買賣合同

買賣合同模板集合8篇

　　隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同的法律效力與日俱增，它可以保護民事法律關(guān)系。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編幫大家整理的買賣合同8篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

買賣合同 篇1

　　1．本合同文本為簽約使用文本。簽約之前，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀本合同內(nèi)容，對合同條款及專業(yè)用詞理解不一致的，可向當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)行政管理部門或省建設(shè)廳政策法規(guī)處（0851-5952717）咨詢。

　　2．本合同所稱存量房，是指已被購買或自建并取得所有權(quán)證書的房屋。

　　3．本合，同文本中涉及到的選擇、填寫內(nèi)容以手寫項為優(yōu)先。

　　4．本合同文本[ ]中選擇內(nèi)容，由買賣雙方協(xié)商確定后在空格部位填寫。

　　5．本合同相關(guān)條款后的空白行，供雙方自行約定或補充約定。

　　對于實際情況未發(fā)生或買賣雙方不作約定的，應(yīng)在空白行劃斜線，以示刪除，未刪除的印刷文字視為雙方同意內(nèi)容。

　　6．在合同簽訂前，出賣人應(yīng)當(dāng)向買受人出示所售房屋的有關(guān)證書、證明文件（原件）等資料。

　　出賣人：____________________________________________________________（以下簡稱甲方）

　　[本人][法定代表人]姓名：______________________________國籍：_____________________

　　[身份證][護照][營業(yè)執(zhí)照號]：_____________________________________________________

　　住址：________________________________________聯(lián)系電話：_________________________

　　委托代理人：__________________________________聯(lián)系電話：_________________________

　　[本人][法定代表人]姓名：______________________________國籍：_____________________

　　[身份證][護照][營業(yè)執(zhí)照號]：_____________________________________________________

　　買受人：___________________________________________________________（以下簡稱乙方）

　　[本人][法定代表人]姓名：______________________________國籍：_____________________

　　[身份證][護照][營業(yè)執(zhí)照號]：_____________________________________________________

　　住址：________________________________________聯(lián)系電話：_________________________

　　委托代理人：__________________________________聯(lián)系電話：_________________________

　　[本人][法定代表人]姓名：______________________________國籍：_____________________

　　[身份證][護照][營業(yè)執(zhí)照號]：_____________________________________________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、 《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、 《城市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理規(guī)定》之規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，訂立本合同：

　　第一條房屋的基本情況

　　甲方自愿將其所有的座落于__________市__________區(qū)__________路（街＼巷）__________號__________棟______單元__________層__________號的房屋出售給乙方，該房屋的《房屋所有權(quán)證》證號為____________（《房地產(chǎn)交易市場準(zhǔn)入證》證號為__________），房屋建筑面積__________平方米，屬__________結(jié)構(gòu)，用途為__________，乙方已對該房屋狀況作了了解，愿意購買該房。

　　第二條土地使用權(quán)情況

　　該房屋的土地宗地號為__________，土地使用權(quán)初始取得方式為__________[出讓][劃撥]， 《土地使用證》證號為__________，使用面積為__________平方米，土地使用年限自__________至__________止。

　　第三條計價方式及成交價格

　　甲、乙雙議定的上述房屋成交價格為：按。__________[套][建筑面積]計算，單價為每平方米人民幣__________元；房屋總價款為人民幣大寫____________________元（￥____________________元）。

　　第四條，付款方式及付款期限

　　甲、乙雙方約定付款方式為：

　　（一）一次性付款：乙方應(yīng)于_______________前將購房款人民幣大寫________元（￥____________________元）一次性支付給甲方。

　�。ǘ�）分期付款：乙方應(yīng)于_______預(yù)付購房款人民幣大寫_____________元（￥____________________元）給甲方，并于__________支付購房款人民幣大寫__________元（￥__________元）給甲方，余款于__________結(jié)清。

　�。ㄈ�）其他方式：________________________________________________________________________。

　　第五條甲方的義務(wù)

　�。ㄒ唬┘追綉�(yīng)保證所提供的上述房屋的權(quán)屬證書及相關(guān)證明材料的真實、合法、有效。如甲方提供的不是真證件，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)退還乙方全部已付款，并按已付款的__________%支付違約金；給乙方造成損失的，并應(yīng)支付相應(yīng)的賠償金。

