- 鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 推薦度：
- 鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同（通用12篇）
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？以下是小編收集整理的鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 1
發(fā)包人（全稱）：___________（以下簡(jiǎn)稱甲方）
承包人（全稱）：___________（以下簡(jiǎn)稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：___________
工程地點(diǎn)：___________
建設(shè)面積：___________
二、工程承包范圍
承包范圍：安檢車間、環(huán)檢車間及調(diào)試車間鋼結(jié)構(gòu)主體工程所包含的所有工作內(nèi)容（包括鋼結(jié)構(gòu)制作、安裝、運(yùn)輸、吊裝、構(gòu)件表面防火涂刷、材料復(fù)檢、構(gòu)件檢測(cè)、工程資料編制等項(xiàng)目）。
三、承包方式：
四、合同工期
進(jìn)場(chǎng)安裝日期：_____年__月__日
安裝竣工日期：_____年__月__日
合同工期日歷天數(shù)：____天。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格
六、分包合同價(jià)款
按合同價(jià)款確定方式執(zhí)行，實(shí)際價(jià)款為結(jié)算后價(jià)格�；虬醇滓译p方協(xié)商確定的.方法執(zhí)行。
七、合同生效
合同訂立時(shí)間：_____年__月__日
合同訂立地點(diǎn)：_________
本合同雙方約定、雙方簽字、蓋章、付款后生效
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_____年__月__日
_____年__月__日
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 2
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：
住址：
承包方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：
住址：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，甲方將_________________項(xiàng)目的_____________工程交由乙方承包，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：__________________________
2、工程地點(diǎn)：__________________________
3、承包范圍：__________________________
4、承包內(nèi)容：__________________________
5、工程造價(jià)：__________________________
6、支付方式：__________________________
7、工程質(zhì)量：__________________________
二、施工準(zhǔn)備
1、甲方：
�。�1）_____月______日前做好建筑紅線以外的“三通”，負(fù)責(zé)紅線外進(jìn)場(chǎng)道路的維修。
（2）_____月______日前，負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場(chǎng)總的施工用水源、電源、變壓器（包括水表、配電板），應(yīng)滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內(nèi)場(chǎng)地平整，拆遷障礙物的資料。
�。�3）合同簽訂后______天內(nèi)提供完整的施工圖_份，施工技術(shù)資料
2、乙方：
�。�1）負(fù)責(zé)施工區(qū)域的臨時(shí)道路、臨時(shí)設(shè)施、水電管線的鋪設(shè)、管理、使用和維修工作；
（2）組織施工管理人員和材料、施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)；
三、工程期限
1、工程工期為______天（日歷天），自__________年______月______日開工至__________年______月______日竣工驗(yàn)收
2、開工前______天，乙方向甲方發(fā)出開工通知書。
四、工期順延
1、按施工準(zhǔn)備規(guī)定，不能提供施工場(chǎng)地、水、電源道路未能接通，障礙物未能清除，影響進(jìn)場(chǎng)施工；
2、凡甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料、設(shè)備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷需要修、配、代、換而影響進(jìn)度；
3、不屬包干系數(shù)范圍內(nèi)的重大設(shè)計(jì)變更，提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)，致使設(shè)計(jì)方案改變或由于施工無法進(jìn)行的原因而影響進(jìn)度；
4、在施工中如因停電、停水________小時(shí)以上或連續(xù)間歇性停水、停電_______天以上（每次連續(xù)_______小時(shí)以上），影響正常施工；
5、未按合同規(guī)定撥付預(yù)付款、工程進(jìn)度款或代購材料差價(jià)款而影響施工；
6、人力不可抗拒的因素而延誤工期。
五、雙方職責(zé)
1、由乙方提供的主要原材料、設(shè)備、構(gòu)配件、半成品必須按有關(guān)規(guī)定提供質(zhì)量合格證，或進(jìn)行檢驗(yàn)合格后方可用于工程；
2、由甲方提供的主要原材料、設(shè)備、構(gòu)配件、半成品也必須有質(zhì)量合格證方可用于工程。對(duì)材料改變或代用必須經(jīng)原設(shè)計(jì)單位同意并發(fā)正式書面通知和甲方派駐代表簽證后，方可用于工程；
3、隱蔽工程必須經(jīng)甲方派駐代表檢查、驗(yàn)收簽章后，方可進(jìn)行下一道工序；
4、乙方應(yīng)按質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程進(jìn)行分項(xiàng)、分部和單位工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，并及時(shí)將單位工程質(zhì)量評(píng)定結(jié)果送甲方和質(zhì)量監(jiān)督站。單位工程結(jié)構(gòu)完工時(shí)，應(yīng)會(huì)同甲方、質(zhì)量監(jiān)督站進(jìn)行結(jié)構(gòu)中間驗(yàn)收；
5、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時(shí)報(bào)告甲方派駐代表和當(dāng)?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送甲方和質(zhì)量監(jiān)督站備案；重大質(zhì)量事故的處理方案，應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、質(zhì)量監(jiān)督站、甲方等單位共同研究，并經(jīng)設(shè)計(jì)建設(shè)單位簽證后實(shí)施；
6、工程竣工后，乙方按規(guī)定對(duì)工程實(shí)行保修，保修時(shí)間自通過竣工驗(yàn)收之日算起。
六、施工與設(shè)計(jì)變更
1、甲方交付的設(shè)計(jì)圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料，作為施工的有效依據(jù)，開工前由甲方組織設(shè)計(jì)交底和三方會(huì)審作出會(huì)審紀(jì)要，作為施工的補(bǔ)充依據(jù)，承、發(fā)包雙方均不得擅自修改。
2、施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有錯(cuò)誤或嚴(yán)重不合理的地方，乙方及時(shí)以書面形式通知甲方，由甲方及時(shí)會(huì)同設(shè)計(jì)等有關(guān)單位研究確定修改意見或變更設(shè)計(jì)文件，乙方按修改或變更的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工。若發(fā)生增加費(fèi)用（包括返工損失、停工、窩工、人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料構(gòu)配件積壓的實(shí)際損失）由甲方負(fù)責(zé)，并調(diào)整合同造價(jià)。
