材料加工簡(jiǎn)單的合同范本（精選5篇）
隨著人們法律意識(shí)的建立，合同對(duì)我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編收集整理的材料加工簡(jiǎn)單的合同范本（精選5篇），歡迎大家分享。
材料加工簡(jiǎn)單的合同1
承攬方:____________________________________
定作方:____________________________________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的帶給辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方務(wù)必依照合同規(guī)定選用原材料，并理解定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不貼合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格帶給原材料，承攬方對(duì)定作方帶給的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不貼合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方帶給的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照
第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙帶給辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)帶給的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期帶給技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)帶給檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，務(wù)必留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約職責(zé)
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的.，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的職責(zé);經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不貼合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不貼合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%-30%)或酬金總額的____%(20%-60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不貼合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的職責(zé)。
八、由于保管不善致使定作方帶給的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方帶給的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不貼合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)職責(zé)。
十、擅自調(diào)換定作方帶給的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的職責(zé)。
第十三條定作方的違約職責(zé)
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方帶給原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方帶給原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%-60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方帶給原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條
第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約職責(zé)，在定作方遲延理解或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)職責(zé)，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按(______)項(xiàng)處理:
1、向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
承攬方:________________________
日期：
材料加工簡(jiǎn)單的合同2
承攬方：以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方：以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái)、貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品品名規(guī)格（長、寬、高c）單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
一、材種：柜臺(tái)、貨架一律采用___________________________。
二、用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)務(wù)必嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面務(wù)必平整光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫；塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正、平直、安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方帶給圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)帶給的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款按核定價(jià)格單計(jì)算款_________元。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)務(wù)必到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由_______物價(jià)局帶給檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)________年____月____日至____月____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，務(wù)必在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在_________，由_________收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按_________元計(jì)算，共計(jì)_________元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按________元計(jì)算，共計(jì)________元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款_________元（大寫_________元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約職責(zé)外，務(wù)必如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)透過銀行付款。
第十二條甲方的違約職責(zé)
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的職責(zé)；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不貼合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約職責(zé)
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方帶給圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約職責(zé)。但甲方應(yīng)當(dāng)采取用心措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方職責(zé)；在乙方遲延理解或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)職責(zé)，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條其他
一、本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也能夠直接向人民法院起訴。
二、本合同于________年____月____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)一份，_________公證處、_________物價(jià)局、_________銀行各存一份。
甲方（蓋章）：_________
乙方（蓋章）：_________
________年____月____日
材料加工簡(jiǎn)單的合同3
定作方：____________
承攬方：____________
一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品 價(jià)款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù) 量
名或項(xiàng)目 單價(jià)總金額合計(jì)
