簡單版加工承包合同

時間：2025-01-14 17:24:50 美云合同范本我要投稿

相關推薦

簡單版加工承包合同范本（精選10篇）

　　在不斷進步的社會中，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編收集整理的簡單版加工承包合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

簡單版加工承包合同范本（精選10篇）

　　簡單版加工承包合同 1

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　根據《合同法》之規定，本著互惠互利、共進雙贏的原則，經雙方友好協商，就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年PVC搬遷項目設備庫工程相關事宜，達成協議條款如下：

　　一、工程概況

　　二、工期

　　本工程的加工工期為_____________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認可。

　　三、甲方的權利和義務

　　1、保證材料的及時到位，不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。

　　2、遵守以上約定并執行。

　　四、乙方的權利和義務

　　2、按照圖紙制作，保證工期和質量。配合甲方審閱圖紙，如圖紙出現錯誤或不合理之處，應積極主動向甲方反映進行協商，并出具變更說明完善圖紙設計，達到甲方設計要求。

　　3、因甲方材料不及時到位，乙方有權停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。

　　4、遵守以上約定并執行。

　　五、技術要求

　　1、甲方提供完整的加工圖紙壹套，乙方根據圖紙和技術要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。

　　2、鋼構件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆，漆膜厚度達到設計要求。不含防火涂料的.采購及涂刷。

　　3、本工程的款項不含構件加工竣工資料的編制費用，如需探傷，費用由甲方負責，并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應為甲方提供方便的途徑以利于工程建設的順利進展。

　　4、乙方在加工期間，甲方可隨時派技術人員對加工構件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規范要求標準讓甲方滿意。

　　5、構件制作驗收執行GB50205—20__《鋼結構工程質量驗收規范》。

　　六、付款方式

　　合同簽訂3日內，甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款，余款按提貨量分期付清。

　　七、本合同未盡事宜雙方另行協商。

　　如協商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。

　　八、本合同一試兩份。

　　甲乙雙方各執一份，雙方簽字或蓋章后生效。

　　甲方（蓋章簽字）：______________________乙方（蓋章簽字）：______________________

　　________年________月________日________年________月________日

　　簡單版加工承包合同 2

　　甲方：____________________（定做方）

　　乙方：____________________（承攬方）

　　雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：

　　一、甲方權利和義務

　　1．合同簽定后，甲方為乙方免費提供________。________、________及________工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續生產，為保證本廠產品質量，材料不退。

　　2．甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（____元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格產品。

　　二、乙方的權利和義務

　　1．通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

　　2．乙方需按甲方提供的.樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

　　三、違約條款

　　1．甲方違背合同第一條（2款）時以（____元/㎡）的1倍支付乙方違約金。

　　2．乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期____月，____年____月____日起至____年____月____日止。

　　本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

　　五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　________年________月________日

　　簡單版加工承包合同 3

　　委托方：____（以下簡稱甲方）

　　承攬方：_______________________________（以下簡稱乙方）

　　經友好協商，本著相互尊重原則，甲方委托乙方制作業務，為明確雙方責任，確保完成任務，共同信守合約，經雙方協商一致，特簽定如下協議，以供雙方共同遵守執行。

　　1、所有設備加工、生產、制作時需要用到的材料及工具由甲方提供，工具由乙方負責人辦理借用、歸還手續，丟失或者損壞由乙方按照甲方進價賠償。

　　2、本勞務合同內的總承包范圍。以上設備總工資人民幣整（包括保險費）。

　　3、乙方在施工前，甲方負責提供給乙方圖紙及資料，乙方弄清后方可按圖施工，如圖紙有誤及時告知甲方更正，乙方在施工過程中無權擅自更改，如不按圖施工造成的一切損失均由乙方負責；乙方同時需負責做好材料預算工作交給甲方。原材料卸車到設備裝車為止，施工時現場每天打掃一次。

　　4、本合同內容從_____年____月____日開始到_____年____月____日之前完畢。乙方不得以任何理由（包含氣候原因）延誤工期，若有延誤，每延誤一天，甲方將扣除合同總額的1%作為懲罰，同時甲方有權拒付工資。

　　5、乙方在施工過程中必須做到節材、節電、節時，同時施工時必須注意安全，制作現場及進入車間需佩戴安全帽；同時制作施工時需要注意各方面的安全，水電、動用氣割焊具、行車的`使用要符合規范。乙方必須購買人身安全保險（其費用可由甲方墊付，手續乙方辦理）。一旦出現安全事故，概由乙方負責，且工期不能延誤，若有延誤按照合同第四條規定處理。

