承攬合同范本
隨著法律觀念的日漸普及,合同的用途越來越廣泛,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,以下是小編為大家整理的承攬合同范本,歡迎大家分享。
承攬合同范本1
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:
2.質量標準:乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:____________________。
7.違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的'經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
________年________月______日
承攬合同范本2
合同編號:____________
定作方:________________________ 承攬方:________________________
簽訂地點:______________________ 簽訂時間:_______年_____月____日
一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注
項目名稱
任務量(工時)
酬金
完成期限
備注
包干
工資/小時
合計人民幣金額(大寫)
(注:空格如不夠用,可以另接。)
二、項目的內(nèi)容及質量技術要求
────────────────────────────────────────
三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
───────────────────────────────────────
四、驗收標準、方法和期限
────────────────────────────────────────
五、結算方式及期限
────────────────────────────────────────
六、違約責任
────────────────────────────────────────
七、解決合同糾紛的方式
────────────────────────────────────────
八、雙方協(xié)商的`其它條款
────────────────────────────────────────
定作方 承攬方
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址:____________________________ 單位地址:____________________________
法定代表人:____________________________ 法定代表人:____________________________
法定代表人:____________________________ 法定代表人:____________________________
電話:____________________________ 電話:____________________________
電報掛號:____________________________ 電報掛號:____________________________
開戶銀行:____________________________ 開戶銀行:____________________________
帳號:____________________________ 帳號:____________________________
郵政編碼:____________________________ 郵政編碼:____________________________
(注:除國家另有規(guī)定外,鑒(公)證實行自愿原則
有效期限:__________年_____月_____日至__________年_____月_____日
監(jiān)制部門:__________________印制單位:______________________
承攬合同范本3
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔了經(jīng)濟及法律責任,甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為__日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至___年___月___日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫:元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程,場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認;
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經(jīng),同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務
1、甲方提供土石方倒土場地,場地的'租金費用由甲方負責,運土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工,指派作為現(xiàn)場技術指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況,并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款,不按時付款造成停工,由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后,甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質的有關材料,提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本4
定作方:合同編號:
簽訂地點:
承攬方:簽訂時間:
一、加工標的
貨物名稱
型號
面料
顏色
單位
數(shù)量
單價
總金額
交貨地點及期限
交期:
出口國:
合計人民幣(大寫)
按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料
質量
數(shù)量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數(shù)量
到位
按實際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據(jù)行業(yè)標準進行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質量負責,應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求:按相應的出口產(chǎn)品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術要求不合理的,應在3日內(nèi)向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責,定作方應在收到書面異議后的7日內(nèi)答復。
六、加工物品的`包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成,否則將構成違約,定作方有權隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。
九、承攬方應該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進行驗收,驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內(nèi)部結算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權隨時進入承攬方的工作現(xiàn)場進行必要的監(jiān)督檢查,
2、雙方對質量標準確認以封樣為準,雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任:任何一方違約的應承擔違約責任,除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方:
代表人:
時間:
承攬方:
代表人:
時間:
承攬合同范本5
甲方:委托方代表:
乙方:承攬方代表:
根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承攬制作合同,雙方的權利、義務已進行約定,雙方將共同遵守,具體條款如下:
一、承攬制作范圍。
乙方是以承攬制作小組的形式,組織具備一定工作經(jīng)驗、工作資質的工作人員,從事專業(yè)廣告制作業(yè)務的經(jīng)濟實體,在乙方完全勝任的前提下,甲方應將自己承接和負責廣告制作業(yè)務,全部交由乙方進行承攬統(tǒng)一制作,同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果,即按時制作完成,且制作質量應符合甲方提供詳稿和設計要求,乙方并有權按本合同約定收取制作承攬業(yè)務費。
二、合同期限。
本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年,自年月日起至年月日止。合同期滿后,雙方可協(xié)商再行簽訂。
三、承攬制作業(yè)務費結算和支付方式。
3.1乙方應具備完成甲方的`廣告制作業(yè)務,具體制作承攬業(yè)務費以雙方核定計算標準進行結算,核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務之時,甲方應按核定計算標準支付承攬制作費。
