- 相關推薦
委托施工合同范本最新版12篇
隨著人們法律意識的加強，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編整理的委托施工合同范本最新版，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
委托施工合同最新版 1
委托單位(甲方)：
施工單位(乙方)：
甲方為完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工該工程的電法施工任務。本著平等互利的原則，為明確雙方責任，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、項目名稱：
二、施工期限：本工程自___年__月__日至___年__月__日。
三、工作內(nèi)容：
乙方采用瞬變電磁法施工，按照甲方施工要求，測線長4400米，共三條測線，約2000個測點。
四、質(zhì)量與驗收
要求乙方物理點合格率達到95%
五、費用及結(jié)算
施工費用約12萬元，工程結(jié)束驗收合格后，在報告提交7天內(nèi)，甲方按實際工作面積一次結(jié)算。
六、甲方責任
1、按照合同約定及時撥付資金。
2、派駐工地機構和代表，履行甲方職責，協(xié)調(diào)各方工作。
3、審批由于人力不可抗拒的'自然災害造成的損失。
4、按約定辦理驗工計價手續(xù)、撥付和結(jié)算工程價款。
5、按規(guī)定辦理項目預算(概算)執(zhí)行情況審計和竣工后竣工決算的審計手續(xù)。
6、按有關規(guī)定參加竣工驗收交接工作。
七、乙方責任
1、接受甲方委托的監(jiān)理單位的監(jiān)理。
2、嚴格按照有關要求進行施工，確保工程質(zhì)量，按合同約定時間完工和交付使用。
3、堅持文明施工，做好施工現(xiàn)場環(huán)境保護、勞動保護和安全生產(chǎn)。
4、乙方應保護好施工范圍內(nèi)既有設備、設施；地下管線等設備。
5、及時提報驗工計價資料、辦理工程價款結(jié)算和竣工結(jié)算。
八、違約責任
違約方按5%支付違約金。
九、爭議解決
本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。解決不成，可采取仲裁或按司法程序解決。
(一)雙方同意由甲方所在地仲裁委員會仲裁。
(二)雙方約定向合同簽定地的人民法院起訴。
十、本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)________份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工合同最新版 2
甲方：_________________
乙方：_________________
工程經(jīng)招標由乙方中標承建，現(xiàn)為明確甲乙雙方責任，促使本工程按期保質(zhì)保量順利竣工，經(jīng)商定，特訂立本合同，具體條款如下：_________________
第一條：工程概況
1.工程名稱：_________________
2.工程地點：_________________永泰縣
3.工程內(nèi)容及范圍：_________________以設計圖紙和審計后的工程量清單為依據(jù)。
4.工程金額：_________________本工程發(fā)包價即中標價人民幣______元�，F(xiàn)場工程量增減、設計變更按實簽證。工程最終造價以審計部門審定的造價為準。
第二條：雙方職責
1.甲方委托乙方對工程進行施工，乙方應按國家電力部門頒發(fā)的規(guī)程規(guī)定進行施工。
2.工程桿洞、拉線洞、拉線及線路走廊征地、賠青費用由甲方負責，施工過程中若需要甲方配合的工作甲方應積極給予配合。
3.乙方應按《3~110KV高壓配電裝置設計規(guī)范》、《電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線路施工及驗收規(guī)范》《架空送電線路設計技術規(guī)范》、等國家電力部門頒發(fā)的規(guī)程、規(guī)范要求保質(zhì)保量按時完成工程施工并保證供電部門驗收通過且供電等工作。
4.本工程材料全部由乙方提供，乙方應按照設計圖紙和國家、部頒規(guī)范要求采購工程所需要的輔材。
5.乙方指派鄭明幫同志為項目經(jīng)理(聯(lián)系電話：_________________，負責組織本工程項目的實施。
6.施工期間，乙方應嚴格執(zhí)行《電力建設安全工作規(guī)程》及《電力建設安全施工管理規(guī)定》做好安全管理工作，嚴防事故發(fā)生。若乙方原因造成安全問題，責任由乙方自負。
7.本工程施工過程中，若遇自然災害等不可抗力因素影響，造成的經(jīng)濟損失及工期拖延，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
第三條：工程質(zhì)量及驗收辦法
工程竣工且具備驗收條件后即由永泰縣供電有限公司組織以施工圖及國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范為依據(jù)進行驗收。若驗收不合格，乙方必須按規(guī)范要求限期整改。屬乙方責任造成的問題，整改費用由乙方負責；若屬甲方責任造成的`問題，則返工費用由甲方負責，
第四條：工程工期
1.除甲方原因、雨天、停電原因和不可抗拒的因素外乙方不得延誤工期。