　　6、如乙方用錯或者開錯材料，由乙方賠償甲方的經濟損失。在甲方的用戶單位運行時出現乙方制作的質量問題，也有乙方負責（包括車旅費）。

　　7、驗收標準：按照甲方企業標準和圖紙及相關國家標準由甲方初步驗收，最后以甲方的用戶單位驗收為準，在制作過程中乙方要絕對服從甲方的監督及標準，如出現質量問題及時協商解決。

　　8、賠償辦法：乙方要以房產等財產作為抵押。

　　9、總承包工資支付辦法：年終一次性結清工資（按實際完成量結算）。

　　10、本合同具有法律效力，雙方按照國家合同法執行。

　　11、本協議一式兩份，雙方各執一份。雙方簽字生效。

　　12、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，有仲裁機關裁定。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　聯系電話：聯系電話：

　　簽訂日期：簽訂日期：

　　簡單版加工承包合同 4

　　甲方：

　　乙方：

　　現有甲乙雙方共同投資建造于_____________________經甲乙雙方在公平、公正友好協商，將鋁錠鑄造工廠的全部固定資產(20_年建設和添量的全部資產，共計人民幣________元)使用經營權承包給乙方負責經營，雙方達成協議如下:

　　一、承包內容

　　甲方于合同簽訂之日起將鋁錠鑄造工廠固定資產的使用權承包給乙方負責經營，乙方自主經營自負盈虧，甲方無權干涉。

　　二、承包期限：

　　承包期為年，自年月日起至年月日止。

　　三、承包金額和支付方式

　　1、承包金額：乙方每月應支付給甲方承包款元。

　　2、支付方式：乙方于每月___日支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項，每拖一天，甲方有權向乙方增收所欠款項1℅的滯納金。

　　四、雙方責任

　　1、乙方在承包期間負責管理好甲方的'財產，及時對財產進行維護、維修，不得轉移、變賣，不得將鋁錠鑄造工廠資產作任何抵押。如有此行為，甲方有權予以制止，由此產生的后果由乙方承擔。

　　2、承包期滿乙方應保證甲方原有設備能正常運轉。

　　3、如甲方原有舊設備老化乙方可以更換新設備，費用由乙方承擔。

　　4、甲方允許乙方在承包期間有權添置新的生產設備，擴大生產力，在承包期滿乙方所置的設備由乙方自行處理，不得折價抵沖抵承包款。

　　5、乙方承包期間負責有關部門收繳的與生產量有關的各種稅費。

　　6、鋁錠鑄造工廠手續方面未完成或有關部門收繳的不在生產范圍內其它稅項由雙方調解負責。

　　7、承包期間如有發生重大事件甲方應出面調解。

　　8、在承包期間一切債權債務由乙方享有、承擔、與甲方無關。承包期間乙方應加強安全生產管理，及時排除可能造成安全隱患，發生安全事故有乙方負全責，甲方不負任何經濟和法律責任，但甲方應協調處理。

　　五、其它

　　1、如國家政策調整、征用廠地、經合伙人商議可以解除合同，廠房用地甲乙雙方共同享有。如被征用，所得資金甲乙雙方共同有用。另一塊廠房用地甲乙雙方也共同享有。

　　2、如果乙方不在承包，合同終止。甲方所投資的總金額共計：_______________________________________乙方必須全額返還給甲方。所有設備歸乙方所有。

　　3、違約責任：甲乙雙方應嚴格遵守合同，乙方承包經營，甲方不得干預，由于甲方原因造成影響乙方正常生產經營，甲方應按月承包款﹪向乙方支付違約金，乙方如違約，應按月承包款 ﹪向甲方支付違約金。

　　4、合同未盡事宜雙方另行商議。

　　5、同經甲乙雙方證明人及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效，甲乙雙方及甲方合伙各執一份。

　　甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)

　　簽訂日期：簽訂日期：

　　簡單版加工承包合同 5

　　甲方：安達(錦鴻)洗水廠

　　乙方：

　　為了共同效益，經甲乙雙方共同協商，達成如下協議：

　　1、甲方提供必須要的場地、生產設備、原材和貨源;乙方員必須服從甲方公司的管理規定。

　　2、甲方經乙方提供食、宿(按餐扣費，宿舍水、電、衛生費等)。

　　3、乙方因質量和管理造成經濟損的(如：拉力不夠、爛、燙頭漏水、人為撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時一簽一簽的等);乙方全賠。

　　4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價如下：

　　扁樹脂(半圓)

