精選加工合同范文八篇
隨著人們對法律的了解日益加深，關于合同的利益糾紛越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編為大家收集的加工合同8篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
加工合同 篇1
甲 方：
乙 方：
甲、乙雙方本著真誠合作，互惠互利的原則根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律的 規(guī)定，在友好協(xié)商的基礎上簽訂以下合同，以便雙方共同遵守。
第一條：甲方接受乙方的委托生產(chǎn)加工以下產(chǎn)品：……
第二條：甲方須于 年 月 日前將乙方委托生產(chǎn)加工的產(chǎn)品交付給乙方。
第三條：乙方須先預付給甲方人民幣元作為生產(chǎn)貨物的訂金，剩余金額按合同約定的時間在乙方對貨物驗收完畢后提貨時一次性付清。
第四條：產(chǎn)品質(zhì)量、款式、規(guī)格按乙方的要求及提供的樣品生產(chǎn)。
第五條：產(chǎn)品的外包裝以防水編織袋為主，如乙方另有要求的，其包裝費用由乙方承擔。
第六條：發(fā)往廣州市以外的貨物，其一切運輸費用由乙方承擔。
第七條：甲方須按合同約定的時間按時交貨，如逾期按合同總額的2%付給乙方違約金。
第八條：乙方須按合同約定的時間按時付款，如逾期按合同總額的2%付給甲方違約金。
第九條：因人力不可抗拒的因素甲方無法按時交貨的，本合同無效。
第十條：本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后可另擬補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效應。
第十一條：甲、乙雙方在履行本合同中如有爭議，應友好協(xié)商解決。如無法協(xié)商
解決的，任何一方均可將此爭議提交甲方所在地法院訴訟解決。
第十二條：本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第十三條：本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲 方： 乙 方：
簽約代表： 簽約代表：
年 月 日 年 月 日
加工合同 篇2
委托方：____市XX公司（以下簡稱甲方）
加工方：
身份證號：（以下簡稱乙方）
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，甲方的布鞋幫委托給乙方縫紉加工，雙方并達成委托加工合同如下：
一、甲方負責提供鞋幫片和相關氣眼、縫紉線、口條帶等小件材料及相關制幫工藝標準。乙方自行招收員工和自備生產(chǎn)場地、設備及消防安全設施。
二、乙方為甲方提供鞋幫加工服務的場地位于未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將甲方的幫料投到上述場地以外的地方或單位進行加工。
三、甲方按各鞋幫品種制定相應的加工費（含領幫交幫費用），乙方認可后，到甲方公司內(nèi)領取所加工的布鞋幫及相關材料。
四、乙方對甲方提供的待加工物件發(fā)現(xiàn)不合格的應及時到甲方處調(diào)換；甲方應允許乙方最長時間自拉幫件及材料之日起壹個月內(nèi)調(diào)換。過期造成損失的，由乙方承擔。
五、乙方在拉待加工材料時，甲方應向乙方告知交幫時間，乙方應按時、按質(zhì)、按量加工好并負責交到甲方公司內(nèi)。
六、乙方不得使用其它材料替代甲方提供的專用材料，否則，造成的質(zhì)量問題及經(jīng)濟損失由乙方承擔。
七、鞋幫加工不合格的，甲方有權拒收，乙方照價賠償。
八、領材料和交幫等手續(xù)，由甲、乙雙方簽字生效。如乙方本人不能親自簽字，可書面委托他人代理簽字。
九、乙方須保證甲方所提供的加工物件的安全事項，如發(fā)生火災、雨淋、鼠咬、霉爛等造成的經(jīng)濟損失由乙方賠償。為保證物件安全，根據(jù)加工量的多少，乙方應向甲方交付相應的質(zhì)保金。
十、結算方式：甲方每月____日前向乙方結算上月加工費，結算時，以乙方交成品幫時經(jīng)甲方確認的驗收數(shù)量和品種作為依據(jù)。
十一、乙方如不愿或不能為甲方提供加工時，應提前兩個月通知甲方。乙方通知到甲方后，應在停止領幫之日起二十天內(nèi)按質(zhì)按量全部向甲方交清所加工的成品幫，甲方除留乙方少量的質(zhì)量保證金外，其余加工費用應一次性向乙方結清。
