【熱門】加工合同模板匯編6篇
隨著法律知識的普及,很多場合都離不了合同,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?以下是小編收集整理的加工合同6篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
加工合同 篇1
承攬方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)
定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)
定作物名稱
完工時間
檢驗(yàn)時間和地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條加工成品的交付時間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
定作物名稱
交付時間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價款承擔(dān)
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料
材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸
材料名稱
交付時間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時間
______________________________。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_______日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條聲明及保證
。ㄒ唬┘追剑
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
。ǘ┮曳剑
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)
承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:_____________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決
。1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_____份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_________定作方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____法定代表人(簽字):_____
地址:___________________地址:___________________
_________年______月____日_________年______月____日
簽訂地點(diǎn):_______________簽訂地點(diǎn):______________
加工合同 篇2
甲方:
乙方:
為充分利用本地低品位礦和廢棄的礦產(chǎn)資源的優(yōu)勢發(fā)揮乙方的技術(shù)特長,加快堆浸公司的發(fā)展,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,并簽訂協(xié)議如下:
一、甲方為乙方提供堆浸礦石的一切合法手續(xù),生產(chǎn)加工點(diǎn)(小龍山四個池子及堆浸場地和現(xiàn)有住房)和生產(chǎn)加工用的氰化藥劑,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
二、生產(chǎn)加工經(jīng)營由乙方負(fù)責(zé),甲方參與管理,乙方在生產(chǎn)經(jīng)營期間的債權(quán)、債務(wù)由乙方承擔(dān)。
三、乙方每年須向甲方交納管理費(fèi)萬元;分四個季度交納,即每季度為壹萬貳仟伍佰元。交納時間:乙方必須在每季度的第一個月的5號之前交清。協(xié)議期限暫訂兩年,即從_______年____月____日至_____年____月____日止。
四、甲方負(fù)責(zé)本地的外部環(huán)境協(xié)調(diào)工作,如因甲方原因造成乙方無法生產(chǎn)的由甲方負(fù)責(zé),若是乙方生產(chǎn)原因造成周邊群眾損失的,甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
五、乙方經(jīng)過加工處理后的廢渣歸甲方處理。
六、礦石的來源主要由乙方自主采購,甲方為乙方提供銅
陵地區(qū)的礦產(chǎn)信息及金銀廢渣信息,由甲方協(xié)助乙方落實(shí)礦源,乙方自主經(jīng)營自負(fù)盈虧。
七、乙方必須按照上級主管部門和甲方的要求搞好堆浸選礦工作,抓好安全生產(chǎn),在生產(chǎn)經(jīng)營過程中如發(fā)生大小工傷事故,一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
八、如因國家政策原因造成本協(xié)議不能履行的,本協(xié)議自行終止,甲、乙雙方損失各自承擔(dān)。
九、甲、乙雙方應(yīng)加強(qiáng)互信、互通信息,遇到問題,雙方協(xié)商解決,經(jīng)過雙方共同努力,提高經(jīng)濟(jì)效益,做到雙方盈利。
十、本協(xié)議簽字生效,一式兩份,雙方必須共同遵守,任何一方不得單方違約。
甲方簽字:乙方簽字:
年月日
加工合同 篇3
為發(fā)展市場經(jīng)濟(jì),提高加盟者經(jīng)濟(jì)收入,甲乙雙方兩者公平、合理的原則,依據(jù)《中華人民共和國合同法》經(jīng)雙方協(xié)商一致,就加工安裝打火機(jī)事宜,達(dá)成以下協(xié)議:
甲方:
乙方:
一、甲方權(quán)利、義務(wù):