　　二位0.70元/條四位0.90元/條六位1.20元/條

　　八位1.40元/條十位(全條)1.60元/條(水后同價)

　　注:全泡不做壓皺0.30元/條;中褲0.25元/條、知褲0.20元/圓樹脂：

　　二位0.80元/條四位1.20元/條六位1.50元/條形碼八位1.80元/條

　　十位2.20元/條(封頂) 打膠針0.30元/條(包定位)

　　5、乙方在生產過程中，必須節省能源、原料等;用原料量月底平均計算不能超過0.60元/條，如超過金額由乙方承擔。

　　6、一切機械由甲方維修，如有人為現象，甲方有權按原價扣罰;同時應隨時檢查和保護各種設備;有問題及時通知廠方處理、維修;如已經壞貨再說機械設備有問題，一切視為推御責任。

　　7、如貨源充足時、乙方不夠工人上班導致出不了貨時，甲方有權外發加工，外發之差價由乙方承擔。

　　8、乙方操作過程中發生現的次品，當時扣罰;其余的與客戶對數時所點次品確認為準，但必須在當月扣除。

　　9、乙方在甲方工作期間必須按時、按質完成生產任務，如果甲方需打板之類，乙方必須隨叫隨時到(打板不計費，打板通知20分鐘不到，每次罰50元)

　　10、乙方承包加工費結算為2個月，乙方工人工次資由甲方代發，工人由乙方直接管理，甲方不承擔責任。

　　11、如乙方達不到甲方質量要求，甲方可單方解除本合同，解除后45天內支付乙方所有加工費。

　　12、如因樹脂引起的`需要下機過水的，扣過水費0.80元/條。

　　13、乙方人員必須從甲方公司管理規定;乙方不得在外承包與甲方業務相關的工種，否則甲方可單方解除本合，乙方加工費沒收。

　　14、點次品的該工藝次品按第3條承擔，不點次品的客戶按金額的3%扣除。

　　15、乙方工人的水電費由乙方承擔。

　　16、以上規定，經甲、乙雙方同意并共同遵守執行，合同一式二份，自雙方簽字起生效。

　　乙方簽名：甲方簽名：

　　年月日

　　簡單版加工承包合同 6

　　合同編號：______________

　　承攬人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯系人：_______________________________

　　電話：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　定作人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯系人：_______________________________

　　電話：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

　　定作物名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

　　定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間和地點

　　檢驗標準及方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

　　定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

　　材料名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術資料及交付時間

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條圖紙提供

　　承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復

　　第七條轉包

　　1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

　　2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

　　4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第八條保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。

　　第九條變更的損失

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十條協助

　　1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。

　　2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

　　3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

　　第十一條監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十二條保管

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十三條加工費結算辦法與時間

　　_____________________________________。

　　第十四條付款

　　定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第十五條留置

　　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

　　第十六條本合同解除的條件：

　　1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；

　　3．雙方通過書面協議解除本合同；

　　4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；

　　5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

　　6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；

　　第十七條質量保證

　　承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。

　　第十八條違約責任

　　1．承攬人的違約責任

　　（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　（2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

　　（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

　　（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　　（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。

　　2．定作人的違約責任

　　（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　　（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

　　（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。

　　（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的.費用。

　　第十九條聲明及保證

　　承攬人：

　　1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　定作人：

　　1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十條通知

　　1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：______________________________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十一條合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十三條爭議的處理

　　1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第二十四條不可抗力

　　1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十五條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十七條合同的效力

　　1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________

　　法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______

　　委托代理人（簽字）：_____ 委托代理人（簽字）：______

　　簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________

　　_________年_____月_____日 _________年______月_____

　　簡單版加工承包合同 7

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　本著互惠互利共同發展的原則，就甲方造粒車間的農廢塑料，分揀、選承包給乙方生產管理，經甲乙雙方友好協商達成以下協議：