2.因甲方賠青問題造成乙方誤工，工期應順延，并承擔相應損失。
第五條：付款方式
工程施工合同簽訂后，甲方按發(fā)包價的70%支付給乙方作為備料款。工程竣工驗收合格并送電、造價經(jīng)審計部門最終審核后七日內(nèi)一次性付清余款。
第六條：在保修期內(nèi)如發(fā)生施工質(zhì)量問題乙方應負責無償修復。
第七條：解決爭議的方式
甲乙雙方在協(xié)議履行中發(fā)生糾紛，應協(xié)商解決；協(xié)商不成的可以向合同簽訂所在地人民法院提請訴訟。
第八條：其它
1.本協(xié)議未盡事宜，雙方另行協(xié)商，并可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
2.本協(xié)議自雙方簽章之日起生效，至保修期滿后失效。
3.本協(xié)議壹式肆份，甲方貳份，乙方貳份。
甲方：_________________
乙方：_________________
代表：_________________
代表：_________________
開戶銀行：_________________
賬號：_________________
簽訂日期：_________________
簽訂地點：_________________
委托施工合同最新版 3
甲方：
乙方：
甲方因維修新運動場1號、2號鐵大門、自來水安裝、1號、2號鐵門地軌改建、維修鐵大門口地坪現(xiàn)澆的需求，委托乙方施工，為明確各自的權利和義務，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達成如下合同：
一、工程地點：
涇縣第二中學運動場。
二、主要工程內(nèi)容：新制運動場
1、2號鐵大門、地軌改建、自來水安裝、現(xiàn)澆地坪。
三、工程造價：
1、運動場1號鐵門為7.8米×2.6米×280元=5684元
2、運動場2號鐵門為8米×2.2米×280元=4928元
3、運動場1、2號鐵大門地軌部長34米×25元=850元
4、安裝運動場自來水、挖溝、回填、焊接總長144米×16元=2304元
5、現(xiàn)澆運動場1、2號鐵大門口地坪為3.264立方米×700元=2284.8元
6、運動場新制鐵廈門改建地軌、自來水安裝總造價為16050.80元
四、工程日期
在具備施工條件的前提下，乙方在60個工作日內(nèi)完成該項工程，若有特殊原因不能正常施工的情況下，由甲、乙雙方商定延期。
五、施工安全
1、本項工程乙方應按照有關部門及甲方有關安全工作的`規(guī)定嚴格做好安全措施。
2、施工過程中的安全責任由乙方負責。
六、工程驗收
工程結(jié)束在具備竣工驗收條件時，乙方應備好資料及時通知甲方進行驗收、辦理工程竣工驗收手續(xù)。
七、收款方式
本工程在施工期間，所有材料款、工時費用款由乙方墊付，工程完工后，由甲方驗收無問題后一次性付清乙方工程款。
八、其它事項
1、在工程前及施工過程中，甲方應積極配合和提供方便，保證必要的施工條件。
2、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商解決。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
九、本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
甲方單位（簽字蓋章）：
乙方單位（簽字蓋章）：
日期：
委托施工合同最新版 4
甲方：
乙方：
茲有甲乙雙方施工事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，一致達成以下協(xié)議：
一、工程項目名稱：
二、工程項目內(nèi)容：
該工程具體內(nèi)容詳見工程預算、圖紙。
三、施工地點：
甲方聯(lián)系人：聯(lián)系電話：
乙方聯(lián)系人：聯(lián)系電話：
四、工程承包形式：
五、工程預算方式：
1、工程采用總承包形式的結(jié)算方式：
工程總承包造價計人民幣______元，此價為最終價，開工前付清總額的，計人民幣______元；工程竣工后一次性付清余款。
六、工程竣工日期：
該工程暫定為工程款到后且現(xiàn)場具備進場條件的情況下工作日內(nèi)竣工(具體竣工時間以供電公司的.停電計劃為準)。如因工程款沒到位或遇特殊等不可預測情況，工期順延。
七、工程質(zhì)量要求：
工程質(zhì)量嚴格按有關工程施工規(guī)程內(nèi)容標準要求施工。因施工質(zhì)量所造成的材料損失及返工責任由乙方自負。該工程施工質(zhì)保期為壹年。
八、雙方應盡責任和義務
1、甲方應協(xié)助乙方做好工程施工中的有關應協(xié)助工作；
2、凡施工中涉及政策理賠等事宜，由甲方負責處理；
3、乙方應確保協(xié)議內(nèi)的工程竣工期，如遇特殊情況應提前通知甲方。
4、工程竣工后如甲方設備款未到位，乙方將不予出具竣工資料。
九、其他未盡事宜，由雙方視具體情況共同商定解決，并以附件形式加以補充。
十、本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)壹份。自雙方蓋章（簽字）之日起生效
甲方：乙方：
負責人：委托負責人：
經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：
日期： 日期：
委托施工合同最新版 5
委托方(甲方)：____________
承接方(乙方)：____________