十二、違約責任：乙方如不能按時、按質(zhì)如數(shù)向甲方交夠成品幫，應按甲方相應成品幫的價值賠付甲方，如拖延時間給甲方造成間接損失，須另向甲方賠付違約金，違約金按甲方成品幫價值每日千分之三比例自乙方違約日起計算。如非乙方原因，甲方不能付清乙方相應加工費的，須向乙方賠付違約金，違約金按加工費額每日千分之三比例自甲方違約日起計算。十
十三、本合同有效期為自簽定之日起________年，即自年起至月日止。甲乙雙方之前簽訂有委托加工合同的，以本次簽訂的委托加工合同內(nèi)容為準。
十四、本合同內(nèi)容同樣適用于本合同簽定日之前甲、乙雙方已發(fā)生但未結算的加工業(yè)務，具同等效力。
十五、本合同有效期________年。期滿后雙方如愿意繼續(xù)合作，則本合同有效期自動向下期延續(xù)，每期________年。如期滿單方不愿合作，沒例行完的合同內(nèi)容，照樣按本合同的條款執(zhí)行完畢，合同終止。
十六、本合同于甲方公司辦公室內(nèi)簽訂，壹式貳份，每份貳頁，甲乙雙方各執(zhí)壹份，自甲乙雙方簽字后生效，具同等法律效力。本合同履行中如有爭議，甲乙雙方友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成時，由____縣人民法院裁定解決。
甲方：（簽章）乙方：（簽章）
地址：____縣黃莊鎮(zhèn)白衛(wèi)路地址：縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）韓村工業(yè)區(qū)村
電話：xxxxx電話：
________年____月____日
加工合同 篇3
甲方：
乙方：
雙方就甲方在設備搬遷期間沖壓零件生產(chǎn)（帶料加工）、發(fā)交和有關服務，經(jīng)友好協(xié)商，簽訂本合同。
1、定義
1.1 沖壓件：本合同所稱沖壓件是指甲方委托帶料加工的成品沖壓件。
1.2 模具：生產(chǎn)上述沖壓件所用各序模具。
1.3 器具：生產(chǎn)、周轉(zhuǎn)、運輸用各類料架、料箱、周轉(zhuǎn)箱等。
1.4 等工藝文件：本合同所稱工藝文件是指甲方委托乙方帶料加工沖壓件的工藝過程卡，工藝卡片。
2、項目內(nèi)容：共24 種車身沖壓件（零件及使用模具明細見附件1）
2.1加工方式：根據(jù)月度計劃或庫存量，乙方提前一周提出用料需求，甲方及時提供原材料并負責運至乙方，由乙方按照工序要求加工成符合甲方用戶質(zhì)量要求的成品，并按照甲方用戶發(fā)交計劃運送至甲方用戶（諸城汽車廠，諸城奧鈴工廠，濰坊福田雷沃重工），發(fā)往長沙汽車廠、北京密云多功能工廠的零件由甲方用戶派車前往乙方裝運。
2.2邊角料銷售：按照雙方協(xié)商確定的價格由乙方銷售。
2.3合同價格：以雙方協(xié)商確定的價格為準（見附件1），其中各工序加工價格、邊角料銷售價格、管理、期間各種費用、運輸費用均為含稅價。
3、零件質(zhì)量要求
3.1合同生效后，乙方負責從甲方拉運零件生產(chǎn)所需模具、借用周轉(zhuǎn)箱等器具，建立臺帳。因模具為生產(chǎn)沖壓件的特殊器具，為保證其安全，防止器具損壞、丟失，乙方向甲方交納50萬元人民幣擔保金后方可拉運。
3.2甲方派專人跟班進行零件生產(chǎn)的指導，監(jiān)督，確認初批零件的質(zhì)量狀態(tài)，乙方及早消化工藝文件，積極組織生產(chǎn)，確保按照甲方用戶要求及時足量發(fā)交。
3.3 乙方負責零件質(zhì)量狀態(tài)的檢驗，根據(jù)甲方用戶要求出具質(zhì)檢報告。
3.3按照行業(yè)要求，零件廢品率確定為千分之二。廢品率之內(nèi)，甲方負責提供原材料，乙方按照邊角料價格銷售，銷售款歸甲方所有；超出廢品率，原材料價款由乙方負責。
3.4考核：因乙方原因造成甲方受到甲方用戶考核或責任追究的，由乙方承擔。
4、付款方式
4.1 雙方按照合同，每月初全額結算上月的各種費用。
4.2雙方合作期滿，結算所有費用。經(jīng)甲方檢查，模具器具沒有損壞丟失的，甲方退還乙方擔保金。
5、雙方權利和義務
5.1 甲方
5.1.1 甲方向乙方提供沖壓工藝文件一份。
5.1.2 甲方負責確認乙方生產(chǎn)的第一批沖壓件的質(zhì)量狀態(tài)，并留有封樣件。
5.1.3 甲方月初向乙方下達本月的生產(chǎn)量計劃，根據(jù)用戶需求每日下達發(fā)交計劃。
5.1.4 甲方及時足量保證沖壓件生產(chǎn)原材料供應。
5.2 乙方
5.2.1 乙方負責按照生產(chǎn)計劃組織沖壓件生產(chǎn)，并按照甲方用戶需求進行及時、足量發(fā)交。
5.2.2 乙方應使用經(jīng)過技術培訓的，具有上崗操作資質(zhì)的工人進行生產(chǎn)，確保乙方模具的安全。
5.2.3 乙方應及時進行模具、器具的維護工作，保證其使用期間的完好，損壞丟失的，經(jīng)雙方評估維修或重新制作費用，由乙方承擔。