3.2在制作發(fā)布之后,仍由乙方負責日常維護和更新,且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修,相關費用另外商定。
3.3如乙方在承攬制作過程中,出現(xiàn)未按時保質等事由,甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務費(具體方式和比例、由雙方另外商定),并且乙方應及時無條件返工,直至制作合格完畢。
3.4如在承攬維修過程中,出現(xiàn)不可抗力和難以預見的困難,再由雙方另行協(xié)商解決。
3.5甲乙雙方應按“月度”進行業(yè)務費結算,結算憑證以雙方確認的相關單據(jù)為準。在結算之后,甲方應在規(guī)定時間里,清結乙方的業(yè)務費。如需提前預付或預支,再由雙方按實際情況而定。
四、違約責任。
4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務,如有逾期或質量不合格,則無權領取制作承攬業(yè)務費,并應賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟損失。
4.2乙方應按時保質完成制作業(yè)務并向甲方交付廣告制作成果,如乙方在制作過程中無法按時保質完成,則甲方有權要求乙方重作返工。
4.3在合同期限內(nèi),雙方均不得無故提前解除本合同,如有違者,應賠償對方由此造成一切損失。
4.4在合同期限內(nèi),由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時,甲方有權要求乙方整改,如乙方無法進行整改的,甲方有權提前解除本合同。
4.5在合同期限內(nèi),如乙方提前解除本合同,應提前一個月向甲方提出書面申請,在甲方同意后,方可提前解除本合同,并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則,乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業(yè)務費,并按甲方的實際損失承擔賠償責任。
五、本協(xié)議自雙方簽字后,即行生效,且乙方應在制作工作中遵守相關法律法規(guī)之規(guī)定,如有違者,由乙方自行承擔責任。
六、本協(xié)議壹式二份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方:乙方:
代表:代表:
承攬合同范本6
甲方(定作人):
地址:
代理人:
聯(lián)系電話:
乙方(承攬人):_________產(chǎn)品設計有限公司
地址:
代理人:
聯(lián)系電話:
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著誠實信用的原則,現(xiàn)就甲方委托乙方承攬_________________________工業(yè)設計項目,達成如下協(xié)議:
一、項目名稱及服務內(nèi)容
1、________工業(yè)設計
2、服務內(nèi)容包括:__________________________________;
。1)外觀造型設計;
。2)彩色及絲印等設計;
。3)結構設計;
(4)手板、模具加工及生產(chǎn)樣機制造過程的跟進和質量控制。
二、設計要求及項目計劃進度
1、設計要就按雙方溝通后簽署的技術文件;
2、項目各個階段工作完成時間,參照《項目設計計劃進度表》;
3、工作時間不包含周日、周六下午及國家法定節(jié)假日(如五一、十一、春節(jié)等),不包含甲方評審和確認時間。
4、乙方全新設計項目以收到甲方填寫好的《設計需求表》和冰果甲方書面確認的硬件資料之日開始算起,硬件資料包括系統(tǒng)及硬件構成、所有硬件的3D文件,相關借口及附件的規(guī)格書,操作界面(包括顯示器、操作按鍵)定義等。
4、在合同執(zhí)行過程中,前一階段的成果得到甲方書面確認后,乙方才會安排項目下一階段的工作。
5、《項目設計計劃進度表》中的外觀設計時間為乙方第一次提交ID方案的時間,如第一次提交方案未獲得甲方確認火災設計過程中,由于機房變更硬件或者設計要求等,則項目進度順延,新的時間節(jié)點雙方協(xié)商確定。
風險提示:
加工承攬業(yè)務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內(nèi)部質量有異議而發(fā)生糾紛。
三、成果形成
1、提交造型效果圖、表面處理說明文而建、絲印文件;
2、提交三位結構電子文件,加工分類表、二維結構電子圖及圖紙文件(只標注重要的檢驗尺寸,以及開模所需要的必要尺寸)。
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
3、提交整機裝配材料清單(需要甲方配合)。
四、項目費用及付款方式
本協(xié)議所涉及的項目費用為人民幣(大寫)____________________元(小寫__________元),此費用只包括合同條款第一項,第二款的服務內(nèi)容,提交第3項的成果形式。其他費用如:手板、模具的加工及調色費用由甲方負擔。項目費用按下列方式支付:
1、合同簽字生效的同時,甲方支付項目費用的______%(人民幣_______元),作為預付款。
2、外觀造型效果圖通過甲方評審后三日內(nèi),甲方再支付項目費用的______%(人民幣_______元)。
3、結構設計完成,甲方支付設計費用的______%(人民幣_______元);款項到賬一個工作日內(nèi),乙方向甲方提交全套正式開模文件。
4、模具驗收或試產(chǎn)________后三日內(nèi),支付余款。
5、如果提交的方案,甲方選擇超過一款以上,并獲得其知識產(chǎn)權,甲方須就多選的每個方案支付設計費用________元,付費方式為:外觀設計去人付______%,結構設計完成,提交所有設計后一日內(nèi),甲方再支付設計費用的_____%;模具驗收量產(chǎn)______付余款。
五、雙方責任和義務
1、乙方為甲方安排專人負責造型、結構、模具跟進三個階段,項目啟動后向甲方提供項目組成員名單及聯(lián)系方式。
2、乙方按約定按時向甲方角度設計方案及其他工作成功,并接受甲方對項目設計開發(fā)的質量和進度的監(jiān)督檢查。
3、甲方應確認設計要求,提供基本的實際資料,并對前期的設計舒服進行書面確認。
4、甲方有義務在乙方設計及開發(fā)過程中提供必要的配合,并對乙方提交的設計方案及其他工作成果進行審定,對每一階段的成果給予書面確認。
5、甲方應能理解設計的復雜性,對項目執(zhí)行過程中可能的設計局部或細節(jié)調整和因此帶來的.模具調整給予支持。
6、甲方應按照本合同規(guī)定,按時向乙方支付費用。
六、知識產(chǎn)權
1、甲方應對其選用的方案所涉及的知識產(chǎn)權承擔全部責任。乙方對俺甲方要求而在設計中選用的方案(包括外觀方案和應客戶要就選用的參考外觀方案)、元器件、不見等不承認可能涉嫌侵權的責任或者連帶責任;
2、除以執(zhí)行本合同為目的,除非甲方書面同意,乙方不得以任何目的,任何形式使用甲方知識產(chǎn)權(包括專利權、商標和本次設計成果);
3、乙方保證所提供的設計成果是自主開發(fā)設計的,并保證其設計成果不侵犯第三人的知識產(chǎn)權及其他權利;
4、本協(xié)議中乙方受甲方委托設計所陳勝并最終由甲方確認的開發(fā)設計成果的知識產(chǎn)權及包括專利權在內(nèi)的其他相關所有權利在項目費用全部支付完畢后均歸甲方所有。
七、保密義務
1、合同履行期間,乙方對甲方提供的所有設計信息、商業(yè)秘密承擔保密義務,對甲方選定的圖紙、方案應當嚴格保密;保證不以任何渠道向任何第三方透漏甲方的技術信息;
2、甲乙方對雙方之間的合作成果,本洗衣的內(nèi)容以及本協(xié)議的存在富有保密義務,未經(jīng)對方書面許可,另一方不得向任何第三方泄露;
3、保密義務的有效期限至本合同終止后_____年。
八、違約責任
1、如乙方提交的造型方案,甲方均不滿意,甲方可以單方面終止合同,并書面通知乙方;合同預付款不退回;如乙方提交造型設計方案,機房巨不滿意,在甲方接受的前提下,乙方繼續(xù)提供造型方案供甲方評審,延長的時間是合同協(xié)議的無責任時間;
2、乙方未履行保密義務而使第三人直系上述技術信息和商業(yè)秘密,甲方有權利解除合同,并有權要求乙方承擔甲方所遭受的一切經(jīng)濟損失;
3、如甲方未根據(jù)合同按時履行支付階段設計費用的義務,乙方可以單方面終止合同,或等到甲方履行該付款后,通過協(xié)商重新安排后續(xù)工作,因此給甲方造成的損失,由甲方承擔;
4、因甲方的元嬰導致本協(xié)議所議項目取消或者計劃改變,乙方有權要求甲方支付已完成階段的各種費用。
九、項目合作過程中,雙方往來的技術文件,在相應責任人簽字后可生效。
十、雇傭約定
本協(xié)議履行期間及協(xié)議終止后兩年內(nèi),雙反怪不得直接或者間接聘用對方任何職員,并且不得勸說或者誘使他們終止與對方的雇傭關系,如有違反本限制,應向對方賠償相當于此雇員在違反此規(guī)定錢12個月收入的五倍。
十一、未盡事宜雙方協(xié)商解決,如不能協(xié)商解決,可以向__________法院提起訴訟。
十二、項目結束后,乙方開具收款收據(jù)給甲方。
本合同自雙方簽字日起生效,合同本人一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
________年___月___日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
________年___月___日
承攬合同范本7
定作方(甲方):_____________________
承攬方(乙方):_____________________
一、委托加工項目
委托加工產(chǎn)品:_____________________
數(shù)量:以甲方下單為準.