3、乙方在保證工程質(zhì)量和不降低設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，提出修改設(shè)計(jì)、修改工藝的合理化建議，經(jīng)甲方、設(shè)計(jì)單位或有關(guān)技術(shù)部門同意后采取實(shí)施，其節(jié)約的價(jià)值按國家規(guī)定分配。
4、甲方如需設(shè)計(jì)變更，必須由原設(shè)計(jì)單位作出正式修改通知書和修改圖紙，乙方才予實(shí)施。重大修改或增加造價(jià)時(shí)，必須另行協(xié)商，在取得投資落實(shí)證明，技術(shù)資料設(shè)計(jì)圖紙齊全時(shí)，乙方才予實(shí)施。
七、工程驗(yàn)收
1、竣工工程驗(yàn)收，以國家頒發(fā)的《關(guān)于基本建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收暫行規(guī)定》、《工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》和國務(wù)院有關(guān)部門制訂的竣工驗(yàn)收規(guī)定及施工圖紙及說明書、施工技術(shù)文件為依據(jù)。
2、工程施工中地下工程、結(jié)構(gòu)工程必須具有隱蔽驗(yàn)收簽證、試壓、試水、抗?jié)B等記錄。工程竣工質(zhì)量經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門檢驗(yàn)合格后，甲方須及時(shí)辦理驗(yàn)收簽證手續(xù)。
3、工程竣工驗(yàn)收后，甲方方可使用。
4、在規(guī)定的保修期內(nèi)，凡因施工造成的質(zhì)量事故和質(zhì)量缺陷應(yīng)由乙方無償保修。
八、違約責(zé)任
乙方的責(zé)任：
1、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，負(fù)責(zé)無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。
2、工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的'，按合同中工期順延的條款歸責(zé)。
甲方的責(zé)任：
1、未能按照合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償乙方由此造成的實(shí)際損失。
2、工程中途停建、緩建或由于設(shè)計(jì)變更以及設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成的返工，應(yīng)采取措施彌補(bǔ)或減少損失。同時(shí)，賠償乙方由此造成的停工、窩工、返工、倒運(yùn)、人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實(shí)際損失。
3、工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題，由甲方承擔(dān)責(zé)任。
4、乙方驗(yàn)收通知書送達(dá)______日后不進(jìn)行驗(yàn)收的，按規(guī)定償付逾期違約金。
5、不按合同規(guī)定撥付工程款，按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定延付金額每日____%償付乙方賠償金。
九、糾紛解決辦法
任何一方違反本合同規(guī)定，協(xié)商不成，按以下第（__）項(xiàng)方式解決：
1、向工程所在地仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁；
2、向工程所在地人民法院起訴。
十、附則
1、本合同一式______份，雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。
2、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求，結(jié)清工程款后終止。
3、本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。
甲方（簽章）：
代表人：
授權(quán)代表（簽字）：
聯(lián)系電話：
_______年____月____日
乙方（簽章）：
代表人：
授權(quán)代表（簽字）：
聯(lián)系電話：
_______年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 3
甲方（發(fā)包方）：______
乙方（承包方）：____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑工程合同法》法律法規(guī)等，為明確雙方在履行合同過程中的權(quán)利、義務(wù)、程度，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后，一致同意簽定本合同，并依照履行。
一、工程技術(shù)條件
1、工程名稱：______
2、工程地點(diǎn)：______
3、工程范圍及技術(shù)要求：
3.1工程范圍：
甲方委托乙方進(jìn)行輕鋼結(jié)構(gòu)部分的制造、安裝（包括門、窗制作、安裝）。
3.2技術(shù)要求：
以施工圖為準(zhǔn)（水、電和消防另行報(bào)價(jià)）。
二、工程范圍
1、建筑面積：約______平方米。
2、本工程運(yùn)輸由______負(fù)責(zé)。
3、在工程實(shí)施過程中的所有文件，在與本合同沒有沖突的前提下，具有同等法律效力；若與本合同有沖突，以本合同為準(zhǔn)。
三、工程承包造價(jià)
1、工程單價(jià)為_____元/平方米。
2、工程承包總價(jià)為_____元；大寫______元。
四、工期期限
1、本工程總工期，自甲乙雙方簽字和甲方支付預(yù)付款后起__個(gè)工作日完成。
2、如遇下列情況工期應(yīng)順延：
2.1按施工準(zhǔn)備規(guī)定要求，不能提供滿足施工的場(chǎng)地、用水、用電、道路未能接通、障礙物未能清楚，影響進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)；
2.2由甲方提供的技術(shù)資料、技術(shù)條件、驗(yàn)收文件不準(zhǔn)或發(fā)生變動(dòng)；
2.3在現(xiàn)場(chǎng)施工中如因連續(xù)停電、停水八個(gè)小時(shí)以上或連續(xù)間歇性停水、停電三天以上（每次連續(xù)四個(gè)小時(shí)以上），而影響正常施工時(shí)；
2.4因現(xiàn)場(chǎng)代表簽證不及時(shí)而影響下一道工序施工，自未簽證起，到消除影響止，工期順延；
2.5未按合同撥付定金款或工期進(jìn)度款而影響施工，從應(yīng)付款日起，到以款實(shí)際付后的實(shí)際時(shí)間，作相應(yīng)的工期延長(zhǎng)；
2.6人力不可抗拒的因素而延誤工期及國家法律并強(qiáng)制性技術(shù)規(guī)程，要求必須停止作業(yè)或停工的，自應(yīng)停工或停止作業(yè)時(shí)起，到應(yīng)復(fù)工之日止，工期順延；
2、7基礎(chǔ)由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)，由于甲方的延期或因基礎(chǔ)工程質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求而影響乙方正常施工，或因甲方負(fù)責(zé)的其他工程項(xiàng)目因交叉而影響乙方正常施工，如有影響乙方要及時(shí)報(bào)告，如未報(bào)甲方不承擔(dān)責(zé)任，不給乙方順延工期，自影響開始日起，到影響消除日止，工期順延。
五、工程質(zhì)量
本工程質(zhì)量要求要達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，力爭(zhēng)優(yōu)良。
六、工程價(jià)款的支付與結(jié)算
工程款的支付結(jié)算，結(jié)合鋼結(jié)構(gòu)的特殊情況進(jìn)行如下的支付結(jié)算：
6.1合同簽定后，甲主先預(yù)付總工程款的30%，即____元；材料及施工人員進(jìn)入工地后，甲方再支付總工程款的50%；即___元，彩鋼瓦進(jìn)入工地后，甲方再支付總工程款的10%，即___元，余款___元，待工程完工后，七天內(nèi)一次性付清。
6.2工程結(jié)算方式：________。
6.3如因甲方原因造成難以支付的情況發(fā)生，即預(yù)期不付款，乙方有權(quán)單方將合同順延，直至終止合同的履行。
6.4確因甲方拖欠工程款而影響工程進(jìn)度，造成乙方的停工、窩工損失的，應(yīng)由甲方承擔(dān)相應(yīng)的.經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)延誤工期做相應(yīng)的延長(zhǎng)。
七、違約責(zé)任
乙方的責(zé)任：
1、合同簽定甲方支付定金后，乙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同，如果出現(xiàn)延期施工、停止施工等現(xiàn)象的，乙方應(yīng)承擔(dān)給甲方造成的一切損失。
