【推薦】加工合同合集六篇
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的加工合同6篇，希望能夠幫助到大家。
加工合同 篇1
合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿
訂立合同雙方：
甲方：中國＿＿＿＿＿＿公司，地址＿＿＿＿＿＿＿，電報掛號：＿＿＿＿＿＿＿，電傳：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
乙方：＿＿＿＿＿＿國＿＿＿＿＿＿＿公司，地址＿＿＿＿＿＿＿＿，電報掛號：＿＿＿＿＿＿＿，電傳：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
雙方為開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工＿＿＿＿＿(產品)＿＿＿＿＿套所需的原材料；甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間，每個月向甲方提供＿＿＿＿＿＿原材料，并負責運至＿＿＿＿＿＿車站(經＿＿＿＿＿＿港口)交付甲方；甲方在收到原材料后的＿＿＿＿＿個月內將加工后的成品＿＿＿＿＿套負責運至＿＿＿＿＿＿＿港口交付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含＿＿＿＿＿％的備損率；多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)的規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失；乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出后，甲方應予賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的＿＿＿＿＿年為每套＿＿＿＿＿幣＿＿＿＿元；合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套＿＿＿＿＿幣＿＿＿＿＿元；該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外的勞務費用而確定的，故在中國國內外勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙立將不作價的原材料運交甲方；在甲方向乙方交付本合同產品前１個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責；甲方將本合同產品運交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應盡快將事故通知對方，并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執行期間，如發生爭議，雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決，可提請＿＿＿＿國＿＿＿＿＿仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為：
１．中華人民共和國加入的國際公約、條約；
２．中華人民共和國法律；
３．在中國法律無明文規定時，適用國際通行的慣例；
仲裁裁決為終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字起生效。有效期到本合同規定的“＿＿＿＿＿套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內的全部應付費用”時終止。
第十一條合同的續訂
本合同有效期屆滿之前＿＿＿＿月，如一方需續訂合同，可以向對方提請協商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式＿＿＿＿＿份，甲乙雙方各執一份，副本＿＿＿＿＿＿份交＿＿＿＿等單位備案。
本合同以中、＿＿＿＿＿＿兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
１．甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產品的＿＿＿＿＿＿％。
２．甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或／和補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。
甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿(蓋章)乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿(蓋章)
代表：＿＿＿＿＿＿＿＿＿(簽字)代表：＿＿＿＿＿＿＿＿(簽字)
見證人，律師＿＿＿＿＿簽字(中國＿＿＿＿＿＿律師事務所)
合同訂立時間：＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日
合同訂立地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
加工合同 篇2
甲方：安達(錦鴻)洗水廠
乙方：
為了共同效益，經甲乙雙方共同協商，達成如下協議：
1、甲方提供必須要的場地、生產設備、原材和貨源;乙方員必須服從甲方公司的管理規定。
2、甲方經乙方提供食、宿(按餐扣費，宿舍水、電、衛生費等)。
3、乙方因質量和管理造成經濟損的(如：拉力不夠、爛、燙頭漏水、人為撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時一簽一簽的等);乙方全賠。
4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價如下：
扁樹脂(半圓)
二位0.70元/條 四位0.90元/條 六位1.20元/條
八位1.40元/條 十位(全條)1.60元/條(水后同價)
注:全泡不做壓皺0.30元/條;中褲0.25元/條、知褲0.20元/ 圓樹脂：
二位0.80元/條 四位1.20元/條 六位1.50元/條形碼 八位1.80元/條
十位2.20元/條(封頂) 打膠針0.30元/條(包定位)
5、乙方在生產過程中，必須節省能源、原料等;用原料量月底平均計算不能超過0.60元/條，如超過金額由乙方承擔。
6、一切機械由甲方維修，如有人為現象，甲方有權按原價扣罰;同時應隨時檢查和保護各種設備;有問題及時通知廠方處理、維修;如已經壞貨再說機械設備有問題，一切視為推御責任。
7、如貨源充足時、乙方不夠工人上班導致出不了貨時，甲方有權外發加工，外發之差價由乙方承擔。
8、乙方操作過程中發生現的次品，當時扣罰;其余的與客戶對數時所點次品確認為準，但必須在當月扣除。
9、乙方在甲方工作期間必須按時、按質完成生產任務，如果甲方需打板之類，乙方必須隨叫隨時到(打板不計費，打板通知20分鐘不到，每次罰50元)
10、乙方承包加工費結算為2個月，乙方工人工次資由甲方代發，工人由乙方直接管理，甲方不承擔責任。
11、如乙方達不到甲方質量要求，甲方可單方解除本合同，解除后45天內支付乙方所有加工費。
12、如因樹脂引起的需要下機過水的，扣過水費0.80元/條。
13、乙方人員必須從甲方公司管理規定;乙方不得在外承包與甲方業務相關的工種，否則甲方可單方解除本合，乙方加工費沒收。
14、點次品的該工藝次品按第3條承擔，不點次品的客戶按金額的3%扣除。
15、乙方工人的水電費由乙方承擔。
16、以上規定，經甲、乙雙方同意并共同遵守執行，合同一式二份，自雙方簽字起生效。
乙方簽名： 甲方簽名：
年 月 日
加工合同 篇3
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，
以便共同遵守。
第一條 加工成品：
│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │
第二條 加工成品質量要求：__________________________________________
（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量：________________________