單價:_______________
交貨期限:按乙方接單日起5-7天
內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,乙方應在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為_________。
甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準
乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,于_________年______月_____日制作出樣品,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
技術標準按照《企業(yè)質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行)。
四、乙方對質量負責的范圍及期限
面料、輔料質量的確認;
顏色、尺碼規(guī)格的確認;
繡制杉杉標徽工藝的確認;
縫紉手工藝的'確認;
其他質量問題的確認;
乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質量問題;
乙方在合同期內(nèi)對質量責任需支付保證金
甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;
未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準),并派業(yè)務員跟單,其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運
輸方式
乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;
于甲方指定的地點_________交貨。
運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
第一次交貨根據(jù)質量標準,經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認后,交付總貨款的_________%;
在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
銷售期限:_______________________。
九、結算方式
在乙方交貨后,由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為:
銀行戶名:_______________________
開戶銀行:_______________________
銀行賬號:_______________________
十、違約責任
乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金;
乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質量時,甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
乙方若制造假冒產(chǎn)品,給甲方造成損害的,應當承擔損害賠償責任,賠償金額為人民幣_________萬元,甲方有權通知相關監(jiān)督檢查部門對其進行處罰;
乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權要求乙方返還相關資料,并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質量要求及技術指標,如果未達到要求而導致退貨,乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;
乙方無權銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品,甲方有權解除合同,乙方應當按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金;
每件產(chǎn)品必須加貼防偽標識,每少貼一件賠償甲方_________元;
乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人
雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、其它事項
企業(yè)質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
甲方(章):________________
單位地址:__________________
法定代表人:________________
委托代理人:________________
電話:______________________
_________年_______月______日
簽訂地點:__________________
乙方(章):________________
單位地址:__________________
法定代表人:________________
委托代理人:________________
電話:______________________
_________年_______月______日
簽訂地點:__________________
承攬合同范本8
甲方:
乙方:
鑒于甲方系發(fā)包方,乙方系承攬方, 年 月 日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修,現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,協(xié)商一致的原則,就房屋裝修有關方面,特此訂立如下協(xié)議:
工程地點及概況:
工程名稱:____________________________________。
工程建筑面積:________________________________。
工程戶型結構:________________________________。
工程項目:____________________________________。
工程價款及付款方式:
1.本工程總價為________元,大寫_________。
2.本合同簽訂后,甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金,不含設計費),乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式:
乙方負責施工,材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供:
關于材料供應,甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應材料。
a.本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須符合質量標準,甲方提供的材料,乙方應當即時檢驗,如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質量標準,應當及時通知甲方,甲方應即時更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承擔,如延誤工程進展,施工期限相應順延。
b.本工程材料由乙方提供,所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準,并接受甲方檢驗。
四、質量標準及驗收期限:
施工要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方,甲方應即時驗收,甲方應在3日內(nèi)檢驗,如在該期限內(nèi),甲方未做任何表示,視為該房屋驗收合格。
五、施工期限:
工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日,如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展,其施工期限相應的順延。