2、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，負(fù)責(zé)無償修理或返工、改建，經(jīng)過修理或返工、改建后，造成逾期交付的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
3、如甲方為按合同規(guī)定支付進(jìn)度款，乙方在權(quán)停止施工，并在工程進(jìn)度款收到后十日內(nèi)在開工，工期順延。
甲方的責(zé)任：
1、因甲方的原因造成工程中途停建、緩建或由于要變更設(shè)計(jì)而造成的停工、返工，應(yīng)采取措施彌補(bǔ)或減少損失。同時(shí)，工期作中斷并賠償乙方由此停工、窩工、返工、材料構(gòu)件、倒運(yùn)、人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料或構(gòu)件積壓的實(shí)際損失。
2、工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，由此而失去工程質(zhì)量異議權(quán)并工期異議權(quán)，依法視為驗(yàn)收合格。
3、乙方驗(yàn)收通知書送達(dá)甲方十日后不組織驗(yàn)收，視為工程驗(yàn)收合格。
4、不按合同規(guī)定撥付工程進(jìn)度款，則按銀行有關(guān)預(yù)期付款辦法的規(guī)定以其所延付金額每年按萬分之五償付給乙方，并允許乙方停工，工期相應(yīng)延期。
八、附則
1、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)正本壹份，本合同所屬的合同條款、協(xié)議條款、方案圖紙，履行本合同通過中雙方現(xiàn)場(chǎng)代表簽署的聯(lián)系單、指令單、會(huì)議紀(jì)要等都具有法律效力，但合同具有最高效力。
2、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章并收到預(yù)付款后即生效；工程竣工驗(yàn)收符合要求，結(jié)清工程款支付完畢后終止。
3、本合同簽定后，甲、乙雙方如需要提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽定補(bǔ)充合同或協(xié)商作為本合同的補(bǔ)充合同，并與本合同一并具有法律效力。
4、本報(bào)價(jià)不包括土建及土建總、承包服務(wù)管理費(fèi)，不包括水電部分和相關(guān)的社會(huì)福利，勞保統(tǒng)籌等，不包括報(bào)建產(chǎn)生的各種費(fèi)用。
甲方（蓋章）：______乙方（蓋章）：______
法定代表人：______法定代表人：______
委托代理人：______委托代理人：______
______年______月______日______年______月______日
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 4
甲方： ________________司(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方：________________ (以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《建筑法》等相關(guān)法律法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠信信用的原則，雙方就本建設(shè)工程總承包施工事宜進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成共識(shí)，訂立本協(xié)議，以資共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況：
項(xiàng)目名稱： ________________工程地點(diǎn)： ________________工程資料：________________ 資金來源： ________________工程面積：________________
二、工程承包范圍及承包方式
承包范圍：施工圖紙范圍內(nèi)的全部項(xiàng)目工程。
承包方式：包工、包料、保質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、禮貌施工。
三、合同工期
雙方約定：本工程開工日期為__________年________________ 月________________ 日，竣工日期為____年 ________________月________________ 日，有效工期為600天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格。
五、結(jié)算方式、付款方式
1、結(jié)算方式
(1)本工程與其全部變更簽證結(jié)算時(shí)定額套用____寧夏回族自治區(qū)建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)依據(jù)：《建筑工程計(jì)價(jià)定額》、《裝飾裝修工程計(jì)價(jià)定額》、《安裝工程計(jì)價(jià)定額》、《建設(shè)工程費(fèi)用定額》，其他費(fèi)用按國家及自治區(qū)有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。材料價(jià)差按施工期間寧夏造價(jià)管理站頒發(fā)的《寧夏建材》信息文件分期進(jìn)行劃價(jià)調(diào)整，材差文件中未列材料(或暫定價(jià)部分)價(jià)格按發(fā)包人和承包人認(rèn)可的實(shí)際價(jià)格調(diào)整。
(2)工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：該項(xiàng)目工程類別按定額站核定為準(zhǔn)，企業(yè)類別按本施工企業(yè)類別計(jì)取。
(3)項(xiàng)目工程90%用現(xiàn)金結(jié)算工程款，房屋抵頂不超過工程造價(jià)的10%。
(4)甲方應(yīng)在工程竣工之日起60個(gè)工作日內(nèi)完成工程結(jié)算，否則視為認(rèn)可乙方所做的單方結(jié)算，相關(guān)各方審定簽字之日氣1個(gè)月之內(nèi)支付到工程結(jié)算款的95%，留5%作為工程保修金，保修期滿一次性付清。
(5)甲方切除項(xiàng)目：土方、護(hù)坡、降水、電梯、消防、通風(fēng)、空調(diào)及制冷機(jī)組。
2、付款方式
(1)本工程款的支付形式：現(xiàn)金及房屋抵頂付款共計(jì)95%(工程保修費(fèi)5%，工程保修期滿一次性付清)。
(2)承包人簽訂施工協(xié)議后，發(fā)包人開始土方開挖三日內(nèi)，承包人向發(fā)包人交納工程質(zhì)量保證金300萬元。質(zhì)量保證金到甲方指定賬戶后，甲方向乙方以書面形式告知進(jìn)場(chǎng)搭建臨時(shí)設(shè)施及施工前的準(zhǔn)備工作。若不按約定時(shí)光交納質(zhì)量保證金，視為違約，本協(xié)議自行解除。
(3)工程付款結(jié)點(diǎn)：第一結(jié)點(diǎn)地下鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)施工到±0.000后支付至已完成工程形象進(jìn)度的70%；第十層、第十八層鋼筋砼結(jié)構(gòu)施工完畢支付至已完工程形象進(jìn)度結(jié)算價(jià)款的70%；裝飾裝修工程按月進(jìn)度的70%支付工程款；多層主體封頂，按月進(jìn)度款的70%支付。工程到達(dá)竣工驗(yàn)收合格后，在辦理竣工驗(yàn)收備案各類手續(xù)之前，甲方將工程款支付到已完工程量的90%。
(4)付款形式：主體封頂后按月進(jìn)度支付，承包人每月25日提交已完工程量的付款申請(qǐng)書交監(jiān)理和甲方代表審批后，發(fā)包人于次月8日前支付工程形象進(jìn)度款的70%，撥付工程款時(shí)，承包人需供給農(nóng)民工工資發(fā)放表。
(5)____年度能到達(dá)三個(gè)月施工期的，地下室必須到±0.000，發(fā)包人因工期時(shí)光不足，致使乙方____年度不足三個(gè)月施工期限的，甲方應(yīng)付給乙方70%形象進(jìn)度款，若付款不到位時(shí)，甲方按年息10%向乙方支付違約金。
(6)乙方停工放人時(shí)，涉及農(nóng)民工工資問題，甲乙雙方協(xié)商解決。
(7)工程竣工結(jié)算完，甲方不能按合同要求按時(shí)按比例支付工程款時(shí)，甲方應(yīng)承擔(dān)由此給乙方造成的一切經(jīng)濟(jì)、法律訴訟等損失，并按年息10%支付違約金。
六、其他約定
1、工程質(zhì)量必須到達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。經(jīng)建設(shè)方、監(jiān)理方、甲方認(rèn)可；因乙方原因造成工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)承擔(dān)全部職責(zé)及經(jīng)濟(jì)損失。
2、在施工過程中，乙方所發(fā)生的一切債權(quán)債務(wù)由乙方自行承擔(dān)。乙方應(yīng)將甲方支付工程款優(yōu)先發(fā)放農(nóng)民工工資，不得拖欠。