　�。ǘ�）甲方不得對下列房屋進行交易：

　　（1）司法機關(guān)、行政機關(guān)依法裁定、決定或者以其他方式限制房地產(chǎn)權(quán)利的；

　　（2）依法收回土地使用權(quán)的；

　　（3）共有房地產(chǎn)，未經(jīng)其他共有人書面同意的；

　　（4）權(quán)屬有爭議的；

　�。�5）未依法登記領(lǐng)取權(quán)屬證書的；

　　（6）未經(jīng)抵押權(quán)人同意，轉(zhuǎn)讓或者出租抵押房地產(chǎn)的：

　�。�7）法律、行政法規(guī)禁止轉(zhuǎn)讓的其他情形。

　　如出售的房屋有產(chǎn)權(quán)糾紛或債務(wù)糾紛，由甲方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如出售的房屋有設(shè)定抵押、出租等情況，甲方應(yīng)告知乙方，并自行約定解決。如因甲方原因不能實現(xiàn)本合同目的，乙方有權(quán)解除本合同，甲方應(yīng)按已付款的____％支付違約金給乙方。

　　（三）甲方在辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記申請時，應(yīng)按房地產(chǎn)行政管理部門的規(guī)定提供相關(guān)證明文件及資料。

　�。ㄋ模┤缂追椒课莞綄僭O(shè)施（包括煤氣、水管、電線等）老化，存在安全隱患，甲方應(yīng)在房屋交易前將情況如實告知乙方。

　　第六條房屋交付使用時間

　　甲方應(yīng)于______年______月______日前將上述房屋交付給乙方使用，房屋附屬設(shè)施及室內(nèi)裝飾等（詳見附件二）一并交付。

　　第七條甲方逾期交房的違約責(zé)任

　　如甲方不能按期交付房屋，每逾期一日，甲方應(yīng)按日向乙方支付已交付房款萬分之______的違約金；逾期超過______日的，乙方有權(quán)解除合同。乙方解除合同時，甲方應(yīng)在接到解除合同通知之日起___日內(nèi)退還全部已付款，并按已付款的______%向乙方支付違約金。

　　第八條乙方逾期付款的違約責(zé)任

　　如乙方不能按期向甲方支付購房款，每逾期一日，乙方應(yīng)按日向甲方支付逾期應(yīng)付款萬分之______的違約金；逾期超過______日的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)按累計應(yīng)付款的______%向甲方支付違約金。

　　第九條房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記

　　甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起______日（不得超過90日）內(nèi)向房地產(chǎn)行政管理部門提出申請，并如實申報成交價格，辦理房屋轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)；如因甲方原因，導(dǎo)致不能在______日內(nèi)辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)的，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方退還全部已付款，并支付已付款______%的違約金及賠償損失。

　　第十條，房屋交易稅費及其他費用的承擔(dān)

　　甲、乙雙方應(yīng)按國家有關(guān)房屋交易應(yīng)納稅費的規(guī)定，繳納各自應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的稅費。

　　在上述房屋______[權(quán)利轉(zhuǎn)移][交付使用]前，未支付的物業(yè)管理費、水、電、煤氣、電訊等其他費用，按本合同附件四約定支付；

　　在 [權(quán)利轉(zhuǎn)移][交付使用]后，使用該房屋所發(fā)生的費用，按本合同附件四約定支付。

　　第十一條本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方約定：

　�。ㄒ唬┨峤毁F陽仲裁委員會仲裁；

　�。ǘ�）______________________________________________________________________________；

　�。ㄈ�）______________________________________________________________________________。

　　第十二條房屋平面圖、房屋四至范圍、房屋附屬設(shè)施狀況、物業(yè)管理費、水、電、煤氣、電訊等其他費用的支付情況作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

　　第十三條本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。

　　第十四條本合同一式一份，甲、乙雙方各執(zhí)--份，辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記時送房地產(chǎn)行政管理部門--份。

　　第十五條甲、乙雙方約定的其他事項

　�。ㄒ唬�________________________________________________________________________；

　�。ǘ�）________________________________________________________________________；

　�。ㄈ�）________________________________________________________________________；

　�。ㄋ模�________________________________________________________________________。

　　甲方（簽章）： 乙方（簽章）：

　　[法定代表人]： [法定代表人]：

　　[委托代理人]： [委托代理人]：

　　____________年______月______日___________年______月______日

　　簽于________________________ 簽于________________________

　　附件一：房屋平面圖及房屋四至范圍(略)

