關(guān)于裝飾合同模板六篇
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，能夠利用到合同的場合越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編幫大家整理的裝飾合同6篇，歡迎大家分享。
裝飾合同 篇1
甲方：XXXXX房地產(chǎn)開發(fā)公司
乙方：大余縣新藝裝飾工程有限公司
甲方委托乙方承擔(dān)本工程的施工、安裝任務(wù)，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，結(jié)合本工程的具體情況，依照（合同法）和有關(guān)法律法規(guī)，本著自愿平等的原則，雙方達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1．工程名稱：尚水龍城售樓中心裝修工程
2．客戶名稱：江西水龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
3．工程施工安裝內(nèi)容以雙方簽認的工程報價單中的項目為準，總工程造價預(yù)計為叁拾肆萬元整。施工單價以雙方簽認的工程報價單中單價為依據(jù)，按實際工程量結(jié)算；增減設(shè)計或增減施工、安裝項目，需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確認，簽字蓋章后生效。
4．雙方商定本工程工期為完成全部施工及安裝項目。期限自年月日起至至月
二、甲方責(zé)任
1．開工前，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物，提供可供乙方施工用的必須場地。
2．向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)施。
3．協(xié)助乙方辦理施工申請、審批等手續(xù)，并負責(zé)繳納物業(yè)管理處報批的一切費用。
4．對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，及時辦理驗收結(jié)算。
5．甲方指派人員參與或監(jiān)督工程施工的，甲方所派人員的行為，甲方應(yīng)予以承認。
6．及時履行乙方的其它協(xié)助義務(wù)。
三、乙方責(zé)任
1．乙方派出專職工地工程人員，負責(zé)合同的履行，按合同要求組織施工，保質(zhì)、保量按期完成施工任務(wù)；解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
2．嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定，對施工現(xiàn)場的防火安全負責(zé)。
3．嚴格按照雙方簽認的圖紙或說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄。
4．工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和施工成品進行保護。
四、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1．乙方施工隊進場一星期內(nèi)，甲方預(yù)付報價單中工程款總額的30%。
2．施工及安裝竣工后，以實際發(fā)生工程量并且按照預(yù)算項目報價結(jié)算，甲方再給付乙方全部工程款的50%；總體驗收合格后給付至總工程款的95%，余款5%做為質(zhì)保金，一年期滿無異議后結(jié)清。
3．甲方同意乙方以甲方調(diào)整后的施工圖紙所提供的報價單為本工程單價及數(shù)量的基礎(chǔ)約定。結(jié)算時以經(jīng)甲方認可并有甲方代表簽證的現(xiàn)場施工簽證單的工程量為準。
五、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
本工程所需應(yīng)由乙方自購的施工材料，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品。并且必須是由甲方指定和認可的品牌方可施工。由乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對甲方造成損失的，所有責(zé)任由乙方承擔(dān)。
六、雙方責(zé)任的約定
1．因甲方原因影響工期，工期相應(yīng)順延。
2．乙方不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應(yīng)損失由乙方承擔(dān)。對竣工驗收后保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝的質(zhì)量問題，乙方免費維修。乙方施工過程中造成的人員傷害，責(zé)任由乙方負責(zé)。由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償。
七、違約責(zé)任
1．由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，工期相應(yīng)順延。
2．由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。
3．因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方進行合同終止協(xié)商，并由責(zé)任方賠償總金額的百分之二十給對方補償由此造成的經(jīng)濟損失。
八、雙方簽認的裝飾工程報價單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達成一致的其它具體問題協(xié)議，作為合同附件，與合同具同等效力。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方同意向大余縣法院起訴。
甲方（代表簽字）：
蓋章：
年月日
乙方（代表簽字）：
蓋章：
年月日
裝飾合同 篇2
合同編號：
電梯轎廂裝飾合同
甲方： 乙方： 簽訂地點：
電梯轎廂裝飾合同
合同編號：