3、乙方不能將本工程轉(zhuǎn)包、倒賣。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，乙方無條件退出，協(xié)議終止，所造成的損失及法律職責(zé)均由乙方承擔(dān)。
4、乙方在施工期間，出現(xiàn)安全、質(zhì)量事故等全部自我解決。造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及法律職責(zé)由乙方承擔(dān)，甲方不負(fù)任何職責(zé)。
5、禮貌施工，現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)由乙方負(fù)責(zé)。
七、約定條款
1、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)完成相應(yīng)的工作量后，用于本項(xiàng)目的鋼材、商品混凝土由甲方供給擔(dān)保。
2、協(xié)議中的抵房到達(dá)預(yù)售條件時(shí)，根據(jù)乙方需求(住宅房或商業(yè)房)，甲、乙雙方簽訂抵房協(xié)議書，按掛牌價(jià)每平米降低100元抵頂工程款。
3、施工許可證辦理后進(jìn)行工程備案，訂立工程合同，建設(shè)工程合同的各項(xiàng)條款均以本協(xié)議為準(zhǔn)，辦理工程備案發(fā)生的費(fèi)用各自承擔(dān)相應(yīng)的.費(fèi)用。
4、協(xié)議第五條第二款第二節(jié)中交納的質(zhì)量保證金，按照協(xié)議第三條約定的進(jìn)場(chǎng)時(shí)光未能進(jìn)場(chǎng)施工，予以返還。乙方等待甲方項(xiàng)目啟動(dòng)另行進(jìn)場(chǎng)。若甲方另行發(fā)包給其他施工單位，應(yīng)視為合同欺詐。
5、乙方承接的項(xiàng)目工程分項(xiàng)工程分包，條件價(jià)位同等時(shí)，優(yōu)先安排使用甲方推薦的分包隊(duì)伍。
6、質(zhì)量保證金的退付：工程施工至主體封頂退50%，裝飾工程完成，竣工驗(yàn)收合格后退50%。
八、爭(zhēng)議的解決
協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。
九、協(xié)議生效、分?jǐn)?shù)
本協(xié)議甲乙方雙方法定代表人或委托代理人簽署并加蓋公章，按合同第五條2。2條之約定質(zhì)量保證金到甲方指定賬號(hào)后生效。本協(xié)議一式捌份，甲乙雙方各執(zhí)四份，具有同等法律效力。
甲方開戶銀行：________________
甲方賬號(hào)：________________
甲方： ________________乙方:________________
法定代表人：________________ 法定代表人：________________
日期： ________________年 ________________月 ________________日
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 5
發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)：
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：
甲、乙雙方為配合完成本鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)工程，明確各自在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，根據(jù)合同法條例和工程具體情況，本著平等互利的原則，經(jīng)協(xié)商，簽定如下合同條款：
第一條：工程概況
1、工程名稱：_______________________
2、工程地點(diǎn)：_______________________
3、結(jié)構(gòu)層次：_______________________
4、建筑面積：_______________________
5、工程范圍：___________
6、設(shè)計(jì)單位：_______________________
第二條：承建方式________
第三條：工程造價(jià)
本工程承包價(jià)為____萬人民幣，每平方米為____元。施工中發(fā)生的單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更，另行協(xié)商。
第四條；開、竣工日期
本工程根據(jù)甲、乙雙方議定的工期____天。施工中遇有下列情況工期應(yīng)順延：
1、因設(shè)計(jì)變更延誤的時(shí)間以及甲方造成的因素；
2、因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能連續(xù)施工所耽誤的時(shí)間；
3、非正常停電的'時(shí)間；
4、人力不可抗拒自然災(zāi)害，乙方無法施工的時(shí)間。
第五條：雙方職責(zé)
(一)甲方：
1、甲方應(yīng)向乙方出示工程項(xiàng)目批準(zhǔn)及其他批準(zhǔn)手續(xù)。
2、開工前會(huì)同乙方施工圖審核，并協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場(chǎng)周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護(hù)。
3、會(huì)同乙方確定建筑物、道路和定位標(biāo)樁水準(zhǔn)點(diǎn)和座標(biāo)控制點(diǎn)、
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程所在地的居民、村組可能發(fā)生的矛盾，以及城建、土管、稅務(wù)部門等相關(guān)的矛盾與費(fèi)用。
5、做好施工現(xiàn)場(chǎng)的“三通一平”(即電通、路通、場(chǎng)地平整)工作。并提供乙方工程施工中的用電。
6、組織有關(guān)單位對(duì)設(shè)計(jì)圖紙和有關(guān)的技術(shù)資料進(jìn)行會(huì)審交底。
7、甲方指派____為工地代表，負(fù)責(zé)處理日常事務(wù)和工程質(zhì)量監(jiān)督等事宜。
8、按合同規(guī)定及時(shí)向乙方支付工程款。
9、凡屬于配套工程，甲方自理土建項(xiàng)目必須服從乙方整體工程計(jì)劃安排、協(xié)調(diào)、施工。
(二)乙方：
1、向甲方提供工程施工圖紙并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)不當(dāng)所引起的后果，負(fù)責(zé)工程開工前的各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作。
2、按時(shí)向甲方提供材料質(zhì)量證明書。
3、做好分部項(xiàng)檢查驗(yàn)收。
4、確保工程質(zhì)量和施工安全、文明，嚴(yán)禁野蠻施工。
5、自覺遵守建筑單位的規(guī)章制度。
6、負(fù)責(zé)做好工程竣工交付后的回訪保修工作。
7、乙方指派____為工地代表，負(fù)責(zé)工地的全面管理工作。
8、配合甲方協(xié)調(diào)工程實(shí)施中相關(guān)的矛盾。
9、施工期間，發(fā)生的質(zhì)量、安全事故，均由乙方負(fù)責(zé)，甲方不管。
第六條：付款及結(jié)算方法
按工程進(jìn)度分期支付，其中：
第七條：工程質(zhì)量與驗(yàn)收
1、乙方必須按施工圖紙及國家現(xiàn)行施工規(guī)范進(jìn)行施工，不得擅自變更和改動(dòng)。
2、乙方應(yīng)對(duì)全部現(xiàn)場(chǎng)操作、施工方法、技術(shù)措施的可靠性、安全性負(fù)完全責(zé)任。
3、工程所需材料均由乙方自組供應(yīng)，并且要符合國家規(guī)定的國標(biāo)材料。主要材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，經(jīng)甲方確認(rèn)后方可使用。
第八條：竣工驗(yàn)收
1、乙方應(yīng)在單位工程竣工前三日內(nèi)，通知甲方驗(yàn)收，如甲方在一周內(nèi)不能按時(shí)組織驗(yàn)收而又無正當(dāng)?shù)览頃r(shí)，或甲方經(jīng)使用后，視工程驗(yàn)收合格。
2、驗(yàn)收中，發(fā)生不符合質(zhì)量要求需要返工的項(xiàng)目，乙方應(yīng)在雙方商定的期限內(nèi)完成。
3、工程支付后，乙方應(yīng)主動(dòng)回訪，并對(duì)工程質(zhì)量終身維護(hù)。在( )年保修期內(nèi)，發(fā)生確因施工責(zé)任質(zhì)量問題，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)修理費(fèi)用，在保修期外收取材料修理費(fèi)用。
4、工程竣工驗(yàn)收后，甲方應(yīng)在十日內(nèi)給與乙方合同規(guī)定的工程款。
第九條：附則
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
