應(yīng)按提供組方及相關(guān)材料,由甲方負(fù)責(zé)報批文號,歸甲方所有。
六、乙方使用甲方批號的,必須交納 ( 元 )保證金,如果被藥政部門抽查乙方必須妥善處理,如果不及時處理甲方有權(quán)動用保證金來處理抽查事件。如果單是甲方問題則有甲方負(fù)責(zé)。
七、關(guān)于退貨:原則上無退貨,退貨視為重新加工,加工費為原加工費的1.5倍。
八、關(guān)于質(zhì)量爭議:由于甲方加工工藝導(dǎo)致乙方出現(xiàn)質(zhì)量問題(如結(jié)塊、封口不嚴(yán)等)由甲方負(fù)責(zé)免費重新加工。如果是甲方按配方添加不足按價值的1.5倍賠付乙方。其他質(zhì)量問題由乙方自行解決。
九、交貨地點:乙方的貨物的交貨地點為甲方倉庫。乙方必須在加工完畢后的當(dāng)天取走。
十、合同期限:____年____月____日至____年____月____日。
十一、保密條款:雙方合作過程中的知悉對方的相關(guān)事宜均由保密義務(wù),如關(guān)于購貨渠道、加工方法、配方、客戶來源等,如有違,給予對方壹拾萬元的賠償。
十二、合同相關(guān)的補充協(xié)議是合同的組成部分,與本合同具有同等效力,未盡事宜,雙方再行協(xié)商。
十三、任何一方違約造成雙方損失應(yīng)賠償對方并解除合同。
十四、本合同雙方簽字并蓋章生效,本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
甲 方:
乙 方:
日期:
加工的合同4
承攬方(甲方):xx
定作方(乙方):xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
定作物名稱:xx
型號:xx
規(guī)格:xx
質(zhì)量要求:xx
計量單位:xx
數(shù)量:xx
加工費:xx
單位總價:xx
第二條、加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費承擔(dān)。
第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔(dān)。
第四條、乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱:xx
型號:xx
規(guī)格:xx
質(zhì)量要求:xx
計量單位:xx
數(shù)量:xx
單價:xx
總價:xx
圖紙、技:xx
術(shù)資料及:xx
交付時間:xx
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱:xx
交付時間:xx
交付地點:xx
交付數(shù)量:xx
包裝要求:xx
檢驗方法:xx
運輸方法:xx
運費承擔(dān):
第六條加工費結(jié)算辦法與時間xx。
第七條乙方應(yīng)于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應(yīng)于xx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在xx天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用xx(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:xx。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受xx國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第xx種方式解決:
(1)提交xx仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執(zhí)xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。
承攬方(蓋章):xx定作方(蓋章):xx
法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx
地址:xx地址:xx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點:xx簽訂地點:xx
加工的合同5
訂立合同雙方:
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺、貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品品名規(guī)格(長、寬、高c)單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
一、材種:柜臺、貨架一律采用___________________________。
二、用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)務(wù)必嚴(yán)密,堅固、表面務(wù)必平整光滑,木材無形變、翹曲、撥縫、松榫;塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正、平直、安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方帶給圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)帶給的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款按核定價格單計算款_________元。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)務(wù)必到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由_______物價局帶給檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點________年____月____日至____月____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,務(wù)必在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在_________,由_________收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按_________元計算,共計_________元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)由甲方負(fù)責(zé)運輸,每件運輸費用均按________元計算,共計________元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。運輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款_________元(大寫_________元)。甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約職責(zé)外,務(wù)必如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)透過銀行付款。
第十二條甲方的違約職責(zé)
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的職責(zé);經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不貼合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約職責(zé)