　　一、合同期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。

　　二、承包任務：全年生產時間為_____個月。每月生產時間為25天(其他為檢修設備時間)。

　　三、甲方職責：

　　1、甲方提供現有的生產設備、現場作業鏟車(司機乙方自行安排，工資乙方自付)、職工住宿、辦公室設施、職工食堂及灶房設備，工人衛生、洗浴設施。

　　2、甲方根據乙方生產量無條件提供滿足乙方毛料供給。(如因原料問題導致每月生產不了25天，差補天數按每天每人80元給補齊25天工資)。

　　3、甲方保證乙方的生產，生活用電，用水。

　　4、甲方提供乙方生產時所有機器易損件的供應(安全管理工作由乙方負責，在生產中除自然)。

　　6、乙方應每月提前申報備品、備件、易損件，由甲方統一采購。如因乙方已提計劃，甲方采購怠慢或儲備不足，所造成的一切損失全部由甲方承擔。

　　六、乙方的職責：

　　1、乙方負責組織選礦廠的各種技術工作及勞動力的合理安排。承擔選礦廠生產設備的維修工作。

　　2、乙方負責完成甲方下達生產原礦石量的任務。

　　3、乙方負責進廠工人的安全教育。

　　4、乙方至合同鑒定后進廠工人的實際人數向甲方繳納工人的保險金額(此保險有甲方代買)。

　　5、經雙方商定乙方需向甲方繳納生產保證金__________元。甲方在每月結算后從乙方結算金中扣除叁萬元作為生產保證金，直至扣清為止。合同期滿時，甲方在七日內無償全額退還保證金。甲方不能及時退還改保證金，須按每日向乙方賠償保證金總額的.10%作為滯納金。

　　6、乙方在生產期間維護保養好甲方現有生產設備(不包括各種生產車輛及與生產無關設備)。

　　7、乙方只負責處理礦石量，選礦指標全部由甲方技術人員來完成，乙方積極配合完成。

　　七、結算方式：

　　1、結算按甲乙雙方實際處理礦石量(運輸車數，按______________噸/車計算)簽字認可的數據報表，每自然月上報公司核實后給予結算。

　　2、甲方公司每月核實雙方簽字認可的乙方生產量后在次月十五日內給予發放一切承包費用。

　　3、乙方員工工資發放時有雙方財務人員在場統一由甲方給予發放，除去工資一項，剩余款項甲方一次性付給乙方。

　　八、承包單價、獎罰和任務：

　　1、承包單價為每處理一頓原礦_______元人民幣。

　　2、每日處理原礦石量不低于壹萬伍仟噸，每月生產日期不低于__________天，月處理礦石量不得低于__________萬噸，月處理量低于________萬噸時，所缺數量按每噸________元從承包費中扣除；

　　九、甲方的權利和義務：

　　1、甲方有權監督、檢查乙方的選礦全過程。發現問題及時提出，雙方協商及時糾正處理。

　　2、甲方中途無故解除合同或不按月發承包費，致使乙方無法按本合同約定的去執行。甲方應按乙方月處理原礦石量______________萬噸(合同簽訂有效期限)進行賠償乙方損失。

　　3、在乙方生產維修期間，材料費用為甲方支付，人員工資由乙方承擔。如遇工藝流程改造，設備增減時生產的一切費用及工人工資生活費用全部由甲方承擔。

　　4、在生產期間如遇工傷事故發生時甲方墊付前期所有費用，事后由保險公司賠付后給予扣除，剩余款項交付當事工人。

　　5、生產期間由于政府介入、村民鬧事、停電、等不可抗力因素等所造成的停產累計三天以上時，甲方應相應按日產量_________噸從承包任務中遞減當月任務量，停產影響總量(__噸/天)剔除三天產量后按每噸______________元雙方結算進行補償。

　　十、乙方的權利和義務：

　　1、生產中工人生活費、勞保用品等均有乙方自行解決。

　　2、確保安全生產，并配有專業管理技術人員，在承包期負責設備保養和維修，如遇設備損壞雙方有專業技術人員現場鑒定，如是乙方責任則有乙方承擔(如正常損耗乙方不予承擔任何損失)。

　　3、經常性對工人進行安全教育，嚴格按照安全操作規程操作，管理好自己的職工。

　　4、乙方必須服從甲方的統一管理，協調調配，一切以公司整體利益為主。

　　5、乙方員工必須遵守一切國家規定安全勞動規則。上班期間不準酗酒，嚴禁打架，睡覺，脫崗，玩手機等一切與工作無關的事情。

　　十一、違約責任：

　　1、雙方嚴格遵守合同，不得違約。如有違約，由違約方向守約方賠償造成的一切經濟損失，并承擔相應的法律責任。

　　2、乙方必須按時完成甲方下達的生產任務，乙方如連續兩個月不能完成甲方下達的生產任務，甲方有權單方面終止承包合同。

　　3、雙方如有特殊原因需終止合同，應提前1個月以書面形式告知對方。并說明原因，取得對方同意后，雙方協商終止本合同。

　　4、乙方在設備正常，處理礦石量達到任務要求時，甲方不得單方面提出解除合同，否則給予乙方賠償連續生產四個月的承包費。

　　十二、本合同未盡事宜，由雙方協商解決。協商不成可向當地經濟仲裁委員會提起仲裁。

　　十三、本合同的附帶補充合同同樣具有法律效力。

　　十四、本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，存檔一份。雙方進廠簽字、蓋章后生效。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　簽訂時間：_____年_____月_____日