1、因甲方原因而造成乙方誤工，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方的誤工損失費(fèi)。
2、本工程競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)一次性包定，如變更增加造價(jià)另行計(jì)算，按乙方報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)同比例上下浮。
3、本合同履行過程中發(fā)生糾紛，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向人民法院訴訟。
4、本合同自甲、乙雙方簽字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 6
建設(shè)方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：
承攬方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在承包過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、鋼結(jié)構(gòu)工程概況
�。�1）工程名稱：_______
（2）工程地點(diǎn)：_______
（3）工程范圍和內(nèi)容：本房為_______跨鋼結(jié)構(gòu)廠房，規(guī)格：長(zhǎng)_______米；寬_______米；檐高_(dá)______米，按圖紙施工。
�。�4）建筑外包面積：_______平方米。
二、工程施工日期
（1）開工日期：______年___月___日；
（2）竣工日期：______年___月___日；
�。�3）合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________天。
三、工程合同造價(jià)及結(jié)算
�。�1）本合同的總造價(jià)經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項(xiàng)目中面積有增減時(shí)，以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整，將調(diào)整后的金額以書面形式通知對(duì)方。
�。�2）本合同簽訂后，甲方須付預(yù)付款______％計(jì)人民幣_(tái)_____元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進(jìn)場(chǎng)甲方付本工程合同總造價(jià)的______ ％計(jì)人民幣_(tái)_____元作為工程進(jìn)度款，乙方彩鋼板進(jìn)場(chǎng)后甲方付本工程合同總造價(jià)的______％，計(jì)人民幣_(tái)_____元作為工程進(jìn)度款，工程安裝完畢驗(yàn)收后甲方付本工程合同總造價(jià)的______％，計(jì)人民幣_(tái)_____元作為工程款。
�。�3）工程竣工驗(yàn)收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗(yàn)收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗(yàn)收合格。
（4）如甲方因未及時(shí)支付工程款而影響工程進(jìn)度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任，并應(yīng)向乙方支付拖欠金額的百分之三的違約金。
（5）本合同造價(jià)結(jié)算方式：____________。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
五、甲方的義務(wù)責(zé)任
�。�1）辦理好各種施工手續(xù)，并在乙方進(jìn)場(chǎng)前提供給乙方；
�。�2）施工過程中，協(xié)助乙方協(xié)調(diào)好各種關(guān)系；
�。�3）提供施工所需的水、電源。
六、乙方的義務(wù)責(zé)任
�。�1）乙方須嚴(yán)格按照合同條款及設(shè)計(jì)圖紙要求購置材料并提供材質(zhì)證明，并按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工制作，如不相符，甲方有權(quán)提出整改或相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償；
�。�2）在施工過程中，乙方應(yīng)文明施工；
�。�3）乙方在施工中發(fā)生的一切事故，由乙方負(fù)全責(zé)。
七、安全責(zé)任
乙方進(jìn)場(chǎng)后，要嚴(yán)格按照操作規(guī)程及有關(guān)施工安全規(guī)范進(jìn)行施工，嚴(yán)禁違章施工，如施工中違章發(fā)生安全事故及施工質(zhì)量達(dá)不到要求，一切經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任全部由乙方承擔(dān)。
八、材料的提供
工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報(bào)甲方，并附合格證、實(shí)驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)監(jiān)理和甲方按工程管理?xiàng)l例要求認(rèn)可簽字蓋章后方能用于工程中。
九、工程驗(yàn)收
�。�1）乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說明和相關(guān)規(guī)范精心施工，確保質(zhì)量，施工中因施工責(zé)任造成不合質(zhì)量要求，甲方必須及時(shí)提出，乙方應(yīng)保證質(zhì)量，負(fù)責(zé)返工修補(bǔ)并承擔(dān)一切費(fèi)用，凡因乙方原因造成屋面滲漏等質(zhì)量問題，由乙方無償保修一年（本工程由甲方單位人員驗(yàn)收或由甲方報(bào)質(zhì)監(jiān)站組織為準(zhǔn)）。
�。�2）甲方按施工圖紙、說明及國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，竣工前乙方提出交工通知書，甲方接到通知書后應(yīng)在五日內(nèi)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，并簽具驗(yàn)收證明，逾期按合格檢定。（竣工驗(yàn)收合格后甲方方可使用，未經(jīng)驗(yàn)收，甲方擅自使用則視為工程驗(yàn)收合格）。
十、維修期限
承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)及國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的`有關(guān)規(guī)定，在工程竣工驗(yàn)收之前，與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同，并對(duì)交付發(fā)包人使用的工程，在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。
保修期為：______年___月___日—______年___月___日。
十一、違約責(zé)任
�。�1）因承包人原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人承擔(dān)返工或采取加固措施發(fā)生的全部費(fèi)用；
（2）因承包方原因?qū)е卵诱`工期，按工程總造價(jià)的萬分之三/天賠償發(fā)包人；
（3）發(fā)包人不按合同約定支付工程款（進(jìn)度款），雙方又未達(dá)成延期付款協(xié)議，導(dǎo)致施工無法進(jìn)行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任并按工程總造價(jià)的萬分之三/天賠償承包人。
十二、爭(zhēng)議解決
若雙方就經(jīng)濟(jì)糾紛協(xié)商不成，可依法向起訴方住所所在地人民法院起訴。
十三、其他
�。�1）發(fā)包人、承包人履行合同全部義務(wù)后，發(fā)包人向承包人簽發(fā)履約證書，本合同即告終止。
�。�2）合同的權(quán)利義務(wù)終止后，發(fā)包人、承包人應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
�。�3）本合同正本____份，具有同等效力，由發(fā)包人、承包人分別保存____份。
�。�4）雙方根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實(shí)際，經(jīng)協(xié)商一致后，可對(duì)本合同內(nèi)容具體化、補(bǔ)充或修改，其效力同本合同。
發(fā)包人：（公章）
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號(hào)：
郵政編碼：
______年___月___日
承包人：（公章）
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號(hào)：
郵政編碼：