二、定作方帶料
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進(jìn)料加工合同
材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價(jià)總金額
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
四、承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
八、交（提）貨方式及地點(diǎn)
九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間
十、結(jié)算方式及期限
十一、違約責(zé)任
十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方
承攬方
日期：
材料加工簡(jiǎn)單的合同4
甲方（承攬人）：
乙方（定做人）：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲、乙雙方充分友好協(xié)商，簽訂此材料加工合同，達(dá)成以下協(xié)議內(nèi)容：
第一條 成品原料及加工內(nèi)容
注：1、有無附圖紙；
2、如有甲乙雙方簽字認(rèn)可的生產(chǎn)加工圖紙，圖紙作為本合同內(nèi)容的附件一并執(zhí)行（圖紙需蓋章或簽字確認(rèn)）。
第二條 加工期限和質(zhì)量要求
1、材料選定：材料的選定根據(jù)乙方自行選擇的方式：
�、偌追礁鶕�(jù)乙方的制定選購。
②由乙方自行選購后交付甲方制作。
2、在合同簽訂后，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料后開始計(jì)算，甲方應(yīng)向乙方提供具有可行性地具體加工期限，該加工期限的確定，應(yīng)由甲方根據(jù)自身的設(shè)備、技術(shù)、人員等情況謹(jǐn)慎確定，本合同確定的加工期限為： 天。
3、成品的質(zhì)量要求，有相關(guān)技術(shù)圖紙規(guī)范的，應(yīng)符合圖紙要求，沒有圖紙或者只提供成品規(guī)格、型號(hào)規(guī)范的，應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)格型號(hào)要求。
第三條 交貨時(shí)間、地點(diǎn)、結(jié)算方式
1、交貨時(shí)間：甲乙雙方協(xié)商一致，甲方在合同簽訂后 日內(nèi)交貨，即 年 月 日前。
2、交貨地點(diǎn)：
3、乙方自提：甲方按照約定的加工期限完成加工任務(wù)后，應(yīng)及時(shí)通知乙方提貨，乙方自行到甲方工廠內(nèi)提貨；乙方收到通知后未按時(shí)提貨的，甲方不承擔(dān)任何違約責(zé)任。
4、乙方應(yīng)在接收成品時(shí)，組織人員對(duì)成品進(jìn)行驗(yàn)收，雙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)并確認(rèn)；乙方對(duì)成品質(zhì)量提出異議，應(yīng)在交貨時(shí)書面提出，否則視為甲方交付的成品合格。
5、甲方將成品交付乙方后，仍應(yīng)對(duì)成品的品質(zhì)與數(shù)量向乙方負(fù)責(zé)。
第四條 違約責(zé)任
發(fā)生下列情況之一時(shí)，甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：
1、甲方未在加工期限內(nèi)完成加工任務(wù)，則應(yīng)與乙方協(xié)商順延相應(yīng)期限，每逾期一天，按照合同款的 %賠付乙方；如造成乙方其他相應(yīng)連帶損失的（如：供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關(guān)聯(lián)的合同），甲方應(yīng)賠償乙方損失。
2、甲方交付的貨物不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)承擔(dān)修理、更換、無償補(bǔ)充的責(zé)任，給乙方造成嚴(yán)重?fù)p失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、乙方未按合同約定期限支付合同價(jià)款的，乙方應(yīng)承擔(dān)總價(jià)款千分之五的違約金。
第五條 合同爭(zhēng)議及解決方式
因本合同所發(fā)生的爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第六條 補(bǔ)充條款
如有以上內(nèi)容未盡條款，甲乙雙方可以達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充內(nèi)容作為附件形式附于合同之后，與本合同同樣具有法律效力。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
日期：
材料加工簡(jiǎn)單的合同5
甲方：（需方）
乙方：（供方）
在經(jīng)國家《合同法》以及其他法律的基礎(chǔ)上，甲方委托乙方代加工定臨公路路面工程1標(biāo)的各種規(guī)格材料，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特制訂本合同，具體條款如下：
一、總量(規(guī)格（mm）、數(shù)量（萬m3）)
1、水溫：
�。�1）4.79—19 1.25萬m3（以實(shí)際用量為準(zhǔn)）。
（2）19—37.5 1.25萬m3（以實(shí)際用量為準(zhǔn)） 。
2、路面：
�。�1）0.075—4.750.9萬m3 （以實(shí)際用量為準(zhǔn)）。
�。�2）4.75—10 1.9萬m3 （以實(shí)際用量為準(zhǔn)）。
（3）10—15 1.9萬m3 （以實(shí)際用量為準(zhǔn)）。
�。�4）15—201.2萬m3 （以實(shí)際用量為準(zhǔn)）。
二、質(zhì)量要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法：
1、乙方加工的材料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)必須符合甲方的要求，若乙方提供的材料不符合甲方要求，甲方有權(quán)終止合同，并凍結(jié)乙方不合格的費(fèi)用的支付，給甲方所造成的一切損失，均有乙方承擔(dān)。
2、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法。
乙方提供的碎石，機(jī)制砂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求：符合《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》。需方隨時(shí)對(duì)供方的供貨進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)方法按國家規(guī)定的方法進(jìn)行。
三、供貨方式（分兩次）：
1、備料階段:供貨起始時(shí)間：20xx年xx月xx日開始供貨，20xx年xx月xx日完成8900立方機(jī)制砂和2.5萬立方的碎石量。
2、施工階段:從20xx年xx月xx日起至工程完工，按照工程的實(shí)際需要，乙方應(yīng)確保供貨的數(shù)量、質(zhì)量及各種規(guī)格。
3、交貨地點(diǎn)：內(nèi)官黑山昌盛石料廠。
4、碎石生產(chǎn)后堆放的料場(chǎng)由甲方提供。
5、運(yùn)輸方式：由乙方負(fù)責(zé)。（運(yùn)費(fèi)為每方每公里1元，車輛和人員安全均由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，此價(jià)格不含稅。
6、付款方式：甲方按簽收的碎石和機(jī)制砂數(shù)量的貨款，在20xx年xx月xx日前付90％料款，剩余的10％在供貨階段付清。供貨階段的貨款分月計(jì)量付款。結(jié)算時(shí)甲乙雙方憑第三方簽認(rèn)的收料單進(jìn)行結(jié)算。
7、若甲方在20xx年再需要增加碎石數(shù)量時(shí)，乙方必須保證甲方總共7萬立方的碎石供應(yīng)量，并且乙方每立方米要價(jià)不得超過38元。
四、材料價(jià)格：
1、0.075—4.75（機(jī)制砂）28.00元/m3（不含稅費(fèi)價(jià)）。
2、庫存料15000立方價(jià)格：(4.75—19、19—37.5 ) 36.00元/m3（不含稅費(fèi)價(jià)）。
3、其他各種規(guī)格石料價(jià)格，38.00元/m3（不含稅費(fèi)價(jià)）。
4、以上價(jià)格均為出廠價(jià)。
五、材料計(jì)量：
由供需雙方認(rèn)可的第三方收貨方簽字認(rèn)可，一車一票，具體認(rèn)可方法由供需雙方加第三方共同協(xié)商。
六、雙方責(zé)任：
甲方根據(jù)工程施工要求，分備料階段和供貨階段，甲方按協(xié)議條款付款給乙方，乙方必須按協(xié)議條款約定內(nèi)容，按甲方要求生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，并按甲方規(guī)定的時(shí)間，及時(shí)保證供應(yīng)量，不得晚供或欠供，不得影響甲方工程正常需求（人力不可抗拒因素除外）因乙方造成的甲方停工待料，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。
七、糾紛的解決方式：
甲乙雙方出現(xiàn)合同糾紛時(shí)，應(yīng)首先通過充分協(xié)商解決，協(xié)商不成的，交乙方所在地的仲裁部門仲裁解決。
本合同一式兩份，經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)的委托代理人簽字后生效。
需方：
供方：
簽訂日期：
【材料加工簡(jiǎn)單的合同范本（精選5篇）】相關(guān)文章：
鋼筋加工簡(jiǎn)單版合同范本12-21
外加工簡(jiǎn)單版合同范本12-21
簡(jiǎn)單的加工合同模板12-06
加工服裝合同范本（精選5篇）12-21
簡(jiǎn)單加工承攬合同模板12-20
模具委托加工合同范本09-26
保溫材料供貨簡(jiǎn)單版的合同范本（通用6篇）12-18
材料采購合同范本02-15