1、向乙方提供打火機(jī)散件,回收產(chǎn)品,現(xiàn)金支付加工費(fèi)。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備,組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場需求加工打火機(jī)數(shù)量、式樣、時間等。
4、向乙方及時供應(yīng)全套散件。
二、乙方權(quán)利、義務(wù):
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費(fèi)用款688元。
2、按甲方要求加工合格打火機(jī)。
3、及時支付散件價款。
4、可以自行銷售成品打火機(jī),但應(yīng)及時告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場所,保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故
由乙方自負(fù)。
三、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn):(依培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn))
1、氣體飽滿無氣泡,外貌干凈。
2、火焰均勻,火苗調(diào)火高度2—3cm無斷頭。
四、未盡事宜協(xié)商解決,協(xié)商不成由甲方所在地人民法院仲裁。
五、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲方已做充分解釋,乙方理解無誤,簽字生效。
六、本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止。
七、可享受免費(fèi)用設(shè)備的優(yōu)惠條件,具體如下:
1、乙方在甲方批發(fā)火機(jī)散件累計達(dá)八萬者,若乙方終止合同,乙方可以將設(shè)備交還甲方,甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機(jī)散件累計達(dá)十萬者,若乙方終止合同,乙方可
以將設(shè)備交還甲方,甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機(jī)散件累計達(dá)十二萬者,若乙方終止合同,設(shè)備、工具歸乙方所有,
甲方:乙方:
地址:地址:
電話:電話:
簽定日期 年 月 日 年 月 日
加工合同 篇4
合同編號:__________________
定作人:_____________________________
承攬人:_____________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī),遵循公平和誠實(shí)信用的原則,定作人和承攬人經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 定作物、數(shù)量、規(guī)格及報酬
定作物名稱規(guī)格/型號質(zhì)量要求/ 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)計量 單位數(shù)量交貨時間報酬 定作報酬計價方式:__________________________________________。 合計(大寫):________________________________元人民幣。
第二條 定作人在簽署合同后___日內(nèi)向承攬人支付(預(yù)付款/定金)________元人民幣,余款支付方式: 。
第三條 定作人提供的材料 材料名稱規(guī)格/型號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計量 單位數(shù)量提供時間 承攬人應(yīng)在收到定作人提供的材料后進(jìn)行檢驗(yàn),并在3日內(nèi)就不符合約定標(biāo)準(zhǔn)的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的,視為認(rèn)可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條 定作人應(yīng)在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術(shù)要求,作為合同附件。未經(jīng)定作人書面同意,承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內(nèi)容。
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在收到后3日內(nèi)向定作人提出書面異議。
第五條 定作人有權(quán)對承攬人使用的材料及已完工作成果進(jìn)行監(jiān)督和檢查,并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作,費(fèi)用由承攬人承擔(dān)。
第六條 未經(jīng)定作人書面同意,承攬人不得將定作物交由第三人完成,否則承攬人有權(quán)解除合同。
第七條 承攬人應(yīng)按照約定的時間、地點(diǎn)交付定作物及相應(yīng)的技術(shù)資料、質(zhì)量合格證明。交付地點(diǎn)為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。 定作物的運(yùn)輸、裝卸工作及費(fèi)用由_________承擔(dān)。
定作物需要安裝調(diào)試的,承攬人應(yīng)按定作人要求在指定地點(diǎn)安裝調(diào)試完畢、并通過驗(yàn)收方作為交付。承攬人同意放棄留置權(quán)。
第八條 定作人收到承攬人交付的定作物后應(yīng)及時驗(yàn)收。定作物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、期限為: 。