　　附件二：房屋附屬設(shè)施狀況及室內(nèi)裝飾情況

　�。�1）附屬設(shè)施

　�。�2）室內(nèi)裝飾

　�。�3）其他設(shè)備

　　附件三：租賃、抵押和其他所有權(quán)被限制等相關(guān)情況房屋共有人意見：

　　同意出售上述房屋

　　（簽章）：

　�。ê炚拢�：

　　租賃情況：

　　抵押情況：

　　其他所有權(quán)被限制情況：

　　附件四：物業(yè)管理費、水、電、煤氣、電訊等其他費用的支付情況

　　除下列應(yīng)由甲、乙方支付的各項費用外，在簽于________________________[權(quán)利轉(zhuǎn)移][交付使用]前未支付、未結(jié)算的費用均由甲方承擔(dān)；在簽于________________________[權(quán)利轉(zhuǎn)移][交付使用]后，使用該房屋所發(fā)生的費用均由乙方承擔(dān)。

　�。�1）由甲方承擔(dān)的費用：

　�。�2）由乙方承擔(dān)的費用：

買賣合同 篇2

　　原告訴稱：200x年11月23日，原、被告簽訂一份《商品房買賣合同》，由原告向被告購買其開發(fā) “悠雅軒”S11號商鋪一套，約定層高為首層3.6米、二層3米，合同附件一房屋平面圖中僅標(biāo)注有一條梁柱。房屋建成后，原告發(fā)現(xiàn)被告建造的房屋有以下嚴(yán)重影響使用的問題：

　�。�1）一、二層中央均有一直徑為15厘米的粗大排水污管；

　　（2）一層有兩條柱子長寬分別為38×54厘米、72×13厘米，高

　　2.94米；

　�。�3）一層凈高僅為2.94-3.46米；

　�。�4）二層有五根橫梁；

　　（5）二層有兩個沉沙井，規(guī)格分別為2.6×1.54×2.35米和2.45×1.85×2.32米；

　�。�6）二層凈高只有1.93-2.84米。由于原告簽訂商品房買賣合同是希望買到符合合同附件一房屋平面圖及合同第三條約定的商鋪，而被告實際提供的商鋪違背了原告的真實意思表示，原告對此有重大誤解。原告要求退房無果，故訴至法院，請求判決撤銷雙方的《商品房買賣合同》，判令被告返還購房款258503元及利息（從20xx年11月23日起計至返還之日止），本案的訴訟費由被告承擔(dān)。

　　被告辯稱：不同意解除合同�！渡唐贩抠I賣合同》是雙方自愿協(xié)商簽訂的，對雙方當(dāng)事人均具有法律約束力，受法律保護。被告交付的房屋規(guī)格均符合合同約定，是按有關(guān)部門審查批準(zhǔn)的施工圖紙施工建設(shè)的，也符合國家相關(guān)規(guī)范，不存在影響房屋使用的問題。原告要求撤銷合同的理由不能成立，請求駁回原告的訴訟請求。

　　適度把握商品房預(yù)售合同糾紛中“重大誤解”的適用范圍

　　商品房預(yù)售是平等主體的當(dāng)事人之間買賣尚未建成的房屋（以下簡稱期房）的交易行為。商品房預(yù)售區(qū)別于現(xiàn)房銷售的最大特征，是交易發(fā)生時作為標(biāo)的物的商品房尚未建成，買受人只能借助出賣人提供的資料、通過想象來認(rèn)知所購房屋的情況。因此，房屋建成后的實際狀況與買受人的想象存在差異是難免的。正因為如此，與同等條件下現(xiàn)房銷售相比，預(yù)售期房不但價格偏低，而且為了維護交易的穩(wěn)定性，對買賣雙方的權(quán)利義務(wù)也有特殊要求：一方面要求出賣人在履行如實告知義務(wù)時，應(yīng)保證買受人的想象與將來房屋的真實狀況之間的差異在合理范圍之內(nèi)；另一方面也要求買受人對差異風(fēng)險有合理的預(yù)見。所謂“合理”，是以通常情況下常人的理解能力、承受能力為判斷標(biāo)準(zhǔn)的。是否超過“合理”范圍影響到買賣房屋的真實意思表示，是判斷是否構(gòu)成“重大誤解”的標(biāo)準(zhǔn)。