本工程甲方委托乙方承擔設計、施工、安裝，為明確雙方權利和義務，結(jié)合建筑裝修工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
一、工程情況
1、工程名稱(地址)：________________________
2、工程施工安裝內(nèi)容及施工安裝費用以本工程報價單為基礎，增加項目經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商工程量同意簽字后依據(jù)本報價單價結(jié)算，變更項目另行計費，簽字生效。
3、工程期間：雙方商定本工程工期為____________
任務：即自________年____月____日至________年____月____日。
二、甲方工作
1、指派為甲方工程項目代表，負責合同履行；按協(xié)議有關要求配合乙方組織施工，按時、保質(zhì)、保量完成協(xié)議項目。
2成的損失由甲方承擔。
3、向乙方提供施工所需的水、電等基礎設施。
4、負責辦理施工所涉及申請、審批等手續(xù)，并負責繳納管理處和報批的一切費用。
5、消防申報及檢查影響施工進度，時間以簽證單時間順延。
6、對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、簽證手續(xù)和其他事宜。
7、按時、按質(zhì)、按量提供施工用的自購材料。
三、乙方工作
1、指派，負責合同履行；按要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各種事宜。
2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全打操作規(guī)程、防火安全規(guī)定。
3、嚴格圖紙或說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查的施工記錄及有關資料。
4、工程竣工末移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
四、關于工程付款及結(jié)算的約定
1、平面方案設計確定后，甲方需交定金________元(可在工程款中扣除)，才能進行施工圖設計；如因甲方需索取圖紙，應按工程建筑面積每平方________元收取設計費。
2、本合同簽定之日，甲方應付給乙方雙方認可的報價單上確定的工程款的25%
3、工程施工過程中，附玻及房屋基礎完工，甲方再付給乙方報價單確定的總額(包括工程款總額，增加工程量及增減項目金額)的25%，主體完成后，甲方給乙方第三期工程款，即報價單確定的總金額(包括工程款總額，增加工程量及增減項目金額)25%，樓房裝修完成后甲方給乙方第四期工程款，即報價單確定的總金額(包括工程款總額，增加工程量及增減項目金額)20%，甲方所付工程款以乙方財務部或業(yè)務部開出的票據(jù)為準
4、施工及安裝竣工驗收后，結(jié)算完畢，甲方即付清全部結(jié)算款余額(包括增加工程及增減項目金額)；乙方向甲方辦理移交場地手續(xù)。
五、關于材料供應的約定
1、乙方采購的材料﹑設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，若已使用對工程造成損失的.損失由乙方負責。
六、關于雙方責任的約定
1、因甲方原因影響工期，損失由甲方承擔，工期相應順延；
A、不能按期供水、電及其它基本設施的；
B、不能保證每天有10小時以上工作時間(含加班)的；
C、不能按期提供自購材料﹑設備的；
D、不能按期付款的；
E、因甲方原因變更設計造成材料、人工浪費的；
F、因甲方原因終止協(xié)議、而總造價，工程量未過半，乙方擁有另外收取工程總造價5%的設計費的權利；
G、逾期驗收的；
H、非乙方造成的其它不可預見的原因的；
L、消防申報及檢查如影響施工進度，時間以簽證單順延；
2、因乙方影響工期，損失由乙方承擔。
A、不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔；
B、對竣工驗收后在一年保修以內(nèi)發(fā)現(xiàn)的證實屬于乙方責任的質(zhì)量問題，乙方免費返修；
C、由乙方施工中違反規(guī)程操作造成人員傷害，責任由乙方自負；
D、由乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應給予修補或賠償；
E、由乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成罰款和賠償費用，由乙方負責(在工程結(jié)算款中扣除)
七、關于施工及驗收的約定
1、在施工過程中，甲方提出變更設計，停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或變更增減項目的理由，工程部位、時間、材料等；乙方根據(jù)變更要求，盡快向乙方提交變更所需采用的材料(因變更無法再利用造成的材料；材料損耗)等費用清單，甲方收到報告后兩天后作出答復或協(xié)商調(diào)整；
2、隱蔽工程在隱蔽前，由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收，驗收期為壹天；甲方若不按時驗收，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，甲方應承認；
3、由于甲方提供材料、設備質(zhì)量不合格，而影響工程質(zhì)量，其返工費由甲方承擔，且工期順延；