甲方： 乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事宜協(xié)商一致，訂立本合同。 第一條 工程概況
工程名稱： 電梯轎廂裝飾工程
工程地點：
第二條 承包范圍
承包范圍： 電梯原轎廂裝飾的拆除、運輸、新裝飾的安裝、調(diào)試等。
第三條 合同價款組成：
上述合同價款已包括了電梯轎廂裝飾改造所需的全部拆除、恢復(fù)、安裝、調(diào)試、人工及稅金等費用，此價格不隨原材料價格、人工機械成本、政策性等因素的變化而調(diào)整。
第四條 技術(shù)規(guī)范：
電梯裝飾安裝的技術(shù)規(guī)范應(yīng)以國家有關(guān)部門最新頒布的相應(yīng)標準及規(guī)范為準。
第五條 安裝工期：
合同簽訂后乙方應(yīng)在雙方商定的日期內(nèi)施工完畢并經(jīng)甲方驗收合格。
第六條 驗收標準、合格條件、方法：
1、 驗收標準：按本合同第四條及相關(guān)約定之標準進行驗收。
2、 驗收方法：
�。�1） 電梯裝飾改造完畢，經(jīng)甲、乙雙方驗收合格后，交付甲方使用。
（2） 如果電梯裝飾的安裝與合同要求不符，或在第七條規(guī)定的質(zhì)量保證期內(nèi)證實電梯安裝是有缺陷的，包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方將有權(quán)向乙方提出索賠。
第七條 質(zhì)量保證：
1、 在質(zhì)量保證期內(nèi)，如果證實電梯裝飾是有缺陷的，包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方應(yīng)盡快以書面形式通知乙方，乙方在收到通知后14天內(nèi)應(yīng)免費維修、重新安裝調(diào)試或更換有缺陷的材料。
2、 如果乙方在收到通知后14天內(nèi)沒有彌補缺陷，甲方可采取必要的補救措施，但風(fēng)險和費用將由乙方承擔(dān)。
3、本合同項下電梯安裝的質(zhì)量保證期為自甲乙雙方驗收合格之日起12個月。
第八條 付款方式：
1、合同簽訂后七日內(nèi)，甲方向乙方支付合同價款的﹪（￥元）作為工程預(yù)付款。
2、電梯裝飾安裝調(diào)試驗收合格后七日內(nèi)，甲方向乙方支付合同價款的﹪（￥元）作為工程進度款。
3、剩余合同價款￥元作為質(zhì)量保證金，質(zhì)量保證期滿后七日內(nèi)付清。
第九條 雙方權(quán)利與義務(wù)：
�。ㄒ唬┘追綑�(quán)利與義務(wù)
1、提供施工臨時用電接點。
2、甲方應(yīng)按本合同之約定接受驗收合格的電梯，并支付合同價款。
3、檢查、監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量、安全、工期等。
4、按本合同之約定享有其它權(quán)利、履行其它義務(wù)。
�。ǘ┮曳綑�(quán)利與義務(wù)
1、做好現(xiàn)場的成品保護工作。
2、遵守政府有關(guān)主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環(huán)境保護和安全生產(chǎn)等的管理規(guī)定，按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，相關(guān)費用由乙方承擔(dān)。
3、乙方按本合同約定的內(nèi)容時間以及甲方書面要求的時間完成安裝、調(diào)試、驗收工作。
4、乙方在收取甲方支付的合同價款的同時應(yīng)開具與甲方實際支付金額相等的有效發(fā)票給甲方。
5、設(shè)備的保管責(zé)任由乙方負責(zé)，直到驗收交付使用止，在此期間發(fā)生設(shè)備的丟失或損壞，由乙方負全責(zé)。
6、自備施工用安全電壓照明，電梯裝飾安裝所需腳手架的`搭、拆。
7、所有線槽或線管都必須采用符合國標要求的優(yōu)質(zhì)材料。線管及線槽應(yīng)作必要的處理和配置必要的保護材料，防止劃傷電線或電纜。
8、負責(zé)安裝工程的保險費：安裝人員的保險費。
9、乙方應(yīng)在本工程完成時進行全面的清理工作后才交付給甲方。
10、現(xiàn)場施工人員必須遵守國家、甲方、物業(yè)管理方現(xiàn)場有關(guān)質(zhì)量、安全、文明施工、衛(wèi)生、環(huán)保、消防、保衛(wèi)的各種規(guī)章制度，設(shè)置專職的質(zhì)量檢查員、安全員，負責(zé)質(zhì)量、安全。承擔(dān)因違反上述規(guī)定而造成的一切責(zé)任及損失。
11、乙方自備各種特殊工種施工人員，特殊工種需持證上崗。
12、負責(zé)本工程自身施工中所產(chǎn)生的所有垃圾運的外運。
13、保證工程不進行再次轉(zhuǎn)包或分包。
14、乙方未能履行合同要求的責(zé)任和義務(wù)，造成甲方損失的，乙方賠償有關(guān)損失。
第十條 違約責(zé)任：
1、 除不可抗力或本合同另有約定外，任何一方不得擅自終止或解除本合同。任何一方擅自終止或解除本合同的，應(yīng)向守約方支付合同價款30%的違約金。因合同解除給守約方造成經(jīng)濟損失的，違約方應(yīng)另行賠償。
2、 乙方逾期交付使用的，每逾期一日，乙方應(yīng)按合同價款的5‰向甲方支付違約金。
3、 因電梯裝飾安裝質(zhì)量不符本合同之約定，致使工程返工的，乙方應(yīng)承擔(dān)修理、拆除及重新施工的費用。給甲方造成其它損失的，乙方應(yīng)予以賠償。
第十一條
合同生效、變更與解除
1、 本合同自雙方法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字并加蓋公司印章之日起生效。
2、 當事人一方要求變更或解除合同時，應(yīng)當至少提前10日通知對方；因變更或解除合同使一方遭受損失的，由責(zé)任方負責(zé)賠償。
3、 變更或解除合同的通知或協(xié)議應(yīng)當采取書面形式。
第十二條
爭議解決：
雙方在合同履行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)及時協(xié)商解決；協(xié)商不成的，雙方同意按下列第（二）種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤槐本┲俨梦瘑T會仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蚝贤炗喌厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十三條