第九條 承攬人對定作物的質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任,保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內(nèi),定作人按合同總價的___%預(yù)留質(zhì)量保修金,保修期滿無質(zhì)量問題的予以退還。
定作物在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的,承攬人應(yīng)及時予以維修、重作,并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的,定作人有權(quán)自行維修,費(fèi)用直接從預(yù)留的質(zhì)量保修金中抵扣,不足部分定作人有權(quán)繼續(xù)向承攬人追償。
第十條 違約責(zé)任:
1. 承攬人逾期交付定作物、定作物的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的,是定作人違約。
2. 因承攬人違約導(dǎo)致定作人遭受損失或向第三人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任(包括但不限于停窩工損失、向建設(shè)單位、分包單位承擔(dān)違約責(zé)任等),承攬人應(yīng)當(dāng)賠償定作人所遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失。
3. 承攬人完成的定作物質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,定作人有權(quán)拒收定作物或拒付報酬;承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)維修、重作定作物至合同約定標(biāo)準(zhǔn)。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)要求其繼續(xù)履行或要求解除合同。定作人解除合同的,承攬人還應(yīng)向定作人支付合同總價3%的違約金,不足彌補(bǔ)定作人損失的,承攬人應(yīng)繼續(xù)賠償。
第十一條 本合同在履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條 本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,自雙方加蓋公章之日起生效。
第十三條 補(bǔ)充條款_______________________________________
定作人:___________________________
承攬人:___________________________
住所地:___________________________
住所地:___________________________
電話:_______________
電話:_________________
委托代理人:________________
委托代理人:________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
加工合同 篇5
合同編號: 第 號
甲方:
乙方: 公司
為了明確雙方之間的權(quán)利與義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,甲乙雙方經(jīng)共同協(xié)商一致,就甲方委托乙方加工成型鋼筋事宜達(dá)成協(xié)議如下,以示信守。
一、委托事項
甲方委托乙方承擔(dān) (工程)項目(以下簡稱項目)的成型鋼筋加工工作,乙方按照甲方提供的成型鋼筋配筋單中標(biāo)注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進(jìn)行加工。
二、合同工期
本合同工期自 年 月 日起至 年 月 日止。合同工期提前或順延的,由甲乙雙方另行協(xié)商確定。
三、甲方的權(quán)利與義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利
1、甲方有權(quán)要求乙方按時、保質(zhì)、保量完成成型鋼筋加工工作。
2、甲方有權(quán)監(jiān)督、指導(dǎo)乙方生產(chǎn),有權(quán)對乙方加工質(zhì)量進(jìn)行抽檢。
3、按照本合同約定甲方享有的其他權(quán)利。
(二)甲方的義務(wù)
1、按照合同約定向乙方提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)及項目要求的鋼筋原材料。
2、合同生效后3日內(nèi),甲方應(yīng)以書面的形式向乙方進(jìn)行技術(shù)交底并提供施工圖紙及圖紙會審記錄等有效性技術(shù)文件。交底資料中應(yīng)詳細(xì)說明所承攬項目段號編制情況,各軸線位置,計劃施工進(jìn)度,以及成型鋼筋平直部分的長度,特殊角度的工藝要求等。
3、按照雙方約定,由甲方組織形成圖紙翻樣技術(shù)小組,負(fù)責(zé)施工圖紙的鋼筋計算與翻樣工作。
4、甲方應(yīng)按工程進(jìn)度計劃提前5日向乙方提供本合同成型鋼筋的配筋單(特殊情況補(bǔ)充時須提前3日),配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號、使用部位及合理的工期要求,且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字,并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效。
5、按照本合同約定提貨或接收乙方交付的成型鋼筋產(chǎn)品。
6、按照合同約定及時足額向乙方支付合同價款,不得拖欠。
7、甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體體樣作為本合同附件,明確其授權(quán)范圍。甲方更換授權(quán)經(jīng)辦人員時應(yīng)及時通知乙方,否則應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。