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延；
5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應在接到通知后兩天內(nèi)驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)；如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能驗收，須及時書面通知乙方，另定驗收日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
八、獎勵和違約責任
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工和中途停工、除順延工期外甲方應補償乙方因停工造成直接損失；每停工或窩工一天，甲方應支付乙方________元；甲方如不按合同約定撥付款，每延期一天按付款額的2%支付滯納金；
2、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方應支付甲方________元違約金；
3、因單方面原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失；
九、裝飾工程報價單，施工圖合同經(jīng)雙方協(xié)商，及達成一致共識的其他具體任務、問題協(xié)議，作為合同的附件，與合同具有同等效力；
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份；
十一、本合同經(jīng)雙方蓋章(簽字)首期工程款到乙方指定戶頭后生效，如有未盡事宜，雙方應本著友好互利原則協(xié)商解決；如協(xié)商解決不成時，雙方同意消委、當?shù)厝嗣穹ㄔ褐俨梦瘑T會裁決。
甲方：____________乙方：____________
代表人：____________代表人：____________
工程地點：____________辦公地點：____________
簽約時間：____________簽約時間：____________
帳號：____________帳號：____________
電話：____________
委托施工合同最新版 6
委托人：____________公司(甲方)受托人：______律師事務所(乙方)
住所：_____________________住所：_________________________
甲方為處理債權轉(zhuǎn)股權(下簡稱“債轉(zhuǎn)股”)事宜，特委托乙方擔任專項法律顧問，并代為辦理該項工作中的有關法律事務。為此，雙方特議定下列條款共同遵照執(zhí)行：
一、乙方受甲方委托，指派__________、__________、__________三位律師組成工作小組，完成甲方委托的法律事務。
二、乙方將向甲方提供如下法律服務：
1、協(xié)助______資產(chǎn)管理公司和甲方共同擬定債轉(zhuǎn)股方案；
2、擬定債轉(zhuǎn)股協(xié)議草案以及正式協(xié)議；
3、根據(jù)項目進展需要參加各類中介機構協(xié)調(diào)會；
4、就債轉(zhuǎn)股方案對甲方進行必要的盡職調(diào)查；
5、就債轉(zhuǎn)股協(xié)議中約定的各項擔保事宜提供法律意見并指導(或代為)辦理根據(jù)債轉(zhuǎn)股協(xié)議所設立新公司的工商登記手續(xù)；
6、起草債轉(zhuǎn)股協(xié)議洽談及履行過程中所需的各類法律文件；
7、向______資產(chǎn)管理公司和甲方提供本項目涉及的.其他法律服務。
三、乙方律師應本著實事求是、誠實信用和對甲方負責的精神認真對有關事項進行審核。
四、甲方應全面、真實地向乙方律師提供有關文件資料；乙方律師應對甲方提供的全部材料及事實說明進行法律方面的盡職審查。
五、乙方承諾按照甲方所要求的期限完成本協(xié)議所約定的法律事務，并嚴格保守在提供本民法典律服務過程中所接觸或了解到的甲方的商業(yè)秘密。
六、雙方確認，甲方應向乙方支付的提供本民法典律服務的律師費為人民幣______萬元，分兩期支付：
首期律師費人民幣______萬元雙方簽署本合同后三日內(nèi)支付；其余律師費人民幣______萬元于新公司領取營業(yè)執(zhí)照后三日內(nèi)支付。
七、如乙方單方面終止合同，所收律師費應退還給甲方；如甲方單方面終止合同，乙方收取的律師費將不退還。
八、甲方應為乙方辦理相關法律業(yè)務提供便利，并應承擔乙方因辦理本協(xié)議項下業(yè)務所發(fā)生的差旅及通訊費用，該費用應由乙方在______元人民幣以內(nèi)向甲方實報實銷。
九、本合同自雙方蓋章或雙方授權代表簽字之日起生效。
十、本合同未盡事宜由雙方另行友好書面協(xié)商確定。
十一、本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：_____________公司(蓋章)乙方：________律師事務所(蓋章)
授權代表：(簽字)______________授權代表：(簽字)______________
__________年________月_______日__________年______月_____日
委托施工合同最新版 7
甲方：
乙方：
一、承包范圍：
整個項目工程水電安裝分項及施工現(xiàn)場臨時用電的安裝。
二、承包方式：
包工包料。
三、承包價格：