其他：
1、 任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蜓悠诼男�、部分履行合同的理由。在取得相關(guān)主管機關(guān)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔(dān)違約責(zé)任。
2、 乙方委派一名代表，全權(quán)負責(zé)履行本合同，并對合同履行過程中雙方的往來文件進行簽字確認，該委派代表簽字確認的文件視為已被乙方確認。乙方如需更換委派代理，應(yīng)至少提前7日以書面形式通知甲方。
3、 本合同壹式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
4、 本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
5、附件一：電梯裝飾效果圖及材質(zhì)說明
6、附件二：電梯裝飾施工圖及材質(zhì)說明
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：
委托代理人（簽字）： 委托代理人（簽字）：
簽字日期：20
年月簽字日期：20 年月日日
裝飾合同 篇3
答辯人：
身份證號碼：
地址：
被答辯人：
身份證號碼：
地址：
答辯人就被答辯人提起的提供勞務(wù)者受害責(zé)任糾紛一案，具體答辯如下：
一、被告黃余明應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任
《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定：雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害，雇主應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活，被答辯人與被告黃余明形成雇傭關(guān)系。對于被答辯人在從事雇傭活動中遭受的人身損害，被告黃余明作為雇主，存在選任不當、疏于監(jiān)督管理的過錯，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。
二、被答辯人自身存在一定過錯
作為雇員的被答辯人，在從事雇傭活動中因自身沒有盡到安全注意義務(wù)致使自己從三樓摔下受傷，自己有一定的過錯，應(yīng)減輕被告黃余明的賠償責(zé)任。
三、答辯人不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規(guī)定：承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的，定作人不承擔(dān)賠償責(zé)任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的，應(yīng)當承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
被告黃余明以包干價的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程后，被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進行房屋裝修工作。因此，答辯人與被告黃余明是承攬合同關(guān)系，被告黃余明與被答辯人是雇傭關(guān)系，答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關(guān)系。
被告黃余明雖然沒有在勞動部門申請從業(yè)資質(zhì)，沒有提供相應(yīng)的資質(zhì)證書，但被告黃余明已經(jīng)從事室內(nèi)裝修的承包事務(wù)多年，亦曾承包過類似工程而具備相當施工經(jīng)驗，因此，答辯人有理由認為被告黃余明是具有從事室內(nèi)裝修資質(zhì)的，答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務(wù)。
根據(jù)上述法律規(guī)定，答辯人屬于承攬合同關(guān)系中的定作人，而且盡到選任的注意義務(wù)，不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
四、答辯人作為定作人，假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失，也只是應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，而不應(yīng)與被告黃余明共同承擔(dān)連帶責(zé)任
1、《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動中因安全生產(chǎn)事故遭受人身損害的，發(fā)包人、分包人知道或者應(yīng)當知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務(wù)的雇主沒有相應(yīng)資質(zhì)或者安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)當與雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任�！钡谴疝q人將房屋裝修的勞務(wù)部分承包給被告黃余明，兩者之間應(yīng)定性為承攬合同關(guān)系，而非建設(shè)工程合同關(guān)系，我國法律目前沒有明確的規(guī)定把一般的家庭裝修納入建設(shè)工程合同的調(diào)整對象，因此本案不適用該條法規(guī)的連帶責(zé)任。