8、對乙方提出的任何質(zhì)疑或異議,甲方應(yīng)當(dāng)在12小時內(nèi)予以書面澄清或解答。
9、需要乙方現(xiàn)場加工時,甲方應(yīng)提供滿足加工需求的加工場地,并負(fù)責(zé)將水、電源(符合乙方加工用動力電源需求)接入鋼筋加工現(xiàn)場;現(xiàn)場加工時,水、電費(fèi)由甲方承擔(dān),鋼筋加工制作設(shè)備以及場地內(nèi)其余設(shè)施由乙方自行解決。
四、乙方的權(quán)利與義務(wù)
(一)乙方的權(quán)利
1、要求甲方按照合同約定及時足額支付合同價款。
2、要求甲方按照合同約定提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)及項目要求的鋼筋原材料。
3、按照本合同約定乙方享有的其他權(quán)利。
(二)乙方的義務(wù)
1、本合同生效后,乙方應(yīng)積極準(zhǔn)備生產(chǎn),確保甲方工程項目施工進(jìn)度。
2、鋼筋原材料經(jīng)驗(yàn)收合格后,乙方方可進(jìn)行加工。
3、乙方收到甲方提供的成型鋼筋配筋單后,應(yīng)認(rèn)真校對,如圖示尺寸、規(guī)格、數(shù)量標(biāo)注無法正確識別時應(yīng)及時與甲方聯(lián)系。
4、乙方制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求,并在產(chǎn)品上以標(biāo)牌的形式標(biāo)注成型鋼筋使用部位的編號號、尺寸、幾何圖形、數(shù)量。每一編號的鋼筋提供標(biāo)牌一張。
5、乙方特殊作業(yè)人員和施工操作人員必須具有相關(guān)的上崗證書。
6、接受甲方的監(jiān)督、指導(dǎo),協(xié)助甲方工作人員進(jìn)行產(chǎn)品抽檢工作。
7、嚴(yán)格按照工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作,合理套材降低損耗。
8、乙方保證使用甲方提供的原材料進(jìn)行加工,不得調(diào)換使用其他材料。
9、乙方負(fù)責(zé)完成鋼筋機(jī)械連接試樣的制作,并及時通知甲方試驗(yàn)人員送樣檢測。
五、鋼筋原材料供應(yīng)
1、甲方提供鋼筋原材料應(yīng)符合《鋼筋混凝土用鋼第1部分熱軋光圓鋼筋》(GB1499.1-20xx)及《鋼筋混凝土用鋼第2部分:熱軋帶肋鋼筋》(GB1499.2-20xx)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方應(yīng)委派專人負(fù)責(zé)鋼筋原材料的接收、檢驗(yàn)工作,并負(fù)責(zé)將鋼筋原材料運(yùn)至乙方指定地點(diǎn)。驗(yàn)收合格后,甲方將鋼筋原材料交付乙方,甲乙雙方共同簽署交接記錄。鋼筋采購合同、產(chǎn)品合格證、質(zhì)?āa(chǎn)品說明書、檢驗(yàn)報告等資料作為交接記錄附件交乙方備案。
3、甲方對其所提供鋼筋原材料的質(zhì)量負(fù)責(zé),對原材料存在的質(zhì)量缺陷,應(yīng)及時協(xié)調(diào)材料供應(yīng)商予以修理、更換。乙方接收甲方提供的鋼筋原材料,并不免除甲方承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任。
4、乙方有權(quán)對甲方供應(yīng)的鋼筋原材料質(zhì)量進(jìn)行重新檢驗(yàn),檢驗(yàn)費(fèi)用計入合同價款。
六、設(shè)計變更
1、如遇工程設(shè)計變更,甲方應(yīng)及時以書面形式通知乙方暫停加工,合同工期相應(yīng)順延。
2、工程設(shè)計變更后,甲方應(yīng)重新向乙方進(jìn)行技術(shù)交底,并協(xié)商確定合同工期。甲方應(yīng)及時以書面形式提供補(bǔ)充配筋單,補(bǔ)充配筋單應(yīng)標(biāo)注“急配”字樣及合理的工期要求。
3、發(fā)生設(shè)計變更的,乙方已按甲方要求投入加工生產(chǎn)的費(fèi)用及由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔(dān)。
七、產(chǎn)品質(zhì)量要求
1、乙方加工后的成型鋼筋產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB50204-20xx)的規(guī)定。
2、對成型鋼筋產(chǎn)品的其他要求 。
八、安全與文明施工
1、乙方在履約過程中,應(yīng)做好安全教育、安全防護(hù)及文明施工,保證施工安全和人身安全;發(fā)生事故,應(yīng)積極采取有效措施防止損失擴(kuò)大,因乙方組織、指揮不當(dāng)或安全措施不完備等原因造成的`安全事故由乙方承擔(dān)全部責(zé)任與損失。
2、甲方認(rèn)為乙方工作中的安全措施不力、設(shè)施不足,有權(quán)要求乙方限期改正。
3、乙方夜間施工應(yīng)提供足夠的照明和警示標(biāo)志,確保安全。
九、運(yùn)輸及檢驗(yàn)
1、乙方交付的成型鋼筋應(yīng)當(dāng)采用相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的保護(hù)措施進(jìn)行妥善包裝。
2、乙方按照合同約定完成成型鋼筋加工工作后,以傳真形式書面通知甲方提貨。甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方通知后3日內(nèi)安排提貨。
3、甲方委派的提貨人員應(yīng)當(dāng)持有甲方出具的書面授權(quán)文件,否則,乙方有權(quán)拒絕交貨。
4、甲方提貨的,甲方應(yīng)在提貨時完成成型鋼筋的驗(yàn)收工作。成型鋼筋經(jīng)驗(yàn)收合格交付甲方后,甲方應(yīng)填寫收貨回執(zhí)單交于乙方。成型鋼筋交付后,發(fā)生毀損、滅失的風(fēng)險由甲方承擔(dān)。