六、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,除順延工期外,甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失,即每天應支付_____元,如甲方不按合同約定預付工程款,每拖延一天,按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的.,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。
七、其他約定:
1.乙方根據(jù)甲方要求設計圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的,應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的,應當賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求,如工程項目增加,甲方應支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用,如給乙方造成損失的,應當對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間,應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作,如妨礙延誤工程進展,其施工期限相應順延,造成乙方損失的,應賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后,應當即時向甲方交付,甲方應當即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的,甲方有協(xié)助的義務。甲方不履行協(xié)助義務致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務,并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,給乙方造成損失的,甲方應當賠償。
八、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙雙方簽字后生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
地點: 地點:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本9
委托人(以下簡稱甲方):
受托人(以下簡稱乙方):
合同簽訂地:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》和國家有關法律法規(guī),甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的原則基礎上,就乙方向甲方提供安保服務事宜簽訂如下協(xié)議,以資共同遵守:
一、合同概況
1.1合同名稱: ;
1.2服務地點: ;
1.3承攬內(nèi)容: 負責 園園區(qū)及辦公區(qū)域等甲方指定區(qū)域的安全保衛(wèi)及防范工作;
1.4安保服務內(nèi)容:安全保衛(wèi)服務包括但不限于附件《安全保衛(wèi)服務質量標準》中所列的保安服務、巡邏服務、門衛(wèi)服務、守護服務、押運服務、技術防范服務等內(nèi)容,服務工作應是包括針對人為和自然條件等所有情況下的安全保衛(wèi)。乙方實際服務范圍由雙方在本合同1.3條中書面確定;
二、組成文件
合同文件應能相互解釋,互為說明。除專用條款另有約定外,組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:
1)、本合同簽訂后雙方形成的合同變更及補充協(xié)議
2)、本合同協(xié)議書
3)、本合同專用條款
4)、本合同通用條款
5)、履行本合同的相關文件(含雙方往來函件、會審記錄、會議紀要、簽證等與本合同相關的修正文件)
6)、合同清單
7)、標準、規(guī)范及有關技術文件
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內(nèi)容的文件,應以最新簽署的為準。
三、服務質量:
安保服務應當符合本合同約定及所附附件的要求;且應符合國家及地方政府指導性文件精神并符合園區(qū)甲方要求。乙方應對所提供的安保人員資質和能力進行審查,不符合安保要求的人員,不得報甲方確認,不得分派現(xiàn)場執(zhí)行安全保衛(wèi)工作。
四、服務時間
4.1總服務期:暫定3個月;安保服務啟動日期由甲方書面通知為依據(jù);
4.2服務方式:乙方提供的安保人員按約定采用輪班制開展安保工作。乙方人員工作12小時后休息24小時,再開展第二次12小時任務,以此規(guī)則輪換執(zhí)勤;
五、合同價格
本合同約定乙方出勤的經(jīng)甲方確認上崗的保安員服務費每人每月為(人民幣) 4600元,每月暫定安排保安員人數(shù)為50人,合同總價暫定為:¥690000元(大寫:人民幣陸拾玖萬元整);保安員具體人數(shù)由甲方需求通知確定,最終結算時按實際安排人數(shù)計算。
本合同為全費用清單單價合同,綜合單價包含乙方保安員執(zhí)勤期間可能產(chǎn)生的一切費用,乙方應為保安員購買保險,且相關期間發(fā)生的安保傷害和風險防范及保險支出均由乙方全權負責承擔,甲方不再支付除此之外的任何款項;合同執(zhí)行期間,單價不做調整。
六、付款方式:
每月 5日前,乙方根據(jù)甲方安保付款資料要求申報上月服務費用,在當期服務經(jīng)甲方確認符合當期要求后,服務費按甲方現(xiàn)場管理部統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為基礎依據(jù),由甲方合約部門審定后給付審定金額的90%,以電匯方式結算;剩余10%在服務期結束后由雙方統(tǒng)一核算全部服務期最終安保工作成果,確認安保工作合格,甲方出具書面意見后給付剩余全部款項;
七、發(fā)票開具
乙方在甲方支付相應服務費前,需提供給甲方當期付款同等金額的正規(guī)合格發(fā)票。甲方在收到對應發(fā)票后支付相應款項;
八、雙方權利及義務
8.1甲方權利及義務
8.1.1 甲方有權指派人員對保安員的工作進行監(jiān)督、檢查和指導,有權要求調換不適合在甲方工作的安保人員。
8.1.2 若甲方同意為值勤保安員提供必要的通訊技術設備的,甲方仍有權要求乙方承擔相應設備租賃使用費。
8.1.3 甲方有責任及時、認真研究解決乙方提出的安全問題,采取必要的改進和防范措施。
8.1.4 甲方有義務教育其員工尊重保安員的工作,對保安員履行職責的行為予以支持、配合,尊重和保障保安員的合法權益。
8.1.5甲方有權不予支付不符合安保要求的執(zhí)勤人員安保費用,是否符合安保要求以實際工作能力評價結果確定,不以乙方報甲方確認的上崗確認文件為準,但若乙方提供不符合要求的人員,造成甲方相關損失的,甲方有權向乙方進行索賠;
8.1.6甲方應當按照本合同的約定支付服務費用。
8.2乙方權利及義務
8.2.1乙方有權要求甲方支付本合同約定的服務費等相關費用。
8.2.2 乙方負責保安員的勤務指揮、人員調整和休假安排。
8.2.3 乙方對保安服務范圍內(nèi)的不安全隱患有權向甲方書面提出改進意見和建議。
8.2.4乙方指派的保安員的工資福利、社會保險、加班、工傷、年休假等依勞動合同法等規(guī)定全部由乙方負責,并提供保安員執(zhí)勤所需的制式服裝、必要的執(zhí)勤裝備,如因未及時提供而造成甲方損失的,由乙方承擔賠償責任。
8.2.5 乙方負責保安員的思想教育、業(yè)務培訓等日常管理和違紀問題的處理。
8.2.6乙方保安人員應當遵守甲方的規(guī)章制度。
8.2.7乙方應定期對指派的保安人員進行專業(yè)培訓。
8.2.8乙方承諾在服務期內(nèi)對甲方工作人員進行二次安保專業(yè)知識和法規(guī)教育的培訓工作。
8.2.9乙方與該保安員的勞動合同復印件必須交甲方備案一份。
8.2.10負責執(zhí)勤區(qū)域內(nèi)的安全防范措施的'落實,做好人員進出登記,維護區(qū)域范圍內(nèi)的治安秩序和人身財產(chǎn)安全。
8.2.11妥善處理突發(fā)情況,對發(fā)生在執(zhí)勤區(qū)域內(nèi)的刑事案件、治安案件,及時采取有效措施將傷害減至最低,并配合公安機關的偵查工作。