______年___月___日
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 7
甲方：_______
乙方：_______
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本裝修工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的裝修工程有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第1條工程概況
1.1工程名稱：_______
1.2承包內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)房屋建造（工程包含：鋼結(jié)構(gòu)框架焊接，墻體與粉刷砌墻；頂棚制作，頂棚材料為：頁格棉。
1.3工程總量：_______
1.4工程期限
開工日期_______年____月____日
竣工日期_______年____月____日；
第2條甲乙方工作
2.1開工前內(nèi)一切影響乙方施工的障礙，以不影響施工為原則并向乙方進(jìn)行技術(shù)交底。
2.2向乙方提供施工所需的水源、電源等設(shè)施，施工期間水費(fèi)、電費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
2.3開工前
2.4甲方指派責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、按期完成施工任務(wù)，解決由甲乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
2.5嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程。防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查紀(jì)錄。施工過程中，如發(fā)生安全事故，由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)全部費(fèi)用及法律責(zé)任，與甲方無關(guān)。
第3條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
3.1由于乙方原因造成質(zhì)量事故及損害，其返工費(fèi)用及賠償由乙方承擔(dān)，工期不順延。
3.2工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。
第4條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
__________________________
第5條工程停建或緩建
5.1由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑�，使合同不能繼續(xù)履行，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的'保護(hù)和移交工作，按甲方要求將自有機(jī)構(gòu)設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場(chǎng)。
5.2因甲方或乙方其他情況的需延期開工、停建或緩建由雙方協(xié)商確定。
第6條保修
6.1本合同保修期為竣工之日算起，為期年。保修范圍為本合同中規(guī)定的乙方承包的項(xiàng)目及內(nèi)容。保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到修理通知之后12小時(shí)內(nèi)相應(yīng)，24小時(shí)內(nèi)派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第7條附則
7.1本合同壹拾貳份，雙方各執(zhí)壹份。
7.2本合同履行完成后自動(dòng)終止。
7.3附件資料：全部施工圖（合同正本由此附件）
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）
授權(quán)代表（簽字）：_____授權(quán)代表（簽字）：_____
__年__月__日__年__月__日
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 8
發(fā)包方（甲方）：_______
承包方（乙方）：_______
依照有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章，甲乙雙方在平等互利、相互信任的基礎(chǔ)上，就鋼結(jié)構(gòu)工程的 鋼結(jié)構(gòu)及采光頂玻璃幕墻工程分包事宜簽訂此合同，以資雙方遵照?qǐng)?zhí)行。
一、工程概況
工程名稱：_______
工程地點(diǎn)：_______
建筑面積：_______
二、承包內(nèi)容
承包范圍：_______
除上述工作外，由上述工作可合理推論得到的對(duì)完成上述工作的穩(wěn)定、完整、安全、可靠及有效運(yùn)行所必須的全部工作。
合同總價(jià)：_______
三、加工制作技術(shù)要求
乙方必須按甲方提供的圖紙及國家GB50205-2001規(guī)范及國家相關(guān)技術(shù)規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、條例和強(qiáng)制條文等執(zhí)行。
四、項(xiàng)目聯(lián)系人
1. 甲方委派_______ 為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
2. 乙方委派 _______為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
五、工程價(jià)款結(jié)算及付款方式:
1.工程預(yù)付款：
工程預(yù)付款：甲方應(yīng)在合同簽定后三日內(nèi)支付工程款的40%作為預(yù)付款，用于鋼材、預(yù)應(yīng)力專業(yè)材料、采光玻璃等的采購。
2. 工程進(jìn)度款的支付：當(dāng)乙方開始鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)，甲方應(yīng)支付工程款的10%作為工程進(jìn)度款，鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢驗(yàn)收合格幕墻龍骨安裝完畢付工程總款的30%。乙方全部安裝完畢，當(dāng)鋼結(jié)構(gòu)單項(xiàng)驗(yàn)收完成后，甲方應(yīng)支付至工程總額的97%,并在乙方提出申請(qǐng)后三日內(nèi)審核完畢及付款，余款作為質(zhì)保金應(yīng)在乙方安裝完成一年后7日內(nèi)付清。
六、工期要求
本工程開工日期：
如乙方不得不拖延加工或暫停加工，必須在此之前向甲方提交一份闡述原因的報(bào)告，經(jīng)甲方同意后方可獲得延期。
七、技術(shù)要求
乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程和驗(yàn)收規(guī)范完成承包范圍內(nèi)的工作，并應(yīng)符合甲方的要求，滿足設(shè)計(jì)圖紙和有關(guān)技術(shù)洽商及變更的要求。
八、違約處理
1、甲、乙雙方都必須嚴(yán)格遵守本合同各項(xiàng)規(guī)定，由于一方的'違約，造成本合同無法履行或不能完成履約時(shí)，由過失的一方承擔(dān)違約責(zé)任并承擔(dān)因此而引致的一切費(fèi)用，如屬于雙方的過失，根據(jù)實(shí)際情況，由雙方分別承擔(dān)各自的違約責(zé)任。
2、甲方應(yīng)按合同要求支付乙方工程款、提供圖紙，否則乙方有權(quán)順延工期。若由于乙方原因造成工程嚴(yán)重脫期，而乙方又無積極措施確保合同工期完成或無力按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)返修的，甲方有權(quán)責(zé)令乙方停止施工直到終止合同，且乙方應(yīng)承擔(dān)實(shí)際損失及相關(guān)責(zé)任。
九、合同爭(zhēng)議
甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可以通過協(xié)商或者申請(qǐng)簽約所在地合同管理機(jī)構(gòu)會(huì)同有關(guān)部門調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成的，向北京市通州區(qū)人民法院提起訴訟。
十、其他條款
本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，付清尾款后失效。
本合同正本兩份具有同等法律效力，由甲乙雙方分別保存，副本兩份。
甲方（簽章）：_______乙方_______（簽章）
甲方代表：_______ 乙方代表：_______
簽訂日期：_______
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 9
發(fā)包主(全稱)：(簡(jiǎn)稱甲方)
承包方(全稱)：(簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，依法簽訂本合同。
一、工程概況
工程名稱：____