　　簡單版加工承包合同 8

　　定作方：

　　簽訂地點：

　　合同編號：

　　承攬方：

　　簽訂時間：

　　一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備注：

　　二、定作物的質量標準：

　　承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據。

　　三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

　　承攬方按照定作方統計的規格進行制作，并在數量全部到齊后,于年月日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負責(送)貨至定作方指定地點 (地點)，所需費用由承攬方承擔。

　　四、驗收標準，方法及提出異議期限：

　　按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。

　　五、結算方式與期限：

　　簽訂合同后，承攬方開具發票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的50%___________元。結算均采用轉賬方式.

　　六、包裝標準、隨貨備品、配件：

　　內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。

　　七、違約責任：

　　如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的`萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決，協商不成移交人民法院解決。

　　八、其他約定事項：

　　九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。

　　十、本合同有效期限：年月日至年月日止。

　　定作方：承攬方：

　　(蓋章) (蓋章)

　　代表人：代表人：

　　電話：電話：

　　簡單版加工承包合同 9

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方承包甲方加工家具木工工序，現經雙方充分協商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條：承包任務

　　每月甲方按照乙方組員人均6萬元/月產值下達給乙方，乙方必須按照甲方下達的任務保質、保量，按期交合格產品給甲方。

　　第二條：承包品質要求

　　1、乙方須按甲方客戶質量要求及甲方品質部質量要求進行加工工木，在加工過程中發現甲方提供的資料、圖紙或技術要求不完善，應當及時通知甲方品質部人員，品質部應即時回復并提出修改意見。

　　2、依照甲方客戶質量要求及甲方品質部要求驗收，如有質量不合格問題，乙方應無條件并及時配合返修，因影響嚴重而造成返工的，乙方需要承擔該返修造成的損失(材料及人工成本)

　　3、加工產品不得延期交貨，加工完畢后乙方嚴格遵守甲方交貨流程,按時辦理交接手續，乙方所有加工的.成品均需甲方品質部按照合格標準檢查驗收合格并簽名確認方可生效。

　　4、乙方對甲方所有的產品、資料要求保密的，要嚴格遵守，未經許可不得留存技術資料的復制品。

　　第三條：工資計算方法

　　1、按實際交貨給甲方客戶貨款總金額的12%結算給乙方(客戶的貨款總金額如包含稅金、外發部分、客戶提成等其他特殊約定的除外)。

　　2、如因甲方的原因(材料不到位或任務不能滿足乙方需要)，甲方以乙方上交的保底工資(詳見保底工資表)結算給乙方組員。

　　3、如因乙方的原因不能按時、保質、保量完成當月甲方下達的任務，乙方工資按其當月所完成的產值計算工資，甲方不再另補。同時因乙方原因造成損失，必須在乙方承包工資中扣除，乙方必須為自己的行為負責，同時在合同未終前結清。

　　4、工資發放：乙方在公司領取的工資，必須及時讓其組員工人簽字，由甲方財務部統一發放，如結算時有多余部分工資由乙方自行處理。

　　第四條：作息時間

　　乙方在確保完成甲方要求交貨期的前提下可以自行安排作息時間，不受公司作息時間的約束，但所有乙方組員必須遵守廠規廠紀，甲方公司例會及組織乙方的組員學習必須按時參加。

　　第五條：辭職說明

　　由于乙方的原因或甲方無任務下達給乙方的情況下，可以自行減員，但必須確保手上已經按照任務交期完成前提下裁員或減員，同時由乙方(李鳳初)在辭職申請書上簽名同意才有效。辭職人員工資由乙方自行出具工資結算單，按結算工資單交由乙方打出借條交財務部審核后，7個工作日內支付到位。但支付的工資不以超出當月總工資的30%，余款待月底支付工資時支付給乙方。

　　第六條：安全事故

　　乙方所聘人員必須遵守甲方的各項制度，生產中嚴格遵守操作規程，凡是機械操作人員不得操作自動用機械，在整個生產過程中出現一切事故由乙方負責。

　　第七條：糾紛的處理

　　協議期間，若加工承包合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時報請當地司法主管部門依法處理。

　　本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份;

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日