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方帶給圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約職責(zé)。但甲方應(yīng)當(dāng)采取用心措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方職責(zé);在乙方遲延理解或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)職責(zé),并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條其他
一、本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也能夠直接向人民法院起訴。
二、本合同于________年____月____日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
三、本合同一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)一份,_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。
甲方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______
________年____月____日
乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______
________年____月____日
加工的合同6
建設(shè)單位:_________
施工單位:_________
日期:_________
施工合同書建設(shè)單位(以下簡稱甲方):_________
施工單位(以下簡稱乙方):_________
甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,本著互相合作、緊密配合、分工負(fù)責(zé)的原則,就《城市碧園公寓b、c棟玻璃幕墻工程》達(dá)成以下條款,以便共同遵守。
第一條:工程范圍、造價數(shù)量、單價、總價
1.1工程范圍:
"城市碧園公寓b、c棟"建筑外立面玻璃幕墻工程的內(nèi)容包括:塔樓部分的淺灰色玻璃隱框幕墻、透明玻璃隱框幕墻等的設(shè)計、供料、加工、安裝、竣工驗收資料等。其中:mc42、mc39、mc41、mqc63、mqc63a、mqc64、mqc53、mqc54、mqc72、mqc65為淺灰色本體鋼化玻璃幕墻,其余為鋼化透明白玻幕墻。
1.2工程單價:
(詳見后附報價書之報價明細(xì)表)
1.3工程數(shù)量及總價合計:
(詳見后附報價書之工程報價總表)
1.4此總價結(jié)算時單價不變,面積按實際完工展開面積結(jié)算,如有設(shè)計變更、工程洽商、材料變化等,價格經(jīng)雙方協(xié)商后以增補協(xié)議形式確定。
1.5本報價中包括玻璃幕墻三性檢測費。
第二條:工程用料
2.1玻璃:幕墻的玻璃采用東莞銀通玻璃有限公司產(chǎn)的6mm厚淺灰色本體透明鋼化玻璃及6mm透明鋼化白玻,按乙方提供的玻璃樣板確認(rèn)。
2.2鋁合金型材:
均選用佛山金固鋁業(yè)有限公司產(chǎn)的6063-t5鋁合金型材,鋁型材表面為銀白氧化處理,氧化膜厚度滿足aa15級要求,按乙方提供的樣品確認(rèn)。
2.3硅酮結(jié)構(gòu)膠及密封膠:
選用鄭州中原膠廠產(chǎn)的mf811硅酮結(jié)構(gòu)膠及mf889硅酮耐候密封膠,按乙方提供的樣品確認(rèn)。
2.4幕墻開啟配件:國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)七執(zhí)手。
2.5鋼件:國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)q235b鋼型材。
第三條:付款方式
3.1鋁合金型材、鋼件進(jìn)場后七日內(nèi),甲方付給乙方合同總價的30%作為第一次工程進(jìn)度款;
3.2鋁合金型材、鋼件安裝基本完成七日內(nèi),甲方付給乙方合同總價的20%;
3.3玻璃安裝基本完成七日內(nèi),甲方付給乙方合同總價的20%;
3.4幕墻安裝完成后,甲方應(yīng)支付給乙方進(jìn)度款到合同總額的80%;
3.4驗收合格后三十日內(nèi),甲方付到結(jié)算總價的97%給乙方,剩余3%從驗收之日起一年保修期滿后,10日內(nèi)一次性付清。
3.5甲方如不按協(xié)議條款支付款項,乙方在約定時間五天內(nèi)向甲方發(fā)出書面通知,甲方收到通知后七天內(nèi)仍不能按時支付工程款,乙方有權(quán)停止施工,甲方承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失和違約責(zé)任。
第四條:甲乙雙方責(zé)任
4.1甲方責(zé)任:
4.1.1提供本工程完整的建筑施工圖和結(jié)構(gòu)施工圖各一套及有關(guān)設(shè)計變更資料;
4.1.2辦理施工許可證;
4.1.3在乙方進(jìn)場前,清除施工現(xiàn)場內(nèi)影響乙方施工的障礙;
4.1.4組織有關(guān)單位與乙方的協(xié)調(diào)會;
4.1.5組織有關(guān)人員對乙方設(shè)計圖紙進(jìn)行會審,并進(jìn)行簽署;
4.1.6組織和配合質(zhì)檢及有關(guān)部門,監(jiān)督檢查工程質(zhì)量,及時簽認(rèn)分部工程質(zhì)量驗收,辦理設(shè)計變更和其它必要的工程簽證管理工作;工程進(jìn)行中隱蔽工程或中間工程需驗收時,甲方接通知后48小時未到場驗收,則視為驗收合格;質(zhì)量符合規(guī)定要求,驗收48小時后甲方代表不簽,視為已批準(zhǔn),乙方可繼續(xù)施工。
4.1.7組織協(xié)調(diào)乙方與土建施工單位的施工配合工作;
4.1.8在乙方遞交工程竣工書面報告后,組織有關(guān)部門進(jìn)行玻璃幕墻驗收;
注:甲方不按條款約定的內(nèi)容和時間完成以上工作,造成工期延誤,工期則相應(yīng)順延。
4.2乙方責(zé)任:
4.2.1對幕墻進(jìn)行設(shè)計,經(jīng)具有幕墻設(shè)計資質(zhì)的設(shè)計單位簽準(zhǔn)及甲方審核確認(rèn)后方可使用,保證設(shè)計符合國家有關(guān)規(guī)范要求,對設(shè)計質(zhì)量負(fù)責(zé),承擔(dān)因設(shè)計質(zhì)量問題引起的一切后果,并向甲方提交幕墻設(shè)計圖紙及計算書陸套。
4.2.2嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的設(shè)計圖紙施工,服從甲方駐工地代表及工程監(jiān)理的監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,對工程質(zhì)量負(fù)責(zé),承擔(dān)因工程質(zhì)量問題引起的一切后果;
4.2.3編制施工組織設(shè)計和工期進(jìn)度計劃,并經(jīng)甲方審核通過;
4.2.4負(fù)責(zé)所有進(jìn)場材料的保管及未驗收前的成品保護(hù),保護(hù)期間發(fā)生損壞,乙方原因乙方自費修復(fù),非乙方原因損壞,由責(zé)任方負(fù)責(zé)修復(fù),或乙方修復(fù)由甲方承擔(dān)追加合同價款;