（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術資料，圖紙提供辦法：__________________________________
（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
２， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
３， 定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）
第五條 價款或酬金：______________________________________________
（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）
第六條 驗收標準和方法：__________________________________________
（１，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交（提）貨的時間和地點：____________________________________
（１， 交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔：______________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：______________________________________
第十條 結算方式及期限：__________________________________________
第十一條 其他：__________________________________________________
（如：１． 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
２．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責任：
一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。
三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交__
_____（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
一九_____年_______月______日訂
加工合同 篇4
買方:賣方：
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
聯系人:聯系人:
經買賣雙方友好協商，買方委托賣方加工生產____模具共______套。雙方達成如下加工協議
模具基本情況:
產品名稱 序 號 零件名稱 穴 數(模具類型) 模具單價（rmb元） 交貨條件
總價： （含17%增值稅）
以上各套模具使用材質：_____________________
(以上模具用料由賣方提供)。
一、雙方的權利及責任：
買方責任及權利如下：
1。 買方負責交付給賣方本項目的研發進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測。
2。 買方負責交付給賣方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，并且負責技術方面的支持工作。
3。 對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料，買方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，賣方應征詢買方意見，由買方確認。
4。 賣方完成模具的設計和制造后，由買方去賣方現場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。
賣方權利及責任如下：
1。 賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造，賣方
負責按照合同規定按時完成符合買方設計要求的模具。
2。 賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時賣方必須提供相關產品的詳
細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模， 送板時同時也要附檢驗測試報告（注明修改的
地方）
3。 模具由買方認證合格后，由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的后續加工生產，則由賣方負責模具的修理和維護，賣方必須根據買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4。 對給買方生產的所有模具，賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以autocad或pro-eng(pro-el2)制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準。
二、 技術條款：
1。 模具的修理和維護：在生產過程當中模具的修理和維護由賣方負責；
2。 在雙方協商無異議之后，買方提供產品設計圖紙及相關技術資料給賣方， 并派工程人員同賣方進行技術交流或賣方派工程人員到買方進行技術交流，產品圖紙及技術要求列表見附件1；
3。 賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求
4。 賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求：
日產能：_______k 月產能：______k
5。 賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。
6。 未經買方允許，嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任。
三、商務條款：
1 。 模具價格：
1。1 經雙方協商后，由賣方提供買方認可的模具最終報價，并簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。
1。2 模具合同總金額（含____%增值稅）rmb___。
1。3 模具價格總金額已包含如下費用，賣方不得以以下原因向買方要求費用：
1。3。1 賣方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用；
1。3。2 賣方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用；
1。3。3 賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品（800套）的費用；
1。3。4 賣方為保證模具正常生產制作的'模具易損備件的費用；
1。3。5 賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1。4 當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單， 包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則賣方不需向買方收費；如果模具修改較復雜，對整個模具的結構影響很大，則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價，由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因，因模具不能滿足買方的要求而進行的修模或改模，買方不承擔任何責任。
1。5 由于賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用，賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償。
2。 開模進度：
2。1 賣方在收到買方確認后的產品圖檔之后，即開始進入模具設計和制作階段，開模周期為__25__天
2。2 由于買方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。