5、采用乙方送貨的,甲方應(yīng)指定交貨地點(diǎn)。成型鋼筋運(yùn)至指定地點(diǎn)后,甲方應(yīng)當(dāng)場驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后填寫收貨回執(zhí)單交于乙方。
6、甲方未經(jīng)驗(yàn)收即接受成型鋼筋產(chǎn)品或?qū)⒊尚弯摻町a(chǎn)品加以使用的,視為成型鋼筋產(chǎn)品驗(yàn)收合格。
7、成型鋼筋驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)及時予以修理、更換、重做,由此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
十、合同價款
合同總價款預(yù)計為人民幣 萬元,以實(shí)際結(jié)算金額為準(zhǔn)。
(1)本合同螺紋鋼筋加工損耗系數(shù)按 %計取,螺紋鋼筋加工結(jié)算單價為人民幣元/噸。價款計算公式為:結(jié)算價款=收貨回執(zhí)單記載的重量*(1+損耗系數(shù))*加工結(jié)算單價。
(2)本合同線材鋼筋加工損耗系數(shù)按 %計取,線材鋼筋加工結(jié)算單價為人民幣元/噸。價款計算公式為:結(jié)算價款=收貨回執(zhí)單記載的重量*(1+損耗系數(shù))*加工結(jié)算單價
(3)本合同所稱加工結(jié)算單價包括成型制作費(fèi)、稅金等交付甲方使用前的所有費(fèi)用,不含直螺紋接頭加工、套筒費(fèi)用。
(4)鋼筋機(jī)械連接頭 元/個(鋼筋不分材質(zhì)、規(guī)格加工套絲、不含套筒,并戴好保護(hù)帽),按照收貨回執(zhí)單記載的數(shù)量結(jié)算。
(5)采用乙方送貨的,乙方支付的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸車費(fèi)等配送費(fèi)用據(jù)實(shí)結(jié)算,計入合同總價款。
合同總價款為上述各項金額之和。
十一、結(jié)算與支付
1、成型鋼筋經(jīng)驗(yàn)收合格交付甲方后,乙方書面或以傳真形式向甲方提交成型鋼筋結(jié)算單,甲方應(yīng)在收到結(jié)算單后3日內(nèi)書面或以傳真形式對結(jié)算單予以確認(rèn)。如甲方未按時確認(rèn)也沒有提出異議,視為甲方對該成型鋼筋結(jié)算單予以確認(rèn)。
2、合同價款按月結(jié)算,甲方于每月10日前按照結(jié)算單記載的金額向乙方支付上月合同價款。(定期結(jié)算方式)
或:甲方于本合同簽訂后3 日內(nèi)支付合同總價款的 %,即人民幣 元,其余價款在乙方完成本合同全部工作內(nèi)容后 日內(nèi)支付。(預(yù)付款方式)
3、甲方以乙方接受的銀行承兌匯票(六個月之內(nèi)不計貼息)或銀行支票付款,付款時乙方須提供正式有效發(fā)票。
十二、節(jié)余鋼筋的處理
1、本合同全部成型鋼筋加工完畢后,甲乙雙方共同核對結(jié)算鋼筋原材料及成型鋼筋規(guī)格、重量。鋼筋節(jié)余量按照以下方式計算:鋼筋節(jié)余量=鋼筋原材料供應(yīng)量-成型鋼筋重量*(1+損耗系數(shù))。
2、節(jié)余鋼筋由甲方負(fù)責(zé)取回或由乙方安排運(yùn)輸,甲方支付裝卸、運(yùn)輸費(fèi)用。
3、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,甲方可以以節(jié)余鋼筋抵扣合同價款,節(jié)余鋼筋價款按節(jié)余鋼筋量乘以甲乙雙方協(xié)商確定的單價計算。
十三、合同變更與解除
1、甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,可以對本合同進(jìn)行修改或補(bǔ)充,但須另行簽署書面協(xié)議。
2、合同部分條款的修改或失效,不影響其他條款的有效性。
3、發(fā)生下列情形之一的,可以解除本合同:
(1)甲乙雙方協(xié)商一致解除合同的;
(2)因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的;
(3)在履行期限屆滿之前,一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務(wù),另一方有權(quán)解除合同;
(4)一方遲延履行合同義務(wù),經(jīng)另一方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行,另一方有權(quán)解除合同;
(5)一方遲延履行合同義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的,另一方有權(quán)解除合同;
(6)法律規(guī)定的其他情形。
十四、違約責(zé)任
(一)甲方責(zé)任
1、甲方如中途變更圖紙應(yīng)提前10日與乙方協(xié)商,圖紙變更及修改過程中,乙方已投入加工生產(chǎn)的費(fèi)用及由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔(dān)。
2、甲方應(yīng)按合同約定及時向乙方付款,每遲延一日按延期付款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。
3、甲方無正當(dāng)理由拒絕提貨或接收成型鋼筋產(chǎn)品,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失和運(yùn)輸、保管費(fèi)用,每遲延一日按該筆貨款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。
4、甲方無正當(dāng)理由解除、終止或停止履行本合同,除向乙方足額支付已加工成型鋼筋產(chǎn)品的合同價款外,應(yīng)按未履行合同價款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。
