- 相關(guān)推薦
綠化管網(wǎng)建設(shè)工程施工合同
發(fā)包方：xxxxx有限責(zé)任公司 （以下簡稱甲方）
承包方：xx （以下簡稱乙方）
由于工程建設(shè)需要，甲方委托乙方承包室外綠化管道建設(shè)工程。為確保工程質(zhì)量、進度、安全及文明施工，明確甲乙雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)規(guī)定，雙方協(xié)商一致簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.工程名稱：xx有限責(zé)任公司室外綠化管道建設(shè)工程。
2.工程地點：xx工業(yè)園區(qū)(南苑)熱電廠北側(cè)。
3.工程內(nèi)容：詳見工程量清單。
4.工程承包方式：綜合單價承包，乙方包工包料。
5.結(jié)算原則：根據(jù)合同約定單價按乙方實際完成工程量結(jié)算。
6.開工：乙方在施工現(xiàn)場具備施工條件后七個工作日內(nèi)進場開工。
7.本項目所用的所有建筑材料、建筑構(gòu)配件及其他設(shè)備等（以下統(tǒng)稱工程材料）均由乙方自行采購使用，工程材料符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
第二條 合同價款（工程款）及支付
1.合同總價（大寫）：xxx元整；（小寫）：xxx元。
本合同為綜合單價承包合同，單價標(biāo)準(zhǔn)見附件工程量清單。
2.工程款支付：
1）本工程合同生效后，甲方支付合同總價的50%的預(yù)付工程款。
2）施工完,畢驗收合格后3日內(nèi)付清剩余工程款。
3）付款方式為銀行轉(zhuǎn)賬。
第三條雙方權(quán)利義務(wù)
1.甲方權(quán)利和義務(wù)
1）按合同要求及時支付工程款。
2）提供本項目施工圖
3）向乙方提供施工場地，保證運輸?shù)缆窌惩ǎ瑫r提供乙方施工現(xiàn)場施工用水、用電。
4）按合同約定及時組織工程驗收和辦理工程結(jié)算。
5）協(xié)助有關(guān)部門配合乙方做好施工現(xiàn)場交叉施工等協(xié)調(diào)工作。
6）在工程開工前，向乙方提供施工場地的工程地質(zhì)勘察資料，以及施工現(xiàn)場及毗鄰區(qū)域內(nèi)供氣、供熱、供電、通信、廣播電視等地下管線資料，相鄰建筑物和構(gòu)筑物、地下工程的有關(guān)資料或圖紙，并保證資料的真實性和有效性。
7）甲方負(fù)責(zé)開挖管溝及回填管溝,包括管道上下覆蓋300mm沙土的施工。
2.乙方權(quán)利和義務(wù)
1）乙方在收到工程預(yù)付款，并在施工現(xiàn)場具備施工條件后七個工作日內(nèi)組織進場施工。
2）嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙、施工規(guī)范及有關(guān)技術(shù)要求進行施工，施工質(zhì)量必須符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工標(biāo)準(zhǔn)，并需通過驗收合格。
3）負(fù)責(zé)工程的安全生產(chǎn)及施工人員的施工安全。
第四條 工期的約定
1. 工期：自開工之日起二十個工作日。在工期未順延的情況下，乙方應(yīng)在前述工期內(nèi)竣工，并在竣工后通知甲方驗收。
2.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，必須征得乙方同意。
3.因設(shè)計變更或工程量增加或其他非乙方原因（如天氣因素影響等）導(dǎo)致停工的，工期順延。
4.因甲方原因致使工程中途停建、緩建，應(yīng)采取措施彌補或減少損失。同時，賠償乙方由此造成停工、窩工、返工、人員和機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實際損失。
第五條 質(zhì)量、驗收及結(jié)算
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更為施工依據(jù)；以《給水排水管道工程施工及驗收規(guī)范》（GB50268-2008）為施工管理及質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程質(zhì)量要求：合格。
3.工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方須在收到驗收通知之日起七日內(nèi)組織驗收，并在驗收開始后五日內(nèi)完成驗收，辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)因客觀原因未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。若甲方自接到驗收通知之日起超過十五日無故不組織驗收的，視為驗收合格，甲方應(yīng)及時辦理工程結(jié)算及支付工程款。
4．驗收完成后乙方提交結(jié)算資料，甲方須在收到結(jié)算資料后四十日內(nèi)完成結(jié)算審核并向乙方一次性支付剩余部分工程結(jié)算款。如果甲方收到乙方的結(jié)算資料后三個工作日內(nèi)未作回復(fù)（或未提出意見），視為甲方已經(jīng)核實并同意確認(rèn)乙方的結(jié)算資料，甲方應(yīng)按要求剩余部分工程結(jié)算款。
第六條免責(zé)條款
施工期間，由于惡劣天氣（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延誤和其它損失等，工期相應(yīng)順延，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
第七條 爭議解決
因本合同發(fā)生爭議的，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按以下方式解決爭議：向乙方住所地人民法院提起訴訟。
第八條 合同的簽訂和生效
1.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2.本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：xxxxxxxxxxxx有限責(zé)任公司 乙方：
地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx） 地址：
xxxx
法定代表人：
委托代理人：
電 話：
傳 真：
開戶行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
賬 號： xxxxxxxxxxxxxx
年 月 日法定代表人： 委托代理人： 電 話： 傳 真： 開戶行：xxxxxxxxxxxxxxx 年 月日
乙方承擔(dān)。
【綠化管網(wǎng)建設(shè)工程施工合同】相關(guān)文章：
管網(wǎng)工程施工合同04-03
管網(wǎng)工程施工合同范本02-21
園林綠化建設(shè)工程施工合同2篇04-15
綠化工程施工合同07-02
公園綠化工程施工合同02-28
小區(qū)綠化工程施工合同03-30
綠化工程施工合同【熱】04-08
市政綠化工程施工合同01-16
綠化工程施工合同【薦】03-17
簡易綠化工程施工合同09-07