未按約定裝修是否能解除裝修合同
原告曹某訴稱，原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價(jià)款5萬(wàn)元，工期自2007年9月24日開(kāi)工，至2007年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬(wàn)元，但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料，隱蔽工程也未通知原告驗(yàn)收，原告曾提出異議，被告卻在工程未完工的狀態(tài)下于2007年11月25日擅自撤離施工現(xiàn)場(chǎng)，導(dǎo)致原告無(wú)法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從2007年11月26日起至2008年4月7日止按每日50元計(jì)算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項(xiàng)6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從2007年11月26日起至2008年5月7日按每月3000元計(jì)算。
經(jīng)審理查明，原被告于2007年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價(jià)款5萬(wàn)元，工期自2007年9月24日開(kāi)工，至2007年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應(yīng)賠償50元等內(nèi)容。合同簽訂后，被告進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行施工，原告則向被告支付工程款4萬(wàn)元。施工過(guò)程中，雙方因被告未通知原告驗(yàn)收材料及驗(yàn)收隱蔽工程等問(wèn)題產(chǎn)生矛盾，原告曾對(duì)被告使用的材料提出異議，被告卻于2007年11月20日擅自撤離施工現(xiàn)場(chǎng)，致成訟。
【案件要點(diǎn)】：是否應(yīng)解除合同，退還裝修費(fèi)?
【律師評(píng)析】
審理中，經(jīng)原告申請(qǐng)，本院委托某某工程造價(jià)咨詢公司對(duì)系爭(zhēng)房屋內(nèi)被告已施工的工程價(jià)格進(jìn)行審價(jià)，該公司經(jīng)審核后確認(rèn)被告已施工工程造價(jià)為33945元。
審理中，原告稱系爭(zhēng)房屋經(jīng)有關(guān)部門對(duì)施工工程進(jìn)行審價(jià)后，原告為減少損失，于2007年4月7日對(duì)該房屋進(jìn)行了裝修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的價(jià)錢在外租房居住。期望法院在計(jì)算租金損失時(shí)考慮到原告另行裝修需要一個(gè)合理期限，從而支持原告有關(guān)租金損失計(jì)算至2008年5月7日的訴請(qǐng)。
本院認(rèn)為依法成立的合同受法律保護(hù)，當(dāng)事人按照約定履行各自的合同義務(wù)。本院原、被告簽訂的合同系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思的表示，并未違反法律規(guī)定，依法應(yīng)認(rèn)定為有效。被告在施工過(guò)程中，未嚴(yán)格按照合同約定履行合同義務(wù)，且在工程未完工的情況下擅自退場(chǎng)，造成逾期竣工及系爭(zhēng)房屋長(zhǎng)期空置，原告據(jù)此要求解除合同，并要求被告給付逾期竣工違約金并無(wú)不當(dāng)，應(yīng)予支持。被告已施工工程經(jīng)審計(jì)價(jià)格為33945元，原告據(jù)此要求被告退還多收取的`工程款6055元亦屬合理，應(yīng)予支持。至于原告主張的在外租房損失一節(jié)，本院認(rèn)為被告逾期竣工導(dǎo)致原告無(wú)法按期入住，原告已提出證據(jù)證明其在外租房居住，該損失被告理應(yīng)賠償，至于賠償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)本院將根據(jù)本案案情并結(jié)合市場(chǎng)行情予以酌定。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規(guī)定，判決如下：
一、解除原告曹某與被告某某室內(nèi)裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;
二、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告曹某逾期竣工違約金6700元;
三、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)返還原告曹某裝修工程款6055元;
四、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告曹某租金損失(自2007年11月26日起至2008年5月7日止，按每月2000元計(jì)算)。
如果付款義務(wù)人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十九條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)650元，審價(jià)費(fèi)1500元，由被告某某室內(nèi)裝潢公司負(fù)擔(dān)。
【未按約定裝修是否能解除裝修合同】相關(guān)文章：
裝修合同解除的模板04-13
解除裝修合同范本07-19
裝修公司裝修合同06-23
裝修的合同07-06
裝修合同07-05
裝修的合同06-01
裝修合同05-31
經(jīng)典裝修合同09-05
個(gè)人裝修書面合同-裝修合同07-27