4.2.5嚴(yán)格遵守工地及土建施工單位的有關(guān)管理規(guī)定,確保施工安全及文明施工;
4.2.6作好施工原始記錄,在竣工驗收前整理好工程的所有有關(guān)資料兩套作為竣工資料交給甲方。
4.2.7提供完整的竣工驗收資料,保證驗收通過,如因乙方資料或其他原因,致使工程未能按時通過驗收,由此造成的甲方損失由乙方承擔(dān)。
第五條:工期
5.1開工日期:甲方提前七天以書面形式通知乙方。
5.2施工總工期:b棟40天,c棟50天,合同簽訂之日開始計算,滿足現(xiàn)場施工腳手架落架的要求。
5.3工期順延:以下原因造成竣工日期拖延,工期相應(yīng)順延;
5.3.1由于設(shè)計變更、工程量變化,引起施工程序和內(nèi)容變化;
5.3.2一周內(nèi)非乙方原因停水、停電造成停工累計超過八小時;
5.3.3由于戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方原因造成的爆炸、火災(zāi)、水災(zāi)、大雨、暴雨、地震等;
5.3.4甲方不按合同規(guī)定支付工程款;
5.3.5其它非乙方原因的停工;
5.4以上情況發(fā)生后七天內(nèi),乙方就延誤的內(nèi)容和由此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出,向甲方提出書面報告,甲方代表在收到報告后兩天內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù),否則視為同意。
第六條:工程質(zhì)量
6.1工程質(zhì)量等級:確保工程質(zhì)量達(dá)到國家規(guī)定的"合格標(biāo)準(zhǔn)",爭創(chuàng)優(yōu)良工程。
6.2工程驗收按甲方規(guī)定的各項參數(shù)及國內(nèi)現(xiàn)有規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。
6.3工程竣工后,乙方向甲方提供質(zhì)量保證書,保證玻璃幕墻的施工符合設(shè)計及計算。
第七條:設(shè)計變更
7.1甲方變更設(shè)計,應(yīng)在該項工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已經(jīng)加工或施工的,乙方接通知后應(yīng)立即停止。
7.2由于變更通知不及時造成的乙方損失由甲方負(fù)責(zé)。
第八條:竣工、結(jié)算與保修
8.1工程具備竣工驗收條件后,甲方在接到乙方竣工報告后十天內(nèi),向所屬建設(shè)主管部門提交驗收申請,并組織有關(guān)部門進(jìn)行驗收;如收到乙方竣工驗收報告十天內(nèi)無正當(dāng)理由不申請驗收,視為竣工驗收報告已被批準(zhǔn),工程即告竣工即可辦理結(jié)算手續(xù);如工程未驗收,而已開始使用,視為已驗收。
8.2工程竣工驗收后,乙方向甲方提交結(jié)算書,甲方收到結(jié)算書后十天內(nèi)審核完畢或提出審核意見。如收到結(jié)算書后十天內(nèi)無正當(dāng)理由不辦理結(jié)算,則認(rèn)為已接受乙方結(jié)算報告,從第十天算起按同期貸款最高利息支付工程款利息。
8.3保修期從竣工驗收合格之日起計算為兩年,按國家規(guī)定的保修條款執(zhí)行。
第九條:工程停建或緩建
9.1因人力不可抗力及甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏9ぁ⒕徑,使合同不能繼續(xù)履行,雙方應(yīng)簽訂工程停、緩建協(xié)議。
9.2工程停緩建后,乙方應(yīng)妥善做好己完工程和己購材料、設(shè)備、器具的保護(hù)及向甲方移交工作,按甲方要求將自有機械設(shè)備、人員撤出現(xiàn)場。甲方應(yīng)為乙方撤離提供必要條件,支付相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)支出,并按合同約定支付己完工程價款和賠償乙方的相關(guān)損失。
第十條:其它
10.1所有甲乙雙方簽認(rèn)的函電和有關(guān)的技術(shù)資料均為本合同的附件和組成文件。
10.2履行合同過程中發(fā)生爭議,雙方本著友好態(tài)度協(xié)商解決;協(xié)商不成,經(jīng)雙方同意可申請有關(guān)主管部門調(diào)解;如調(diào)解不成,可向法院起訴。
10.3本合同經(jīng)雙方法人代表或法人授權(quán)代表簽并加蓋合同章后立即生效,生效后無正當(dāng)理由單方不能棄約,棄約方需賠償對方的一切經(jīng)濟(jì)損失。
10.4本合同待工程驗收,工程結(jié)算完成,甲方支付完工程款,除有關(guān)保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿后有關(guān)保修條款終止。
10.5本合同正本一式兩份,雙方各執(zhí)一份,副本陸份,雙方各執(zhí)叁份。均具同等法律效力。
甲方:_________
乙方:_________
法人代表:_________
法人代表:_________
(或委托代理人):_________
。ɑ蛭写砣耍:_________
開戶銀行:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
帳號:_________
電話:_________
電話:_________
傳真:_________
傳真:_________
地址:_________
地址:_________
郵編:_________
郵編:_________
加工的合同7
為發(fā)展市場經(jīng)濟(jì),提高加盟者經(jīng)濟(jì)收入,甲乙雙方兩者公平、合理的原則,依據(jù)《中華人民共和國合同法》經(jīng)雙方協(xié)商一致,就加工安裝打火機事宜,達(dá)成以下協(xié)議:
甲方:________________________
乙方:________________________
一、甲方權(quán)利、義務(wù)
1.向乙方提供______,回收產(chǎn)品,現(xiàn)金支付加工費。
2.向乙方提供合格的__________________設(shè)備,組裝工具。
3.有權(quán)要求乙方按市場需求加工_____數(shù)量、式樣、時間等。
4.向乙方及時供應(yīng)全套散件。
二、乙方權(quán)利、義務(wù)
1.向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費用款____元。
2.按甲方要求加工合格______。
3.及時支付散件價款。
4.可以自行銷售成品______,但應(yīng)及時告知甲方。
5.乙方自行選擇生產(chǎn)場所,保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負(fù)。
三、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)(依培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn))
1.____________________________________。
2.____________________________________。
四、未盡事宜協(xié)商解決,協(xié)商不成由甲方所在地人民法院仲裁。