　　本案原告作為消費者，在交易中處于弱勢地位，對其所購房屋的具體情況只能通過被告的口頭和書面描述中得到認(rèn)知。但被告卻未將房屋的詳細(xì)結(jié)構(gòu)情況通過實物（如樣板房）或書面及口頭方式告知原告、以便原告能正確認(rèn)知房屋的基本結(jié)構(gòu)。而從房屋建成后法院現(xiàn)場勘驗的情況看，雖然仍然該商鋪仍然能夠使用，但確實存在空間狹小、結(jié)構(gòu)低矮、有明顯的壓抑感的問題，尤其以第二層的情況更為嚴(yán)重。這是通常情況下常人根據(jù)被告提供的信息（包括合同中對戶型和層高的文字描述、平面圖的標(biāo)注等等）所無法想象的，也必將對房屋的使用人造成不便及不適，顯然不符合原告購房時的真實意思表示。因此，原告主張其在購買房屋時對房屋空間結(jié)構(gòu)存在重大誤解，應(yīng)予支持。

　　在本案判決生效后，同一小區(qū)的另外兩戶業(yè)主曾經(jīng)以同樣的理由提起訴訟，但法院經(jīng)現(xiàn)場勘驗后，發(fā)現(xiàn)這兩戶房屋雖然也存在梁柱、排污管占用一定空間的事實，但情況遠(yuǎn)不如本案中的嚴(yán)重，不會給使用者帶來明顯的不適感。也就是說，常人對房屋的想象與實際情況的差異尚未超過合理范圍，因此，在后兩案中，原告的訴訟請求并未得到支持。三個案件的不同判決，體現(xiàn)了對“重大誤解”的尺度的把握。

買賣合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方研究協(xié)商，為按時按質(zhì)完成位于 互相遵守執(zhí)行。

　　一、承包方式：包工包料，由甲方提供適合石材安裝施工的場地，配套設(shè)施（如水、電、腳手架、斗車、水泥、沙等），乙方按國家現(xiàn)行施工規(guī)范進行施工。

　　二、施工要求，按甲方設(shè)計方案，乙方提供材料以及人工安裝，提供經(jīng)驗進行施工。

　　三、安裝范圍：

　　（1）正面走廊墻身采用角碼離逢干掛方式施工。石材材料采用蝦紅荔枝面；

　�。�2）正面走廊地板、步級采用水泥、沙混合方式施工，石材采用芝麻灰、火燒面；

　　（3）一樓電梯間墻身采用角碼抽坑角碼干掛方式施工，石材材料采用金碧米黃光面加厚板（16-18mm）；

　�。�4）一樓電梯間地板采用水泥沙混合施工，石材材料采用幻彩紅光面（正常板）；

　　（5）電梯間門口架空層地板采用水泥沙混合施工，石材材料采用芝麻灰、火燒面。

　　四、結(jié)算方式：

　�。�1）正面走廊墻身390元/m2(乙方包工包料)；

　�。�2）正面走廊地板215元/m2（乙方包石材、工人安裝、甲方提供水泥沙）；

　�。�3）一樓電梯間墻身490元/m2，抽坑磨邊10元/m（乙方包工包料，不包含電梯門套線）；

　�。�4）一樓電梯間地板450元/m2（乙方包石材、人工安裝、甲方提供水泥沙）；

　�。�5）一樓電梯間門外架空層地板215元/m2（乙方包石材，工人安裝，甲方提供水泥沙）以上按安裝面積結(jié)算。

　　五、付款方式：自定本協(xié)議后，甲方支付叁萬元作定金，乙方按甲方提供現(xiàn)場進行量度，適合石材尺寸開料、采購，乙方貨到工地甲方支付該貨款70%，每月30日結(jié)算當(dāng)月的90%進度款，剩余部份待工程完工后五天付清。