(二)乙方責(zé)任
1、乙方未按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供成型鋼筋產(chǎn)品,甲方有權(quán)退貨,乙方應(yīng)及時予以修理、更換、重做,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的裝卸及運(yùn)輸費(fèi)用。
2、乙方應(yīng)按照合同約定及時完成成型鋼筋加工工作,每遲延一日按未完成產(chǎn)品總額千分之三的比例向甲方支付違約金。。
3、乙方應(yīng)按照合同約定妥善保管鋼筋原材料及成型鋼筋產(chǎn)品,如因乙方原因?qū)е落摻顨p、滅失,應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部經(jīng)濟(jì)損失。
十五、爭議解決方式
本合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議或糾紛,雙方可友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果,雙方一致同意向 人民法院提起訴訟。
十六、其它:
1、如遇不可抗力因素致使合同無法正常履行時,受不可抗力影響的一方應(yīng)應(yīng)立即通知對方,并盡合理的努力將損失減少到最低程度。不可抗力事件結(jié)束后,受到不可抗力影響的一方應(yīng)立即恢復(fù)履行其在本合同項下的義務(wù)。
2、本合同未盡事宜,按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、本合同一式 份,甲方執(zhí) 份,乙方執(zhí) 份,具有同等法律效力。
4、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效,至甲乙雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢時終止。
附件1:甲乙雙方授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體體樣及聯(lián)系方式。
附件2:鋼筋加工配送服務(wù)工作流程。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
簽署日期: 年 月 日
加工合同 篇6
甲方(買方):
乙方(賣方):
加工制作商品如下:根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方購買乙方產(chǎn)品事宜達(dá)成以下條款:
第一條 乙方所提供的產(chǎn)品及費(fèi)用清單
第二條 付款方式:貨到驗(yàn)收合格且乙方開具正規(guī)發(fā)票后,甲方支付款項。
第三條 交貨期:自收到甲方預(yù)付款之日起25日內(nèi)到達(dá)甲方指定地點(diǎn)。
第四條 交貨地點(diǎn)、費(fèi)用承擔(dān)及所有權(quán)轉(zhuǎn)移:乙方通過貨運(yùn)發(fā)運(yùn)到甲方指定地點(diǎn),運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān);貨物所有權(quán)自甲方簽收之日起轉(zhuǎn)移,運(yùn)輸途中產(chǎn)品的損毀由乙方自行承擔(dān)。第五條 乙方應(yīng)做好適合物流運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)品包裝,并隨貨附《貨物清單》(加蓋合同章),詳細(xì)注明產(chǎn)品規(guī)格及數(shù)量,甲方根據(jù)貨物清單內(nèi)容驗(yàn)收貨物。
第六條 甲方自收到貨物起7日內(nèi)可對產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量等產(chǎn)品信息提出異議,乙方必須在3日內(nèi)答復(fù)并提出解決方案,否則甲方有權(quán)退貨并要求乙方承擔(dān)所有的費(fèi)用。
第七條 質(zhì)量保證:
1、乙方承諾甲方所購買的產(chǎn)品質(zhì)量和乙方提供的樣品一致,口感有微小差異屬于正常。
2、乙方提供的所有產(chǎn)品必須符合國家有關(guān)部門的質(zhì)量要求,如出現(xiàn)質(zhì)量問題假一賠十,給甲方造成危害和損失的承擔(dān)賠償責(zé)任。
第八條 違約責(zé)任:
在合同履行期間,乙方延期交貨(除雙方協(xié)商同意免除外),每延期1日按合同總金額的2%承擔(dān)違約責(zé)任。
第九條 爭端的解決:
合同履行過程中出現(xiàn)的一切爭端,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,任意一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決。
第十條 合同生效及其他:
1、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后作出書面補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
3、本合同自雙方授權(quán)代表簽字、單位蓋章、預(yù)付款到達(dá)乙方指定賬戶之日起生效。 甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
電話:電話:
開戶銀行: 開戶銀行:大連農(nóng)商行水師營支行 賬號:賬號:
簽訂日期: 簽訂日期:20xx年5月12日
【加工合同】相關(guān)文章:
加工合同07-17
加工的合同06-22
家具加工的合同范本-加工合同02-10
機(jī)械委托加工合同范本-加工合同02-24
加工承攬合同書格式-加工合同07-25
食品加工合同05-09
加工合同模板04-07
加工合同的范本05-07
構(gòu)件的加工合同07-16