道路施工合同范本（通用5篇）
在當今不斷發展的世界，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編為大家收集的道路施工合同范本（通用5篇），歡迎閱讀與收藏。
道路施工合同1
發包人：（簡稱甲方）
承包人：（簡稱乙方）
依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，根據托縣地區實際情況，雙方就本建設工程的施工事項達成如下協議：
一、工程概況
工程名稱：政協辦公樓室內維修改造工程
工程地點：托縣政協辦公樓
工程內容：樓內墻面，天棚刮膩；鋼窗維護刷漆，辦公室、會議室門拆舊換新；地面鋪磚維修；衛生間整體改造；燈具等電器拆舊換新；線路整理
二、合同工期
開工日期：______年______月______日
計劃竣工日期：______年______月______日
預計合同工期：90天
三、承包方式和合同價款
（一）采用包工包料和總承包形式；
（二）合同價款：根據甲方現場工程量預估和定額預算，預付30%工程款，待工程完工結算后一次付清剩余70%工程款；
（三）具體工程內容：根據甲方按需求現場指定位置項目施工，最后以甲方現場工程簽證的`工程量執行結算工程造價。
四、發包人（甲方）責任：
依照合同按時撥付工程進度款。
五、承包人（乙方）責任：
1、按照合同和工程施工組織設計的要求積極組織施工；
2、保質保量完成甲方指定工程項目；
3、遵守施工現場環境管理，安全管理，文明施工管理，創建安全文明施工達標工地。
六、工程質量及驗收
1、乙方在施工中必須支持《百年大計、質量第一》的方針，嚴格貫徹執行國務院《建設工程質量管理條例》，嚴格執行建筑工程強制性標準，工程質量標準達到一次性驗收合格。
2、乙方在施工中嚴格執行隱蔽工程檢驗制度，未經質檢部門或甲方、監理代表檢驗的隱蔽工程不能進行下一道工序。
3、乙方在施工中嚴把質量關，應當檢驗而未進行檢驗的原材料不準提前使用。（鋼材必須使用包鋼等大廠材料，水泥必須使用正規廠家）。
七、工程款支付方式
1、工程開工后，按工程進度付工程總造價的30%，工程竣工驗收合格，并結算后一次性付清70%
八、質量保修
按照國務院《建設工程質量管理條例》保修的規定負責。
九、違約責任
1、乙方因質量不合格造成的停工，全部責任由乙方承擔。
2、乙方因工程質量不合格造成的返工，乙方應負全部責任。
4、如因甲方造成停工，不能按時交工，工期順延，情況嚴重的另行議定。
甲方：
法人代表：（簽章）
乙方：
代表人：（簽章）
年月日：
道路施工合同2
發包人：召陵區歸村西村村委會（以下簡稱甲方）
承包人：漯河市富地誠達建筑安裝工程公司（以下簡稱乙方）
經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。
一、工程項目
1、工程名稱：歸西村混凝土道路
2、工程地點：歸村西村
3、承包范圍：350米混凝土道路
4、承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
5、合同價款：合同總價款15萬元。
二、技術要求
1、路面為18cm厚C25水泥混凝土路面，寬3.5米。
2、18cm厚3：7灰土墊層。
三、施工及質量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。
四、雙方權利和義務
1、發包人主要工作：
負責場地三通一平；
2、承包人主要工作：
負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用；做好現場設備、材料的照管工作。
五、工程價款的支付
工程竣工拔工程總造價的98%。工程質量保證金為總造價的.2%，質保期一年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質保金。
六、安全文明施工
承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工；發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。
甲方：乙方：
道路施工合同3
甲方（委托方）：
乙方（承攬方）：
經甲、乙方協商一致，乙方承攬位于泰安東岳大街西段道路開口工程項目中的施工：
為確保工期、質量，雙方協議如下：
一、乙方負責泰安東岳大街西段道路開口工程。
二、乙方以自己的設備完成施工。自行解決臨時住房、水電等臨建設施。設備、材料堆放應服從甲方安排意見。
三、乙方聘用、雇用施工人員應當符合國家法律規定。乙方以自己所有的施工隊伍完成施工，不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權利；對自己的施工人員的人身、財產安全負全部責任，甲方無權干涉。
四、承攬期限：自______年4月25日始至______年4月30日止。
