建設工程施工合同范本（精選4篇）
在人民愈發(fā)重視法律的社會中，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的建設工程施工合同范本（精選4篇），希望對大家有所幫助。
建設工程施工合同1
甲方(全稱)：(簡稱：甲方)
乙方(全稱)：(簡稱：乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：蘇地20xx-B-23地塊項目外遮陽工程(一標段)(16#17#21#樓)
工程地點：蘇州高新區(qū)馬運路北，濱河路東天之運花園
工程內容：外遮陽制作供貨和安裝
二、工期要求
根據(jù)現(xiàn)場實際施工進度要求
四、質量標準及質保期
工程質量標準：合格;質保期：貳年
五、合同價款
單價：252元/㎡，圖紙面積為2851.68㎡
總價：(大寫)柒拾壹萬捌仟陸佰貳拾叁圓(小寫)￥718623元整乙方組織生產(chǎn)前，須現(xiàn)場測量窗戶尺寸，并向甲方出具實測尺寸清單，甲方認可后方可組織生產(chǎn)，此清單經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后作為排產(chǎn)及竣工結算的依據(jù)，亦作為本合同的補充，具有同等法律效力。
六、組成合同的.文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、本合同專用條款、本合同補充條款
3、本合同通用條款
4、標準、規(guī)范及有關技術文件
5、圖紙、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立地點：蘇州
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程施工合同2
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》，本著平等、自愿、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商一致，甲方自愿將位于建筑工程承包給乙方施工，特訂立本合同如下：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、承包工程內容：除本工程所需的商砼及鋼材兩項材料由甲方自行采購至工地外，其余所有本工程施工圖中包含的`內容由乙方包工、包料、包質量、包安全、包衛(wèi)生承包施工。(但甲方采購的商砼及鋼材質量由甲方負責)。
四、工程造價：本工程建筑面積共計平方米單價元，工程總造價。
五、付款方式：甲方按工程進度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程進度款，余款在本工程全面竣工并做好衛(wèi)生清理后，再經(jīng)甲方驗收合格后，(除扣留2%的工程質保金外)一次性結清，保修期滿后，退還質保金。
六、甲、乙雙方的權利和義務：甲方有權監(jiān)督乙方的工程質量并負責工地上與周邊的一切協(xié)調工作。本工程在施工合同簽訂后，本工程的工傷保險由乙方自行購買，在施工期間，乙方必須做到安全文明施工，如出現(xiàn)任何安全事故，一切后果由乙方承擔。在施工期間，甲方必須保證工程款的按時支付，如果由于工程款的拖欠，造成的一切后果及損失，由甲方承擔。
七、合同工期：有效天氣為能超出陸個月，如在超期陸個月后再超期，每超期一天，甲方懲罰乙方壹仟元人民幣，以此類推。
八、保修責任：按國家規(guī)定執(zhí)行，在保修期內，乙方在接到甲方通知后24小時內，必須派人到場維修，否則甲方有權自行維修，所產(chǎn)生的費用從乙方保修金中扣除，不足部分由乙方補足。
九、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
年月日
建設工程施工合同3
承包方(甲方)
施工單位(乙方)
為了明確雙方在施工中的權利義務，搞好配合協(xié)調，確保工期和工程質量，按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商，簽訂本合同，以資共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱：山韻佳苑B區(qū)
二、工程單價：壹拾叁元(13.00)每米
三、工程內容范圍：
四、承包方式：單包人工(工程量約23000m)
五、工程造價：大寫約貳拾玖萬玖仟元小寫約299000.00元
六、結算方式：合同單價不變，工程量按實結算，辦好簽證，驗收手續(xù)。
七、施工方案和工期：施工組織方案乙方應提交甲方、監(jiān)理批準。乙方必須按計劃組織施工并接受甲方、監(jiān)理對施工質量和進度檢查監(jiān)督，嚴格按圖施工。
工期包括：開工日期按實際開工日期竣工日期20xx年2月10日除以下原因工期順延：
�、偬鞖庠�
�、谠O計變更
�、鄣刭|原因
�、軋龅赜绊�
�、菁追焦队绊�
�、奁渌p方均能接受的客觀原因
八、付款方式：首期：機械設備進場試樁完成后甲方付工程總造價的20%。中期每完成兩千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付工程總造價的.90%。余款樁基驗收合格甲方基礎底版澆完后結清余款。
九、乙方在施工期內，甲方、監(jiān)理隨時派員到現(xiàn)場檢查工藝和質量，如發(fā)現(xiàn)不符有關規(guī)定時，甲方有權指正，乙方應負責及時改正。
十、乙方在施工中，如乙方責任者發(fā)生工傷，設備損壞等事故，均由乙方自行負責處理及賠償，甲方概不負責。
十一、甲乙雙方應明確工作代表，甲方工地代表同志，監(jiān)理單位工地代表徐惠明同志，乙方工地代表孫海燕同志。
十二、工程質量驗收，由甲方會同乙方等有關單位，對工程按規(guī)定進行總體驗收。凡在驗收中發(fā)現(xiàn)必須返工或修補的部分，以書面議定修補措施和期限，乙方完工后要經(jīng)再驗收合格移交甲方，此發(fā)生的費用由乙方承擔。工程質量乙方負責保修期貳年。
十三、違約責任：
1、按《經(jīng)濟合同法》。
2、甲方責任：未能按照合同規(guī)定履行責任，竣工期得以順延，由于圖紙及其它原因變更而造成的返工、停工，應采取補救措施，以減少損失，同時給予乙方相應補償。
3、乙方責任：
(1)按照國家、省市有關質量驗收規(guī)范驗收，由乙方造成工程質量問題，乙方負責無償修理。并承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
(2)工期延誤，每天按工程價款總額的萬分之五付給甲方作為違約金。
十四、解決合同糾紛方式：
(1)本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應及時解決。
(2)雙方同意由/仲裁委員會仲裁、
(3)可向無錫人民法院起訴。
十五、其它：
1、甲方負責場地清理，做到三通一平。乙方嚴格安施工圖紙設計要求施工。
2、如因甲方原因造成停工須由甲方負責補貼乙方損失，標準為500.00元每天、每臺機。
3、施工過程中，產(chǎn)生的壓樁以外的費用由甲方負責。
4.乙方不開據(jù)工程發(fā)票。
5.送樁部分超出2.5米按實結算。
十六、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，本合同經(jīng)雙方簽字后生效。
十七、本合同訂立時間
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程施工合同4
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
1、工程概況
(一)工程名稱：xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(二)工程地點：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、工程承包范圍
安全維護及整改
3、合同工期
30天
4、工程造價
工程造價為：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx元整
5、質量標準
5.1質量標準：達到現(xiàn)行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內容)：
5.2.1本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
6、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價
7.1本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2009]406號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500-2008),《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號),《湖南省建設工程計價辦法》,2005《湖南省修繕定額》、2006《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2006《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2012]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的'爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
9、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。
9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。
10、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
11、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【建設工程施工合同】相關文章：
建設工程施工合同12-10
建設工程施工合同01-25
建設工程施工的合同02-10
建設工程施工合同01-08
通用建設工程施工合同08-31
建設工程施工投標合同08-31
【推薦】建設工程施工合同08-08
建設工程施工合同模板08-18
2022建設工程施工合同09-20
有關建設工程施工合同12-02