5.2.4 乙方為甲方人員提供一間倒班宿舍及相關床具物品，便于甲方人員跟產(chǎn)。
5.2.5 乙方為甲方帶料加工期間，不得將生產(chǎn)出的零件出售給甲方用戶之外的客戶。
6、運輸
6.1 模具、器具在合同生效后由乙方拉運，保證模具、器具完好無損，乙方承擔運輸費用。
6.2 合同到期中止時，模具、器具由甲方拉運，承擔運輸費用。
6.3 沖壓件發(fā)交到甲方用戶（諸城汽車廠，諸城奧鈴工廠，濰坊福田雷沃重工）的運輸費用由乙方承擔，發(fā)往長沙汽車廠、北京密云多功能工廠的零件由甲方協(xié)調(diào)用戶派車前往乙方裝運。
7、違約責任
7.1 乙方需根據(jù)生產(chǎn)計劃合理安排生產(chǎn)，保持四分之一月度生產(chǎn)計劃量的庫存量，確保零件準時足量發(fā)交，保證甲方用戶的需求，否則，影響了甲方用戶的裝配需求，造成甲方用戶停線，需要承擔甲方用戶考核處罰的雙倍違約金，甲方有權從擔保金中扣除。
7.2 因乙方發(fā)貨不及時，或因發(fā)生批量質(zhì)量事故等，發(fā)生影響甲方用戶裝配需求造成其停產(chǎn)的情況，甲方除按7.1條進行索賠外，有權單方解除合同。
8、管轄法律及糾紛解決
8.1 本合同及其附件、補充協(xié)議的有效性、履行將受中華人民共和國法律管轄，任何爭議均適用中華人民共和國法律。
8.2 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的， 甲乙雙方均有權向甲方所在地人民法院起訴。
8.3 爭議訴訟期間，除爭議事項外，雙方應繼續(xù)履行各自本合同中規(guī)定的義務和行使權利。
9、廉潔自律條款
9.1 乙方聲明并保證因簽訂或履行本合同而提供給甲方的任何信息、材料是真實、完整、正確、合法、有效的，不得提供虛假材料、偽造證章。
9.2 乙方及其人員保證不向甲方人員或其親屬直接或間接允諾、給付任何賄賂或其它不正當利益，包括但不限于回扣、傭金、有價證券、實物、銀行卡、存折、不當招待或其它形式的好處。
9.3 乙方聲明并保證甲方人員沒有借由本合同的簽訂或履行使甲方的人員或其親屬到乙方任職或擔任顧問。
9.4 若乙方發(fā)現(xiàn)甲方人員有任何形式的索賄受賄行為的，乙方應向甲方舉報（來信、來訪地址：濰坊市坊子區(qū)北海路山東濰坊福田模具有限責任公司紀委；電話0536-7602270
10、合同生效
10.1 本合同由甲乙雙方正式授權的代表簽字蓋章后生效，附件與本合同具有相同法律效力。
10.2 本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。
甲 方
單位名稱：
地 址：
電 話：
傳 真：
法人代表：
簽字代表：
開戶銀行：
帳 號：
稅 號：
郵 編：
乙 方
法人代表：
簽字代表：
開戶銀行：
帳 號：
稅 號：
郵 編：
加工合同 篇4
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質(zhì)：;系列：;噸位：;單價約元(大寫：);
(2)次鋼構材質(zhì)：;噸位：;單價約元(大寫：);
(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同價款及結算方式
1、合同總價暫定為元，(大寫)(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付元，(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。
3、結算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范)認真加工制作，確保構件質(zhì)量達到鋼結構規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
(2)其他檢測項目：。
(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間：年月日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙?zhí)祝⒑炞终J可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《中華人民共和國合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人：
委托代理人：法定代表人：
委托代理人：
年月日年月日
加工合同 篇5
承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________