五、承攬費用總計：人民幣______元整（小寫：______元）；
六、承攬費用支付方式：合同生效后，施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關費用，不再產生任何費用。
七、質保期：自竣工驗收后保修一年。
八、質量要求：必須全部達到甲方提供的圖紙和設計文件標準。并保證一次驗收合格率達到100%，優良率達到95%。
九、承攬期限內，乙方負責協調相關管線、光纜等相關單位，并確保不影響相關單位的正常運營，甲方有權監督檢查乙方的施工質量。因乙方原因造成的質量不合格，甲方有權要求乙方在規定的時間內無償返工，達到質量驗收標準。
十、工程涉及相關光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工，應嚴格執行泰安市的相關文件規定，因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的，由乙方負責協調有關單位并負責賠償相關損失。
十一、乙方必須堅持文明施工，乙方做好施工現場環境保、勞動保護和安全生產。
十二、乙方對已完工的項目和安裝的設備，在驗收交接前應負責保管，保證其完好狀態。
十三、合同價款調整：本合同簽訂后任何一方不得擅自改變合同價款，但有下列情況之一的可作調整：
1、自然災害造成的不可抗力損失。
2、經雙方認可的承攬項目數量增減的。
十四、違約責任
1、乙方違反承攬期限，每拖延一日，按合同總價款的.承擔甲方的經濟損失。
2、項目質量達不到驗收標準，經返工后仍達不到的，乙方應承擔因此給甲方造成的經濟損失，并無權要求甲方支付工程款。
3、甲方未按合同約定履行義務，給乙方造成經濟損失的，應予賠償。
十五、驗收：乙方完成承攬工作后，由乙方負責相關政府單位進行驗收，并確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。
十六、安全：乙方在完成承攬項目過程中，對于因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產損害，乙方承擔全部善后責任和經濟損失。
十七、對于不可抗力給對方造成的危害后果，雙方互不承擔責任。損害由各方自行承擔。
十八、爭議解決辦法：協商。協商不成，由甲方所在地法院裁決。十九、合同生效與終止：本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，施工完畢后，經相關單位驗收合格即告終止。
二十、補充協議：本合同未盡事宜，雙方簽定書面補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力。
二十一、本合同正本、副本各兩份，甲乙雙方各執正本一份，副本六份。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）
經辦人：_________（簽字）經辦人：_________（簽字）
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
道路施工合同4
甲方：
乙方：
根據______工程造價師事務所有限責任公司招標文件，招標編號為______承德縣水利基礎設施建設項目的招標文件，遵照《中華人民共和國招標投標法》等有關規定，就該項目進行公開招投標后，確定______（乙方）為成交單位，為保證承德縣水利基礎設施建設項目按設計要求高質量、高標準如期完成，使資金發揮更大效益，維護甲乙雙方利益，保持良好合作關系，按照《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方簽定如下工程施工合同：
一、工程建設地點、內容及工程量：
1、設計在鄉工程量以驗收實際核算為準。
2、工程量：工程建設鄉村道路11.9公里，擋土墻1400米。
3、工程價款：總價款￥2881298.00元（含工程相關費用），最后以實際驗收合格的.工程量計算價款。
二、工程技術要求：
工程建設鄉村道路11.9公里，擋土墻1400米。其中孟家院鄉毛杖子村鄉村道路2公里，寬3米，厚15厘米；八家鄉桲欏臺村鄉村道路3公里，寬3米，厚15厘米，擋土墻400米；八家鄉桑園村鄉村道路3.5公里，寬3.5米，厚18厘米，擋土墻600米；大營子鄉八卦嶺村鄉村道路2.3公里，寬3.5米，厚18厘米，擋土墻400米；安匠鄉大窩鋪村鄉村道路1.1公里，寬3.5米，厚18厘米。（具體詳見承德縣八家鄉桲欏臺村、桑園村等20xx年以工代賑鄉村道路工程可行性研究報告）
三、甲乙雙方責任
（一）、甲方責任
1、負責工程的勘測設計，施工指導和質量監督。
2、負責向乙方提供施工技術要求、圖紙等技術資料。
3、有權對乙方違反施工技術要求的工程項目提出處理意見，確定返工、停工等事宜。
4、項目所在地鄉鎮、村負責協調好各種關系，處理好相關事宜，保證該項目順利施工。