五、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲方已做充分解釋,乙方理解無誤,簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
七、可享受免費用設(shè)備的優(yōu)惠條件,具體如下:
1.乙方在甲方批發(fā)____散件累計達(dá)八萬者,若乙方終止合同,乙方可以將設(shè)備交還甲方,甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2.乙方在甲方批發(fā)____散件累計達(dá)十萬者,若乙方終止合同,乙方可以將設(shè)備交還甲方,甲方退給乙方設(shè)備款。
3.乙方在甲方批發(fā)____散件累計達(dá)十二萬者,若乙方終止合同,設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方:______________
地址:______________
電話:______________乙方:______________
地址:______________
電話:______________簽定日期:__________
加工的合同8
認(rèn)立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作_,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量
第二條加工成品質(zhì)量要求:
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
。1。用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。2。原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供
(1。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。2。承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3。承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價款的%),在加工量達(dá)到%,定作方付給承攬方元(即總價款的%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%),預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
。1。按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2。定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3。當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
。1。交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限______
第十一條其它_________
。ㄈ纾1。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30—50%的幅度)或酬金總額的__%(30—50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條***在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條^糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)
地址:地址:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
_____年_____月____日訂
加工的合同9
立約書人 (以下簡稱甲方)與_科時電子(惠州)有限公司(以下簡稱乙方)就原物料及成品委托承攬加工事項,通過友好協(xié)商,于月 5 日雙方同意訂立合約條款如下,以為雙方共同遵守:
第一章 合同組成及內(nèi)容
1.1 本合同規(guī)范由乙方供料并委托甲方承攬加工后,將全數(shù)加工制成品交付乙方之一切相關(guān)法律行為。
1.2 乙方提供原材料清單如下:
abs膠料
pc膠料
甲方在約定期限內(nèi)按約定要求將以上膠料注塑成形送返乙方指定倉庫。
第二章 合同價格及結(jié)算方式
2.1委托加工原物料、成品等所涉費用,由雙方協(xié)商決定并注明于發(fā)票/采購單。
2.2加工費、運雜費、保險費等款項的結(jié)算,應(yīng)遵守結(jié)算紀(jì)律,堅持錢貨兩清原則,付款采每月結(jié)算形式并在乙方采購單及甲方發(fā)票上注明,亦可采用信用證結(jié)算方式。
第三章 質(zhì)量要求及運輸方式
3.1各類物料及加工制成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按經(jīng)甲方確認(rèn)之乙方采購單、式樣書、圖紙、規(guī)格之約定,就有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)之任何變更,應(yīng)經(jīng)雙方同意始生效力。
3.2發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
3.3發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。
3.4乙方對甲方供料及甲方對乙方運送加工制成品之運輸,由乙方負(fù)擔(dān)。
第四章 成品驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
甲方將加工制成品送達(dá)雙方約定交付地后,乙方應(yīng)于三日內(nèi)驗收,倘甲方未于此約定期間內(nèi)接乙方驗收結(jié)果之通知,即于送達(dá)后第四日起視為加工制成品已通過驗收。
第五章 違約責(zé)任
甲方違約責(zé)任
5.1甲方未按約定質(zhì)量交付加工制成品,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換。
5.2甲方交付加工制成品數(shù)量少于約定,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊。
第六章 合同解除
本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。
第七章 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)及守秘義務(wù)
雙方應(yīng)信守職業(yè)道德,未經(jīng)對方書面同意,不得將任何于業(yè)務(wù)過程中知悉對方包括但不限于生產(chǎn)工藝、技術(shù)、商業(yè)秘密及其它各類信息,泄露于包括對方員工在內(nèi)之任何第三人,違者守約方保留一切法律追訴權(quán)利。
第八章 特別條款
10.1 乙方提供給甲方的是海關(guān)監(jiān)管保稅料件,因此甲方在生產(chǎn)加工中所產(chǎn)生的邊角料等需全部返還至乙方。如雙方違反此條款所產(chǎn)生的一切后果由違約方承擔(dān)。
10.2 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工的合同10
委托方:______有限公司
地址:______郵編:______電話:______
傳真:______銀行:______銀行戶頭號碼:______
增值稅號碼:______