2、雖然在《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的裝飾裝修企業(yè)，必須經(jīng)建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查，取得相應(yīng)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程”的規(guī)定，但該《辦法》是20xx年5月1日實施的，在20xx年11月1日國務(wù)院頒布的《國務(wù)院關(guān)于取消第一批行政審批項目的決定》（國發(fā)[20xx]24號）第三十三項、第五十六項的規(guī)定，已經(jīng)分別取消了對建筑裝飾資質(zhì)及室內(nèi)裝飾行業(yè)企業(yè)資質(zhì)的審查。
3、現(xiàn)今并沒有相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定個人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)需要資質(zhì)，也沒有明令禁止個人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)。答辯人的房屋裝修屬于規(guī)模較小且投資費用較少的家庭裝修，不需要裝飾裝修資質(zhì)。
4、本案中，法院應(yīng)當充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失，即便過失成立，法院也應(yīng)當按照選任過失的大小，將應(yīng)當承擔(dān)的賠償責(zé)任按比例從被答辯人應(yīng)獲得的賠償中劃分出來，而不能籠統(tǒng)的與被告黃余明一起承擔(dān)連帶責(zé)任。
此致
深圳市龍崗區(qū)人民法院
答辯人：
20xx年11月18日
裝飾合同 篇4
發(fā)包人：
營業(yè)執(zhí)照號：
聯(lián)系方式：
住所：
承包人：
本工程設(shè)計人：
施工隊負責(zé)人：
聯(lián)系方式：
住所：
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合餐廳裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1、工程地點：___________________________________________________________________。
2、工程內(nèi)容及做法：
�。�1）餐廳裝飾裝修工程施工項目確認表。
�。�2）餐廳裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表。
3、工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。
�。�1）承包人包工，包料：承包人提供裝飾裝修材料明細表。
�。�2）承包人包工，部分包料，發(fā)包人提供部分材料：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表、承包人提供裝飾裝修材料明細表。
�。�3）承包人包工，發(fā)包人包料：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表。
4、工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
5、合同價款：本合同工程造價為（大寫）：____________元。
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的，單位，聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：
�。�1）發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式____份，發(fā)包人，承包人各____份。
（2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，圖紙一式____份，發(fā)包人，承包人各一份，設(shè)計費（大寫）______元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。
第四條 材料的提供
1、由發(fā)包人提供的材料，設(shè)備，發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。
2、由承包人提供的材料，設(shè)備，承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
第五條 工程款支付方式
1、雙方約定支付工程款：
開戶銀行：
戶名：
賬號：
2、工程驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后____日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。
3、工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式發(fā)票。
第六條 發(fā)包人義務(wù)
1、開工前____天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具，陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具，陳設(shè)歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則。
2、提供施工期間的水源，電源。
3、負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
4、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。
5、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。
6、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進場，竣工驗收。
第七條 承包人義務(wù)
1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工作規(guī)范，防火規(guī)定，施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