工程地點(diǎn)：____
工程內(nèi)容：____
資金來源：____
二、工程承包方式：
三、合同工期：本工程預(yù)計(jì)形式日期月竣工日期________年____月____日，合同有效工期天。有效日期以甲方首付工程款后，甲方基礎(chǔ)允許施工，主鋼結(jié)構(gòu)材料進(jìn)場(chǎng)日期為準(zhǔn)。
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到甲方提供圖紙標(biāo)準(zhǔn)及圖紙變更單要求。
五、工程造價(jià)表(注本工程造價(jià)不含稅費(fèi)，如產(chǎn)生稅費(fèi)，由甲方承擔(dān))
六、施工中的項(xiàng)目變更
在施工中根據(jù)甲方及設(shè)計(jì)要求。工程內(nèi)容響應(yīng)變更，增減工程量并入工程總造價(jià)。
七、雙方職責(zé)：
1、甲方職責(zé)：
(1)無償提供施工場(chǎng)地，做好xx一平，維護(hù)好施工外部環(huán)境。
(2)派人協(xié)助施工單位，監(jiān)督施工質(zhì)量。
(3)檢查材料質(zhì)量。
(4)按合同及時(shí)撥付工程款。
(5)xxx接到施工場(chǎng)地并負(fù)責(zé)施工中所產(chǎn)生的費(fèi)用。
(6)維護(hù)乙方施工，材料采購，裝卸自主權(quán)，不受干擾。
2、乙方職責(zé)：
(1)簽訂合同后，按圖紙、合同安排施工。
(2)如未按雙方約定的質(zhì)量要求施工，立即返工，返工費(fèi)用自負(fù)。
(3)嚴(yán)格按鋼結(jié)構(gòu)施工及安裝規(guī)范執(zhí)行，保質(zhì)保量。
(4)嚴(yán)格按操作規(guī)程和規(guī)范，安全文明施工，施工期間所發(fā)生的一切安全事故，責(zé)任自負(fù)。
(5)在施工過程中如遇到天氣或其它因素，以及甲方原因造成的停工，工期相應(yīng)順延。
八、工程總價(jià)付款方式：工程總價(jià)元整。
1、本合同的工程款支付，按本企業(yè)名稱及賬號(hào)匯入；如果現(xiàn)金支付，憑本企業(yè)加蓋財(cái)務(wù)專用章的收據(jù)。
2、甲方在合同簽訂生效當(dāng)日內(nèi)，按合同總造價(jià)的約%計(jì)款萬元(元)，預(yù)付乙方備料款。
3、工程進(jìn)度款：
(1)主鋼結(jié)構(gòu)(鋼梁、鋼柱、鋼架)到工地時(shí)，甲方按合同總造價(jià)款的約%計(jì)款萬元(元)，付乙方工程進(jìn)料款。
(2)鋼架梁安裝完畢，安裝彩瓦前再付計(jì)款萬元(元)。
(3)余款待主鋼結(jié)構(gòu)材料進(jìn)入工地后天付清。
九、工程驗(yàn)收及雙方異議處理期限
(一)按照雙方認(rèn)可的圖紙要求，約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。工程竣工時(shí)，乙方向甲方呈交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。甲方接到驗(yàn)報(bào)告____日內(nèi)，山甲乙方雙方進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格辦理交接使用手續(xù)。如甲方提出有關(guān)質(zhì)量問題，應(yīng)以書面形式通知乙方，乙方在接到通知后____日內(nèi)因到場(chǎng)整修。
(二)工程竣工后，甲方接到乙方驗(yàn)收?qǐng)?bào)告____日內(nèi)不進(jìn)行驗(yàn)收，或擅自投入使用者，均視為該工程已驗(yàn)收為合格工程正式交付使用。
十、工程保修
(1)乙方負(fù)責(zé)該工程質(zhì)量保修，期限為________年，保修期從乙方出示的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日算起。乙方接到甲方書面維修通知三人到場(chǎng)維修。
(2)質(zhì)量保修期滿后，在維修過程中，人工費(fèi)、材料費(fèi)按成本費(fèi)計(jì)算。
十一、違約責(zé)任
本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，任何一方不得隨意更改或中止，否則賠償對(duì)方合同工程總造價(jià)百分之三十的`違約金，并該工程所有材料歸乙方所有，解除合同。
十二、合同爭(zhēng)議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成，可采取以下兩種方式解決：
(1)提交工商行政部門調(diào)解仲裁；
(2)甲乙雙方可向主張權(quán)利的所在地人民法院處理。
十三、本合同自簽訂之日起生效，一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜雙方協(xié)商解決。
十四、其它：
雙方簽字認(rèn)可的補(bǔ)充協(xié)議，作為合同的一部分；具有同等效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 10
甲方：
乙方：
甲方委托乙方完成工，總面積(重量)約根據(jù)《中華人民共和國合同法》的原則明確雙方責(zé)任，保證本工程順利進(jìn)行，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成下列合同以茲共同遵守：
第一條：工程概況
1、工程地址：____
2、工程內(nèi)容：____
第二條：安裝施工付款方式
1、乙方按照甲方提供的圖紙施工，使用材料標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格按照計(jì)算。
2、工程單價(jià)：按照計(jì)算(稅前)。
3、安裝施工總費(fèi)用約_______元。
4、乙方施工對(duì)以及機(jī)械進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，甲方應(yīng)支付給乙方生活費(fèi)____________元。
5、_________元作為進(jìn)度款。
6、本工程安裝完畢后三日內(nèi)甲方支付至本工程總費(fèi)用的98%工程款給乙方，本部分工程款合計(jì)：__________元。
7、余款甲方驗(yàn)收完畢后30天內(nèi)支付完畢。
8、若因甲方原因未按時(shí)支付工程款，則余下部分按照日息1%支付給乙方利息。
第三條：質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)、其他要求
1、乙方嚴(yán)格按照甲方提供的(圖紙、要求)組織施工，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并接受甲方的監(jiān)督。使工程質(zhì)量合格。
2、若因乙方責(zé)任導(dǎo)致鋼結(jié)構(gòu)主要構(gòu)件如：不合格，乙方負(fù)責(zé)維修。
3、若本工程安裝完畢后甲方不驗(yàn)收，不按照約定付款，而擅自投入使用，乙方不再承擔(dān)本工程的質(zhì)量責(zé)任，并視為本工程驗(yàn)收合格。
4、本合同簽訂后內(nèi)甲方需使本工程施工場(chǎng)地及道路達(dá)到施工要求，提供涉及到主體工程的隱蔽及障礙物資料，與鋼結(jié)構(gòu)安裝的相關(guān)資料；提供施工用水、用電、施工專用配電板一處，保證滿足乙方施工用水、用電的'需要，提供施工人員的食宿用房；組織承包人和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底；
5、甲方派駐為工程現(xiàn)場(chǎng)代表，全權(quán)代表甲方履行職責(zé)。
6、乙方負(fù)責(zé)施工區(qū)域內(nèi)乙方使用的臨時(shí)設(shè)施使用及維護(hù)，保證施工場(chǎng)地清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失。
7、甲方應(yīng)保證施工期間不受外界干擾，確保工程順利施工，若因場(chǎng)地限制，協(xié)調(diào)乙方施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)。
8、乙方嚴(yán)格安照相關(guān)安全文明施工規(guī)范施工，非甲方原因引起的安全事故乙方承擔(dān)。
9、若因甲方以及外單位無關(guān)工作人員擅自闖入工地現(xiàn)場(chǎng)，或者非乙方原因造成的安全事故由責(zé)任方負(fù)責(zé)。
10、甲方為乙方免費(fèi)提供施工人員住宿場(chǎng)所，和水電。
第四條：施工工期
1、根據(jù)雙方協(xié)商，商定總工期天(日歷天)，自乙方到甲方約定的金額定金以后天內(nèi)進(jìn)場(chǎng)算正式開工，工期自此計(jì)算。
2、遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表認(rèn)可、簽字后，工期相應(yīng)順延。
3、甲方不能提供本合同第二條第4、5項(xiàng)的要求，影響進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)間或影響工程地進(jìn)度的；
4、在施工中如因甲方原因而指示造成停電、停水、未提供或提供的資料不準(zhǔn)確而延誤工期的；