加工方:______有限公司
地址:______郵編:______電話:______
傳真:______銀行______銀行戶頭號碼:______
委托方與加工方在平等、自愿基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議,以資共同遵守:
委托方希望根據(jù)下列條件委托加工方____產(chǎn)品,有關(guān)產(chǎn)品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向加工方發(fā)出。
加工方希望根據(jù)下列條件為委托方加工____產(chǎn)品,有關(guān)產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
委托方為_____產(chǎn)品之唯一商標(biāo)持有人及享有有關(guān)產(chǎn)品專利權(quán)。
第一每月訂單
1、委托方必須提前__天以傳真方式給加工落實訂單數(shù)量。訂單內(nèi)容指明提貨時間。
2、加工方在收悉訂單后,必須在______內(nèi)以傳真書面向委托方確認(rèn)廣東省社會保障局訂單。
3、除非雙方經(jīng)過同意,否則在訂單被加工方確定接納后,委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。
4、委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
5、加工方收到足夠及質(zhì)量合格之材料日與成品出貨日不少于__天。因原材料及包裝材料數(shù)量不足,質(zhì)量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔(dān)。
原材料及包裝材料安排
6、原材料及包裝材料的進(jìn)庫質(zhì)量檢驗工作由委托方委派代表全權(quán)負(fù)責(zé)。
加工費
7、含增值稅的加工費為人民幣____。于此協(xié)議簽訂日起計至__年__月__日,可以雙方同意下,根據(jù)情況作出調(diào)整。
8、委托方將負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關(guān)運費和保險費。
9、委托方負(fù)責(zé)提供合適的原材料及包裝材料,并免費向加工方運送所需原材料及包裝材料,委托方自行安排處理有關(guān)材料的運輸事宜,及支付相關(guān)運費和保險費。
第二技術(shù)及工藝
成品各項理化指標(biāo)由委托方提供,加工方嚴(yán)格按照____工藝進(jìn)行加工。首次加工由委托方負(fù)責(zé)加工過程中成品各項理化指標(biāo)的在線檢測和品質(zhì)控制。加工方只要按照上述要求加工并達(dá)到附件一中的品質(zhì)指標(biāo)要求,加工方對產(chǎn)品質(zhì)量即沒有任何責(zé)任。產(chǎn)品其它質(zhì)量責(zé)任則由委托方承廣東省社會保障局擔(dān),除非:
a產(chǎn)品含有非配方所含的其他物質(zhì);
b產(chǎn)品內(nèi)含有玻璃、青鐵、砂子等異物;
c產(chǎn)品含有配方所含物質(zhì)廣東省社會保障局以外或配方所含物質(zhì)經(jīng)過化學(xué)、物理變化生成的物質(zhì)以外的其他物質(zhì);
第三付款條件
1、首次加工費,委托方在產(chǎn)品生廣東省社會保障局廣東省社會保障局產(chǎn)完成__日后全數(shù)匯至加工方的銀行戶頭。
2、加工方必須在委托方付款之后__個工作天內(nèi)向委托方開具增值稅發(fā)票。
有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)、專利及商標(biāo)的侵權(quán)責(zé)任
3、非經(jīng)委托方書面同意,加工方或任何人不能使用委托方的商標(biāo)、商號或泄露加工方為委托方的產(chǎn)品代加工商。
第四雙方責(zé)任
加工方根據(jù)委托方確認(rèn)的配方及工藝要求加工上述產(chǎn)品,必須保質(zhì)保量、按期完成委托方的加工任務(wù)指標(biāo),委托方負(fù)責(zé)上述加工產(chǎn)品由原材料到所有包裝品的采購,如原材料沒有按生產(chǎn)計劃到位而影響生產(chǎn),委托方將負(fù)全部責(zé)任。
第五協(xié)議終止
1、其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
2、如任何一方違反以上條約,另一方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定,提早三十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
3、協(xié)議終止后,委托方必須于協(xié)議終止后五個工作天之內(nèi)提走所有屬于委托方之剩余的產(chǎn)品,原材料及包裝材料,否則加工方有權(quán)自行處理有關(guān)物料。
第六協(xié)議期限
本協(xié)議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期__年。經(jīng)雙方協(xié)商同意,可以補充協(xié)方方式延長協(xié)議期限。
委托方:______加工方:______
代表人簽字:______代表人簽字:______
代表人姓名:______代表人姓名:______
______有限公司:______有限公司:
__年__月__日__年__月__日
加工的合同11
委托方(甲方):___________
加工方(乙方):___________
委托方(以下簡稱甲方)和加工方(以下簡稱乙方)合稱為“雙方”,甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議。
。ㄒ唬┪屑庸ろ椖
1、委托加工產(chǎn)品:___________
2、加工產(chǎn)品數(shù)量:___________
3、產(chǎn)品交貨期限:按乙方接單起個工作日內(nèi)交貨。
。ǘ┪屑庸し绞
甲方來料加工,乙方需按照甲方要求進(jìn)行加工。
(三)質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方嚴(yán)格按照甲方提出的質(zhì)量要求進(jìn)行加工。
2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)參照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
。ㄋ模┌b要求及交貨地點
1、乙方按照甲方要求進(jìn)行包裝:對于甲方無特殊要求之零件由乙方自行選擇包裝方式。
2、甲方指定地點交貨,地點限之內(nèi)。
。ㄎ澹┵M用結(jié)算
1、此次加工費用總額為___________人民幣(大寫___________),小寫___________元整,此價格為含稅價。
2、甲方首先支付乙方30%總額加工費用作為押金,乙方交貨經(jīng)甲方驗收確定后,由乙方開具發(fā)票交與甲方,交貨當(dāng)日支付余下70%總額加工費用。
3、甲方以銀行匯款或現(xiàn)金方式與乙方結(jié)算。
。┻`約責(zé)任
1、乙方必須按照雙方規(guī)定時間交貨,如逾期交貨乙方應(yīng)向甲方支付貨款5%的違約金。
2、乙方不得擅自生產(chǎn)甲方的專利產(chǎn)品或侵犯甲方專利權(quán)的產(chǎn)品,不得傳播甲方提供的圖紙給任何第三方,否則引起的侵權(quán)行為由乙方承擔(dān),甲方保留追究乙方法律責(zé)任權(quán)利。