　　六、如有其它不詳部分，由甲乙雙方再議。

　　七、如有違反以上協(xié)議，雙方有權(quán)追究對方責(zé)任。

　　八、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，望各自履行責(zé)任。

　　甲方：乙方：

　　年月日

　　注：以上采用純天然石材精心加工，如有顏色、花紋的瑕庛、差異，屬正�，F(xiàn)象。

買賣合同 篇4

　　賣方：_______________(簡稱甲方) 身份證號碼：_____________________

　　買方：_______________(簡稱乙方) 身份證號碼：_____________________

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

　　第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。

　　第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣 __________元整，作為購房定金。

　　第三條 付款時間與辦法：

　　1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付

　　首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人

　　民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度，乙方應(yīng)在

　　繳交稅費當(dāng)日將差額一并支付給甲方)，并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。

　　2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支

　　付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款

　　人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。

　　第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費用結(jié)清。

　　第五條 稅費分擔(dān) 甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費由_______方承擔(dān)，中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由______方承擔(dān)。

　　第六條 違約責(zé)任 甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

　　第七條 本合同主體

　　1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

　　2.乙方是____________，代表人是____________。

　　第八條 本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機關(guān)____ 公證處公證。

　　第九條 本合同一式 份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份,房地產(chǎn)交易中心一份、________ 公證處各一份。

　　第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。

　　第十一條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。

　　第十二條 雙方約定的其他事項：

　　出賣方(甲方)：_________________ 購買方(乙方)：__________________

　　身份證號碼： __________________ 身份證號碼： ___________________

　　地 址：___________________ 地 址：____________________

　　郵 編：___________________ 郵 編：____________________

　　電 話：___________________ 電 話：____________________

　　代理人(甲方)：_________________ 代理人(乙方)： _________________

　　身份證號碼：___________________ 身份證號碼： ___________________

　　見 證 方： 鑒證機關(guān)：

　　地 址：

　　郵 編：

　　電 話：

　　法人代表：

　　代 表： 經(jīng) 辦 人：

　　日 期：_______年____月____日 鑒證日期：_______年____月____日

買賣合同 篇5

　　合同編號： 出賣人： 簽訂地點：

　　買受人： 簽訂時間： 20xx年xx月xx日

　　第一條 糧食品種、數(shù)量、價款、交(提)貨時間

　　第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、用途：

　　第三條 包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物供應(yīng)和回收及費用負(fù)擔(dān)：

　　第四條 損耗標(biāo)準(zhǔn)和計算方法：

　　第五條 交(提)貨方式、地點：

　　第六條 運輸方式及到達站(港)及費用負(fù)擔(dān)：

　　第七條 檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間、地點：

　　第八條 結(jié)算方式及期限：

　　第九條 擔(dān)保方式(也可另立擔(dān)保合同)：

　　第十條 本合同解除的條件：

　　第十一條 違約責(zé)任：

　　第十二條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 種方式解決： (一)提交 仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十三條 本合同自 生效。

　　第十四條 其他約定事項：

　　出賣人名稱(章)： 住所：

　　法定代表人： (簽字)

　　委托代理人： (簽字) 電話：

　　開戶銀行： 賬號：

　　郵政編碼：

　　買受人名稱(章)： 住所：

　　法定代表人： (簽字)

　　委托代理人： (簽字) 電話：

　　開戶銀行： 賬號：

　　郵政編碼：

　　鑒(公)證意見：

　　鑒(公)證機關(guān)(章)

　　經(jīng)辦人：

　　20xx年xx月xx日

　　監(jiān)制部門： 印制單位：

買賣合同 篇6

　　立協(xié)合同雙方：

　　賣方（以下簡稱甲方）：________________________________________

　　買方（以下簡稱乙方）：________________________________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方本著自愿、公平、誠實信用和互惠互利的原則，經(jīng)協(xié)商，就乙方向甲方購買標(biāo)準(zhǔn)廠房和使用配套場地達成如下協(xié)議，并共同遵守。

　　一、 基本情況：

　　1、 乙方購買甲方坐落在_________市_______________區(qū)（縣）_______________________________________________________廠房建筑面積_____________平方米，并配套場地______________平方米，按房產(chǎn)證為準(zhǔn)。

　　2、 土地使用權(quán)限為_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，實際年限按產(chǎn)權(quán)證。國有土地證號__________ 土地類型為 <出讓> 土地________畝約合__________平方米。