2。3 如果賣方模具制作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而買方又急需生產，賣方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3。 付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3。1 單獨結算的方式： 月結，開票后60天，開17%增值稅發票。
3。1。1 本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整（人民幣________元整），買方支付模具總金額的_____%，剩余___%模具費分攤在首50k產品內，如果訂單數量不足50k，買方需補給賣方未攤完的模具費。
3。1。2 自雙方合同簽訂后，賣方提供增值稅發票(模具總額的___0%)，買方在二十個工作日內支付。
4。 產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認后，賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從于本合同。
四、 產品品質保證
賣方在完成模具后，賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質(首件確認報告)。
買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
五、模具所有權
1． 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖（包括2d和3d）的所有權，均歸買方所有，賣方不得干涉買方對模具的處置權。如在賣方生產，由賣方負責保管，未經買方同意，賣方不得將此模具提供給第三者生產， 否則買方有權要求賣方退還模具費并賠償造成的損失。
2． 買方付清模具款后，要求將模具從賣方處轉出時，賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。賣方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，并發運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖（包括2d和3d）和所有夾治具必須同時轉移給買方。
3． 模具轉移過程當中，如因賣方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔。
六、 模具維護
1。 賣方保證模具使用壽命50萬次，并在此期間內由賣方負責免費保養維修， 如模具在使用壽命內不能使用， 賣方應負責更換或重新開模，并承擔相應的費用。
2。 賣方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護和修理是否由
買方提出。如買方要詢問有關的技術細節或證據，買方可以隨時間登記，無需通知。賣方每三
加工合同 篇5
承攬方（甲方）：_________
定作方（乙方）：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條加工費結算辦法與時間
______________________________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1．甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3．乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4．乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
（一）甲方：
1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
（二）乙方：
1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年
一方違反上述保密義務的，應
承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：_____________________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1．本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_____份，送_________留存一份。
承攬方（蓋章）：_________定作方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_____法定代表人（簽字）：_____
地址：___________________地址：___________________
_________年______月____日_________年______月____日
簽訂地點：_______________簽訂地點：______________
加工合同 篇6
委托方：（以下甲方）；
受委托方：（以下乙方）
合同簽定地：時間：年月日
合同編號：
根據“中華人民共和國合同法”及有關法律法規規定，遵循互利互惠原則，明確雙方權利義務。就甲方委托乙方印制《》事宜，經甲、乙雙方友好協商，
達成如下協議：
一、規格及工藝要求：
（1）類別：頁數：
（2）開本：尺寸：高mm，寬mm。z
（3）紙張：內頁：封面：
（4）盒套：
（5）貼片：
（5）裝訂：
二、印制數量及單價：
印制數量：冊，單價：元/套，總計：元（大寫：）。]s
（備注：以上價格含打樣、紙張、印刷、裝訂、包裝費用以及運輸到交貨地的運輸費用等。）
三、付款方式及時間：
本合同經甲乙雙方簽蓋章生效后日內，甲方向乙方預付合同總款的50%即人民幣元，余款元，在甲方驗收合格后日內付清。
四、制作要求：
1、甲方提供設計完成的mo、或光盤，制作由乙方完成。
2、甲方在樣張上提出修改意見并簽，乙方必須按甲方意見修改。乙方擅自改動而出現質量問題的，由乙方負全部責任。
3、對制版后的改動，屬于印刷質量問題的由乙方負責，屬于換圖、改等臨時變更的各種費用由甲方負擔。
4、乙方應提前空運2本樣書到甲方。確認后發大貨，并隨大貨提供不少于1的調換余量。光盤和菲林歸甲方所有，乙方應于結算前發回甲方。乙方未經允許不得擅自使用或轉借使用甲方資料。
5、標準箱包裝，包裝箱要規范，要有一定強度，箱內六面加厚度1cm塑料泡沫板，箱體要印上品名、數量、發行單位等。每配內包裝袋（要求），按每箱數量放入箱中。
五、質量要求：
1、紙張克數、產地，紙張白度、油墨牌號等要真實。
2、印刷色相要統一，準確，明度、清晰度、色飽和度等要達到設計標準。
3、工藝要精細，裱糊要平整、貼實、不變形、不起皺、不掉片、不錯頁、不缺頁、不重頁。
4、如出現印制質量，數量短少等問題，甲方有權要求乙方返工或退貨，數量短少的，每少一本扣全貨款的2%，因質量問題造成甲方其他經濟損失的，應賠付甲方一切損失。
五、交貨時間、地點、方式：
乙方無論采取何種運輸工具必須于年月日前將貨物運到，運費由乙方負擔。遲到一日，扣除全貨款的0、5%，遲到5日以上2%，10日以上10%，作為甲方補償，20天以上，甲方有權拒收，乙方賠償甲方一切損失。運輸途中的風險由乙方承擔。
六、驗收條款
驗收標準、驗收期限：按合同約定的標準驗收，在交貨后日內驗收。
異議期限：甲方認為貨物不符合合同的，應當在驗收后內提出異議。
七、爭議處理：
甲、乙雙方在履行合同過程中，如因任何一方對合同履行產生異議時，雙方應本著友好合作的精神，采取有效的方式協商解決。協商不成，可選擇第項方式解決，
1、交由仲裁委員會裁決：
2、向甲方所在地的人民法院起訴。
八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽蓋章之日起生效。本合同未盡事宜，須雙方協商修訂，簽訂補充協議，補充協議與原合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
電話：電話：
傳真：傳真：
法人代表：法人代表：
（簽蓋章）（簽蓋章）
年月日年月日
【【推薦】加工合同合集六篇】相關文章：
委托加工合同【推薦】04-22
【推薦】委托加工合同04-22
加工承攬合同【推薦】04-22
【推薦】加工承攬合同04-22
【推薦】加工合同匯總八篇05-03
【推薦】委托加工合同四篇05-03
【推薦】委托加工合同4篇05-03
【推薦】加工合同集錦九篇04-30
【推薦】外發加工合同3篇05-01