(七)解決合同糾紛的方式
1、本協(xié)議雙方簽字蓋章后生效。執(zhí)行過程中出現(xiàn)異議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成則按《民法典》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、本協(xié)議一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力。
3、貨款兩清后本合同及附屬票據(jù)和補充協(xié)議自行終止。
委托方(甲方):___________
加工方(乙方):___________
代表人(簽章):___________
代表人(簽章):___________
電話:___________
電話:___________
__年__月__日
加工的合同12
委托方:(以下簡稱甲方)
被委托方:(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工xx產(chǎn)品,為維護(hù)甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關(guān)代加工事宜達(dá)成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
第一條
代加工內(nèi)容
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品,加工數(shù)量、款式(或開發(fā)信息)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述。
第二條
甲方責(zé)任:
1、按計劃分季度委托乙方為其加工甲方
產(chǎn)品。
2、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標(biāo)注冊證、授權(quán)書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件。
3、向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等。
4、負(fù)責(zé)向乙方提供甲方商標(biāo)各種組合、內(nèi)外包裝及其它標(biāo)有商標(biāo)的包裝及印刷品等與乙方加工品有關(guān)的內(nèi)容。
5、甲方有權(quán)對乙方的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認(rèn)的樣品驗收貨品。
6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收貨品。
7、甲乙雙方嚴(yán)守商業(yè)秘密。
·本合同所簽訂的上述加工品的商標(biāo)及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。
·甲方不得交乙方設(shè)計生產(chǎn)的樣版提供給其他生產(chǎn)商。
第三條
乙方責(zé)任
1、嚴(yán)格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。
3、負(fù)責(zé)原材料的采購、驗收、供應(yīng),并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進(jìn)行。
4、嚴(yán)格管理甲方提供的商標(biāo)、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標(biāo)、飾品及包裝等丟失,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
5、不得將甲方提供的款式用于其他商標(biāo)生產(chǎn)。
6、嚴(yán)守甲方的商業(yè)秘密。
7、對生產(chǎn)的產(chǎn)品實行三包,三包標(biāo)準(zhǔn)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四條
付款方式及交貨地點:
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起一星期內(nèi)乙方支付總貨款的
30%
作為預(yù)付款,乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收進(jìn)倉后財務(wù)核實即付款,交貨地點為甲方庫房。
第五條
驗收標(biāo)準(zhǔn):
雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產(chǎn)過程中,質(zhì)量主管之監(jiān)督要求(以書面內(nèi)容要求為準(zhǔn))作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內(nèi)必須對產(chǎn)品進(jìn)行驗收。
第六條
違約責(zé)任:
1、因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應(yīng)每天承擔(dān)此批貨總價1%的違約金;如甲方?jīng)]按合同要求提貨,乙方有權(quán)扣除甲方訂金。
2、如乙方擅自生產(chǎn)或銷售甲方產(chǎn)品及包裝、印刷品等,一經(jīng)查證,無論數(shù)量多少乙方應(yīng)付甲方人民幣50萬元違約金,并追究乙方法律責(zé)任。
3、凡違反本合同之其他各項條款的,責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)此批貨價值30%的違約金。
4、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責(zé)任外,另一方有權(quán)終止本合同。因甲方提供的商標(biāo)及授權(quán)手續(xù)不完備或虛假產(chǎn)生的法律責(zé)任由甲方承擔(dān),甲方賠償因此給乙方帶來和經(jīng)濟(jì)損失。
第七條合同有效期限
本委托加工合同期限為個月,自 年 月 日至 年 月 日止,生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準(zhǔn)。
第八條
合同如遇爭議,甲乙雙方可協(xié)商解決,達(dá)不成協(xié)議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條
本合同正本一式二份,經(jīng)雙方當(dāng)?shù)厝舜砗炞稚w章后生效。
第十條其他未盡事宜另行訂立。
甲方:
乙方:
代表人:
代表人:
日期:
日期:
加工的合同13
定作方:__________(以下簡稱甲方)承攬方:__________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
第二條原材料由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,挪做他用。
第三條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產(chǎn)工藝單制作的產(chǎn)前樣執(zhí)行,產(chǎn)前樣仍需要修改的,以產(chǎn)前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據(jù)。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第五條服裝交付