按預算清單價格，甲方收取乙方配合費總工程款的7%，公司管理費___由乙方繳納。
四、工期要求：
需配合土建分項施工，服從現(xiàn)場管理人員及現(xiàn)場監(jiān)督人員安排進行施工。
五、材料要求：
1、乙方應對材料質(zhì)量負責，進場的材料必須有產(chǎn)品出廠合格證，并負責提供材料試驗所需的試樣和費用。
2、必須采用投標文件內(nèi)的材料品牌。
六、質(zhì)量與施工要求：
1、乙方必須委派水用電的安裝、調(diào)配。夜間加班等均須到場，由甲方現(xiàn)場管理人員負責指揮。臨時用水用電所需的材料費由甲方承擔。
七、安全要求：
1、開工前，乙方應做好本工種工人的`安全思想教育工作及安全技術交底，并做好交底記錄。
2、乙方必須積極組織本工種工人參加“三級”安全教育和各種安全生產(chǎn)活動，并做好簽名手續(xù)。
3、遵守工地規(guī)章制度，服從現(xiàn)場管理人員的指揮及上級有關部門的監(jiān)督管理。
4、若乙方在施工過程中沒有按照安全操作規(guī)程操作，由此發(fā)生的安全事故由乙方承擔一切經(jīng)濟責任。
八、違約責任：
雙方應該自覺信守履行合同條款，若違約者應當承擔賠償損失責任。若乙方在水電安裝過程中突然停工或者不及時，造成甲方的經(jīng)濟損失，甲方有權另叫班組進場安裝制作，一切費用損失由乙方負責一切經(jīng)濟責任。
九、結(jié)算形式：
按每月完成后工程量計算，甲方付乙方完成量80%工程款給乙方、余款到工程竣工驗收合格后乙方提供材料發(fā)票，壹個月內(nèi)甲方付清余款。
十、其它補充注意事項：
1、工地現(xiàn)場嚴禁住人，施工工人應住宿在施工現(xiàn)場以外的宿舍。
2、所有現(xiàn)場施工人員必須把本人身份證復印件在項目部備案。
3、施工現(xiàn)場出現(xiàn)打架斗毆現(xiàn)象，當事人罰款______元，班組長罰款______元，發(fā)生重大事件由乙方負責；不服從現(xiàn)場管理人員配合施工工作情節(jié)嚴重，以實際完成的70%工程量作為工程結(jié)算依據(jù)暢離工地。
本協(xié)議書壹式肆份，甲、乙雙方各壹份。經(jīng)雙方簽章，公司審批蓋章后生效，至工程竣工驗收結(jié)算付清后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托施工合同最新版 8
發(fā)包人（全稱）（以下簡稱甲方）
承包人（全稱）（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程事項協(xié)商一致，訂立本合同并共同遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程原料：
色彩自行協(xié)商
二、工程的承包形式及范圍
墻地面縫隙美化。
三、工程價款
總價款為___
四、合同期
開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日合同工期總天數(shù)天。期間如遇不可抗力因素的影響，經(jīng)甲方和監(jiān)理簽字認可后，工期可相應順延。
五、工程質(zhì)量
標準符合國家驗收標準
六、付款方式
簽訂合同工人進場后，甲方預付，施工中完成墻面兩棟（每棟四層），付___，剩余部分待工程竣工驗收合格后一次性付清。
七、施工組織與工期
乙方必須按合同工期和批準的進度計劃組織施工，接受甲方、監(jiān)理對工程進度的監(jiān)督、檢查，工程實際進度與計劃不符合時，甲方、監(jiān)理有權限期改進，乙方應按甲方、監(jiān)理的要求提出整改措施報甲方、監(jiān)理審批后執(zhí)行，期間趕工費用由乙方自理。
八、安全及文明施工與管理
1、乙方必須嚴格執(zhí)行有關安全操作管理規(guī)范。
2、在施工過程中發(fā)生的工傷事故或其他內(nèi)部糾紛，由乙方自行處理并承擔全部經(jīng)濟責任。工期不得順延。
3、乙方應優(yōu)先發(fā)放施工人員工資，不得拖欠，并處理好勞資糾紛及相關問題，不得因此影響施工，以及不得給甲方造成不良影響，否則甲方有權采取解除合同、責令退場、要求賠償損失、支付違約金等措施。
4、變更事項：施工中如一方要求更換材料和品牌，需征得另一方同意。并現(xiàn)場簽訂變更單，認定增減費用后執(zhí)行。因變更產(chǎn)生的`費用及時結(jié)清。
5、施工驗收
甲方應接到乙方通知三日內(nèi)進行驗收。如甲方在規(guī)定的時間內(nèi)不進行驗收，應視質(zhì)量合格。
九、甲方責任
1、甲方必須遵守合同付款方式。
2、如甲方原因造成停工，甲方負責支付乙方的機械設備租賃費（按市場價計算）工期順延。
十、乙方責任
1、按約定保質(zhì)保量的完成施工任務，符合工期及質(zhì)量要求。
2、必須服從甲方現(xiàn)場管理，遵守法律及行政規(guī)章、遵守各項規(guī)章制度，維護甲方名譽，如發(fā)生有故意損害甲方聲譽，嚴重違反紀律，違反協(xié)議的行為，甲方有權要求乙方賠償經(jīng)濟損失或承擔違約責任，直至終止合同。
3、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工，以及采取吵鬧、威脅等不當手段，否則，甲方有權責令其退場，一切后果由乙方承擔。