　　3、 廠房區(qū)域東側(cè)在_______米內(nèi)、南側(cè)到_________米內(nèi)、西側(cè)到_________米內(nèi)、北側(cè)到__________米內(nèi)。

　　二、 廠房價格及其它費用：

　　1、 廠房價格每平方米人民幣______________________元（大寫），總價（含人民幣土地價格）人民幣_______________________________元（大寫）。

　　2、 土地使用稅費按國家有關(guān)規(guī)定由_______方支付給有關(guān)部門。

　　3、 乙方在甲方園區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理費每年人民幣___________________元（大寫）物業(yè)交付給乙方使用后由乙方負(fù)責(zé)支付。之前由甲方負(fù)責(zé)支付

　　三、 交易方式、付款方式、期限及交房日期：

　　1、 交易方式按照《 》進行。A.產(chǎn)權(quán)過戶 B.100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 C.企業(yè)股權(quán)收購

　　2、 廠房總價分_____次付清，簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元（大寫）。

　�。�1）________年_____月____日前甲方把廠房通過有關(guān)部門驗收合格后交付乙方使用，同時乙方在收到甲方廠房后支付人民幣__________________萬元（大寫）；

　�。�2）其余房款應(yīng)在甲方辦妥相關(guān)產(chǎn)權(quán)交易后（以產(chǎn)權(quán)交易中心核發(fā)產(chǎn)權(quán)證之日為準(zhǔn)）6日內(nèi)一次性付清，在辦理中產(chǎn)生的契稅和過戶費由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、 以上付款以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金方式支付均可，逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍，如乙方逾期超過三個月不付款，甲方有權(quán)終止合同，并要求乙方賠償違約金給甲方，違約金按廠房和土地總價的10%計；若甲方不能辦理土地證、房產(chǎn)證中的任何一證，屬甲方違約并無條件全額退還乙方所有的購房款，并按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金。未經(jīng)乙方許可甲方不得將本物業(yè)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓或抵押給任何第三方，乙方將具有法律追訴的權(quán)利。

　　四、 其他規(guī)定：

　　1、 甲方在辦理好產(chǎn)權(quán)證后再給乙方協(xié)助辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，在辦理中發(fā)生的所有費用契稅、工本費過戶費等由乙方負(fù)責(zé)支付。

　　2、 乙方所購產(chǎn)權(quán)房可以自由轉(zhuǎn)讓或出租給其他方辦業(yè)，但必須通知管理方，受讓或承租方企業(yè)可以以本廠房地址進行工商注冊。

　　3、 廠房內(nèi)土地屬批租，廠區(qū)內(nèi)按現(xiàn)有的設(shè)施配套使用給乙方，未經(jīng)有關(guān)部門同意，不得擅自搭建簡易棚及房屋，甲方須協(xié)助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續(xù)。

　　4、 乙方所購房屋不得拆除，不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。

　　5、 乙方在所購房屋內(nèi)組織生產(chǎn)、經(jīng)營或生活必須遵紀(jì)守法，恪守管理制度，照章納稅，按其交付各項規(guī)定費用。

　　6、 乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請，甲方予以協(xié)助辦理，增容費用由乙方向有關(guān)部門按規(guī)定交納。

　　7、 本合同未盡事宜由雙方協(xié)商補充確定，與本合同具有同等法律效力。

　　8、 甲方在完成售房的`全過程后，則乙方有權(quán)支配和使用該廠房，甲方無權(quán)干涉。

　　9、 本廠房的質(zhì)量保修期為交付后一年內(nèi)有效。

　　10、見證方的服務(wù)費由甲乙雙方按照委托書進行支付。如甲乙雙方任何一方違約，由獲得違約金的一方支付服務(wù)費。如甲乙雙方和平協(xié)商解除合同則各自按照委托書支付給見證方。

　　11、補充協(xié)議_____________________________

　　五、 本合同主體及責(zé)任：

　　1、 甲方：_________________________法定代表人：______________委托代理人：____________

　　2、 乙方：_________________________法定代表人：______________委托代理人：____________

　　(甲、乙雙方所系法定代表人，具有連帶及擔(dān)保責(zé)任)

　　六、 本合同經(jīng)雙方代表簽字或蓋章后生效，本合同一式四份，甲、乙雙方和執(zhí)一份，房產(chǎn)管理局和公證處各執(zhí)一份。

　　甲方： 乙方： 見證方:

　　代表（ 簽名蓋章）： 代表（簽名蓋章）： 代表（ 簽名蓋章）：

　　電話： 電話： 電話：

　　簽約日期:____年__月__日 簽約日期:____年__月__日 簽約日期:____年__月__日

　　簽約地址：

買賣合同 篇7

　　想學(xué)法律？找律師？請上

　　http://hao.lawtime.cn 深圳安居房申請流程是怎樣核心提示：申請的流程包括申請人網(wǎng)上申請，系統(tǒng)將根據(jù)申請家庭的意向安排申請家庭的預(yù)約受理時間；申請家庭領(lǐng)取受理回執(zhí)；輪候并查看配售通告；網(wǎng)上提交認(rèn)購申請等，具體的深圳安居房申請流程由法律快車編輯為您整理介紹。

　　深圳安居房申請流程是怎樣？

　　(一)申請人網(wǎng)上申請

　　安居型商品房采用首次集中輪候排隊、日常輪候遞補的輪候規(guī)則。網(wǎng)上申請期間，申請人可登陸深圳市住宅售房管理服務(wù)中心(以下簡稱市售房中心)網(wǎng)站在線填寫《申請表》，申請信息核實無誤后，在線提交并打印《申請表》。

　　申請家庭(含單身居民，下同)亦可通過現(xiàn)場申請的方式提交已經(jīng)手工填寫好的《申請表》，由各區(qū)住房和建設(shè)(住宅)局、新區(qū)城建局工作人員代為錄入深圳市安居型商品房信息管理系統(tǒng)。為保障申報流程的順暢，建議申請家庭優(yōu)先采用網(wǎng)上申請的方式提出申請。申請人應(yīng)認(rèn)真核對申請信息，確保申請信息與申請人的實際情況保持一致。

　　(二)網(wǎng)上預(yù)約受理時間

　　申請家庭網(wǎng)上提交申請信息以后，須通過深圳市安居型商品房信息管理系統(tǒng)預(yù)約書面申請材料受理時間，系統(tǒng)將根據(jù)申請家庭的意向安排申請家庭的預(yù)約受理時間。

　　(三)申請家庭領(lǐng)取受理回執(zhí)

　　各區(qū)住房和建設(shè)(住宅)局、新區(qū)城建局工作人員根據(jù)申請家庭提交的申請材料進行核查，如申請材料完備，工作人員將對申請人或共同申請人現(xiàn)場拍照，并對申請家庭的申請材料進行備案。備案后現(xiàn)場發(fā)放安居型商品房申請受理備案回執(zhí)(以下簡稱備案回執(zhí))。取得備案回執(zhí)后，申請家庭將直接納入到我市安居型商品房輪候名冊中。備案回執(zhí)是申請家庭認(rèn)購我市安居型商品房的重要憑證，請申請家庭務(wù)必妥善保管。

　　(四)輪候并查看配售通告

　　有法律問題，上法律快車/retype/zoom/0d36ecc2680203d8cf2f2419?pn=2&x=0&y=1275&raww=168&rawh=44&o=png_6_0_0_135_1148_126_36_892.979_1262.879&type=pic&aimh=44&md5sum=7c8083933ea568f7577852dea4da6352&sign=71b95f7589&zoom=&png=10832-20754&jpg=0-0" target="_blank">點此查看

　　申請家庭輪候期間可在市售房中心網(wǎng)站、報紙等公共媒體上查看我市安居型商品房的配售通告，了解安居型商品房最新的配售情況，以便申請家庭根據(jù)自身意愿網(wǎng)上提交認(rèn)購意向。

　　(五)網(wǎng)上提交認(rèn)購申請

　　輪候庫中的申請家庭可根據(jù)自身意愿，登陸市售房中心網(wǎng)站在線認(rèn)購我市安居型商品房項目。在配售公告規(guī)定的時限內(nèi)未提請認(rèn)購，視為放棄該項目的申購。

