關(guān)于簽裝修合同時一定要細推敲
日前，上海市工商行政管理局公布了新版的《上海市家庭居室裝修施工合同示范文本》。有關(guān)人士認為，今后消費者在裝修前對合同內(nèi)容需要更加仔細地推敲，有些條款主要是約束裝修公司的，同時對業(yè)主也有約束作用。另外，現(xiàn)在越來越多的消費者在購房時選擇購買全裝修房，如果全裝修房的裝修質(zhì)量有問題，消費者該如何維護自己的合法權(quán)益?
案例回放
胡先生委托上海白金建筑裝飾設(shè)計公司，為自己在滬購買的私房裝修，原本以為裝潢公司辦事總是拖拖拉拉的，不能保證工期的按時完成，于是他竟想出了與裝潢公司簽訂“不能按期完工的違約金處罰條款”。結(jié)果，胡先生沒想到自己卻被違約金壓得喘不過氣來。在法庭上，他提出雙方約定的違約金一天500元明顯過高，應(yīng)當(dāng)酌情減少，法院認可了他的辯稱。
2004年胡先生購買了位于上海市西蘇州路上的一套私房。同年7月22日，他與一裝潢公司簽訂了一份《上海市家庭居室裝飾裝修施工示范合同》，委托該裝潢公司進行裝飾裝修。雙方約定工程為包工包料，總價款為人民幣19萬元，工期為48天。為能使裝潢公司按期完工，雙方約定若逾期一天，裝潢公司需向胡先生支付違約金500元，以此類推。同樣，若胡先生未按合同約定時間付款的，每逾期一天也按違約金500元計算。9月12日，該裝潢公司接受胡先生提出的部分整改和增加項目，并由胡先生簽字確認了裝潢公司制作的變更確認單，同意工期再延長10天，工程結(jié)束后，胡先生支付尾期款2萬元和增加項目款。
在整改工程結(jié)束之后，胡先生入住進該房屋，并拒絕支付工程余款。今年1月19日，裝潢公司以承攬合同糾紛起訴到法院，訴稱胡先生強行入住新房后，不再給付拖欠的工程款3.95萬余元，并按照示范簽訂的.逾期一天賠付500元的標(biāo)準(zhǔn)，從2004年9月12日起賠付，至款項全部結(jié)清時止。
胡先生則認為，該裝潢公司沒有按照雙方簽訂的合同辦事，不按設(shè)計圖施工，裝修材料也未達到綠色環(huán)保的要求。強調(diào)該裝潢公司提出的所謂增加項目，實際上是整改項目，況且雙方的違約金約定也過高了。胡先生提供的證人沙某證實家中的煤氣表和衛(wèi)星電視是他受胡先生之托，讓該裝潢公司補做的，還證明所做的家具與胡先生的初衷不符要求重做和壁爐難看，要求更換等許多問題。該裝潢公司在辦理煤氣申請手續(xù)和安裝衛(wèi)星電視時，共支付了4384.80元。
法官點評
靜安法院李鴻光法官的點評，嘴上說是裝飾裝修公司違約，不按工程圖施工，建筑材料未達到綠色環(huán)保要求，可事實上胡先生卻更換門鎖，入住裝修一新的私房內(nèi)。特別是更換門鎖，不讓其他閑雜人員再入室內(nèi)。法院就是根據(jù)了這一點，確認了胡先生對裝飾裝修的認同。
涉及胡先生與裝潢公司雙方約定，誰逾期(延長交房、延長付款相同)都得支付每日500元的違約金，這也不能說明該條款屬于無效，畢竟這是當(dāng)事人意思自治原則，只要不違法就屬有效。當(dāng)然法院這樣判，同樣也不能說是錯，只是雙方的約定違約金，遠遠超出了我國合同法上的違約金比率，為此法院適當(dāng)?shù)刈鞒隽苏{(diào)整幅度。從中我們可以看到，在具體從事民事活動范圍內(nèi)，每個人所行使的權(quán)利或約定他人的義務(wù)，都必須設(shè)定在一定的法律許可范圍里，就是發(fā)生了糾紛，往往也會獲得法律的認同。家裝糾紛投訴多防患未然最關(guān)鍵。
【簽裝修合同時一定要細推敲】相關(guān)文章：
簽裝修合同時注意事項07-07
學(xué)會在文章中遣詞造句細推敲02-24
關(guān)于遣詞造句細推敲的小學(xué)作文指導(dǎo)03-30
一定要簽署的裝修保修合同06-18
推敲推敲(網(wǎng)友來稿)12-05
簽合的申請書范文11-24
簽勞動合同時要注意什么04-07