（二）、乙方責任
1、嚴格按甲方設計圖紙及技術要求進行施工，并接受甲方檢查監督。施工中及時與水務部門溝通，保證行洪安全。
2、承擔因招投標發生的招標代理服務費等費用。
3、保證工程質量，按期交工驗收。
4、承擔因施工原因造成的返工、停工、人身傷亡等一切經濟損失。
四、工程款結付形式
工程全部完成，經甲方及相關部門驗收合格后，乙方憑票據及相關材料結算工程款。
五、違約責任
1、因甲方技術指導有誤，乙方不承擔施工責任。
2、乙方施工質量不合格，甲方有權限期改正，否則終止合同，不支付乙方任何費用。
六、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份。本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方：代表：
乙方：代表：
年月日
道路施工合同5
發包方：
承包方：
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規，甲方將賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目施工發包給乙方，由乙方負責承包施工。遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，明確雙方的權利義務關系，經協商訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目
1、路基長5公里，路面寬3.5米，總計整修面積17500平方米，中標價3萬元。
2、路面長5公里，路面沙化寬3.5米，厚15厘米，總計沙化面積17500平方米，中標價12萬元。
3、鋪設涵洞4道，涵洞深3.5米，中標價2萬元。
工程內容：路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培筑。
二、工程承包范圍
承包范圍：施工設計全部內容。
三、工程價款及支付方式：合同價款金額合計（大寫）壹拾陸萬元（人民幣）￥：16萬元。
工程價款按工程進度分期分批支付，工程驗收合格后決算。甲方扣工程總價款的5%作為質量保證金，工程竣工無質量缺陷后付給乙方。
四、雙方的權利義務：
1、由甲方提供圖紙，乙方必須按圖紙和公路改造工程技術規范的要求施工，乙方確保質量達到合格。
2、乙方必須在簽訂合同之日起3日內開工。
3、甲方對乙方的施工有監督管理權，甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收，驗收合格后，方可進行下一工序的施工。
4、未經甲方同意，乙方不得更換項目經理，否則，甲方有權終止合同。
5、乙方不得將工程項目轉包，未經甲方同意不得分包。否則一經查實，甲方有權終止合同，同時不承擔任何由此引發的法律責任。
6、乙方在施工過程中，確保施工安全。若出現工傷等安全事故，由乙方負責。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產或人身造成損害的，由乙方負責賠償。
7、甲方負責施工過程周邊糾紛的協調處理。
8、施工所需繳納的各種稅費由乙方承擔。
五、違約責任：
1、乙方必須按時竣工，否則，每超期一天，按1000元/天支付違約金。
2、若乙方中途終止合同，則其前期施工的投入，甲方不予賠償，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
3、若甲方對工程質量進行驗收不合格，需要返工、修復的'，則乙方無條件返工、修復，直到達到要求的標準，其損失由乙方自負。
4、若甲方無故中途終止合同，給乙方造成損失的，由甲方負責賠償乙方的損失。若工程質量達不到標準，需要返工、修復，而乙方不予返工、修復的，則甲方有權終止合同，解除承包關系，乙方的投入損失自負，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
六、合同工期：
開工日期：______年9月25日
竣工日期：______年11月25日
合同工期總日歷天數60天。
七、質量標準
工程質量標準：合格。
八、保修責任
承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、合同生效
合同訂立時間：______年______月______日
合同訂立地點：
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
發包人：（公章）
承包人：（公章）
【道路施工合同】相關文章：
道路施工合同06-29
經典的道路施工合同03-10
道路施工的合同04-14
道路施工的合同06-12
道路維修施工合同08-31
農村道路施工合同10-09
道路施工合同【熱門】11-11
小區道路施工合同04-01
臨時道路施工合同04-23
鄉鎮道路施工合同03-15