5、設(shè)計(jì)變更或由于乙方不可抗拒的因素而影響工期的；
6、天氣因素影響施工的，包括下雨和刮臺(tái)風(fēng)
7、未按本合同規(guī)定支付定金或工程進(jìn)度款；
8、人力不可抗拒的因素而延誤工期；
9、因土建延期或質(zhì)量不合格而影響乙方正常施工，及因甲方負(fù)責(zé)的其它工程項(xiàng)目交叉施工而影響乙方正常施工的；
10、乙方在以上情況發(fā)生后的三天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失向甲方代表提出書面報(bào)告，甲方代表收到報(bào)告后，應(yīng)在三天內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù)，逾期不予答復(fù)，則被視為乙方的報(bào)告內(nèi)容和延期要求已被確認(rèn)的
第五條：維修期
一年內(nèi)自然損壞免費(fèi)維修，接到維修電話后保證24小時(shí)內(nèi)到達(dá)。人為損壞甲方應(yīng)付材料費(fèi)，人工費(fèi)。
第六條：爭(zhēng)議違約
1、甲乙雙方因合同執(zhí)行引起的爭(zhēng)議可提請(qǐng)當(dāng)?shù)厮痉C(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)解，調(diào)解無效時(shí)任何乙方有權(quán)向各自地方人民法院起訴。
2、若甲方不按合同履行義務(wù)，應(yīng)賠償給乙方造成的實(shí)際損失，并且順延本工程工期。
第七條：本合同一式2份，雙方各持一份，兩份具有同等效力
甲方：乙方：
簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：
代表人：代表人：
電話：電話：
地址：地址：
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 11
發(fā)包方：
承包方：
一、工程概況
工程名稱：工程地點(diǎn)：
建筑面積：工程內(nèi)容：屋面檁條、墻面檁條、屋面板、墻面板、門、窗、天溝、落水管等工期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、承包方式、單價(jià)及付款方式
1、屋面、墻面、門窗、檁條及天溝，按400元/T計(jì)算。
2、屋面板、拉鋼絲、鋪棉、現(xiàn)場(chǎng)壓板，11元/m2。
3、墻面板、拉鋼絲、鋪棉、現(xiàn)場(chǎng)壓板，13元/m2，包括門窗、雨棚。
4、落水管安裝，按6元/m計(jì)算。
以上按實(shí)際工作量結(jié)算
5、付款：作業(yè)隊(duì)進(jìn)入工地開始安裝，付5000元進(jìn)場(chǎng)費(fèi)，其余按照接點(diǎn)按工作總量的80%付款。
三、工程質(zhì)量、安全責(zé)任
1、乙方必須確保承包范圍內(nèi)的質(zhì)量要求（按圖施工），如未達(dá)要求返工，乙方自行承擔(dān)，并接受甲方代表的'監(jiān)督，目標(biāo)合格。
2、乙方一定要遵守甲方制訂的各項(xiàng)安全規(guī)章制度，杜絕一切傷亡事故，如發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，出了事故乙方自己承擔(dān)。
3、甲方不能及時(shí)提供材料，導(dǎo)致乙方停工等損失由甲方負(fù)責(zé)。如乙方原因造成停工、延誤工期，按總價(jià)的0.5%/日予以處罰。
四、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽字后生效。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：乙方：
代表：
年_____月_____日年_____月_____日
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 12
承攬方：________________________
代表人：____________
職務(wù)：____________
電話：____________
定作方：________________________
地 址：____________
電話：____________
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱：________________________。
2、項(xiàng)目地點(diǎn)：________________________。
3、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：________________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項(xiàng)目工期____________天，按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計(jì)算。
7、共計(jì)：____________元。
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
第三條 定作方義務(wù)
(1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)嘗竣工驗(yàn)收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目；
(2) 參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
第五條 項(xiàng)目變更
(1) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時(shí)通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任或損失全部由定作方承擔(dān)。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)得到答復(fù)的，應(yīng)按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作，因按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
(2) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對(duì)原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價(jià)款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的.，定作方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知承攬方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知定作方，并接受定作方檢驗(yàn)；
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
(1) 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國家規(guī)范要求
第九條 項(xiàng)目驗(yàn)收和保修
(1) 項(xiàng)目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收，定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)，出具驗(yàn)收意見。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的，視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格，已通過驗(yàn)收。
第十條 合同價(jià)款支付方式
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
第十一條 違約責(zé)任
1、承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款；不同意利用的，重新制作。
(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款____________%違約金。
2、定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失；
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價(jià)款____________%的違約金；
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方：____________ 乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
【鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同】相關(guān)文章：
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同(精選15篇)02-21