定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3．原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3．定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法：
1．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點：
1．交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2．交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條結算方式及期限：_________________________________________
第十一條其他：
1．根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2．根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________％(10％--30％幅度)或酬金總額的_________％(20％--60％幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________％(10％--30％幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________％(20％---60％的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式 _________份，交_________(如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(蓋章)：_________承攬方(蓋章)：_________
代表人(簽字)：_________代表人(簽字)：_________
地址：_________地址：_________
電話：_________電話：_________
開戶銀行：_________開戶銀行：_________
帳號：_________帳號：_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工合同 篇6
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》有關法律、法規(guī)，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實作用的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致同意簽定下列合同條款，并共同履行。
一、工程概況
二、工程承包方式
三、工期
合同工期總?cè)諝v天數(shù)十天
四、工程質(zhì)量標準：合格。
五、合同價款
(人民幣大寫)：
注：各單體雕塑的單價按照合同總價與乙方報價總價的比例相應調(diào)整。
六、組成合同的文件
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議和文件，視為本合同的組成部分。
七、結算方式：
合同簽訂后，甲方按合同價的 %預付工程款，乙方在款到后開始備料施工;1:1雕塑安裝前甲方付進度款%;安裝完畢經(jīng)驗收合格后，再按合同價的.%支付工程款;竣工決算經(jīng)審計確認后，支付至工程價款的作為質(zhì)保金，一年期滿后一次性付清。以上工程款的支付均不計利息。
八、質(zhì)量要求
乙方制作安裝的雕塑需按國家對雕塑相關技術規(guī)范要求執(zhí)行，甲方按國家對雕塑相關的技術規(guī)范要求驗收，若無技術規(guī)范的按行業(yè)規(guī)范執(zhí)行和驗收，如因乙方質(zhì)量達不到要求，返工部分的直接經(jīng)濟損失由乙方承擔。
九、工程驗收
工程施工完畢，乙方自檢合格并經(jīng)監(jiān)理預驗合格后，提出書面驗收申請，甲方及時給予組織驗收。
十、甲方指定 為本工程甲方代表，負責聯(lián)系、協(xié)調(diào)本工程具體施工期間各項事宜;乙方指定為本工程乙方代表，負責本工程的施工任務。
十一、雙方責任
1、甲方責任：按合同約定支付工程款。因甲方資金不能及時到位造成的停工或滯工給乙方造成的經(jīng)濟損失，則由甲方給予補償。同時由甲方承擔工期順延的責任。
2、在施工過程中因甲方要求更改圖紙或造型，應有甲方承擔因變更產(chǎn)生的各項費用，同時工期順延。
3、甲方負責施工現(xiàn)場的三通(通水、通電、通車)一平，符合乙方施工具備的條件。
4、乙方責任：