2、嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
3、保護好原餐廳內(nèi)的陳設(shè)，保證餐廳內(nèi)上，下水管道的暢通。
4、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第八條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
第九條 工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應(yīng)順延：
�。�1）工程量變化和設(shè)計變更。
（2）不可抗力。
（3）發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
2、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因發(fā)包人提供的材料，設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。
3、發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
4、因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由承包人承擔(dān)，工期不順延。
第十條 質(zhì)量標準
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準：___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由_________部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔(dān)；經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔(dān)。
第十一條 工程驗收和保修
1、承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單。
2、工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。
第十二條 違約責(zé)任
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
2、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責(zé)。
3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
4、發(fā)包人未按期支付工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。
5、由于承包人原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，承包人負責(zé)修理，工期不予順延。
6、由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的， 則依法向____________人民法院提起訴訟。
第十四條 具體規(guī)定
1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負責(zé)將垃圾運到指定的地點，發(fā)包人負責(zé)支付垃圾清運費用（大寫）________元（此費用不在工程價款內(nèi)）。
2、施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發(fā)包人負責(zé)提供新鎖____把，由承包人當場負責(zé)安裝交付使用。
3、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分；下午___點___分至___點___分。
第十五條 其他約定事項：
________________________________________________________________。
第十六條 其他
1、本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份。
發(fā)包人（簽字）：
經(jīng)辦人：
簽訂日期：
簽訂地點：
承包人（蓋章）：
經(jīng)辦人：
簽訂日期：
簽訂地點：
裝飾合同 篇5
(發(fā)包人)甲方：
(承包人)乙方：
項 目 名 稱：
甲乙雙方為進一步明確雙方的責(zé)任，確保合同的順利履行，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、 工程概況
1、工期
本工程工期為__天，從__年__月__日至__年__月__日止(遇
陰雨天及甲方原因造成工期拖延，乙方概不承擔(dān)責(zé)任)，乙方應(yīng)嚴格執(zhí)行合同相關(guān)規(guī)定，在正常情況下，乙方不得以任何理由推違。
2、腳手架
由甲方免費提供鋼管，并免費搭建腳手架，因特殊原因造成腳手架無法搭建，需甲方通知乙方進行協(xié)商，采取吊繩方法施工。腳手架搭建完畢，甲方需通知乙方共同進行檢查，消除安全隱患。需整改的要進行整改，然后乙方施工隊才可進行施工。每幢外墻施工結(jié)束，由乙方通知甲方拆除腳手架，拆除期間嚴禁乙方施工隊在腳手架上施工。
3、施工工藝
A.內(nèi)外墻因破損嚴重和墻體基層不符合油漆工施工條件(如破洞、墻體干沾石脫落嚴重的，業(yè)主自砌磚墻)由乙方泥瓦工修補、粉刷水泥砂漿，乙方自行處理。
B.因業(yè)主在陽臺欄桿旁邊自砌磚墻造成工人無法施工(批膩子)
油漆工只負責(zé)用乳膠漆刷到，乙方不負責(zé)墻體的光潔質(zhì)量責(zé)任。
C.外墻乳膠漆按兩遍膩子，乳膠漆抹一底兩面施工，樓梯按先補灰后批膩，再刷乳膠漆的順序進行施工(局部墻體脫落嚴重由瓦工先行修補，油漆工再進行施工)，施工質(zhì)量應(yīng)規(guī)范標準。
D.陽臺欄桿油漆用調(diào)和漆，先除銹，刷防銹漆__道，刷面漆__ 道，木門窗外現(xiàn)刷調(diào)和漆__道。
E.施工工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求按圖紙和清單施行。