4、本工程的質(zhì)保期一年，兩年內(nèi)維護。質(zhì)保期內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方電話或書面通知日內(nèi)進場維修。因甲方造成的損壞，不在保修范圍，如需乙方維修產(chǎn)生的費用由甲方負責。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽訂之日起生效。具有同等法律效力。一旦違約，應一方支付違約金10%。
發(fā)包人：
承包人：
甲方代理人：
乙方代理人：
電話：
電話：
________年____月____日________年____月____日
委托施工合同最新版 9
發(fā)包方（甲方）：_______________________
承包方（已方）：_______________________
經(jīng)公開招標，甲方將_________綠化工程確定給乙方施工，為確保如期保質(zhì)完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結(jié)合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：
1.工程地點：___________________________________________________。
2.工程總造價：_______________________萬元（大寫）。
3.工期
乙方確保在_______年______月______日開工，于_______月_______日完工，工程標準達到合格_______級。
4.開工準備
甲方前期使施工現(xiàn)場具備施工條件，并在開工后繼續(xù)負責解決該工程遺留問題；甲方在施工前準備好施工圖紙、技術交底等工作；乙方接到圖紙后，盡快做出材料計劃、施工組織設計及工程進度計劃報給甲方。
5.工程款支付
苗木栽植完畢，經(jīng)初驗合格后，付合同價的1/3；半年后經(jīng)復驗合格，再付合同價的1/3；工程初驗后15個月經(jīng)驗收合格，按審計決算付清余款。
6.工程質(zhì)量
（1）所栽苗木質(zhì)量必須符合工程要求，不得擅自改變苗木品種、規(guī)格及質(zhì)量，所有苗木必須經(jīng)過甲方驗收合格后方可栽植；
（2）施工過程中，乙方必須服從甲方的監(jiān)督檢查和質(zhì)量管理，如因質(zhì)量問題造成返工，其費用由乙方全部負責；
（3）乙方在施工中要精心組織，確保安全，如有事故發(fā)生，后果自負；
�。�4）乙方要確保施工現(xiàn)場清潔，及時清理廢棄物。
7.養(yǎng)護管理和質(zhì)量要求
�。�1）大樹及時支撐，支柱與樹干相接部分應墊上防護物，以免磨傷樹皮；
�。�2）栽植后及時封堰澆透水；
�。�3）及時中耕除草、施肥、修剪，確保苗木正常生長；
�。�4）苗木要及時防治病蟲害；
�。�5）苗木管理期間，必須經(jīng)常清理各種廢棄物；
�。�6）乙方包栽包活，在栽植完工后，要養(yǎng)護苗木_________個月，養(yǎng)護標準達到_________，其間發(fā)生的費用由乙方負擔。
8.違約責任
甲方責任：
�。�1）甲方接到乙方的'驗收通知書后，及時按期組織驗收，甲方推遲驗收，其間每推遲一天償付給乙方逾期違約金_________元。
�。�2）甲方如未按合同規(guī)定的時間和數(shù)額支付工程款，其間每推遲一天按工程價款的千分之一償付給乙方逾期違約金。
乙方責任：
�。�1）工程質(zhì)量不符合合同的規(guī)定，負責無償修補或及時返工，由此造成的損失由乙方自行承擔。
�。�2）乙方必須確保在工期內(nèi)完成施工任務，除不可抗力因素經(jīng)甲方同意外不能按期完成的，每推遲一天罰款_________元。
9.合同的生效與終止
本合同自雙方簽字蓋章后生效。竣工結(jié)算，甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方后條款終止。
10.合同份數(shù)
本合同一式_________份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)一份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。
11.本合同未經(jīng)事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________
委托施工合同最新版 10
發(fā)包方：_______________(以下簡稱甲方)
承包方：_______________(以下簡稱乙方)
一、甲方責任
1、負責三通一平，場地須保證樁機作業(yè)的條件及順利進出場。
2、乙周邊關系的處理及因樁機施工造成的周邊居民的損壞由甲方處理，乙方概不負責。
3、派施工員一名參與現(xiàn)場質(zhì)量管理及數(shù)量簽證，并負責放樣及抽鑒工作。
4、施壓由甲方負責，協(xié)調(diào)各相關單位之間和周邊的關系
二、乙方責任
1、乙方根據(jù)地質(zhì)資料及現(xiàn)場出現(xiàn)異常，應及時通知監(jiān)理及甲方等待處理。
2、施工作業(yè)時聽從甲方指揮，按時填寫記錄，并保證施工安全。
3、乙方工程完工后，負責向申方提供現(xiàn)場打樁記錄。
三、工程款的'支付
1、此工程為包工包料，打樁單價C-300215；75A樁，單價為____________元/米，如需配送8米以下(含8米)短樁，按實際配置的短樁工程量加10%的短樁費，此單價不含樁尖，不含稅，不開發(fā)票。
2、如需送樁，只計取送樁費____________元/米計算。