8.2.12協(xié)助完成甲方安保監(jiān)管人安排的臨時性勤務、勤雜工作。
8.2.13乙方不得提供不符合安保條件要求的人員進行執(zhí)勤安保;若提供的安保人員不符合安保要求的,乙方需承擔因此造成的甲方損失;
九、違約責任
9.1在有效服務期內(nèi),除本合同約定或雙方協(xié)商解除外,任何一方單方解除合同,應承擔違約責任,并向對方支付違約金。違約金數(shù)額為合同暫定安保服務費總額的30%違約金。
9.2乙方安保服務不符合雙方約定或國家及地方要求的,由甲方視乙方人員違約情節(jié)嚴重程度,酌情給予罰款處罰;對乙方相關安保人員處罰為50~1000元/次,同時對乙方處以合同暫定總額0.5%~3%的罰款;罰款累計總額不超過合同額10%;乙方需同時承擔因乙方安保不力對甲方造成的相關損失的全額賠償責任;
十、合同變更、解除或終止
10.1經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,可以變更、解除或終止本合同。
10.2合同期滿后,如一方不要求續(xù)簽,應在本合同屆滿前一個月內(nèi)提出,若不通知,則自動解除。
10.3當出現(xiàn)以下情況時,甲方有權解除合同,并同時要求乙方承擔合同金額30%的違約責任,如乙方所造成的甲方損失超出違約金賠償額的,就超出部分乙方應另行承擔賠償責任:
10.3.1乙方收到甲方進場通知后,超過要求進場時間7天仍無法安排到位進場執(zhí)勤的;
10.3.2乙方以自己的行為表示不再繼續(xù)提供安保服務的;
10.3.3乙方不解決實際安程中遇見的問題,在甲方催告的合理期限內(nèi)仍未解決完成的;
10.3.4乙方指派的人員不遵守甲方規(guī)章制度或甲方認為其不勝任工作的,經(jīng)向乙方提出更換乙方安保執(zhí)勤或管理人員,乙方未及時更換的,經(jīng)書面要求后7天內(nèi)仍拒不更換的,或乙方管理人員擅自離開執(zhí)勤崗位累計達7天的;
10.3.5乙方提供虛假的企業(yè)資質、管理人員資料或者現(xiàn)場實際管理人員與所報人員不一致的;
10.3.6 因乙方的原因致使園區(qū)安保工作嚴重不達標,導致無法挽回或可挽回工作在甲方提出的合理期限內(nèi),乙方拒絕修正的;
10.3.7合同服務有效期間,存在重大隱患或乙方人員存在不廉潔自律的問題,索賄受賄的;
10.3.8因乙方原因,導致乙方指派的現(xiàn)場執(zhí)勤人員提起勞動仲裁、舉報、信訪等行為的。
10.3.9乙方違反合同約定或者不服從甲方管理,因管理責任被甲方處罰(包括違反本合同的處罰以及違反施工現(xiàn)場制度的處罰)后,甲方同時有權解除合同。
10.3.10因乙方原因導致甲方無法繼續(xù)履行合同或者繼續(xù)履行合同將給甲方造成損失的。
10.3.11甲方根據(jù)市場需要進行變更,導致相應承包服務項目不存在時。甲方有權解除合同,并無需承擔任何違約或賠償責任。
10.4合同解除時,已完成的工作量由甲乙雙方書面確認,甲方對工作量確認后書面通知乙方,乙方48小時內(nèi)未提出書面異議,視為乙方認同確認結果。如乙方拒絕確認工程量,則以甲方委托的第三方咨詢機構(包括監(jiān)理單位)確認的為準,乙方不得對抗該確認結果。
10.5甲方解除合同或者要求暫停服務,在發(fā)出要求乙方撤離人員和設備的通知后48小時內(nèi),乙方須撤出施工場地。如乙方在甲方出具相關通知之日起超過48小時仍拒絕撤出施工場地,造成甲方不能清場的,乙方每延遲一日應按合同總金額2%支付延遲履行金,如超出5天仍未清理完畢的,甲方有權要求乙方承擔合同總金額30%的延遲退場賠償金,同時甲方有權將乙方遺留在工地的設備材料視為乙方遺棄物品,甲方可自己予以處理,如由此造成乙方任何損失的甲方無需承擔任何責任。
10.6乙方出借資質與甲方簽定合同,甲方有權解除合同,并要求乙方對造成的所有后果承擔經(jīng)濟賠償外,補償甲方合同總額10%的違約金,并保留進一步索賠和法律追訴的權利;
10.7合同解除后,不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。
十一、現(xiàn)場代表
為明確職權,切實維護雙方利益,本合同約定雙方負責人員;
甲方指定 (身份證號: ;聯(lián)系電話:)作為本次安保工作的甲方代表,負責聯(lián)系和溝通乙方相關安保服務事宜;甲方代表簽署的可能涉及經(jīng)濟性文件,還需通過甲方領導確認同意方可產(chǎn)生實際約束力;
乙方指定 (身份證號: ;聯(lián)系電話:)作為本次安保工作的乙方代表,負責對接甲方工作并反饋實際工作情況;乙方代表在乙方授權范圍內(nèi)有權簽署相關經(jīng)濟文件,并對乙方產(chǎn)生實際約束力;
雙方變更合同負責人應提前7日書面告知對方,特殊情況無法提前7日書面告知的,應盡可能通知至對方,避免造成不必要的損失;造成違約的,按合同約定處理;
十二、其他約定
12.1甲乙雙方必須遵守商業(yè)道德標準,除法律要求或履行合同必須外,不得向除甲乙雙方外的任何第三方泄露任何有關本合同的內(nèi)容及相關商業(yè)信息資料。
12.2甲方不得直接向保安員布置安保職責范圍以外的工作任務,保安員有權拒絕執(zhí)行甲方的違法指令。甲方不得因保安員不執(zhí)行違法指令而解除本合同。
12.3保安人員在執(zhí)勤期間,因防止、制止甲方的財產(chǎn)遭受侵害而使自己受到損害的,按《民法通則》第109條規(guī)定協(xié)商解決辦法。
——【因見義勇為而變損時的損害賠償】因防止、制止國家的、集體的財產(chǎn)或者他人的財產(chǎn)、人身遭受侵害而使自己受到損害的,由侵害人承擔賠償責任,受益人也可以給予適當?shù)难a償。
12.4保安員在執(zhí)勤時,屬職責范圍內(nèi)發(fā)生消防、治安及刑事案件,應及時保護好現(xiàn)場,匯報甲方和相關公安機關。經(jīng)公安機關偵察認定是保安員工作失職所造成損失的(不包括現(xiàn)金、有價證券、金銀珠寶、古董字畫、郵票等),由甲乙雙方按合同約定處理,無約定的由雙方共同協(xié)商解決或參照現(xiàn)行的法律法規(guī)進行處理。
12.5因甲方單位技防、物防、人防實施不到位,經(jīng)乙方提出合理化建議,而未采取措施的,乙方不承擔賠償責任。屬甲方本單位工作人員監(jiān)守自盜,乙方不承擔賠償責任。
12.6 甲方指派保安員從事本合同約定以外工作,由此造成對保安員、甲乙雙方或第三方的經(jīng)濟賠償責任,由甲方承擔。
十三、附則
13.1甲乙雙方因履行本合同發(fā)生糾紛時,應當協(xié)商解決,協(xié)商不成的,任何一方均有權向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。
13.2本合同未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議同本合同具有同等法律效力。
13.3合同份數(shù):本合同正本 貳 份,甲乙雙方各持一份;副本暫定 陸 份,甲方持 伍 份,乙方持 壹份。副本數(shù)可根據(jù)實際需要增持,但若副本內(nèi)容與正本不一致的,以正本內(nèi)容為準;
13.4本合同自甲乙雙方法人代表或授權代表(需提供授權委托書)簽字并加蓋單位公章之日起正式生效。
13.5本合同及其附件是甲方與乙方經(jīng)過平等協(xié)商擬定,雙方對有疑義的條款已進行了充分的溝通和說明,乙方已充分理解和約定其全部條款的內(nèi)容,并對其無異議。
十四、合同附件
1、附件1-《安全保衛(wèi)服務質量標準》
2、附件2-《_園區(qū)安全保衛(wèi)服務合同清單計價表》
甲方(公章): 乙方(公章):
住 所: 住 所:
法定代表人:
授權代表人:
合同經(jīng)辦人:
開戶銀行及賬號:
通訊地址:
電話:
合同簽訂時間: 年 月 法定代表人: 授權代表人: 合同經(jīng)辦人: 開戶銀行及賬號: 通訊地址: 電話: 日
承攬合同范本10
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將xx工程的xx施工項目交由乙方負責施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議:
一. 工程概況
1. 工程名稱:
2. 工程地點:
3. 承包范圍:
4. 承包方式:包工、包料、包費用
5. 工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6. 工程質量:本工程為合格工程(具體要求詳見第三條)
二. 合同單價和付款方式
1. 合同單價:
2、實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定,不作任何調整。
4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。
三.技術要求和質量標準
四.違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款1%的違約金。 乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的10%違約金支付給甲方,并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的,因此發(fā)生的'所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
五.爭議或糾紛處理
1. 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可
協(xié)商解決。
2. 當事人不愿通過協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議
雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六.保修
1. 本工程保修期為年
在保修期內(nèi),如有質量問題,在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委托他人維修,維修費用由乙方承擔。
七.本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方
甲方:
簽字
電話:
甲方駐工地代表:
電話:
執(zhí)份。 乙方: 簽字 電話: 日期
承攬合同范本11
定作方:(以下簡稱甲方)________
承攬方:(以下簡稱乙方)________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名:__________貨號:__________面料:__________
顏色:__________尺碼:__________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位:__________
2、數(shù)量:__________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量質量:__________________
提供日期:__________單價:__________總金額:__________
第四條服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在_________天時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復,乙方有權停止工作,并在_________內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價:__________
2、總金額(元):__________
第七條包裝方式
內(nèi)用_,外用_包裝,包裝費由__________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:_________。
第九條服裝驗收
1、驗收期間:_________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致
驗收包括:商品的外觀質量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
5、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權要求乙方返修。
6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
1、甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
2、甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。
第十一條報酬結算
1、付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權
如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
。1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的.損失。
。2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
。3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同范本12
簽訂日期:__________年____月____日
承攬方(全稱):__________________
定作方(全稱):__________________
經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
1.品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
品名
規(guī)格單位數(shù)量單價金額分期交(收)貨數(shù)量超欠幅度%月月月月月總金額(大寫)佰拾萬仟佰拾元角分$____
2.質量標準、驗收方法及地點:__________________________________________
3.原材料來源及互利方法:______________________________________________
4.交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:__________________________________
5.貨款結算時間及方法:________________________________________________
6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:________________________________
7.違約責任:__________________________________________________________
8.其他:______________________________________________________________
9.不可抗力____________________________________________________________
10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。
11.本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
12.本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份_______________________________________
13.本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
承攬人:法人委托書號碼__
營業(yè)執(zhí)照號碼定作人:法人委托書號碼__
營業(yè)執(zhí)照號碼承攬人:法定代表人:開戶銀行:帳號:電話號碼:電掛:住址:
定作人:(蓋章)法定代表人:開戶銀行:帳號:電話號碼:電掛:住址:
20xx年xx月xx日
(注:因欄目所限,內(nèi)容較多的可加附頁于后)
承攬合同范本13