1) 乙方在施工中應保證工程質(zhì)量，確保工程材質(zhì)符合合同及設計要求，不得偷工減料。
2) 乙方制作安裝的雕塑不符合要求，導致雕塑重做、更改等，一切經(jīng)濟損失由乙方自負。
3) 對于雕塑制作、運輸和安裝過程中的一切安全責任由乙方負責。
4) 乙方應加強對其進場人員的施工管理和安全教育，并采取必要的安全防護措施，否則，由此產(chǎn)生的一切后果由乙方自負。
5) 乙方負責自行協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場周圍環(huán)境問題。
6) 乙方在施工中應根據(jù)甲方現(xiàn)場要求保護好地上地下管線、設施設備，因乙方原因造成毀損的由乙方負責修復、賠償。
7) 乙方應安全文明施工，確保施工現(xiàn)場衛(wèi)生保潔符合有關要求。
8) 承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
十二、本工程質(zhì)量保修期為xxx天。
十三、本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等效力。
十四、合同爭議解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議的應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向工程所在地的仲裁機關或法院提起仲裁或訴訟，但無爭議部分應繼續(xù)履行。
十五、本合同一式貳份，甲乙雙方方各執(zhí)正本壹份。本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方：
乙方：
日期：
加工合同 篇7
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
住址： 住址：
郵編： 郵編：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
甲乙雙方本著互惠互利、共同受益的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》 的有關規(guī)定，就干芝麻葉食品委托加工事宜，在互惠互利的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。
第一條：委托加工產(chǎn)品名稱、
加工工序范圍和產(chǎn)品規(guī)格 委托生產(chǎn)產(chǎn)品名稱：
第二條:付款方式;先付款后提貨，乙方收到款后向甲方出具增值稅發(fā)票。
第三條:雙方應遵守
3.1甲方必須向乙方提供《衛(wèi)生許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》代加工產(chǎn)品的生產(chǎn)批準文號的復印件，乙方必須向甲方提供《衛(wèi)生許可證》、《生產(chǎn)許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》的復印件，甲方有權在包裝盒上打印委托生產(chǎn)廠家乙方的廠名全稱、生產(chǎn)許可證號。
3.2 為便于甲乙雙方生產(chǎn)的合理安排，甲方進行一批產(chǎn)品加工時，提前5天內(nèi)以書面或口頭形式向乙方提出加工計劃，乙方須于收到甲方提出計劃之日起3日內(nèi)給予回復并安排生產(chǎn)計劃。
3.3技術資料的提供與保密：甲方須向乙方提供有關加工產(chǎn)品的加工工藝、條件等信息，乙方須對甲方提供的材料予以保密，乙方如私自泄露甲方的工藝、技術等信息，需賠償由此造成的甲方的全部損失。
3.4 生產(chǎn)記錄的填寫與保管：生產(chǎn)記錄與檢驗報告由乙方在交產(chǎn)品時一同提供給甲方，乙方應如實填寫批生產(chǎn)記錄，當批生產(chǎn)結束及時交甲方技術人員進行審核與保管，如出現(xiàn)生產(chǎn)記錄或物料由于乙方原因造成不合格的情況，甲方有權拒絕驗收。
第四條:其他約定事項
4.1 合同期內(nèi)甲乙雙方任意乙方提出修改合同條款，可以補充合同的形式商定。
4.2 本合同的有效期限為：
第五條:不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或延遲履行本合同，應自不可抗力事 件發(fā)生之日起三日內(nèi)，將事件情況以書面形式通知另一方，并至事件發(fā)生之日起三十日內(nèi) 向另一方提交導致其全部或部分不能履行或延遲履行的證明。
第六條:爭議的解決