3、冒樁計算：如超過1米，歸乙方負責。如未超過，則由甲方負責。
4、進場付10萬元，打完20米付清80%，樁打完全部付清。
5、樁基驗收的檢測費由甲方負擔，乙方協(xié)助施壓、測壓。
6、如因甲方原因造成工地停工，超過三天，則由甲方負責工人的生活費和工資____________元/天。
四、解決合同糾紛的方式
甲、乙雙方在履行合同時發(fā)生的糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調(diào)解決，協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的，向仲裁部門申請仲裁或向人民法院起訴。
五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
六、本合同甲、乙雙方簽字生效。
甲方：_______________
電話：_______________
乙方：_______________
電話：_______________
________年____月____日
________年____月____日
委托施工合同最新版 11
合同編號：______________
甲方：______________
乙方：______________
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》防腐保溫國家相關標準及其他有關法律，行政法規(guī)，遵循平等，自愿，公平和誠實信用的原則，雙方就施工工程事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：______________
工程地點：______________
工程結(jié)構：______________
工程面積：______________
二、工程內(nèi)容
承包范圍：______________
承包形式：包工包料
三、合同工期
合同工期總?cè)諝v天數(shù)：______________
四、合同款項與支付
1、合同價款
工程單價：______________
工程總金額(大寫)：______________(小寫)：______________
2、工程款支付：工期結(jié)束支付工程款(按實際面積結(jié)算)。質(zhì)量不合格的返工到合格，所用材料及工料由乙方負責賠償，乙方不得有爭議。
五、質(zhì)量與驗收
1、玻璃鋼防腐層數(shù)要求：三布四油；
2、乙方必須按照圖紙和施工驗收規(guī)范施工，加強自檢，互檢、專職檢措施。層層檢查。
3、乙方在施工中必須接受甲方現(xiàn)場代表及質(zhì)量站的.檢查，監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不合格的情況
4、隱蔽工程必須嚴格遵守施工規(guī)范的程序要求，違反程序引起的后果由乙方負責。
六、雙方權利和義務
1、甲方為乙方無條件提供已有的水源、電源、腳手架、及滿足工程條件所需的施工硬件設施。
2、甲方有權對乙方的工程材料、質(zhì)量、進度、安全生產(chǎn)和文明施工進行管理。材料由乙方一經(jīng)確認不得變更。
3、甲方負責各種校差協(xié)調(diào)施工管理安排
4、甲方按照合同及時向乙方撥付工程款，確保乙方順利施工，如因未按照合同所簽署的撥款進度撥款，造成的損失由甲方負責
5、乙方成立現(xiàn)場項目部設立施工負責人、安全員保證工程質(zhì)量
6、乙方在施工過程中應遵守相關安全技術，操作規(guī)程及工地安全制度組織施工，在施工過程中發(fā)生的財產(chǎn)損失由乙方負責，甲方無任何連帶責任
7、乙方在施工過程中嚴格按照本合同的施工范圍施工，如甲方在施工過程中對工程量有所增加，須與乙方協(xié)商，另簽署新協(xié)議。
七、合同生效與失效
合同簽訂時間：____年_____月_____日
合同簽訂地點：本合同約定雙方單位蓋章，法定代表人或委托人簽字蓋章后正式生效。
八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，未經(jīng)事宜以附件形式體現(xiàn)，與本合同同具法律效力
附件
甲方簽字蓋章：______________乙方簽字蓋章：______________
甲方代表人：______________乙方代表人：______________
聯(lián)系方式：______________聯(lián)系方式：______________
____年_____月_____日____年_____月_____日
委托施工合同最新版 12
發(fā)包方（甲方）：
聯(lián)系方式：
地址：
承包方（乙方）：
聯(lián)系方式：
地址：
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方將________委托給乙方施工，為確保如期保質(zhì)完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結(jié)合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：
一、工程地點：________________________________。
二、工程內(nèi)容
土層基礎、綠化及其他部分工程。
以上項目經(jīng)雙方會審圖紙之要求、預算總表后所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