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將工程的施工項目交由乙方負責施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》,結合合同有關規(guī)定及本工程具體情況,為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經(jīng)濟責任,經(jīng)雙方協(xié)商一致,同意簽訂本合同并全面履行。
第一條 工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包方式:
4、工程面積:
5、施工類型:
6、施工工藝:
7、工程造價:暫定:____ (大寫:____ )。 說明:最后結算金額以實際施工面積為準,地腳線( ____元/m)和畫線(____ 元/m)按長度計算。
明細如下:
8、工程付款方式:
、俸贤炗喩Ш螅追礁兑曳焦こ炭偪畹腳___ %;
、谑┕と藛T和材料進入工地后,甲方再付乙方總工程款的 ____%;
、鄣淄、中涂完成,上面漆之前甲方再付乙方總工程款的 ____%;
、芄こ探Y束后甲方再付乙方總工程款的____ %。
備注:結算方式以現(xiàn)金或電匯、轉賬支票均可。
第二條 乙方施工工藝、步驟及技術要求
1、施工工藝
水泥地坪表面預處理→滾涂環(huán)氧底層漆→刮涂環(huán)氧砂漿膩子→自干8小時后,打磨、找補填平→找補、局部刮涂第二層環(huán)氧砂漿膩子→自干8小時后,打磨、找補填平→清潔吸塵→滾涂環(huán)氧面漆第一遍→自干8小時以上→鏝涂環(huán)氧面漆第二遍。
2、施工步驟及技術要求
①基面處理:施工前對地面進行預處理。對于地面的凹凸不平處先采用水泥或環(huán)氧樹脂砂漿進行修補平整,確保施工地面的平整清潔、干燥、無污漬。
②環(huán)氧滲透底漆施工:將環(huán)氧底漆按配比比例進行混合配比,用攪拌機攪拌5分鐘,然后使用滾筒按要求進行均勻涂抹,使其與地面附著力達到最佳,并起到封閉微孔作用。
③環(huán)氧砂漿層施工:待底漆干燥約2小時后,將環(huán)氧砂漿按施工比例進行配比混合均勻,用攪拌機攪拌5分鐘,然后用饅刀將材料刮平,使表面平整,兩次中間涂層按此施工要求施工完畢并打磨平整。
④環(huán)氧地坪面漆施工:待中涂層干燥8小時后,將環(huán)氧面漆按施工比例進行配比混合均勻,用攪拌器攪拌5分鐘,用滾筒涂裝(兩遍),涂裝時發(fā)現(xiàn)雜質應立即除去。面漆的硬化時間約為24小時。
、莨こ瘫pB(yǎng)期:地面施工完工后需要保養(yǎng)7天左右方可投入使用(3天后可以上人行走)。
第三條 工程期限
本工程總工期為____天,必須于____年____月____日完工。 如遇以下情況,工程工期相應順延。
1、因天氣原因或其它因素地面出現(xiàn)潮濕且甲方確認同意延期的。
2、因甲方原因不能如期清空施工現(xiàn)場的。
3、因不間斷停水停電超過8小時導致無法正常施工的。
4、未按合同規(guī)定支付預付款影響施工進度的。
5、其它影響合同條款執(zhí)行的情況出現(xiàn)。
第四條 雙方責任
(一)甲方責任
1、甲方免費提供乙方施工所用水電及施工人員住宿。
2、開工前要完成地面鋪設,保證施工地面的干燥、平整及無油污現(xiàn)象。
3、乙方施工期間甲方不得安排其它工程的交叉施工(不影響乙方施工的除外),并提前做好對現(xiàn)場的設備進行防塵保護,如甲方未能有效的進行防塵防護,造成機器等損壞,乙方不負責任。
4、甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區(qū),并做好現(xiàn)場的封閉管理工作,禁止無關人員的進出影響施工質量,如未能達到上述要求,后果由甲方負責。
5、實際地面施工顏色與色樣略有偏差,以實際顏色為準,但顏色偏差嚴重影響工程整體效果的,乙方須應甲方要求承擔修復責任。
。ǘ┮曳截熑
1、不得將工程轉包第三方。
2、按照合同約定的施工工藝施工,并保證施工材料合格。
3、施工完成后,涂層表面應光滑、無分層、無底色突出。
4、必須做到文明、安全施工,嚴格遵守甲方的規(guī)章制度,并接受甲方工程監(jiān)理的監(jiān)督和正確的指導。
5、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經(jīng)濟損失,由乙方全部負擔。
6、做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作。
7、乙方需向甲方提供材料樣品并經(jīng)甲方認可,以保證乙方施工時材料、工藝與所提供樣品一致。
第五條 違約責任
1、工程質保期為壹年,質保期間由乙方原因出現(xiàn)的質量問題由乙方負責免費維修,但由于甲方出現(xiàn)的人為和機械及其它原因造成的質量問題,由甲方負責。質保期滿后如需維修,乙方應收取合理費用。
2、甲方因未按合同規(guī)定支付預付款的,乙方每天按應付款的____%收取滯納金,逾期超過十日的,乙方有權終止合同,甲方承擔總工程款____%(即____元)的違約金。
3、因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款__%的違約金,逾期超過十日的,甲方有權終止合同,乙方需承擔由此對甲方造成的`一切經(jīng)濟損失。
4、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的,因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
5、乙方施工完成三天內(nèi)甲方應及時驗收,經(jīng)甲方認為不合格的(指顏色出現(xiàn)明顯色差、分層、露底、脫層),乙方應在甲方屆時給予的寬限期內(nèi)修復或重做并自行承擔費用。
第六條 安全防護措施
該施工以安全第一、質量第一為前提:
1、施工前,安全技術人員須到施工現(xiàn)場做安全防范監(jiān)督和安全技術指導。
2、施工現(xiàn)場工作人員必須穿戴工作服、口罩及安全手套。
3、每次上崗作業(yè)前,安全管理員須對施工人員進行安全防護監(jiān)督并提出和要求在施工中應該注意的安全事項。
4、甲方負責向乙方提供施工用水源、電源,乙方應注意用電用水安全。
5、施工過程中出現(xiàn)的一切安全責任由乙方負全責。
第七條 爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可協(xié)商解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商調解解決,或協(xié)商調解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議,雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
第八條 合同生效與終止
本合同自簽訂之日起即產(chǎn)生法律效力,到保修期滿之日失效。
第九條 附則
1、本合同未盡事宜,由甲乙雙方互相協(xié)商解決,如經(jīng)雙方協(xié)商未能解決,可向甲方所在地法院提起訴訟。
2、本合同壹式貳份,甲、乙雙方各持壹份,具有同等法律效力。
甲方單位名稱(蓋章): 乙方單位名稱(蓋章):
地址: 地址:
法定代表人(簽章): 法定代表人(簽章): 委托代理人(簽章): 委托代理人(簽章):
簽約日期: 簽約日期:
承攬合同范本14
發(fā)包單位(以下簡稱甲方):
承包單位(以下簡稱乙方):
甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則,經(jīng)友好協(xié)商,甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》及其相關法律法規(guī),并結合本工程的實際情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,以茲共同遵守。
一、乙方的資質
1、乙方是經(jīng)工商行政部門依法注冊和相關行政機構依法核準,并持有合法有效之營業(yè)執(zhí)照、稅務登記和相關施工資質的公司法人。
2、乙方保證在簽訂本合同時,向甲方出示上述資質證明文件的原件和提交復印件以供檢驗。復印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。