　　(六)公示入圍、候補入圍家庭初步名單

　　申請家庭可通過市售房中心網(wǎng)站查看本家庭是否入圍該批次安居型商品房的初步名單。如對入圍結(jié)果有異議可聯(lián)系市售房中心了解具體情況。

　　(七)申請人按安排時間看房

　　入圍、候補入圍申請家庭根據(jù)開發(fā)建設(shè)單位安排的看房時間到安居型商品房項目現(xiàn)場看房。

　　(八)繳納誠信保證金并領(lǐng)取房源資料

　　愿意選購該項目安居型商品房的入圍或候補入圍家庭在配售通告約定的時限內(nèi)到規(guī)定地點繳納誠信保證金并領(lǐng)取房源資料。逾期未繳納誠信保證金的申請家庭，視為放棄申購該項目安居型商品房。

　　(九)公示入圍和候補入圍家庭最終名單

　　根據(jù)申請家庭繳納誠信保證金的情況，整理該安居型商品房項目的入圍和候補入圍家庭最終名單，并在市售房中心網(wǎng)站予以公示，同時接受社會各界的監(jiān)督和舉報。

　　(十)領(lǐng)取選房通知書

　　公示后無異議的入圍家庭可到規(guī)定地點領(lǐng)取選房通知書。申請家庭拿到選房材料后，應(yīng)仔細(xì)研讀選房材料，明確本家庭的選房時間以及相關(guān)注意事項。同時，也可通過發(fā)放的選房材料了解該批次安居型商品房的房源、戶型、面積、朝向、房價、選房流程、按揭貸款政策等具體情況，以便于選房當(dāng)天快速、準(zhǔn)確的選擇自身最為滿意的房源。候補入圍家庭選房視入圍家庭選房情況依次遞補，另行通知。

　　有法律問題，上法律快車/retype/zoom/0d36ecc2680203d8cf2f2419?pn=3&x=0&y=1275&raww=168&rawh=44&o=png_6_0_0_135_1148_126_36_892.979_1262.879&type=pic&aimh=44&md5sum=7c8083933ea568f7577852dea4da6352&sign=71b95f7589&zoom=&png=20755-&jpg=0-0" target="_blank">點此查看

　　(十一)選房并簽訂認(rèn)購協(xié)議

　　申請人憑《選房通知書》和身份證按通知時間到指定地點依次選房，并簽訂《認(rèn)購協(xié)議書》。

　　(十二)簽訂買賣合同

　　申請家庭憑《認(rèn)購協(xié)議書》、繳款憑證及身份證按預(yù)約時間到指定地點簽訂買賣合同。

買賣合同 篇8

　　出賣人：

　　買受人：

　　一、 摩托車金額：

　　摩托車品牌型號顏色價格備注

　　二、交車方式：

　　交車地點：

　　交車時間：

　　付款方式：

　　付款時間：

　　三、質(zhì)量維修：

　　1、出賣人向買受人出售的摩托車，其質(zhì)量必須符合國家頒布的摩托車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、出賣人向買受人出售的摩托車，必須是在《全國摩托車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的摩托車。

　　3、出賣人向買受人出售摩托車時要真實、準(zhǔn)確介紹所銷售車輛的基本情況。

　　5、買受人在購車時應(yīng)認(rèn)真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。

　　6、買受人在購車時應(yīng)對所購車輛的功能及外觀進行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。

　　7、摩托車在購買后，由出賣人負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。

　　8、如屬于在摩托車售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，出賣人未向買受人時示的，依法承擔(dān)責(zé)任。

　　9、如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題，由買受人自行負(fù)責(zé)。

　　四、違約責(zé)任：

　　五、爭議解決：因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可提交蘇州仲裁委員會仲裁。

　　六、合同文本：本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。

　　七、合同效力：本合同經(jīng)買賣雙方簽章后生效。

　　買受人(簽章)：

　　出賣人(簽章)：

　　地址：

　　地址：

　　電話：

　　電話：

　　年 月 日

【買賣合同模板集合8篇】相關(guān)文章：

車輛買賣合同模板集合八篇02-16

住房買賣合同模板03-16

紅磚買賣合同模板02-28

鄉(xiāng)村房屋買賣合同模板-買賣合同02-16

山林買賣合同書_山林買賣合同模板02-16

私家牛羊買賣合同模板02-28

漁業(yè)船舶買賣合同模板02-15

常用版?zhèn)�人買賣合同模板03-07

無產(chǎn)權(quán)車位買賣合同模板02-28

瀝青原材料買賣合同模板02-28