本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。本合同雙方當事人對 本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果協(xié)商為達 成書面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第七條:生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
甲方：
授權代表( 簽字 )：
乙方：
授權代表(簽字)：
加工合同 篇8
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
本合同是根據(jù)甲乙雙方之前簽訂的《委托生產(chǎn)協(xié)議書》而簽訂的有關委托生產(chǎn)的具體實施細則，甲乙雙方本著友好協(xié)商、互惠互利、共同發(fā)展的原則簽訂本合同。合同的具體條款如下：
一、加工的范圍
1、加工僅限于甲方的產(chǎn)品 顆粒(批準文號為國藥準字Z201000 )。
2、加工的工藝范圍僅限于該產(chǎn)品整個生產(chǎn)工藝中的提取物濃縮浸膏部分。
3、乙方交付甲方的加工產(chǎn)品定名為“ 顆粒中藥提取物浸膏”，以下簡稱“提取物浸膏。
二、提取物浸膏的質(zhì)量要求
1、提取物浸膏的質(zhì)量要求以甲方提供給乙方的《 顆粒中藥提取物浸膏》要求為準，詳見《附件一》。
2、乙方根據(jù)甲方提供的生產(chǎn)工藝生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝詳見《附件二》，乙方必須交付符合《附件一》質(zhì)量要求的提取物浸膏給甲方。
3、乙方生產(chǎn)時應通知甲方，甲方可派人指導乙方生產(chǎn)，直到生產(chǎn)結束。
三、提取物浸膏的包裝要求
1、提取物浸膏內(nèi)包裝采用雙層塑料袋扎口包裝。
2、提取物浸膏的外包裝采用不銹鋼桶(由甲方提供)包裝。
四、價格
加工費用按照加工時的工資狀況、能源及溶劑價格單獨測算，藥材加工從提取到提取物浸膏的加工費以每公斤生藥材 壹拾陸元五角 人民幣計算。本次加工藥材 kg，合計 元人民幣。
五、付款方式
1、甲方采購藥材到乙方，乙方將在收到甲方的檢驗合格的藥材后組織生產(chǎn)。
2、乙方生產(chǎn)結束后通知甲方取樣，甲方對提取物浸膏進行檢驗，合格后將所有加工費付給乙方同時提貨。
六、交貨期限
1、乙方將在收到甲方通知后的30—45天之內(nèi)完成甲方提取物浸膏的生產(chǎn)。
2、甲方在下定單時可以標明期望的交貨日期，乙方在生產(chǎn)允許的情況下盡快安排生產(chǎn)，以滿足甲方的需求。
3、乙方將在完成甲方提取物浸膏的生產(chǎn)后由甲方自行提貨。甲方收到乙方交付的提取物浸膏和發(fā)票后，應對提取物浸膏品名、數(shù)量和發(fā)票金額進行核對并簽字認可。
七、違約責任
1、甲方收到乙方交付的提取物浸膏、并且對乙方出具驗收合格的報告后，甲方將對整個提取物浸膏的質(zhì)量負責。
2、甲方采購并檢驗藥材，乙方只負責生產(chǎn)。如果乙方按照甲方提供的工藝生產(chǎn)的提取物浸膏未能達到甲方要求的質(zhì)量標準，原則上甲方對提取物浸膏質(zhì)量負主要責任，但乙方有責任協(xié)助甲方進行處理，直到提取物浸膏合格。若乙方生產(chǎn)過程嚴格執(zhí)行甲方監(jiān)督人員要求進行，甲方須支付乙方全額的加工費;若乙方生產(chǎn)過程未嚴格按照甲方監(jiān)督人員要求操作，甲方可以拒付乙方加工費。
3、若由于乙方未能按時交貨而造成甲方經(jīng)濟損失的，可以要求乙方作出一定的賠償作為補償。
4、若甲方未能按照合同按時付款，無特殊原因，乙方可以要求甲方支付一定的滯納金。
八、解決合同糾紛的方式
在合同履行過程中雙方發(fā)生爭議時，應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向南通市仲裁委員會申請仲裁。
九、本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份。未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
甲方：
乙方：
代表人：
代表人：
年 月 日 年 月 日
【精選加工合同范文八篇】相關文章：
【精選】加工合同范文9篇04-29
精選加工合同范文合集六篇05-05
【精選】加工合同3篇04-30
【精華】加工合同范文八篇05-04
關于加工合同范文10篇05-04
委托加工合同(精選15篇)04-21
委托加工合同精選15篇04-21
精選加工合同合集5篇05-04
精選加工合同合集六篇05-02
【精選】委托加工合同三篇05-02