3、在本合同履行期內(nèi),上述資質證明文件如有變更,乙方應在變更之日起五個工作日內(nèi)向甲方交驗變更后的'資質證明文件原件和復印件。
4、乙方應保證前述資質證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關資質證明的,應按照本合同的約定承擔違約責任,同時甲方有權拒絕支付工程款。
二、工程概況
1、工程名稱:“金宇·時代奧城”B地塊基礎土石方挖運工程
2、工程地點:南部縣南隆鎮(zhèn)蜀北大道西延線
三、工程施工承攬工作內(nèi)容
施工圖所示范圍內(nèi)放線,標高控制,勞動力及技術裝備的組織,土石方的開挖、運輸(含淤泥)及所需機械設施設備,地表清障(青苗費),場內(nèi)排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護隔離設施,工程資料的編制,現(xiàn)場的安全文明施工措施,土石方開挖、運輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼),沖洗設備、設施,臨時用水用電,為保證工程質量、進度而作的協(xié)調,開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續(xù)等工作。
注:施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。
四、合同工期
開工日期:20xx年月日;竣工日期:20xx年月日。合同工期總日歷天數(shù)70天,每拖延壹天按10000.00元/天處罰。
五、合同價款
本合同采用單價包干合同,包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內(nèi)全部工程內(nèi)容和工作內(nèi)容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進、出場費)、管理費、行管罰款、保險費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關系協(xié)調費等全部費用組成,如挖土過程中有淤泥其單價為:23.5元/m;無淤泥其單價為:23.00元/m。
1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。
2、如需加班施工所需費用由乙方負責。
3、工程方量按實際收方結算。
六、工程結算
1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核,甲方審核確認后支付已完工程價款的70%;
2、工程完工驗收合格后,依據(jù)甲、乙雙方現(xiàn)場實際收方工程量辦理結算,結算完畢,移交結算資料后,一次性付至結算金額的80%,剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內(nèi)付清。
3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發(fā)票,否則甲方有權拒絕支付,且不視為甲方違約。
七、工程質量及技術要求
本工程嚴格按照國家現(xiàn)行《土石方工程施工質量驗收規(guī)范》、《建筑工程質量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質量驗收規(guī)范》等進行施工和驗收。同時,本合同約定:
1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±10cm,垂直面邊坡需用挖機夯實(如需做護壁噴錨等由甲方負責,乙方配合)。如驗收不合格,所產(chǎn)生的返工費用由乙方承擔,并承擔由此給甲方造成的損失。
2、進場施工前,必須提前2天向甲方分別提交:土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費(含第三者責任險)交繳憑據(jù)及質量進度保證措施。
3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供,乙方負責施工及其人工費。
4、竣工結算資料為壹式3套。
八、安全施工
乙方應嚴格按照國家有關安全施工規(guī)范進行施工,采取嚴格有效的安全防護措施,在施工作業(yè)中,乙方發(fā)生直接或間接所遇任何與工程相關的自身及第三者的一切安全事故,均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除,不足部分甲方有權另行追索。
九、履約保證金
本工程履約保證金100萬,合同簽訂后3天內(nèi)轉入甲方指定賬戶,合同即生效,否則合同無效。(履約保證金無息退還,退還方式:按總工期70天計算,第一階段退款為30天,其余退款按每20天為退款階段,退款時工程量須完成總工程量的三分之一,否則甲方有權拒絕退還履約保證金,未退還的履約保證金在工程款結算完畢后支付時一并支付)。
十、合同簽訂后,乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場,工程款結算按已完工程量的60%計算。
十一、違約責任
本合同工程不允許轉包/分包,若甲方核實乙方有轉包或分包行為,甲方有權單方面以書面通知的方式終止本合同,乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場,并承擔該工程總工作量程款20%的違約金,乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償并從工程總價款中扣除,不足部分甲方有權另行追索。
十二、本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,工程合格交驗結清尾款后自然失效。其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本15
定作方:_______(簡稱甲方)
承攬方:_______(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目 規(guī)格、型號 單位 數(shù)量 單價 價款或酬金(元)
金額: 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
1.產(chǎn)品的質量、包裝、加工方法:
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量:
3.履行的期限、地點和方式:
4.驗收標準和方法:
5.結算方式:
6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責
任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作
物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等,賠
償承攬方因此造成的'損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部
分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部
分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都
可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份,正本雙方各執(zhí)____份,副本送工商行政管理
局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期:____年__月__日
定作方:_____ 承攬方:_____
法定代表人:_____ 法定代表人:____
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號:_______ 帳號:_______
____年__月__日
【承攬合同】相關文章:
服務承攬合同11-25
標準承攬合同10-14
承攬服務合同12-23
模板承攬合同12-27
承包承攬合同02-10
裝修承攬合同08-31
完整承攬合同09-02
承攬施工合同12-10
印刷承攬合同11-08
運輸承攬合同08-31