三、工期
1、開工日期：本項目工程從______年______月______日起至______年______月______日止，共______天。
2、施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
四、工程合同價款
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣：________________。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結(jié)算。
五、承建方式
乙方對工程包工、包料；包質(zhì)量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方負責提供所承建工程材料，必須經(jīng)雙方確認方可進料施工。
2、施工期間甲方負責乙方施工發(fā)生的水電費用。
六、工程付款辦法
1、本合同自甲、乙雙方簽訂后______天內(nèi)由甲方向乙方支付訂金為合同價款的______%，即人民幣________整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。
2、待完成總工程80%后，甲方于______天內(nèi)向乙方支付工程合同價款的______%，即人民幣________整。
3、工程竣工后，甲方于一周內(nèi)向乙方支付工程合同價款的______%，即人民幣________整。
4、竣工驗收合格后一個月內(nèi)，向乙方支付工程合同價款的______%，即人民幣________整。
七、工程質(zhì)量
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關園林綠化施工規(guī)范進行施工，完工后達到________級。
2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的'一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
3、乙方要確保施工現(xiàn)場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。
八、工程竣工驗收結(jié)算
乙方于竣工后______天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后________天內(nèi)組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結(jié)算，并于________個工作日內(nèi)結(jié)算完畢。
九、延期違約責任
乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。
1、若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣________元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣________元。
2、若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內(nèi)書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟損失由甲方負責。
十、養(yǎng)護管理
1、期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養(yǎng)期為十二個月，保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
2、質(zhì)量要求：大樹及時支撐固定，栽植后及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養(yǎng)護達到國家城鎮(zhèn)綠地園林養(yǎng)護標準。
十一、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質(zhì)保期滿，甲方將款項結(jié)清后合同即告終止。
十二、爭議解決
本合同在履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應本著友好的方式協(xié)商解決，協(xié)商不成可依法向_____人民法院起訴。
十三、合同份數(shù)
本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)________份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。本合同未經(jīng)事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方（簽章）：
簽訂日期：______年______月______日
簽約地點：
乙方（簽章）：
簽訂日期：______年______月______日
簽約地點：
【委托施工合同最新版】相關文章：
最新版施工合同04-06
施工合同最新版05-05
防水施工合同最新版09-27
施工合同委托施工合同09-27
最新版施工合同（精選15篇）04-02
委托代理合同最新版10-12
最新版委托代理合同03-27
最新版委托租賃合同范本12-09
委托施工合同【推薦】02-16
【薦】委托施工合同02-16