以上工藝流程必須達到驗收合格標準，如驗收不合格造成返工的均由乙方承擔(dān)。
4、合同價款
本工程包工包料，造價為外墻乳膠漆搭腳手架為__元/㎡。
無腳手架為__元/㎡，修理墻體破損及局部粉刷，乙方自行處理。
內(nèi)墻乳膠漆為__元/㎡，修理墻體破損及局部粉刷為每樓梯__元計算。 圍墻粉刷__元/㎡，陽臺鐵欄桿刷漆__元/㎡
二、 工程質(zhì)量
按圖紙和清單要求(砌磚墻多粉底層一層)
乳膠漆顏色一致，一年內(nèi)不空鼓脫落，保修期為__年。
三、 安全管理
乙方必須按照國家相關(guān)安全制度規(guī)范進行施工，不準酒后上班，不準穿拖鞋、光腳上班，施工現(xiàn)場工人必須按規(guī)定戴好安全帽，確保安全施工。施工現(xiàn)場造成一切安全事故，均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
四、 物料進場
需甲方提供倉庫免費存放(材料應(yīng)按甲方要求提供合格產(chǎn)品)，若使用不合格材料，造成返工，均由乙方承擔(dān)。
五、 付款方式
按進場人數(shù)每星期支付一次生活費，每人一天40元標準，施工到二十天時，支付(材料費、人工費)工程造價的40%，工程完工支付總造價的75%，驗收合格后支付總工程款的95%，余下的5%作為保證金，待一年后無質(zhì)量問題一次性付清。
六、乙方工人進場時，由甲方負責(zé)安排住宿(水電費由乙方承擔(dān))同時要配合乙方在施工過程中的用電用水問題。在項目施工過程中，乙方要做到文明施工，少擾民。
七、乙方必須給予現(xiàn)場所有參與施工的人員購買意外保險
八、因甲方原因造成中途停工時，超過兩天，甲方要補償乙方在場人員的生活費，每天15元/人
九、補充
因甲方未按照合同規(guī)定付款，乙方停止施工，造成工期拖延，乙方無責(zé)任，同時要支付乙方在場工人生活費。如乙方拖延工期，每延期一天要向甲方支付工程總價的0.4%。
若乙方違背上述條款任意一項，甲方有權(quán)終止其所參與的施工項目并追究
其相關(guān)違約責(zé)任。
此合同一式兩份，甲方乙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字生效，兩份合同具
有同等的法律效力。
甲方： 乙方：
法人： 法人：
電話： 日期：
電話： 日期：
裝飾合同 篇6
甲方：_______________ 乙方）：_______________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》、中華人民共和國建設(shè)部（xxx）92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方簽定以下合同條款，共同遵守。
一、概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2、裝飾動工地點：__區(qū)（縣）___路___弄（村）___號__樓___室。
3、住房結(jié)構(gòu)：_____房型____房___廳___套，動工面積___平方米。
4、裝飾動工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾動工內(nèi)容表》。
5、乙方式：_____（包工包料、清包工、部分承包）。
6、總價款：￥____元，大寫（人民幣）：_____ 其中：
材 料 費：______，人工費：______
管 理 費：______，設(shè)計費：______
垃圾清運費：______，稅金（3。41%）：____
其 他 費 用：______
經(jīng)雙方認可，變更動工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。
7、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定：
1、甲方提供的材料：
2、乙方提供的材料：
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定：
1、本工程執(zhí)行DBJ08—62—97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30—1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、本工程由___方設(shè)計動工方案。
3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。
5、在動工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》（詳見附件見）后，方能進行該項目的動工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改動工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方負責(zé)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。
6、工程驗收。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定：
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定：
1、工程款付款方式列下表：
2、工程結(jié)算：
3、工程保修期
六、其它事項
1、甲方工作：
2、乙方工作：
七、違約責(zé)任：
八、糾紛處理方式：
九、合同的變更和解除：
十、其它約定：
十一、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
代理人： 法定代表人：
住 址： 地 址：
電 話： 電 話：
簽訂日期： 年 月 日
【關(guān)于裝飾合同模板六篇】相關(guān)文章：
裝飾公司聘用合同-聘用合同02-10
裝飾施工合同范本-施工合同02-10
裝飾藝術(shù)工作簡歷模板01-19
裝飾石材購銷合同范本02-15
建筑裝飾工程施工合同12-03
建筑裝飾裝修合同范本11-27
實用的裝飾公司聘用合同01-19
裝飾公司勞動合同范本02-15
建筑裝飾勞動合同書01-12
辦公樓裝飾裝修合同范本-裝修合同02-10