1、交貨地址:__________________________
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:
第六條服裝驗收:甲方派跟單員到乙方工廠跟進(jìn)產(chǎn)品工藝,生產(chǎn)進(jìn)度。對甲方跟單員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,乙方必須及時改正。定單完成后,甲方對貨物進(jìn)行全面驗收:
1、認(rèn)真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
2、驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機。
3、驗收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致。
4、驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項目進(jìn)行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
5、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第七條報酬結(jié)算
付款期限:甲方應(yīng)于貨物驗收無誤后,付清合同總貨款的.90%;
第八條違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
。1)制作中途未經(jīng)過雙方同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
。2)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
2、乙方的違約責(zé)任
。1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
。3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%/天。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
。5)不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
。6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
。7)擅自調(diào)換甲方提供的原材料,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第九條其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于__________起生效,合同履行完畢即失效。合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。
本合同一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份,同具法律效力。
甲方(簽名):________________乙方(簽名):________________
甲方(章):________________乙方(章):________________
________年____月____日________年____月____日
加工的合同14
立約書人 青島起家肥料有限公司 (以下簡稱甲方)與_青島敦正生物工程有限公司(以下簡稱乙方)就原物料及成品委托承攬加工事項,通過友好協(xié)商,于 年 月 日雙方同意訂立合約條款如下,以為雙方共同遵守:
第一章 合同組成及內(nèi)容
1.1 本合同規(guī)范由乙方供料并委托甲方承攬加工后,將全數(shù)加工制成品交付乙方之一切相關(guān)法律行為。
1.2 原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經(jīng)甲方確認(rèn)之乙方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書,亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
第二章 合同期限
2.1本合約期限自 年 月 日起至 年 月 日止,共計 年;合約到期前 日甲乙雙方得就本合約之內(nèi)容重新檢視,檢視無意見則本合約自動續(xù)約 年,甲乙雙方并得協(xié)議無條件期前終止。
第三章 合同價格及結(jié)算方式
3.1 委托加工原物料、成品等所涉費用,由雙方協(xié)商決定并注明于發(fā)票/采購單。
3.2 加工費、運雜費、保險費等款項的結(jié)算,應(yīng)遵守結(jié)算紀(jì)律,堅持錢貨兩清原則,付款采每月結(jié)算形式并在乙方采購單及甲方發(fā)票上注明,亦可采用信用證結(jié)算方式。
第四章 質(zhì)量要求及運輸方式
4.1 各類物料及加工制成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按經(jīng)甲方確認(rèn)之乙方采購單、式樣書、圖紙、規(guī)格之約定,就有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)之任何變更,應(yīng)經(jīng)雙方同意始生效力。
4.2 乙方供料及甲方就加工制成品之發(fā)貨(以下簡稱發(fā)貨方)應(yīng)按約定時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供,對于乙方供料,由甲方位于 廠房,按經(jīng)雙方確認(rèn)之乙方采購單所列核對數(shù)量、規(guī)格、型號,不符合約定的,應(yīng)向乙方提出,乙方應(yīng)在接到甲方通知后七日內(nèi)調(diào)換或補齊;屬于多發(fā)、錯運物料或加工制成品,收貨方應(yīng)做好詳細(xì)記錄,妥為保管,收貨后 日內(nèi)通知發(fā)貨方;收貨方對發(fā)貨方加工制成品之質(zhì)量或性能有異議的,應(yīng)在收到加工制成品后 日內(nèi)提出異議,發(fā)貨方應(yīng)在接到通知后 日內(nèi)完成返修,收貨方逾期提出以上異議的,發(fā)貨方不承擔(dān)物料質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號不合格的責(zé)任。
4.3 發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
4.4 發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。
4.5 乙方對甲方供料及甲方對乙方運送加工制成品之運輸及保險費,由乙方負(fù)擔(dān)。
第五章 成品驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
5.1甲方將加工制成品送達(dá)雙方約定交付地后,乙方應(yīng)于三日內(nèi)驗收,倘甲方未于此約定期間內(nèi)接乙方驗收結(jié)果之通知,即于送達(dá)后第四日起視為加工制成品已通過驗收。
第六章 違約責(zé)任
甲方違約責(zé)任
6.1甲方未按約定質(zhì)量交付加工制成品,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換。
6.2甲方交付加工制成品數(shù)量少于約定,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊。
6.3加工制成品交期按乙方物料備齊到達(dá)甲方指定地點時間而確定,加工期間甲方預(yù)期未能如期交貨時,應(yīng)立即附具理由及計劃交貨日期提交乙方,雙方重新約定新交期。
6.4由于甲方保管不善致使乙方之供料、包材毀損、滅失的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
乙方違約責(zé)任
6.5 乙方于發(fā)出采購單后變更供料或委托加工制成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,如因相關(guān)變更造成甲方損失,乙方需作出賠償。
6.6 乙方未按約定期間和要求向甲方交付原物料、技術(shù)資料、式樣書、圖紙、規(guī)格、包材等,經(jīng)甲方同意順延交期,并應(yīng)當(dāng)賠償甲方所受損失。
6.7 乙方超過約定日期支付加工費,應(yīng)當(dāng)比照銀行有關(guān)延期付款的息率向甲方償付違約金。
6.8乙方未按本合同約定辦法和期限對甲方加工制成品進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)成品不符合要求而未按約定期限通知甲方調(diào)換、補齊的,甲方對其加工制成品質(zhì)量、數(shù)量不負(fù)責(zé)任。
6.9對于應(yīng)償付的違約金,賠償金,保管費用和各種經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)在明確責(zé)任后十天內(nèi)主動匯給守約方,違者按逾期付款處理,但任何一方不得自行用扣發(fā)物料、加工制成品或扣付加工費充抵。
第七章 合同解除
7.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。
第八章 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)及守秘義務(wù)
8.1雙方應(yīng)信守職業(yè)道德,未經(jīng)對方書面同意,不得將任何于業(yè)務(wù)過程中知悉對方包括但不限于生產(chǎn)工藝、技術(shù)、商業(yè)秘密及其它各類信息,泄露于包括對方員工在內(nèi)之任何
第三人,違者守約方保留一切法律追訴權(quán)利。
第九章 紛爭解決
9.1甲乙雙方履行合同,發(fā)生糾紛時,應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向仲裁機構(gòu)申請仲裁。
9.2本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工的合同15
承攬方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的帶給辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方務(wù)必依照合同規(guī)定選用原材料,并理解定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不貼合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格帶給原材料,承攬方對定作方帶給的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不貼合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方帶給的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照
第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙帶給辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)帶給的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期帶給技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)帶給檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,務(wù)必留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約職責(zé)
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的職責(zé);經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不貼合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不貼合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%-30%)或酬金總額的____%(20%-60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不貼合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的職責(zé)。
八、由于保管不善致使定作方帶給的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方帶給的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不貼合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)職責(zé)。
十、擅自調(diào)換定作方帶給的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的職責(zé)。
第十三條定作方的違約職責(zé)
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方帶給原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方帶給原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%-60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方帶給原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條
第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約職責(zé),在定作方遲延理解或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)職責(zé),并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按(______)項處理:
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
________年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
________年____月
【加工的合同】相關(guān)文章:
加工合同07-17
加工的合同06-22
家具加工的合同范本-加工合同02-10
加工承攬合同書格式-加工合同07-25
機械委托加工合同范本-加工合同02-24
工業(yè)加工合同06-27
輻照加工合同07-10
紙箱加工合同07-15
商品加工合同07-12